版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年光伏电站项目施工居间服务协议范本本合同目录一览1.合同双方的基本信息1.1双方名称及地址1.2联系人及联系方式2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目进度3.居间服务内容3.1居间服务的具体事项3.2居间服务的时间范围3.3居间服务的费用及支付方式4.居间服务的交付标准4.1服务质量的保证4.2服务效果的保证4.3服务完成的期限5.双方的权利与义务5.1甲方权利与义务5.2乙方权利与义务6.违约责任6.1甲方违约责任6.2乙方违约责任7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决地点7.3争议解决期限8.合同的生效与解除8.1合同生效条件8.2合同解除条件9.合同的变更与补充9.1合同变更程序9.2合同补充条款10.合同的终止10.1合同终止条件10.2合同终止程序11.合同的转让与继承11.1合同转让条件11.2合同继承条件12.合同的保密12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任13.其他约定13.1不可抗力13.2通知方式13.3合同附件14.合同的签署与生效14.1签署时间14.2生效时间第一部分:合同如下:1.合同双方的基本信息1.1双方名称及地址1.1.1甲方名称:___________1.1.2甲方地址:___________1.1.3乙方名称:___________1.1.4乙方地址:___________1.2联系人及联系方式1.2.1甲方联系人:___________1.2.2甲方联系方式:___________1.2.3乙方联系人:___________1.2.4乙方联系方式:___________2.项目概述2.1项目名称:二零二四年光伏电站项目2.2项目地点:___________2.3项目规模:___________2.4项目进度:___________3.居间服务内容3.1居间服务的具体事项3.1.1协助甲方寻找合适的施工队伍3.1.2协助甲方进行施工队伍的招标和投标工作3.1.3协助甲方与施工队伍签订施工合同3.1.4监督施工队伍的施工进度和质量3.2居间服务的时间范围:自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止3.3居间服务的费用及支付方式:___________4.居间服务的交付标准4.1服务质量的保证:乙方提供的居间服务应满足甲方的要求,确保施工队伍的资质、信誉和施工质量4.2服务效果的保证:乙方应确保居间服务的效果,使甲方能够顺利地完成光伏电站项目的建设4.3服务完成的期限:自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止,具体时间安排见附件5.双方的权利与义务5.1甲方权利与义务5.1.1甲方有权要求乙方按照合同约定提供居间服务5.1.2甲方应按照合同约定支付居间服务费用5.2乙方权利与义务5.2.1乙方应按照合同约定提供居间服务5.2.2乙方应保证所提供的服务质量,确保施工队伍的资质、信誉和施工质量6.违约责任6.1甲方违约责任6.1.1若甲方未按时支付居间服务费用,应向乙方支付违约金,违约金为未支付费用的_____%。6.2乙方违约责任6.2.1若乙方未按照合同约定提供居间服务,应向甲方支付违约金,违约金为居间服务费用总额的_____%。7.争议解决7.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2争议解决地点:合同签订地。7.3争议解决期限:自争议发生之日起_______日内解决。8.合同的生效与解除8.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。8.2合同解除条件:8.2.1双方协商一致,可以解除本合同。8.2.2发生不可抗力事件,致使合同无法履行时,任何一方均有权解除合同。8.2.3一方严重违约,另一方有权解除合同。8.3合同解除程序:任何一方要求解除合同时,应提前_______日书面通知对方,并说明解除合同的理由。9.合同的变更与补充9.1合同变更程序:任何一方要求变更合同内容,应书面提出变更请求,经双方协商一致后,签订书面变更协议,作为本合同的补充部分。9.2合同补充条款:本合同如有未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。10.合同的终止10.1合同终止条件:合同履行完毕或者双方约定的终止条件成就时,合同终止。10.2合同终止程序:合同终止后,双方应按照合同约定进行结算,并办理相关手续。