2024年水上乐园10KV电力线路施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年水上乐园10KV电力线路施工合同本合同目录一览1.施工项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4施工期限2.施工内容2.1电力线路架设2.2变电站建设2.3配电设施安装2.4施工图纸与技术规范3.施工准备3.1施工组织设计3.2人员配备与培训3.3材料设备采购3.4施工现场准备4.施工进度计划4.1施工阶段划分4.2关键节点控制4.3进度调整机制5.施工质量标准5.1国家及行业标准5.2施工质量控制措施5.3质量检测与验收6.施工安全措施6.1安全生产责任制6.2安全教育培训6.3施工现场安全管理6.4应急预案7.施工环境保护7.1环保要求与措施7.2噪音与振动控制7.3废水废渣处理7.4环保验收8.合同价款及支付方式8.1合同价款8.2支付方式8.3支付时间8.4付款条件9.合同工期与延误责任9.1工期安排9.2延期处理9.3延期责任10.交工与验收10.1交工条件10.2验收程序10.3验收标准10.4验收不合格处理11.保修期与售后服务11.1保修期11.2售后服务内容11.3售后服务责任12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约金计算13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决机构14.其他约定事项14.1保密条款14.2合同生效与解除14.3合同变更14.4合同附件第一部分：合同如下：1.施工项目概述1.1项目名称：2024年水上乐园10KV电力线路施工项目1.2项目地点：[具体地址]1.3项目规模：包括10KV电力线路架设、变电站建设、配电设施安装等，总长度为[具体长度]米，变电站容量为[具体容量]千伏安。1.4施工期限：自合同签订之日起至[具体日期]止。2.施工内容2.1电力线路架设：包括架空线路、电缆线路的架设，线路设计应符合国家及行业标准。2.2变电站建设：包括主变压器、配电装置、电缆沟道、接地系统等建设。2.3配电设施安装：包括配电柜、配电箱、电缆桥架等设施的安装。2.4施工图纸与技术规范：施工图纸应符合国家及行业相关标准，技术规范应符合最新规定。3.施工准备3.1施工组织设计：施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工质量保证措施、安全生产措施等。3.2人员配备与培训：施工队伍应具备相应资质，施工人员应经过专业培训。3.3材料设备采购：材料设备应符合国家及行业标准，采购过程应遵循公开、公平、公正原则。3.4施工现场准备：施工现场应满足施工条件，包括施工场地、临时设施、施工用水用电等。4.施工进度计划4.1施工阶段划分：项目分为前期准备、主体施工、安装调试、验收等阶段。4.2关键节点控制：关键节点包括线路架设完成、变电站建设完成、配电设施安装完成等。4.3进度调整机制：如遇特殊情况导致进度延误，双方应协商调整进度计划。5.施工质量标准5.1国家及行业标准：施工质量应符合国家及行业相关标准。5.2施工质量控制措施：实行全过程质量控制，包括材料、施工工艺、验收等环节。5.3质量检测与验收：施工过程中进行质量检测，项目完成后进行竣工验收。6.施工安全措施6.1安全生产责任制：建立健全安全生产责任制，明确各岗位职责。6.2安全教育培训：对施工人员进行安全教育培训，提高安全意识。6.3施工现场安全管理：施工现场应设置安全警示标志，加强现场巡查。6.4应急预案：制定应急预案，应对突发事件。7.施工环境保护7.1环保要求与措施：施工过程中应遵循环保要求，采取相应措施减少对环境的影响。7.2噪音与振动控制：采取措施降低施工过程中的噪音和振动。7.3废水废渣处理：废水和废渣应进行处理，达到排放标准。7.4环保验收：项目完成后进行环保验收，确保符合环保要求。8.合同价款及支付方式8.1合同价款：本合同总价款为人民币[具体金额]元，包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费、施工管理费等。8.2支付方式：合同价款分阶段支付，具体支付节点为：8.2.1签订合同后5个工作日内支付合同总价的10%作为预付款；8.2.2线路架设完成并经甲方验收合格后支付合同总价的30%；8.2.3变电站建设完成并经甲方验收合格后支付合同总价的30%；8.2.4配电设施安装完成并经甲方验收合格后支付合同总价的20%；8.2.5项目竣工验收合格后支付合同总价的10%作为质保金，质保期为[具体期限]。8.3支付时间：每个支付节点应在甲方收到相关验收报告及付款申请后的[具体天数]个工作日内支付。8.4付款条件：付款条件包括但不限于工程进度、质量合格、安全文明施工等。