二零二五年度云计算数据中心承包管理合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度云计算数据中心承包管理合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人或授权代表1.3联系方式1.4住所地2.合同标的2.1云计算数据中心项目概况2.2项目地点2.3项目规模2.4项目周期2.5项目预算3.合同履行3.1合同生效条件3.2合同履行期限3.3合同履行地点3.4合同履行方式3.5合同变更与解除4.乙方责任与义务4.1投资建设责任4.2技术支持责任4.3运营维护责任4.4质量保证责任4.5安全保障责任4.6环保责任5.甲方责任与义务5.1投资责任5.2土地使用权及配套设施提供5.3项目监管责任5.4政策法规支持5.5付款责任6.项目投资与资金管理6.1投资额度6.2资金来源6.3资金支付方式6.4资金使用监督7.项目技术支持与服务7.1技术方案7.2技术培训7.3技术支持服务内容7.4技术支持服务期限8.项目运营维护8.1运营维护内容8.2运营维护标准8.3运营维护期限8.4运营维护费用9.项目质量保证9.1质量保证期限9.2质量保证措施9.3质量验收标准9.4质量争议处理10.项目安全保障10.1安全保障措施10.2安全责任划分10.3应急预案10.4安全事故处理11.环保责任11.1环保措施11.2环保责任划分11.3环保监测与报告11.4环保纠纷处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后的处理14.其他14.1合同附件14.2合同生效14.3合同份数14.4合同签署日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称甲方：云计算有限公司乙方：数据中心建设有限公司1.2法定代表人或授权代表甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3联系方式甲方联系人：联系电话方联系人：赵六联系电话：139001390001.4住所地甲方住所地：省市区路号乙方住所地：省市区路号2.合同标的2.1云计算数据中心项目概况项目名称：云计算数据中心项目性质：新建2.2项目地点项目地点：省市区路2.3项目规模项目规模：占地面积10000平方米，建筑面积50000平方米2.4项目周期项目周期：自合同签订之日起18个月2.5项目预算项目预算：人民币5亿元3.合同履行3.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。3.2合同履行期限合同履行期限为自合同生效之日起至项目竣工验收合格之日止。3.3合同履行地点合同履行地点为省市区路。3.4合同履行方式合同履行方式为乙方按照甲方要求进行投资建设、技术支持、运营维护等工作。3.5合同变更与解除任何一方如需变更或解除本合同，应提前30日书面通知对方，并经双方协商一致后签订书面变更或解除协议。4.乙方责任与义务4.1投资建设责任乙方负责项目的投资建设，确保项目按期完工。4.2技术支持责任乙方提供项目所需的技术支持，确保项目技术先进、稳定可靠。4.3运营维护责任乙方负责项目的运营维护，确保项目长期稳定运行。4.4质量保证责任乙方保证项目质量符合国家相关标准，如有质量问题，乙方负责无偿整改。4.5安全保障责任乙方负责项目的安全保障，确保项目安全、稳定运行。4.6环保责任乙方负责项目的环保工作，确保项目符合国家环保要求。5.甲方责任与义务5.1投资责任甲方负责项目的投资，确保项目资金及时到位。5.2土地使用权及配套设施提供甲方负责提供项目所需土地使用权及配套设施。5.3项目监管责任甲方负责对项目的建设、运营、维护等全过程进行监管。5.4政策法规支持甲方负责协调项目所需政策法规支持。5.5付款责任甲方按照合同约定支付乙方工程款、技术服务费等费用。6.项目投资与资金管理6.1投资额度项目总投资为人民币5亿元，其中甲方投资人民币3亿元，乙方投资人民币2亿元。6.2资金来源甲方投资资金来源于自有资金；乙方投资资金来源于银行贷款。6.3资金支付方式资金支付方式为按工程进度分阶段支付。6.4资金使用监督双方应共同监督项目资金的使用情况，确保资金合理、合规使用。8.项目技术支持与服务8.1技术方案乙方应提供详细的技术方案，包括但不限于数据中心的设计、设备选型、网络架构、安全防护措施等。8.2技术培训乙方应向甲方提供必要的技术培训，包括但不限于数据中心建设、运维、安全管理等方面的知识。8.3技术支持服务内容系统安装与调试系统优化与升级故障排除与技术支持系统维护与备份应急响应与支持8.4技术支持服务期限技术支持服务期限为自项目竣工验收合格之日起三年。9.