11.合同的转让与继承11.1合同转让条件:未经对方同意,任何一方不得转让本合同。11.2合同继承条件:合同签订后,若乙方发生合并、分立、破产等情况,本合同的权利义务由合并、分立后的法人或其他组织继承。12.合同的保密12.1保密内容:双方在本合同履行过程中所知悉的对方商业秘密、技术秘密等保密信息。12.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止之日起_______年内。12.3违约责任:任何一方违反保密义务,泄露对方保密信息,应承担相应的法律责任。13.其他约定13.1不可抗力:本合同所指的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。13.2.1邮寄:以挂号信方式邮寄至对方地址。13.2.2传真:以传真方式发送至对方传真号码。13.2.3电子邮件:以电子邮件方式发送至对方电子邮箱。13.3合同附件:本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.合同的签署与生效14.1签署时间:本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2生效时间:本合同自签署之日起生效,有效期为_______年。合同期满后,如双方无异议,本合同自动续期_______年。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义15.1.1本合同中的第三方是指除甲乙双方以外的,为达成合同目的或履行合同义务而参与合同活动的任何个人、法人或其他组织。15.2第三方的介入方式15.2.1第三方可以以中介方、顾问、监理、供应商、承包商等形式介入本合同。15.3第三方的责任15.3.1第三方介入合同活动,应遵守本合同的相关规定,并承担相应的法律责任。15.4第三方的权利15.4.1第三方有权根据合同约定获取相应的报酬或费用。16.甲乙双方与第三方的关系16.1甲乙双方与第三方之间的关系应另行签订书面协议,明确各方的权利、义务和责任。16.2第三方不得干涉甲乙双方的合同权利和义务,不得损害甲乙双方的合法权益。17.第三方介入时的额外条款17.1甲方的额外条款17.1.1甲方应确保第三方具备相应的资质和条件,以履行其在合同中的义务。17.1.2甲方应要求第三方提供相应的资质证明和履约保证。17.2乙方的额外条款17.2.1乙方应配合第三方的工作,并确保第三方的工作不影响项目的正常进行。17.2.2乙方应监督第三方的工作,确保其符合合同要求。18.第三方的责任限额18.1第三方的责任限额应在其介入合同活动前由甲乙双方与第三方协商确定,并在书面协议中明确。18.2第三方的责任限额包括但不限于:18.2.1第三方因自身原因导致合同无法履行或履行不符合约定的责任;18.2.2第三方在履行合同过程中发生的意外事件或不可抗力导致的责任;18.2.3第三方违反保密义务导致的责任。19.第三方的责任承担19.1第三方在履行合同过程中发生的任何责任,由其自身承担。19.2若第三方无法承担全部责任,甲乙双方应按照各自的过错程度承担相应的补充责任。20.第三方的退出20.1若第三方在合同履行过程中出现严重违约行为,甲乙双方有权要求其退出合同。20.2第三方退出合同后,其未履行完毕的义务由甲乙双方协商解决。21.第三方的争议解决21.1第三方与甲乙双方之间的争议,应通过协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。22.第三方的保密22.1第三方在合同履行过程中知悉的甲乙双方的商业秘密、技术秘密等保密信息,应予以保密。22.2第三方违反保密义务,泄露甲乙双方保密信息,应承担相应的法律责任。23.第三方的变更与补充23.1第三方介入合同活动后,若需变更或补充合同内容,应经甲乙双方同意,并由第三方与甲乙双方另行签订书面协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订文件合同正本一份,副本______份。甲方营业执照副本复印件。乙方营业执照副本复印件。双方法定代表人或授权代表身份证明。2.项目资料光伏电站项目可行性研究报告。项目设计文件。项目施工图纸。3.居间服务协议居间服务协议正本一份,副本______份。4.第三方介入协议第三方介入协议正本一份,副本______份。5.资质证明文件乙方提供的施工队伍资质证明文件。第三方提供的资质证明文件。6.履约保证乙方提供的履约保证书。第三方提供的履约保证书。7.支付凭证居间服务费用支付凭证。其他相关支付凭证。8.争议解决文件协商不成时,双方签订的争议解决文件。