江西建设工程施工合同范本2025年

江西建设工程施工合同范本2025年通用合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为建设工程的需要，同意乙方进行施工，经双方协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程总价：__________第二条合同工期本工程的工期为__________个月，自开工之日起算。第三条质量标准本工程的质量标准为__________。第四条工程款支付4.1甲方应按照本合同约定的付款节点和金额，向乙方支付工程款。4.2工程款支付方式为__________。第五条材料供应5.1甲方应负责供应本工程所需的主要材料和设备。5.2乙方应负责本工程施工所需的辅助材料和零配件。第六条施工条件6.1甲方应保证施工场地符合国家有关安全、环保、消防等法律法规的要求。6.2甲方应保证施工场地内的交通畅通，确保施工顺利进行。6.3甲方应负责协调与施工有关的各种外部关系，包括但不限于土地、拆迁、水电供应等。第七条违约责任7.1甲方未按照本合同约定支付工程款的，应按照应付金额的__________支付违约金。7.3甲方未按照本合同约定提供施工条件的，应承担因此导致乙方损失的责任。7.4乙方未按照本合同约定保证工程质量的，应承担因此而产生的修复、返工等费用。第八条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程量清单3.主要材料和设备的技术参数和规格4.施工方案和施工组织设计5.工程质量检验标准和方法6.工程进度计划和付款凭证7.合同履行过程中产生的所有相关文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方未按照合同约定支付工程款，认定违约行为。2.乙方未按照合同约定完成工程，认定违约行为。3.甲方未按照合同约定提供施工条件，认定违约行为。4.乙方未按照合同约定保证工程质量，认定违约行为。三、法律名词及解释：1.发包方：指委托他人完成工程的一方。2.承包方：指承担完成工程的一方。3.工程款：指甲方按照合同约定支付给乙方的报酬。4.违约金：指违约方按照合同约定支付给对方的经济赔偿。5.施工条件：指甲方提供的满足乙方进行施工的环境和条件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工程进度延误的问题，应及时与甲方沟通，调整进度计划，并采取措施加快施工进度。2.遇到工程质量问题，应立即停工，与甲方协商解决，并按照合同约定进行修复、返工。3.遇到材料供应问题，应及时与甲方沟通，确保材料供应的及时性和质量。4.遇到施工场地不符合要求的问题，应及时与甲方沟通，协调相关事宜，确保施工场地符合要求。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、市政工程、道路桥梁等。2.适用于甲方为完成建设工程需要，委托