9.合同工期与延误责任9.1工期安排：本合同工期为[具体工期]天，包括施工准备时间、施工时间、调试时间等。9.2延期处理：如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，工期可相应顺延，具体顺延天数由双方协商确定。9.3延期责任：因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价的[具体比例]%作为违约金。10.交工与验收10.1交工条件：项目施工完毕，经甲方验收合格，乙方完成所有施工图纸的交付。10.2验收程序：验收分为初步验收和最终验收，具体程序如下：10.2.1初步验收：由甲方组织相关人员进行初步验收，提出整改意见。10.2.2最终验收：整改完成后，由甲方组织最终验收，验收合格后出具验收报告。10.3验收标准：验收标准应符合国家及行业相关标准和合同约定。10.4验收不合格处理：验收不合格的，乙方应按照甲方要求进行整改，直至验收合格。11.保修期与售后服务11.1保修期：本合同项目的保修期为[具体期限]，自竣工验收合格之日起计算。11.2售后服务内容：包括设备故障维修、技术咨询、运行指导等。11.3售后服务责任：在保修期内，乙方应负责及时处理甲方提出的保修服务请求。12.违约责任12.1违约情形：包括未按时完成工程、质量不合格、擅自更改设计等。12.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。12.3违约金计算：违约金按合同总价的一定比例计算，具体比例由双方协商确定。13.争议解决13.1争议解决方式：发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，提交[具体仲裁机构]仲裁。13.2争议解决程序：仲裁程序按照[具体仲裁机构]的仲裁规则进行。13.3争议解决机构：[具体仲裁机构名称]。14.其他约定事项14.1保密条款：双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.2合同生效与解除：本合同自双方签字盖章之日起生效，任何一方不得擅自解除合同。14.3合同变更：合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。14.4合同附件：本合同附件包括但不限于施工图纸、技术规范、验收标准等。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：本合同中的第三方是指除甲方和乙方之外的任何个人、企业或其他组织，包括但不限于设计单位、监理单位、检测机构、咨询机构、保险公司等。15.2第三方介入原因：第三方介入可能是为了提供专业服务、监督工程质量、进行安全评估、提供技术支持等。16.第三方介入条款16.1第三方介入程序：任何第三方介入本合同，必须经甲方和乙方协商一致，并以书面形式明确第三方介入的具体事项、服务内容、责任范围等。16.2第三方资质要求：第三方应具备相应的资质证书，且其资质应符合国家及行业的相关规定。17.第三方责任限额17.1责任限额定义：第三方在本合同项下的责任限额是指第三方因其违约行为或提供服务过程中产生的损失，甲方和乙方对第三方承担的责任限制在一定金额内。17.2责任限额确定：责任限额应由甲方和乙方在合同中明确约定，可根据第三方提供的服务的性质、范围和风险等因素确定。17.3.1第三方责任限额的具体金额；17.3.2第三方责任限额的计算方式；17.3.3第三方责任限额的赔偿范围。18.第三方权利与义务18.1第三方权利：第三方有权根据合同约定提供专业服务，并收取相应的服务费用。18.2.1提供真实、准确、有效的服务；18.2.2遵守职业道德和保密原则；18.2.3按时完成服务任务；18.2.4对服务过程中发生的任何损失承担责任。19.第三方与其他各方的责任划分19.1甲方与第三方责任划分：甲方对第三方的选择、监督和评估负有主要责任，第三方对甲方承担相应的服务责任。19.2乙方与第三方责任划分：乙方对第三方在施工过程中的配合和协调负有责任，第三方对乙方承担相应的施工配合责任。19.3第三方与其他各方的责任划分：第三方与其他各方之间应根据合同约定明确各自的责任，避免责任不清或推诿。20.第三方介入的合同变更20.1合同变更程序：如需变更第三方介入的内容，应经甲方和乙方协商一致，并以书面形式修改合同。20.2合同变更生效：合同变更自双方签字盖章之日起生效。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式：第三方介入引起的争议，应通过协商解决；协商不成的，提交[具体仲裁机构]仲裁。21.2争议解决程序：仲裁程序按照[具体仲裁机构]的仲裁规则进行。22.第三方介入的合同终止22.1合同终止条件：如第三方违反合同约定或出现其他合同终止条件，合同可终止。