项目运营维护9.1运营维护内容系统日常巡检系统故障处理系统性能监控系统安全防护系统数据备份与恢复9.2运营维护标准运营维护标准应符合国家相关行业标准和规范。9.3运营维护期限运营维护期限为自项目竣工验收合格之日起五年。9.4运营维护费用运营维护费用包含在合同总价中，无需另行支付。10.项目质量保证10.1质量保证期限质量保证期限为自项目竣工验收合格之日起两年。10.2质量保证措施严格按照国家标准和规范进行施工使用合格的原材料和设备定期进行质量检查和验收对不合格的工程进行返工或修复10.3质量验收标准质量验收标准应符合国家相关行业标准和规范。10.4质量争议处理如发生质量争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁或诉讼。11.项目安全保障11.1安全保障措施制定完善的安全管理制度实施严格的门禁制度配备必要的安全监控设备定期进行安全演练对员工进行安全培训11.2安全责任划分双方应明确各自的安全责任，共同保障项目安全。11.3应急预案乙方应制定应急预案，应对可能的安全事故。11.4安全事故处理发生安全事故时，乙方应及时报告甲方，并按照应急预案进行处理。12.争议解决12.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决。12.2争议解决程序协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁；也可依法向人民法院提起诉讼。12.3争议解决地点争议解决地点为省市区。13.合同终止13.1合同终止条件项目竣工验收合格双方协商一致不可抗力因素导致合同无法履行13.2合同终止程序合同终止时，双方应签订书面终止协议，明确终止后的处理事宜。13.3合同终止后的处理合同终止后，双方应按照协议处理剩余事宜，包括但不限于项目交接、费用结算等。14.其他14.1合同附件本合同附件包括但不限于：项目可行性研究报告设计方案采购合同付款计划14.2合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同份数本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。14.4合同签署日期本合同签署日期为二零二四年三月二十日。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同中所述第三方，是指除甲乙双方以外的独立第三方机构或个人，包括但不限于设计单位、监理单位、审计机构、评估机构、咨询服务机构等。15.2第三方介入方式设计单位：负责项目的设计工作，确保设计符合相关规范和标准。监理单位：负责项目的施工监理，确保施工质量、进度和安全。审计机构：负责对项目资金使用、合同执行等进行审计。评估机构：负责对项目进行价值评估。咨询服务机构：提供专业咨询服务，如项目管理、技术支持等。15.3第三方选择与授权15.3.1第三方的选择甲乙双方有权根据项目需要和自身情况选择合适的第三方。15.3.2第三方授权甲乙双方应书面授权第三方代表其进行相关活动，并明确授权范围。15.4第三方责任15.4.1责任范围第三方应在其授权范围内，履行相应的责任和义务。15.4.2责任限额15.4.2.1第三方责任限额第三方责任限额应根据其提供的服务类型和合同约定确定，具体金额由甲乙双方协商确定。15.4.2.2保险第三方应购买相应的责任保险，以保障其责任风险。15.5第三方与其他各方的关系15.5.1第三方与甲方的关系第三方应服从甲方的管理和监督，并配合甲方进行项目相关工作。15.5.2第三方与乙方的关系15.5.3第三方与其他第三方的关系如涉及多个第三方，各方应相互尊重，协调合作，共同推进项目进展。16.第三方介入的额外条款16.1第三方费用16.1.1费用承担第三方费用由甲乙双方根据合同约定和实际发生情况承担。16.1.2费用支付第三方费用应按照合同约定的时间和方式支付。16.2第三方变更16.2.1变更程序如需变更第三方，甲乙双方应协商一致，并书面通知对方。16.2.2变更后的责任变更后的第三方应继续履行原合同约定的责任和义务。17.第三方责任界定17.1责任划分甲乙双方应明确第三方责任，包括但不限于：设计责任：设计单位应对设计成果负责。监理责任：监理单位应对施工监理工作负责。审计责任：审计机构应对审计工作负责。评估责任：评估机构应对评估工作负责。咨询服务责任：咨询服务机构应对咨询服务负责。17.2责任追究如第三方在履行职责过程中出现违约行为，甲乙双方有权追究其责任。17.3责任免除因不可抗力导致第三方无法履行职责的，第三方不承担责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目可行性研究报告要求：详细分析项目的技术可行性、经济可行性、社会可行性等。