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定1.1未按时支付居间服务费用责任认定:甲方应向乙方支付违约金,违约金为未支付费用的_____%。示例说明:若甲方应于2024年6月30日前支付10万元居间服务费用,但实际支付时间为2024年7月10日,则甲方应支付违约金1000元。1.2未按合同约定提供项目资料责任认定:甲方应向乙方支付违约金,违约金为合同约定总金额的_____%。示例说明:若甲方未在合同约定的时间内提供项目资料,导致乙方无法履行居间服务,则甲方应支付违约金10000元。2.乙方违约行为及责任认定2.1未按合同约定提供居间服务责任认定:乙方应向甲方支付违约金,违约金为合同约定总金额的_____%。示例说明:若乙方未在合同约定的时间内提供合格的居间服务,导致甲方损失,则乙方应支付违约金10000元。2.2提供的施工队伍不符合约定责任认定:乙方应承担相应的赔偿责任,赔偿金额根据实际损失确定。示例说明:若乙方提供的施工队伍存在重大质量问题,导致甲方损失100万元,则乙方应赔偿甲方100万元。3.第三方违约行为及责任认定3.1第三方未按合同约定履行义务责任认定:第三方应承担相应的赔偿责任,赔偿金额根据实际损失确定。示例说明:若第三方在施工过程中出现重大质量问题,导致甲方损失100万元,则第三方应赔偿甲方100万元。3.2第三方泄露保密信息责任认定:第三方应承担相应的法律责任,赔偿金额根据实际损失确定。示例说明:若第三方泄露甲方商业秘密,导致甲方损失100万元,则第三方应赔偿甲方100万元。全文完。二零二四年光伏电站项目施工居间服务协议范本1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方信息2.1项目名称2.2施工单位2.3居间服务方3.项目概况3.1项目地点3.2项目规模3.3项目内容4.居间服务内容4.1居间服务范围4.2居间服务方式4.3居间服务期限5.居间服务费用5.1费用构成5.2费用支付方式5.3费用支付时间6.施工单位责任6.1施工单位义务6.2施工单位责任6.3施工单位违约责任7.居间服务方责任7.1居间服务方义务7.2居间服务方责任7.3居间服务方违约责任8.项目进度8.1项目计划8.2进度监控8.3进度调整9.项目质量9.1质量标准9.2质量监控9.3质量保证10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.不可抗力12.1不可抗力定义12.2不可抗力处理12.3不可抗力通知13.合同生效与解除13.1合同生效条件13.2合同解除条件13.3合同解除程序14.其他约定14.1保密条款14.2适用法律14.3通知与送达14.4合同附件第一部分:合同如下:第一条定义与解释1.1定义1.1.1“光伏电站项目”指本协议所涉及的光伏发电设施的建设、安装、调试及运行维护等全过程。1.1.2“施工单位”指承担光伏电站项目施工任务的单位。1.1.3“居间服务方”指提供居间服务,协助施工单位完成光伏电站项目施工的第三方单位。1.1.4“居间服务”指居间服务方在光伏电站项目施工过程中提供的信息、协调、监督等服务。1.1.5“合同”指本《二零二四年光伏电站项目施工居间服务协议》。1.2解释1.2.1本合同中涉及的所有术语和定义,均应按照本条款的解释执行。第二条双方信息2.1项目名称:[具体项目名称]2.2施工单位:[施工单位名称]2.3居间服务方:[居间服务方名称]第三条项目概况3.1项目地点:[具体项目地点]3.2项目规模:[具体项目规模]3.3项目内容:[具体项目内容,如光伏组件安装、逆变器安装等]第四条居间服务内容4.1居间服务范围4.1.1协助施工单位进行施工前的准备工作,包括但不限于设计文件审核、施工方案编制等。4.1.2协调施工单位与相关部门、供应商的关系,确保项目顺利进行。4.1.3监督施工单位按照合同约定进行施工,确保施工质量符合要求。4.2居间服务方式4.2.1定期召开项目协调会议,沟通项目进展情况。4.2.2提供现场监督服务,确保施工过程符合规范。4.2.3及时发现并报告施工过程中的问题,协调解决。4.3居间服务期限4.3.1居间服务期限自合同签订之日起至光伏电站项目竣工验收合格之日止。第五条居间服务费用5.1费用构成5.1.1居间服务费:[具体金额]元。5.2费用支付方式5.2.1居间服务费分期支付,具体支付节点如下:1.首期支付:合同签订后5个工作日内支付总费用的30%。2.第二期支付:项目进度达到50%时支付总费用的30%。3.第三期支付:项目进度达到80%时支付总费用的20%。4.尾款支付:项目竣工验收合格后支付剩余的20%。5.3费用支付时间5.3.1居间服务费用应按照约定的支付方式进行支付,逾期未支付的,应按照中国人民银行同期贷款利率支付滞纳金。