22.2合同终止程序：合同终止应经甲方和乙方协商一致，并以书面形式通知第三方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术规范详细要求：包括所有施工图、设计说明书、技术规范、材料清单等，应清晰、完整，符合国家及行业标准。说明：施工图纸是施工的依据，技术规范是施工的技术要求。2.人员资质证明详细要求：包括施工人员、监理人员、检测人员等的资质证书，应真实、有效。说明：人员资质证明是确保施工团队专业性的重要文件。3.材料设备采购合同详细要求：包括材料设备供应商的资质证明、材料设备清单、价格、交付期限等。说明：采购合同是确保材料设备质量及供应的重要文件。4.安全生产许可证详细要求：乙方须提供安全生产许可证，证明其具备安全生产条件。说明：安全生产许可证是确保施工安全的重要证明。5.环境影响评价报告详细要求：包括环境影响评价内容、结论、建议等。说明：环境影响评价报告是确保施工过程中环境保护的重要文件。6.验收报告详细要求：包括验收时间、验收人员、验收结果、验收结论等。说明：验收报告是确认施工质量合格的重要文件。7.保修期服务承诺详细要求：包括保修期、保修范围、保修服务内容等。说明：保修期服务承诺是保障项目后期维护的重要文件。8.合同变更协议详细要求：包括变更内容、变更原因、变更双方签字等。说明：合同变更协议是合同履行过程中可能出现的变更情况的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为详细要求：包括未按时完成工程、质量不合格、擅自更改设计、违反安全生产规定等。说明：违约行为是指合同一方未履行合同约定的义务。2.责任认定标准详细要求：根据违约行为对项目的影响程度、损失大小等因素进行责任认定。说明：责任认定标准是确定违约方应承担的责任和赔偿金额的依据。3.违约责任认定示例示例一：乙方未按时完成工程，导致工期延误，甲方要求乙方支付违约金。示例二：乙方提供的材料不合格，导致工程无法继续施工，甲方要求乙方承担材料更换费用及停工损失。示例三：乙方违反安全生产规定，导致安全事故发生，甲方要求乙方承担事故责任及赔偿损失。全文完。2024年水上乐园10KV电力线路施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.工程范围3.1工程量清单3.2工程质量要求3.3工程进度要求4.工程设计4.1设计依据4.2设计内容4.3设计图纸5.工程施工5.1施工准备5.2施工组织5.3施工进度5.4施工质量5.5施工安全6.人员配备6.1施工人员6.2技术人员6.3质量检测人员7.材料设备7.1材料设备清单7.2材料设备质量要求7.3材料设备采购8.工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收时间9.工程费用9.1工程费用组成9.2工程费用结算9.3工程费用支付10.付款方式10.1付款比例10.2付款时间10.3付款方式11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.违约责任12.1违约行为12.2违约责任12.3违约赔偿13.合同变更13.1合同变更条件13.2合同变更程序13.3合同变更生效14.合同解除14.1合同解除条件14.2合同解除程序14.3合同解除生效第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2合同双方地址甲方地址：[甲方详细地址]乙方地址：[乙方详细地址]1.3合同双方联系方式甲方联系方式：[甲方联系人姓名]、[甲方联系电话]乙方联系方式：[乙方联系人姓名]、[乙方联系电话]2.项目概况2.1项目名称2024年[水上乐园名称]10KV电力线路施工项目2.2项目地点[水上乐园具体位置]2.3项目规模[项目规模描述，如：总长度米，涉及座建筑物]2.4项目内容包括但不限于10KV电力线路的架设、接地、变压器安装、配电箱安装等。3.工程范围3.1工程量清单[详细列出工程量清单，包括但不限于：线路长度、接地装置数量、变压器型号及数量、配电箱型号及数量等]3.2工程质量要求[按照国家及行业相关标准，详细列出工程质量要求，如：线路敷设平直，接头牢固，绝缘良好等]3.3工程进度要求[根据项目实际情况，制定详细的项目进度计划，包括各阶段完成时间及验收时间]4.工程设计4.1设计依据[详细列出设计依据，包括但不限于：国家及行业标准、甲方提供的资料等]4.2设计内容[详细列出设计内容，包括但不限于：线路走向、线路敷设方式、接地装置设计、变压器及配电箱选型等]4.3设计图纸[提供完整的设计图纸，包括但不限于：线路平面图、立面图、接地装置图、设备布置图等]5.