说明：可行性研究报告是项目决策的重要依据。2.设计方案要求：包括建筑、结构、电气、暖通、给排水等设计方案。说明：设计方案是项目实施的基础。3.采购合同要求：明确采购设备、材料、服务等的技术参数、数量、价格、交货时间等。说明：采购合同是确保项目顺利进行的关键。4.付款计划要求：明确各阶段付款的时间、金额、支付方式等。说明：付款计划是保障项目资金流转的重要依据。5.施工合同要求：明确施工单位的责任、义务、工期、质量标准等。说明：施工合同是确保项目按期、按质完成的基础。6.运营维护合同要求：明确运营维护单位的职责、服务内容、服务期限、收费标准等。说明：运营维护合同是保障项目长期稳定运行的重要保证。7.保险合同要求：明确保险范围、保险金额、保险期限等。说明：保险合同是降低项目风险的重要手段。8.第三方评估报告要求：第三方对项目进行价值评估，包括投资回报率、经济效益等。9.第三方审计报告要求：第三方对项目资金使用、合同执行等进行审计。说明：审计报告是确保项目资金合理使用的依据。10.项目验收报告要求：明确项目验收的标准、程序、验收时间等。说明：验收报告是项目完成的重要标志。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款责任认定：甲方应向乙方支付违约金，并承担乙方因此造成的损失。2.违约行为：乙方未按合同约定完成工程责任认定：乙方应向甲方支付违约金，并承担因延误造成的损失。3.违约行为：第三方未按合同约定提供服务质量责任认定：第三方应向甲乙双方支付违约金，并承担由此造成的损失。4.违约行为：甲方未按合同约定提供土地使用权及配套设施责任认定：甲方应向乙方支付违约金，并承担由此造成的损失。5.违约行为：乙方未按合同约定进行运营维护责任认定：乙方应向甲方支付违约金，并承担由此造成的损失。6.违约行为：第三方未按合同约定履行职责责任认定：第三方应向甲乙双方支付违约金，并承担由此造成的损失。7.违约行为：甲乙双方未按合同约定解决争议责任认定：甲乙双方应承担因未解决争议而造成的损失。示例说明：假设在项目实施过程中，乙方未按合同约定完成工程，导致项目延期交付。甲方因此遭受经济损失，乙方应向甲方支付违约金，并承担因延误造成的损失，如额外的人工费用、设备租赁费用等。全文完。二零二四年度云计算数据中心承包管理合同1本合同目录一览1.合同订立1.1合同双方基本信息1.2合同订立日期1.3合同签订地点2.合同标的2.1数据中心概况2.2承包内容2.3承包范围3.合同期限3.1合同起止日期3.2合同续约条款4.合同价格4.1价格构成4.2付款方式4.3付款期限5.质量要求5.1设备质量要求5.2服务质量要求5.3质量验收标准6.施工进度6.1施工计划6.2进度控制措施6.3进度验收7.技术支持与维护7.1技术支持服务7.2设备维护服务7.3维护期限8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3事故处理9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的处理13.附件13.1附件一：数据中心设备清单13.2附件二：服务质量标准13.3附件三：安全生产措施14.其他约定14.1合同生效14.2合同变更14.3合同解除14.4合同终止14.5合同解释14.6合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同订立1.1合同双方基本信息1.1.1承包方：[承包方全称]，住所地：[承包方住所地]，法定代表人：[承包方法定代表人姓名]，联系电话：[承包方联系电话]。1.1.2发包方：[发包方全称]，住所地：[发包方住所地]，法定代表人：[发包方法定代表人姓名]，联系电话：[发包方联系电话]。1.2合同订立日期：[合同订立日期]，即二零二四年[月]月[日]日。1.3合同签订地点：[合同签订地点]，即[具体地址]。2.合同标的2.1数据中心概况：[数据中心名称]，位于[数据中心地址]，占地面积[面积]，建筑面积[面积]，建设规模[规模]。2.2承包内容：[详细列出承包的具体内容，如：数据中心设备采购、安装、调试、运维等]。2.3承包范围：[详细列出承包的具体范围，如：设备安装、系统调试、日常运维、故障处理等]。3.合同期限3.1合同起止日期：自二零二四年[月]月[日]日起至二零二四年[月]月[日]日止。3.2合同续约条款：在合同到期前，双方可协商续约，续约期限为[续约期限]。4.合同价格4.1价格构成：[详细列出价格构成，如：设备采购费用、安装调试费用、运维服务费用等]。4.2付款方式：[详细列出付款方式，如：分阶段付款、按月付款等]。4.3付款期限：[详细列出付款期限，如：设备采购款在设备到货后[天数]内支付、运维服务款按月支付等]。