2025年建设工程施工合同登记台账

2025年建设工程施工合同登记台账合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于：1.业主为建设工程项目的发起方和投资方，拥有项目的所有权和决策权；2.施工方是具备相应资质和能力，愿意承担该建设工程项目的施工任务；3.双方同意按照平等、自愿、公平、诚信的原则，签订本施工合同，明确双方的权利和义务；4.本合同的签订是为了保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，双方经协商一致，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程总投资：__________第二条施工范围和内容2.1施工方应按照业主提供的施工图纸、施工方案和技术要求，完成施工范围内的所有施工任务。2.2施工方应确保工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和业主的要求。2.3施工方应承担施工过程中的安全生产责任，确保工程安全。2.4施工方应按照约定的工期完成施工任务。第三条合同价格3.1本合同的合同价为：__________（大写：__________元整）。3.2合同价款支付方式如下：（1）施工进度达到约定的比例后，业主支付相应比例的合同价款；（2）工程验收合格后，业主支付剩余的合同价款。3.3合同价款支付时间及方式，双方另行签订补充协议予以明确。第四条工期4.1双方同意本工程的工期为：__________（日历天）。4.2施工方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。4.3业主如因特殊情况需要延期，应与施工方协商一致，并签订补充协议。第五条质量保修5.1施工方应按照国家的有关规定，对施工的工程进行质量保修。5.2质量保修期自工程验收合格之日起计算，保修期限按照国家有关规定执行。5.3施工方在保修期内，对工程质量问题负责修复和处理。第六条安全生产6.1施工方应严格遵守国家的安全生产法律法规，确保工程施工过程中的安全生产。6.2施工方应建立健全安全生产管理制度，落实安全生产责任。6.3施工方应按照业主的要求，对施工现场进行安全生产标准化建设。第七条合同的变更和解除7.1双方同意，合同的变更和解除应书面协商一致。7.2合同变更和解除后，双方应按照约定的方式处理合同价款、工期等问题。第八条违约责任8.1双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任。8.2施工方如未按照约定完成施工任务，应承担相应的违约金。8.3业主如未按照约定支付合同价款，应承担相应的违约金。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2本合同一式两份，双方各执一份。甲方（业主）：__________乙方（施工方）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.技术要求4.安全生产管理制度5.安全生产标准化建设方案6.工程验收标准7.质量保修条款8.合同变更和解除协议9.违约金计算方法10.争议解决方式二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定完成施工任务：包括延期、工程质量不符合要求等情况。2.业主未按照约定支付合同价款。3.双方未按照约定履行合同义务，导致工程进度、质量、安全等方面出现问题。三、法律名词及解释：1.甲方（业主）：建设工程项目的发起方和投资方。2.乙方（施工方）：承担建设工程项目施工任务的单位。3.合同价款：双方约定的工程总价。4.工期：双方约定的完成工程的时间。5.质量保修：施工方对工程质量问题在保修期内负责修复和处理。6.违约金：一方违约时，按照约定或法定标准向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：双方协商确定延期原因及责任方，并根据实际情况调整工期和违约金。2.工程质量问题：施工方及时修复和处理，必要时双方可协商暂停支付合同价款。3.安全生产问题：施工方加强安全生产管理，业主监督并配合施工方整改。4.合同变更和解除：书面协商一致，明确变更或解除内容、价款、工期等问题。5.违约行为：按照合同约定或法定标准认定违约行为，并依法承担违约责任。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目的施工合同签订