工程施工5.1施工准备[详细列出施工准备工作，包括但不限于：人员培训、材料设备采购、施工场地准备等]5.2施工组织[详细列出施工组织结构，包括但不限于：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等]5.3施工进度[按照项目进度计划，详细列出各阶段施工进度，包括时间节点和完成情况]5.4施工质量[详细列出施工质量控制措施，包括但不限于：原材料检验、施工过程检验、隐蔽工程验收等]5.5施工安全[详细列出施工安全措施，包括但不限于：现场安全防护、安全教育培训、事故应急预案等]6.人员配备6.1施工人员[详细列出施工人员名单及职责，包括但不限于：电工、焊工、管道工等]6.2技术人员[详细列出技术人员名单及职责，包括但不限于：设计人员、质量检测人员、安全管理人员等]6.3质量检测人员[详细列出质量检测人员名单及职责，包括但不限于：原材料检测、施工过程检测、竣工验收检测等]8.工程验收8.1验收标准[按照国家及行业标准，详细列出验收标准，包括但不限于：线路敷设平整度、接头质量、绝缘性能、接地电阻等]8.2验收程序[详细列出验收程序，包括但不限于：验收申请、验收通知、验收准备、验收实施、验收记录、验收报告等]8.3验收时间[根据项目进度计划，确定各阶段验收的具体时间节点，包括但不限于：中间验收、隐蔽工程验收、竣工验收等]9.工程费用9.1工程费用组成[详细列出工程费用组成，包括但不限于：设计费、材料费、人工费、机械费、管理费、利润等]9.2工程费用结算[详细列出工程费用结算方式，包括但不限于：按月结算、按工程进度结算、竣工结算等]9.3工程费用支付[详细列出工程费用支付方式，包括但不限于：预付款、进度款、竣工结算款、质保金等]10.付款方式10.1付款比例[详细列出各阶段付款比例，例如：预付款10%，进度款30%，竣工结算款60%，质保金5%]10.2付款时间[详细列出各阶段付款时间，例如：预付款在合同签订后7个工作日内支付，进度款在每月末支付，竣工结算款在工程验收合格后30个工作日内支付]10.3付款方式[详细列出付款方式，例如：银行转账、支票、现金等]11.争议解决11.1争议解决方式[详细列出争议解决方式，例如：协商、调解、仲裁、诉讼等]11.2争议解决程序[详细列出争议解决程序，包括但不限于：争议提出、争议调查、争议解决、争议执行等]12.违约责任12.1违约行为[详细列出违约行为，包括但不限于：逾期付款、未按期完成工程、工程质量不符合要求等]12.2违约责任[详细列出违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失、终止合同等]12.3违约赔偿[详细列出违约赔偿的计算方式，例如：按日计算违约金，按实际损失赔偿等]13.合同变更13.1合同变更条件[详细列出合同变更条件，例如：因不可抗力导致工程延期、因设计变更导致工程量增加等]13.2合同变更程序[详细列出合同变更程序，包括但不限于：变更申请、变更审批、变更实施、变更确认等]13.3合同变更生效[详细列出合同变更生效条件，例如：变更双方签字盖章后生效，或经相关管理部门批准后生效等]14.合同解除14.1合同解除条件[详细列出合同解除条件，例如：一方严重违约、一方破产或解散、不可抗力等]14.2合同解除程序[详细列出合同解除程序，包括但不限于：解除通知、解除确认、合同终止、债权债务处理等]14.3合同解除生效[详细列出合同解除生效条件，例如：解除通知发出后，合同自通知送达对方之日起解除等]第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念1.1第三方的定义在本合同中，第三方是指除合同双方（甲方和乙方）以外的，根据合同约定或法律规定介入合同履行过程中的个人、法人或其他组织。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于：工程监理、质量检测、安全评估、争议调解、保险代理、资金监管等。2.第三方的责权利2.1责任第三方应按照合同约定或法律规定履行相应的职责，对因自身原因造成的损失或损害承担相应的法律责任。2.2权利第三方有权根据合同约定或法律规定，获得相应的报酬和权益。2.3利益第三方在履行职责过程中，应维护合同双方的合法权益，不得损害合同双方的共同利益。3.第三方与其他各方的划分说明3.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间的关系由合同约定，甲方应按照合同约定支付第三方服务费用，并确保第三方能够独立、公正地履行职责。3.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间的关系由合同约定，乙方应按照合同约定配合第三方的工作，并接受第三方的监督和指导。3.3第三方与合同双方的关系第三方在合同履行过程中，应保持中立地位，维护合同双方的合法权益，不得偏袒任何一方。4.