5.质量要求5.1设备质量要求：[详细列出设备质量要求，如：符合国家标准、行业标准等]。5.2服务质量要求：[详细列出服务质量要求，如：7×24小时响应、故障修复时间等]。5.3质量验收标准：[详细列出质量验收标准，如：设备功能测试、系统性能测试等]。6.施工进度6.1施工计划：[详细列出施工计划，如：设备安装阶段、系统调试阶段、运维服务阶段等]。6.2进度控制措施：[详细列出进度控制措施，如：制定进度表、定期汇报进度等]。6.3进度验收：[详细列出进度验收标准，如：按阶段验收、分项验收等]。7.技术支持与维护7.1技术支持服务：[详细列出技术支持服务内容，如：系统故障排除、设备维护指导等]。7.2设备维护服务：[详细列出设备维护服务内容，如：定期巡检、故障维修等]。7.3维护期限：[详细列出维护期限，如：自合同签订之日起至合同终止之日止]。8.安全生产8.1安全生产责任8.1.1承包方负责在施工和运维过程中确保安全生产，遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。8.1.2发包方负责提供必要的安全保障措施，并对施工现场进行安全监督。8.2安全生产措施8.2.1承包方应制定安全生产管理制度，包括但不限于：安全操作规程、应急预案、安全培训等。8.2.2承包方应定期对施工现场进行安全检查，确保施工安全。8.3事故处理8.3.1发生安全事故时，承包方应立即采取措施，防止事故扩大，并及时报告发包方。8.3.2发包方接到事故报告后，应立即启动应急预案，配合承包方进行事故调查和处理。9.违约责任9.1违约情形9.1.1承包方未按合同约定履行承包内容的；9.1.2承包方未按合同约定提供合格设备的；9.1.3承包方未按合同约定提供合格服务的；9.1.4发包方未按合同约定支付款项的；9.1.5双方约定的其他违约情形。9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失等。9.2.2违约金的计算方法：[详细列出违约金计算方法]。9.3违约赔偿9.3.1违约方应按照合同约定，向非违约方支付赔偿金。9.3.2赔偿金的计算方法：[详细列出赔偿金计算方法]。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议。10.1.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1本合同争议解决机构为[具体机构名称]。10.3争议解决程序10.3.1双方应按照争议解决机构的程序提交争议材料。10.3.2争议解决机构应在收到争议材料后[具体时间]内作出裁决。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致解除合同的；11.1.2一方违约，经另一方通知后[具体时间]内未纠正的；11.1.3发生不可抗力，致使合同无法履行的。11.2合同解除程序11.2.1解除合同前，双方应协商一致，并签订书面解除协议。11.2.2解除合同后，双方应按照协议约定处理相关事宜。11.3合同解除后的处理11.3.1解除合同后，双方应按照合同约定支付已发生的费用。11.3.2双方应妥善处理合同解除后的设备、资料等。12.合同终止12.1合同终止条件12.1.1合同期限届满；12.1.2双方协商一致终止合同；12.1.3合同解除。12.2合同终止程序12.2.1合同终止前，双方应协商一致，并签订书面终止协议。12.2.2合同终止后，双方应按照协议约定处理相关事宜。12.3合同终止后的处理12.3.1合同终止后，双方应按照合同约定支付已发生的费用。12.3.2双方应妥善处理合同终止后的设备、资料等。13.附件13.1附件一：数据中心设备清单13.2附件二：服务质量标准13.3附件三：安全生产措施14.其他约定14.1合同生效14.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.2合同变更14.2.1合同的任何变更，必须以书面形式经双方签字（或盖章）确认。14.3合同解除14.3.1本合同解除，必须符合合同约定的解除条件，并经双方签字（或盖章）确认。14.4合同终止14.4.1本合同终止，必须符合合同约定的终止条件，并经双方签字（或盖章）确认。14.5合同解释14.5.1本合同如有歧义，按有利于合同订立方解释。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，为履行本合同而提供中介、咨询、监理、检测、评估、保险等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入情形15.2.1双方协商一致，认为有必要引入第三方提供专业服务的；15.2.2法律法规或政策要求必须引入第三方服务的；15.2.3合同履行过程中，因特殊情况需要第三方介入的。