第六条施工单位责任6.1施工单位义务6.1.1按照合同约定,按时、按质、按量完成光伏电站项目的施工任务。6.1.2配合居间服务方的工作,及时提供相关信息和资料。6.1.3对施工过程中出现的问题,及时采取措施予以解决。6.2施工单位责任6.2.1如因施工单位原因导致项目延期或质量不合格,施工单位应承担相应的责任。6.2.2施工单位应确保施工安全,防止发生安全事故。6.3施工单位违约责任6.3.1施工单位如违约,应按照合同约定承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第七条居间服务方责任7.1居间服务方义务7.1.1按照合同约定,提供居间服务,协助施工单位完成光伏电站项目施工。7.1.2及时发现并报告施工过程中的问题,协调解决。7.1.3对提供的服务质量负责,确保服务质量符合合同约定。7.2居间服务方责任7.2.1居间服务方如因自身原因导致项目延期或服务质量不合格,应承担相应的责任。7.2.2居间服务方应确保服务过程中不泄露施工单位的技术秘密和商业秘密。7.3居间服务方违约责任7.3.1居间服务方如违约,应按照合同约定承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第八条项目进度8.1项目计划8.1.1项目计划应包括施工进度表、关键节点时间表等。8.1.2施工单位应根据项目计划,合理安排施工进度,确保项目按时完成。8.2进度监控8.2.1居间服务方应定期对项目进度进行监控,确保施工进度符合计划要求。8.2.2如发现进度偏差,居间服务方应及时与施工单位沟通,采取措施调整进度计划。8.3进度调整8.3.1项目进度调整需经双方协商一致,并书面确认。第九条项目质量9.1质量标准9.1.1施工单位应按照国家相关标准和合同约定进行施工,确保项目质量。9.1.2居间服务方应监督施工单位的质量控制工作,确保施工质量符合要求。9.2质量监控9.2.1居间服务方应定期对施工质量进行检查,包括材料、工艺、设备等方面。9.2.2如发现质量问题,居间服务方应及时通知施工单位,并要求其整改。9.3质量保证9.3.1施工单位应提供质量保证书,保证项目质量符合规定。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。10.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序10.2.1提起诉讼前,双方应给予对方至少30日的书面通知,说明争议事项和解决方案。10.2.2诉讼过程中,双方应积极配合法院调查取证,提供相关证据。10.3争议解决地点10.3.1争议解决地点为合同签订地。第十一条违约责任11.1违约情形11.1.1施工单位未按时、按质、按量完成施工任务的;11.1.2居间服务方未提供居间服务或提供的服务不符合合同约定的;11.1.3双方未按合同约定支付费用的;11.1.4双方违反保密义务的;11.2违约责任11.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿11.3.1违约赔偿金额由双方协商确定,协商不成的,由人民法院判决。第十二条不可抗力12.1不可抗力定义12.1.1不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。12.2不可抗力处理12.2.1发生不可抗力事件,双方应立即通知对方,并提供相关证明材料。12.2.2因不可抗力导致项目延期或无法履行的,双方应协商解决。12.3不可抗力通知12.3.1不可抗力事件发生后,双方应在24小时内以书面形式通知对方。第十三条合同生效与解除13.1合同生效条件13.1.1双方签订本合同并签字盖章;13.1.2双方按照合同约定支付首期费用。13.2合同解除条件13.2.1双方协商一致;13.2.2一方严重违约;13.2.3出现不可抗力事件,且双方无法继续履行合同。13.3合同解除程序13.3.1解除合同需书面通知对方,并经双方签字盖章确认。第十四条其他约定14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容以及项目信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.2适用法律14.2.1本合同适用中华人民共和国法律。14.3通知与送达14.3.1除非另有约定,所有通知应以书面形式发送至对方指定的地址,视为已送达。14.4合同附件14.4.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方定义1.1.1本合同所称“第三方”是指除甲、乙双方外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、供应商、分包商等。