第三方介入后的额外条款4.1第三方介入的审批程序合同双方应就第三方介入事宜进行协商，并取得对方的同意。第三方介入事宜应在合同中明确约定。4.2第三方介入的合同条款第三方介入的合同条款应包括：第三方名称、服务内容、服务期限、服务费用、责任承担、保密条款等。4.3第三方介入的协调机制合同双方应建立第三方介入的协调机制，确保第三方介入的顺利进行。5.第三方的责任限额5.1责任限额的确定第三方责任限额应根据第三方的资质、服务内容、合同约定等因素确定。5.2责任限额的约定合同双方应在合同中明确约定第三方的责任限额，并在第三方介入的合同条款中予以体现。5.3超过责任限额的处理若第三方因自身原因造成损失或损害，其责任超过约定限额的，超出部分由合同双方另行协商解决。6.第三方介入的风险承担6.1风险承担主体第三方介入的风险承担主体为第三方本身。6.2风险承担方式第三方介入的风险承担方式包括但不限于：保险、担保、赔偿等。6.3风险承担责任的追偿若第三方介入过程中发生损失或损害，合同双方应按照合同约定和法律规定，追究第三方的责任。7.第三方介入的保密义务7.1保密内容第三方介入的保密内容包括但不限于：合同内容、项目信息、技术秘密、商业秘密等。7.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后[具体年限]。7.3违约责任若第三方违反保密义务，造成合同双方损失或损害的，应承担相应的违约责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计图纸及说明书要求：完整的设计图纸，包括线路平面图、立面图、接地装置图、设备布置图等，以及详细的设计说明书。说明：设计图纸和说明书是施工的重要依据，需确保其准确性和完整性。2.工程量清单要求：详细列出工程量清单，包括线路长度、接地装置数量、变压器型号及数量、配电箱型号及数量等。说明：工程量清单是工程费用结算的基础，需确保其准确性和详细性。3.材料设备清单要求：详细列出材料设备清单，包括材料名称、规格、型号、数量、单价、总价等。说明：材料设备清单是工程成本核算的依据，需确保其准确性和完整性。4.施工组织设计要求：详细列出施工组织设计，包括施工方案、施工工艺、施工进度计划、安全措施等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，需确保其科学性和可行性。5.验收报告要求：详细列出验收报告，包括验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明：验收报告是工程验收的最终结论，需确保其真实性和客观性。6.付款凭证要求：提供详细的付款凭证，包括付款时间、付款金额、付款方式等。说明：付款凭证是工程费用支付的证明，需确保其真实性和完整性。7.违约通知要求：详细列出违约通知，包括违约行为、违约责任、整改要求等。说明：违约通知是督促违约方履行合同义务的重要手段，需确保其合法性和有效性。8.争议解决文件要求：详细列出争议解决文件，包括争议解决方式、争议解决结果等。说明：争议解决文件是解决合同争议的重要依据，需确保其合法性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为甲方违约行为：未按约定时间支付工程费用；未按约定提供施工场地和条件；未经乙方同意擅自变更工程设计；未能按时完成工程验收。乙方违约行为：未按约定时间完成工程；工程质量不符合约定标准；未经甲方同意擅自变更施工方案；未能按时完成工程验收。2.违约责任认定标准违约方应承担违约责任，包括但不限于：支付违约金；赔偿损失；终止合同；承担其他法律后果。3.违约责任示例说明示例一：若甲方未按约定时间支付工程费用，每逾期一天，应向乙方支付相当于逾期付款金额1%的违约金。示例二：若乙方施工质量不符合约定标准，导致工程无法正常使用，乙方应承担修复费用，并支付相当于修复费用20%的违约金。示例三：若双方因工程验收问题发生争议，经协商未能达成一致，可申请仲裁或诉讼解决。全文完。2024年水上乐园10KV电力线路施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系人及联系方式1.4合同双方法定代表人或授权代表2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期2.5项目投资及资金来源3.施工内容3.1电力线路设计3.2材料采购3.3施工组织3.4施工进度计划3.5施工安全措施4.电力线路建设标准及规范4.1国家及行业标准4.2地方性法规及规范4.3设计规范4.4施工规范5.设计与施工图纸5.1设计图纸提供时间5.2设计图纸内容要求5.3施工图纸审核及修改5.4设计变更及费用处理6.材料供应6.1材料供应商选择6.2材料质量要求6.3材料交货时间及地点6.4材料验收及检验6.5材料储存及保管7.