15.3第三方介入程序15.3.1双方应共同协商确定第三方介入的具体事项和范围；15.3.2双方应与第三方签订书面协议，明确各方的权利和义务；15.3.3第三方介入后，甲乙双方应向第三方提供必要的配合和支持。16.甲乙方额外条款16.1第三方介入时，甲乙双方应确保：16.1.1第三方具备相应的资质和专业技术能力；16.1.2第三方提供的服务符合本合同的要求；16.1.3第三方在服务过程中，不得损害甲乙双方的合法权益。16.2第三方介入时，甲乙双方应承担：16.2.1向第三方支付约定的服务费用；16.2.2对第三方的服务进行监督和评估；16.2.3对第三方造成甲乙双方损失的责任进行追偿。17.第三方责任限额17.1第三方在履行本合同时，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。17.2第三方责任限额的确定：17.2.1第三方责任限额应参照国家相关法律法规和行业标准；17.2.2第三方责任限额应在双方签订的第三方服务协议中明确约定；17.2.3第三方责任限额不得超过甲乙双方因第三方原因遭受的损失。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方在履行本合同时，应遵守国家法律法规和行业标准，不得损害甲乙双方的合法权益。18.2第三方与甲乙双方的关系为独立合同关系，第三方对甲乙双方不承担连带责任。18.3第三方在履行本合同时，应独立承担因其自身原因造成的风险和责任。18.4第三方与其他各方（如供应商、用户等）的关系，由第三方自行处理，与甲乙双方无关。19.第三方变更与解除19.1第三方服务协议的变更或解除，应按照协议约定执行。19.2第三方服务协议的变更或解除，不影响本合同的履行。20.第三方争议解决20.1第三方服务协议履行过程中发生的争议，应由甲乙双方与第三方协商解决。20.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：数据中心设备清单详细要求：包括设备名称、型号、规格、数量、价格、供应商信息等。附件说明：作为合同附件，用于明确数据中心所需设备的详细信息。2.附件二：服务质量标准详细要求：列出数据中心服务质量的各项指标，如响应时间、故障修复时间、服务可用性等。附件说明：作为合同附件，用于明确服务质量的标准和要求。3.附件三：安全生产措施详细要求：包括安全生产管理制度、安全操作规程、应急预案等。附件说明：作为合同附件，用于明确安全生产的相关措施和要求。4.附件四：第三方服务协议详细要求：包括第三方服务内容、服务期限、服务费用、责任限额等。附件说明：作为合同附件，用于明确第三方介入时的具体服务内容和责任。5.附件五：合同变更协议详细要求：包括变更内容、变更原因、变更日期等。附件说明：作为合同附件，用于记录合同变更的相关信息。6.附件六：合同解除协议详细要求：包括解除原因、解除日期、解除后的处理等。附件说明：作为合同附件，用于记录合同解除的相关信息。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：承包方未按合同约定履行承包内容的；承包方未按合同约定提供合格设备的；承包方未按合同约定提供合格服务的；发包方未按合同约定支付款项的；第三方未按服务协议履行服务内容的；发生安全事故，承包方未采取有效措施处理的；发生争议，未按合同约定解决争议的。2.责任认定标准：违约方应承担违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失等。违约金的计算方法：根据违约行为的具体情况，按照合同约定的比例或金额计算。赔偿金的计算方法：根据违约行为对非违约方造成的实际损失计算。3.示例说明：承包方未按合同约定的时间完成设备安装，导致工期延误。根据合同约定，承包方应支付每天[金额]的违约金。承包方提供的设备不符合质量要求，导致设备损坏。承包方应赔偿非违约方因此遭受的损失，包括设备维修费用、停工损失等。全文完。二零二四年度云计算数据中心承包管理合同2本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方名称及地址1.5合同签订地点2.合同目的及范围2.1项目背景2.2项目目标2.3项目范围3.承包方义务3.1技术支持与维护3.2设备采购与安装3.3数据中心运营管理3.4安全保障措施3.5质量保证4.甲方义务4.1提供相关资料与信息4.2资金支付4.3检查与验收4.4运营期间配合5.合同期限5.1合同起止日期5.2合同续约6.