1.2第三方介入范围1.2.1第三方介入范围包括但不限于项目设计、施工、监理、检测、咨询、融资等环节。第二条第三方责任限额2.1第三方责任限额2.1.1第三方在履行本合同过程中因自身原因造成损失或损害的,其责任限额由甲、乙双方在合同中另行约定。2.2第三方责任承担2.2.1第三方在履行本合同过程中因自身原因造成损失或损害的,由第三方承担相应的责任。第三条第三方选择与引入3.1第三方选择3.1.1甲、乙双方有权根据项目需要选择合适的第三方。3.2第三方引入3.2.1第三方引入需经甲、乙双方协商一致,并签订相应的合作协议。第四条第三方职责与权利4.1第三方职责4.1.1第三方应根据合同约定和甲、乙双方的要求,履行相应的职责。4.2第三方权利4.2.1第三方有权获得合同约定的报酬。第五条第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲、乙双方的关系5.1.1第三方与甲、乙双方是独立的合同关系,第三方对甲、乙双方的权利义务仅限于本合同约定的范围。5.2第三方与施工单位的关系5.2.1第三方与施工单位是委托与被委托的关系,第三方对施工单位的权利义务仅限于本合同约定的范围。5.3第三方与其他第三方的关系5.3.1第三方与其他第三方之间的关系由各自签订的协议约定。第六条第三方介入的合同条款6.1第三方介入的合同条款6.1.1第三方介入的合同条款应包括但不限于:1.第三方职责;2.第三方权利;3.第三方责任限额;4.第三方与其他各方的关系;5.第三方介入的费用和支付方式。6.2第三方介入合同的签订6.2.1第三方介入合同应由甲、乙双方与第三方共同签订。第七条第三方介入的变更与调整7.1第三方介入的变更7.1.1如需变更第三方介入的内容或方式,甲、乙双方应协商一致,并书面确认。7.2第三方介入的调整7.2.1如需调整第三方介入的费用,甲、乙双方应协商一致,并书面确认。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入的争议解决方式8.1.1第三方介入的争议解决方式与本合同争议解决方式一致。8.2第三方介入的争议解决程序8.2.1第三方介入的争议解决程序与本合同争议解决程序一致。第九条第三方介入的合同终止9.1第三方介入的合同终止条件9.1.1第三方介入的合同终止条件与本合同终止条件一致。9.2第三方介入的合同终止程序9.2.1第三方介入的合同终止程序与本合同终止程序一致。第十条第三方介入的补充协议10.1第三方介入的补充协议10.1.1如需对第三方介入进行补充约定,甲、乙双方可签订补充协议。10.2第三方介入的补充协议效力10.2.1第三方介入的补充协议与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目合同1.1详细描述项目的基本信息,包括项目名称、地点、规模、内容等。1.2项目施工图和设计文件。1.3第三方介入合作协议。1.4质量标准和技术规范文件。1.5进度计划表和时间节点安排。1.6费用预算和支付计划。1.7保密协议。1.8争议解决条款和程序。2.施工单位资质证明文件2.1施工单位的营业执照、资质证书等。2.2施工单位过往施工案例和业绩证明。3.居间服务方资质证明文件3.1居间服务方的营业执照、资质证书等。3.2居间服务方过往服务案例和业绩证明。4.第三方介入协议4.1第三方介入协议的详细条款,包括职责、权利、责任限额等。4.2第三方介入协议的签订日期和双方签字盖章。5.项目进度报告5.1项目进度报告的格式和内容要求。5.2项目进度报告的提交频率和期限。6.项目质量报告6.1项目质量报告的格式和内容要求。6.2项目质量报告的提交频率和期限。7.项目费用报告7.1项目费用报告的格式和内容要求。7.2项目费用报告的提交频率和期限。8.项目变更通知8.1项目变更通知的格式和内容要求。8.2项目变更通知的审批流程和期限。9.项目终止通知9.1项目终止通知的格式和内容要求。9.2项目终止通知的审批流程和期限。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1施工单位未按时、按质、按量完成施工任务。1.2居间服务方未提供居间服务或提供的服务不符合合同约定。1.3双方未按合同约定支付费用。1.4第三方未履行合同约定的职责。1.5双方泄露对方技术秘密和商业秘密。1.6任何一方违反保密义务。2.责任认定标准:2.1违约行为发生,经核实确认。2.2违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.3违约责任金额由双方协商确定,协商不成的,由人民法院判决。3.违约责任示例说明:3.1施工单位未按时完成施工任务,导致项目延期,经核实确认后,施工单位应按照合同约定的违约金比例支付违约金。