施工进度7.1施工进度计划7.2进度调整及延误处理7.3验收及交付8.施工质量8.1施工质量标准8.2质量检查及验收8.3质量问题处理8.4质量保证期9.安全生产9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3安全生产教育培训9.4事故处理及报告10.环境保护10.1环境保护措施10.2环境监测及评估10.3环境赔偿及处罚11.付款方式及期限11.1付款方式11.2付款期限11.3付款条件及手续11.4逾期付款处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序12.4争议解决费用13.违约责任13.1违约行为及认定13.2违约责任承担13.3违约赔偿计算13.4违约解除合同14.合同解除及终止14.1合同解除条件14.2合同终止条件14.3合同解除及终止程序14.4合同解除及终止后的处理第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：水上乐园有限公司乙方：电力工程有限责任公司1.2合同双方地址甲方地址：省市区路号乙方地址：省市区路号1.3合同双方联系人及联系方式甲方联系人：，联系电话：138xxxx5678乙方联系人：，联系电话：139xxxx56781.4合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人：乙方法定代表人：赵六2.项目概况2.1项目名称2024年水上乐园10KV电力线路施工项目2.2项目地点省市区水上乐园内2.3项目规模10KV电力线路全长公里，涉及座变电站及个配电室2.4项目工期自合同签订之日起至2024年12月31日完成施工并验收合格2.5项目投资及资金来源项目总投资万元，资金来源为甲方自筹及银行贷款3.施工内容3.1电力线路设计乙方负责本项目10KV电力线路的设计工作，包括线路走向、杆塔基础设计、设备选型等3.2材料采购乙方负责本项目所需材料的采购工作，包括电缆、杆塔、金具、绝缘子等3.3施工组织乙方负责编制施工组织设计，明确施工方案、施工工艺、施工顺序等3.4施工进度计划乙方根据项目规模及工期要求，编制详细的施工进度计划，并报送甲方审批3.5施工安全措施乙方制定安全生产措施，确保施工过程中人员及设备安全4.电力线路建设标准及规范4.1国家及行业标准本项目建设应遵循国家及行业标准，如《电力工程施工及验收规范》等4.2地方性法规及规范本项目建设应遵守当地政府及相关部门发布的法规及规范4.3设计规范本项目建设设计应满足《10KV电力线路设计规范》等要求4.4施工规范本项目建设施工应遵循《电力工程施工及验收规范》等要求5.设计与施工图纸5.1设计图纸提供时间乙方应在合同签订后30日内完成设计图纸的编制及审核工作，并向甲方提供5.2设计图纸内容要求设计图纸应包含线路走向、杆塔基础设计、设备选型、施工方案等内容5.3施工图纸审核及修改甲方对施工图纸进行审核，如需修改，乙方应在接到甲方通知后15日内完成修改5.4设计变更及费用处理设计变更经双方协商一致后，由乙方负责修改设计图纸，并承担相应费用6.材料供应6.1材料供应商选择乙方根据项目需求及质量要求，选择合格的供应商进行材料采购6.2材料质量要求本项目建设所需材料应符合国家及行业质量标准，乙方负责确保材料质量6.3材料交货时间及地点乙方应在合同约定的时间内，将材料送达甲方指定地点6.4材料验收及检验甲方对到货材料进行验收，乙方负责配合甲方进行材料检验6.5材料储存及保管乙方负责对到货材料进行妥善储存及保管，确保材料安全无损8.施工进度8.1施工进度计划乙方应按照合同约定的工期，编制详细的施工进度计划，并每月向甲方报告实际进度8.2进度调整及延误处理如因不可抗力或甲方原因导致施工进度延误，乙方应及时通知甲方，并协商调整进度计划。因乙方原因导致的延误，乙方应承担相应的违约责任8.3验收及交付施工完成后，乙方应组织自检，并向甲方提交验收申请。甲方应在接到申请后15日内组织验收，验收合格后，乙方应按照约定的时间完成交付工作9.施工质量9.1施工质量标准施工质量应符合国家及行业规定的质量标准，乙方应确保工程质量达到合同约定的要求9.2质量检查及验收乙方应按照施工质量标准进行质量控制，甲方有权对施工过程及成果进行监督检查和验收9.3质量问题处理如发现质量问题，乙方应立即采取措施进行整改，并承担由此产生的费用。如质量问题严重影响使用，甲方有权要求乙方重新施工9.4质量保证期本工程质量保证期为自验收合格之日起两年，在此期间，因施工质量问题导致的损失由乙方负责赔偿10.安全生产10.1安全生产责任乙方应承担施工过程中的安全生产责任，确保施工安全10.2安全生产措施乙方应制定安全生产措施，包括但不限于安全教育培训、安全防护设施、应急预案等10.3安全生产教育培训乙方应对施工人员进行安全生产教育培训，提高安全意识10.4事故处理及报告发生安全事故时，乙方应立即采取应急救援措施，并及时向甲方及相关部门报告11.