费用及支付方式6.1费用构成6.2支付方式6.3付款时间及条件7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任8.违约责任8.1承包方违约责任8.2甲方违约责任8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3解除合同后的处理11.合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3终止合同后的处理12.合同附件12.1附件名称12.2附件内容13.合同生效及其他13.1合同生效条件13.2合同解释13.3合同变更13.4合同通知13.5合同解除通知14.合同签署14.1签署日期14.2签署人及单位盖章第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同名称：二零二四年度云计算数据中心承包管理合同1.2合同编号：YD2024CZDJ0011.3合同签订日期：2024年1月1日1.4合同双方名称及地址：1.4.1承包方：云计算科技有限公司1.4.2地址：省市区路号1.4.3甲方：数据中心运营有限公司1.4.4地址：省市区路号1.5合同签订地点：省市区路号会议室2.合同目的及范围2.1项目背景：为满足甲方数据中心业务发展需求，提高数据中心运营效率，甲方决定将数据中心部分业务外包给具有专业能力的承包方。2.2项目目标：通过本次合作，实现数据中心的高效、稳定、安全运行，提升甲方业务竞争力。2.3项目范围：2.3.1承包方负责数据中心的技术支持与维护工作；2.3.2承包方负责数据中心设备的采购、安装与调试；2.3.3承包方负责数据中心日常运营管理；2.3.4承包方负责数据中心安全保障措施的实施。3.承包方义务3.1技术支持与维护：3.1.1承包方应确保数据中心设备正常运行，及时解决设备故障；3.1.2承包方应定期对数据中心进行巡检，确保设备处于良好状态；3.1.3承包方应按照甲方要求，提供技术支持与咨询服务。3.2设备采购与安装：3.2.1承包方应根据甲方需求，采购符合国家标准和行业规范的数据中心设备；3.2.2承包方负责设备的安装、调试和验收工作；3.2.3承包方应确保设备安装质量，满足甲方使用要求。3.3数据中心运营管理：3.3.1承包方应建立健全数据中心运营管理制度，确保数据中心安全、稳定运行；3.3.2承包方应按照甲方要求，提供数据中心运营数据报表；3.3.3承包方应定期对数据中心进行安全检查，确保网络安全。3.4安全保障措施：3.4.1承包方应制定并实施数据中心安全保障方案，确保数据中心安全；3.4.2承包方应配备专业的安全人员，负责数据中心的安全管理工作；3.4.3承包方应定期对数据中心进行安全演练，提高应对突发事件的能力。3.5质量保证：3.5.1承包方应按照国家标准和行业规范，确保数据中心设备质量；3.5.2承包方应定期对数据中心进行质量检查，确保服务质量。4.甲方义务4.1提供相关资料与信息：4.1.1甲方应向承包方提供数据中心的相关资料，包括设备清单、技术参数等；4.1.2甲方应配合承包方进行设备采购、安装和调试工作。4.2资金支付：4.2.1甲方应按照合同约定，按时支付承包方服务费用；4.2.2甲方应确保支付资金的及时性和准确性。4.3检查与验收：4.3.1甲方应定期对数据中心进行检查，确保数据中心运行正常；4.3.2甲方应按照合同约定，对承包方提供的服务进行验收。4.4运营期间配合：4.4.1甲方应配合承包方进行数据中心运营管理工作；4.4.2甲方应提供必要的支持和协助，确保数据中心运营顺畅。5.合同期限5.1合同起止日期：2024年1月1日至2025年12月31日5.2合同续约：双方可协商一致，在合同到期前一个月内，续签合同。6.费用及支付方式6.1费用构成：合同费用包括设备采购费用、安装调试费用、运营管理费用、安全保障费用等。6.2支付方式：甲方应在合同签订后一个月内支付合同总金额的30%作为预付款；后续费用按季度支付，每个季度支付上季度实际发生费用的30%。6.3付款时间及条件：甲方应在每个季度结束后15个工作日内支付相应费用，支付条件为承包方提交的发票及费用结算单经甲方审核无误。7.保密条款7.1保密内容：双方在合同履行过程中，所涉及到的技术、商业秘密等信息均属保密内容。7.2保密期限：保密期限自合同签订之日起至合同终止后两年。7.3违约责任：任何一方违反保密义务，应承担相应的法律责任，赔偿对方因此遭受的损失。8.