3.2居间服务方未提供居间服务,导致项目进度受阻,经核实确认后,居间服务方应赔偿因延误造成的损失。3.3双方未按合同约定支付费用,经核实确认后,违约方应支付违约金,并承担相应的滞纳金。全文完。二零二四年光伏电站项目施工居间服务协议范本2本合同目录一览1.定义与解释1.1项目定义1.2合同定义1.3术语解释2.双方信息2.1居间服务方信息2.2施工方信息2.3投资方信息3.项目概述3.1项目背景3.2项目目标3.3项目范围4.居间服务内容4.1信息收集与整理4.2投资机会评估4.3投标文件准备4.4投标过程管理4.5中标后的协调与协助5.居间服务期限5.1服务开始日期5.2服务结束日期5.3服务期限延长6.居间服务费用6.1费用计算方式6.2费用支付方式6.3费用调整7.居间服务成果交付7.1成果形式7.2成果交付时间7.3成果验收标准8.保密条款8.1保密信息定义8.2保密义务8.3保密例外9.违约责任9.1居间服务方违约责任9.2施工方违约责任9.3投资方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.合同生效与解除11.1合同生效条件11.2合同解除条件11.3合同解除程序12.合同变更12.1变更程序12.2变更生效12.3变更通知13.合同终止13.1终止条件13.2终止程序13.3终止后果14.其他14.1适用法律14.2合同份数14.3合同附件第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1项目定义:本合同所指项目为二零二四年光伏电站项目,包括但不限于项目的前期调研、可行性研究、工程设计、设备采购、施工安装、调试运行等全过程。1.2合同定义:本合同是指居间服务方与施工方及投资方就光伏电站项目施工居间服务事宜所签订的协议。1.3术语解释:本合同中使用的术语,除非上下文另有说明,均应按照本合同中的定义进行解释。2.双方信息2.1居间服务方信息:包括但不限于居间服务方的名称、地址、联系方式、法定代表人等。2.2施工方信息:包括但不限于施工方的名称、地址、联系方式、法定代表人等。2.3投资方信息:包括但不限于投资方的名称、地址、联系方式、法定代表人等。3.项目概述3.1项目背景:详细说明光伏电站项目的背景信息,包括政策支持、市场需求、项目可行性等。3.2项目目标:明确光伏电站项目的预期目标,如发电量、成本控制、工期要求等。3.3项目范围:详细列出光伏电站项目的具体范围,包括但不限于施工内容、技术要求、质量标准等。4.居间服务内容4.1信息收集与整理:居间服务方负责收集与项目相关的各类信息,并进行整理归纳。4.2投资机会评估:居间服务方对项目投资机会进行评估,包括市场前景、风险分析等。4.3投标文件准备:居间服务方协助施工方准备投标文件,包括技术方案、商务报价等。4.4投标过程管理:居间服务方对投标过程进行管理,确保投标工作的顺利进行。4.5中标后的协调与协助:居间服务方在中标后协助施工方与投资方进行项目协调与沟通。5.居间服务期限5.1服务开始日期:自合同签订之日起计算。5.2服务结束日期:项目施工完成之日或合同约定的其他日期。5.3服务期限延长:如需延长服务期限,双方应提前书面协商一致,并签订补充协议。6.居间服务费用6.1费用计算方式:居间服务费用按项目合同总价的百分比计算。6.2费用支付方式:居间服务费用分阶段支付,具体支付节点及比例由双方协商确定。6.3费用调整:如项目合同总价发生变动,居间服务费用相应调整。7.居间服务成果交付7.1成果形式:居间服务成果以书面报告形式提交。7.2成果交付时间:在服务期限结束前或合同约定的其他时间。7.3成果验收标准:成果符合国家相关标准和合同约定的要求。8.保密条款8.1保密信息定义:本合同中“保密信息”指任何一方在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等非公开信息。8.2保密义务:双方对本合同项下的保密信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露或用于本合同约定以外的目的。9.违约责任9.1居间服务方违约责任:若居间服务方未能履行合同约定的服务义务,应向施工方和投资方支付违约金,并承担由此造成的损失。9.2施工方违约责任:若施工方未能按合同约定完成施工任务或质量不达标,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、修复缺陷等。9.3投资方违约责任:若投资方未能按合同约定提供资金或支持,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、承担法律责任等。10.争议解决10.