付款方式及期限11.1付款方式本合同款项采用分期支付方式，具体支付比例和节点由双方协商确定11.2付款期限乙方提交发票及验收合格证明后，甲方应在5个工作日内完成付款11.3付款条件及手续付款条件包括但不限于工程进度、质量合格、安全文明施工等，具体手续按双方约定执行11.4逾期付款处理如甲方逾期付款，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日万分之五计算12.争议解决12.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商解决，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁12.2争议解决机构争议解决机构为仲裁委员会12.3争议解决程序仲裁程序按照仲裁委员会仲裁规则进行12.4争议解决费用仲裁费用由败诉方承担，双方另有约定的除外13.违约责任13.1违约行为及认定本合同中约定的违约行为包括但不限于逾期交付、质量不合格、安全生产责任事故等13.2违约责任承担违约方应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等13.3违约赔偿计算违约赔偿金额根据实际损失和合同约定进行计算13.4违约解除合同如一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任14.合同解除及终止14.1合同解除条件合同解除条件包括但不限于不可抗力、双方协商一致、一方严重违约等14.2合同终止条件合同终止条件包括但不限于合同履行完毕、合同解除、法律规定的情形等14.3合同解除及终止程序合同解除及终止程序按照合同约定或法律规定执行14.4合同解除及终止后的处理合同解除及终止后，双方应按照约定处理合同解除及终止后的相关事宜，包括但不限于工程结算、债务清偿等第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义及范围1.1第三方是指在本合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或经甲乙双方同意加入合同关系中的独立第三方，包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、施工队伍等。1.2第三方介入的范围包括但不限于项目设计、施工监理、材料检测、工程验收等。2.第三方介入的程序2.1甲乙双方协商确定第三方介入的事项及范围。2.2甲乙双方共同邀请或选择第三方，并签订相应的合作协议。2.3第三方在接到邀请后，应在规定的时间内回复是否接受介入。2.4第三方接受介入后，应按照合同约定及合作协议的规定，履行其职责。3.第三方的责任限额3.1第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定，并在本合同中予以明确。3.2第三方的责任限额应包括但不限于因第三方自身原因导致的损失、因第三方责任导致的项目延误等。3.3第三方的责任限额应不低于合同总金额的%。4.第三方的权利和义务4.1第三方的权利4.1.1第三方有权根据合同约定及合作协议的规定，对项目进行监督检查。4.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。4.1.3第三方有权对甲乙双方的行为提出意见和建议。4.2第三方的义务4.2.1第三方应按照合同约定及合作协议的规定，履行其职责，确保项目顺利进行。4.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密。4.2.3第三方应承担因自身原因导致的损失。5.第三方与其他各方的责任划分5.1第三方与甲方之间的责任划分5.1.1第三方对甲方负责，确保项目符合合同约定及合作协议的要求。5.1.2甲方对第三方的行为及成果进行监督，如发现第三方违约，甲方有权要求第三方承担责任。5.2第三方与乙方之间的责任划分5.2.1第三方对乙方负责，确保项目符合合同约定及合作协议的要求。5.2.2乙方对第三方的行为及成果进行监督，如发现第三方违约，乙方有权要求第三方承担责任。5.3第三方与其他第三方之间的责任划分5.3.1各第三方之间应相互尊重，各自独立履行职责。5.3.2如各第三方之间发生争议，应通过协商解决，协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。6.第三方介入的费用6.1第三方介入的费用由甲乙双方在合作协议中约定，并在本合同中予以明确。6.2第三方介入的费用包括但不限于服务费、咨询费、检测费等。6.3第三方介入的费用由甲乙双方按约定的比例分摊。7