违约责任8.1承包方违约责任：8.1.1若承包方未能按照合同约定提供设备或服务，甲方有权要求承包方承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的直接经济损失；8.1.2若承包方未能保证数据中心的安全运行，导致数据丢失或系统故障，承包方应立即采取措施修复，并赔偿甲方因此遭受的全部损失；8.1.3若承包方违反保密条款，泄露甲方商业秘密，承包方应立即停止泄露行为，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.2甲方违约责任：8.2.1若甲方未能按时支付费用，应向承包方支付逾期付款的违约金，违约金按每日千分之五计算；8.2.2若甲方违反保密条款，泄露承包方商业秘密，甲方应立即停止泄露行为，并赔偿承包方因此遭受的损失。8.3违约赔偿：8.3.1双方应友好协商解决违约责任问题，协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.争议解决9.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议，协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。9.2争议解决机构：如双方协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决程序：诉讼程序应遵循我国相关法律法规，法院应根据事实和法律作出公正裁决。10.合同解除10.1合同解除条件：10.1.1合同一方严重违约，另一方有权解除合同；10.1.2因不可抗力导致合同无法履行，双方均可解除合同；10.1.3双方协商一致解除合同。10.2合同解除程序：10.2.1一方提出解除合同，应书面通知另一方；10.2.2收到解除合同通知的一方应在7日内予以回复；10.2.3双方应在解除合同后30日内办理合同终止手续。10.3解除合同后的处理：10.3.1双方应按照合同约定，处理合同解除后的相关事宜；10.3.2合同解除后，双方应相互归还已提供的财产和资料。11.合同终止11.1合同终止条件：11.1.1合同期限届满；11.1.2双方协商一致终止合同；11.1.3合同解除。11.2合同终止程序：11.2.1双方应在合同终止前30日书面通知对方；11.2.2收到终止合同通知的一方应在7日内予以回复；11.2.3双方应在合同终止后30日内办理合同终止手续。11.3终止合同后的处理：11.3.1双方应按照合同约定，处理合同终止后的相关事宜；11.3.2合同终止后，双方应相互归还已提供的财产和资料。12.合同附件12.1附件名称：12.1.1数据中心设备清单12.1.2技术参数12.1.3运营管理方案12.1.4安全保障方案12.1.5保密协议12.2附件内容：12.2.1详细列明数据中心设备的型号、数量、规格等信息；12.2.2明确数据中心的技术参数和要求；12.2.3详细规定数据中心的运营管理流程和措施；12.2.4明确数据中心的安全保障措施和应急预案；12.2.5约定双方的保密义务和责任。13.合同生效及其他13.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同解释：本合同的解释权归甲方所有。13.3合同变更：任何合同变更均需双方书面同意，并签署书面文件。13.4合同通知：双方的通知应以书面形式进行，并送达对方指定的地址。13.5合同解除通知：一方提出解除合同时，应以书面形式通知对方，并注明解除原因。14.合同签署14.1签署日期：2024年1月1日14.2签署人及单位盖章：14.2.1承包方代表签字：14.2.2甲方代表签字：14.2.3承包方单位盖章：14.2.4甲方单位盖章第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同认可或指定，参与合同履行、监督或提供专业服务的任何个人或组织，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、保险公司等。2.第三方介入的目的2.1第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、保障合同双方的权益，以及确保合同目标的实现。3.第三方介入的程序3.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并签署书面协议。3.2.1第三方的名称、地址和联系方式；3.2.2第三方的职责和权利；3.2.3第三方的责任限额；3.2.4第三方介入的费用及支付方式；3.2.5第三方介入的时间范围；3.2.6第三方与其他各方的划分说明。4.甲乙双方责任划分4.1.1甲乙双方仍承担合同约定的主要责任和义务；4.1.2第三方在职责范围内提供专业服务，对甲乙双方的责任不承担责任；4.1.3第三方因自身原因导致的服务质量或安全事故，由第三方承担责任。5.第三方责任限额5.1.1第三方责任限额应根据第三方的职责范围和服务内容确定；5.1.2第三方责任限额不应超过合同