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同执行过程中产生的争议。协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序:争议发生后,双方应在接到争议通知之日起30日内进行协商。协商不成,任何一方均可向人民法院提起诉讼。10.3争议解决地点:争议解决地点为合同签订地,或双方另行约定的地点。11.合同生效与解除11.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同解除条件:1)合同约定的解除条件成就;2)双方协商一致解除合同;3)因不可抗力导致合同无法履行。11.3合同解除程序:任何一方提出解除合同时,应提前书面通知对方,并说明解除原因。合同解除后,双方应妥善处理善后事宜。12.合同变更12.1变更程序:任何一方提出合同变更请求时,应书面通知对方,并经双方协商一致后,以书面形式签订变更协议。12.2变更生效:变更协议自双方签字盖章之日起生效。12.3变更通知:变更协议生效后,双方应及时通知相关方,确保各方知晓变更内容。13.合同终止13.1终止条件:合同期满、双方协商一致解除合同、因不可抗力导致合同无法履行等。13.2终止程序:合同终止时,双方应签订终止协议,并妥善处理善后事宜。14.其他14.1适用法律:本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同份数:本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。14.3合同附件:本合同附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在履行本合同时,由甲乙双方邀请或指定的,与本合同直接相关但不属于甲乙双方的独立第三方。1.2第三方可能包括但不限于监理单位、审计机构、检测机构、设计单位、咨询机构等。2.第三方介入的触发条件2.1.1合同履行过程中出现技术难题,需要第三方提供专业意见或解决方案;2.1.2合同履行过程中出现争议,需要第三方进行调解或仲裁;2.1.3合同履行过程中需要进行质量检测或审计;2.1.4合同履行过程中需要第三方提供专业服务。3.第三方责任限额3.1.1第三方的责任范围;3.1.2第三方责任赔偿的最高限额;3.1.3第三方责任的计算方式。4.第三方责任界定4.1第三方的责任应基于其提供的专业服务或意见,且其责任不应超出本合同中约定的责任范围。4.2.1公平原则:第三方责任界定应公平合理,不偏袒任何一方;4.2.2实际原则:第三方责任界定应基于实际发生的事件和损失;4.2.3法律原则:第三方责任界定应符合相关法律法规的规定。5.第三方权利和义务5.1第三方的权利:5.1.1获得合理的报酬;5.1.2在其职责范围内独立行使职权;5.1.3在合同履行过程中获得必要的信息和资料。5.2第三方的义务:5.2.1按照合同约定的时间、质量和标准完成其专业服务;5.2.2对其提供的服务承担责任;5.2.3对其提供的意见或解决方案承担相应的风险。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲乙双方的关系:6.1.1第三方与甲乙双方之间是独立的合同关系,不参与甲乙双方的内部事务;6.1.2第三方对甲乙双方承担的责任仅限于其提供的服务或意见。6.2第三方与项目的关系:6.2.1第三方参与项目是为了协助甲乙双方更好地履行合同;6.2.2第三方的服务或意见应有利于项目的顺利进行。7.第三方介入的程序7.1.1甲乙双方协商确定第三方介入的必要性和具体事项;7.1.2甲乙双方共同邀请或
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 第1单元 古代亚非文明(高频非选择题25题)(原卷版)
- 《波兰歪屋设计》课件
- 《证券市场概述周》课件
- 玩具设计美工工作总结
- 2023-2024年项目管理人员安全培训考试题带答案(黄金题型)
- 关于认识实习报告汇编六篇
- 《系统安全评价概述》课件
- 《妇产科学绪论》课件
- 《监理工作程序》课件
- 《应用开发和管理》课件
- 消防水域救援个人防护装备试验 大纲
- 机电样板施工主要技术方案
- 涉税风险管理方案
- 青岛市2022-2023学年七年级上学期期末道德与法治试题
- 高空作业安全免责协议书范本
- 石油化学智慧树知到期末考试答案章节答案2024年中国石油大学(华东)
- 手术后如何防止排尿困难
- 特种设备“日管控、周排查、月调度”表格
- 重点关爱学生帮扶活动记录表
- 2021年10月自考00850广告设计基础试题及答案含解析
- 结构化面试表格
评论
0/150
提交评论