版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度二零二五年度城市公园园林景观工程监理与施工合同合同目录第一章合同概述第一条款合同名称第二条款合同签订双方第三条款合同签订日期第四条款合同生效日期第五条款合同期限第六条款合同标的第二章项目背景第一条款项目名称第二条款项目地点第三条款项目规模第四条款项目投资第五条款项目业主第三章监理与施工范围第一条款监理范围第二条款施工范围第三条款质量要求第四条款进度要求第五条款安全要求第四章监理与施工职责第一条款监理单位职责第二条款施工单位职责第三条款业主职责第四条款监理与施工单位合作第五条款业主与监理、施工单位关系第五章监理与施工费用第一条款监理费用第二条款施工费用第三条款费用支付方式第四条款费用调整第五条款费用结算第六章技术与质量要求第一条款技术标准第二条款质量标准第三条款质量检测第四条款质量保证第五条款质量责任第七章进度安排第一条款进度计划第二条款进度控制第三条款进度调整第四条款进度验收第五条款进度延误责任第八章安全生产第一条款安全生产责任第二条款安全生产措施第三条款安全生产培训第四条款安全生产事故处理第五条款安全生产责任追究第九章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决程序第三条款争议解决期限第四条款争议解决费用第五条款争议解决地点第十章合同变更与解除第一条款合同变更第二条款合同解除第三条款合同变更与解除程序第四条款合同变更与解除通知第五条款合同变更与解除效力第十一章违约责任第一条款违约行为第二条款违约责任第三条款违约赔偿第四条款违约处理第五条款违约责任追究第十二章合同终止第一条款合同终止条件第二条款合同终止程序第三条款合同终止效力第四条款合同终止通知第五条款合同终止后续处理第十三章合同附件第一条款附件一:项目合同第二条款附件二:监理合同第三条款附件三:施工合同第四条款附件四:技术规范第五条款附件五:其他附件第十四章其他第一条款合同解释第二条款合同生效第三条款合同签署第四条款合同修改第五条款合同执行合同编号_________第一章合同概述第一条款合同名称:2025年度二零二五年度城市公园园林景观工程监理与施工合同第二条款合同签订双方:甲方(业主)_________,乙方(监理单位)_________,丙方(施工单位)_________第三条款合同签订日期:____年____月____日第四条款合同生效日期:自合同签订之日起生效第五条款合同期限:自合同生效之日起至____年____月____日止第六条款合同标的:乙方对甲方城市公园园林景观工程进行监理,丙方负责施工第二章项目背景第一条款项目名称:城市公园园林景观工程第二条款项目地点:_________第三条款项目规模:_________第四条款项目投资:_________第五条款项目业主:_________第三章监理与施工范围第一条款监理范围:对施工过程中的质量、进度、安全等进行监督和管理第二条款施工范围:按照设计图纸和规范要求完成园林景观工程的建设第三条款质量要求:符合国家及地方相关质量标准第四条款进度要求:按照合同约定的工期完成工程第五条款安全要求:严格执行国家及地方安全生产法规第四章监理与施工职责第一条款监理单位职责:负责对施工过程进行全程监理,确保工程质量、进度、安全第二条款施工单位职责:按照设计图纸和规范要求进行施工,确保工程质量、进度、安全第三条款业主职责:负责提供施工所需场地、资料和条件,监督监理和施工单位的履约情况第四条款监理与施工单位合作:双方应积极配合,共同完成工程任务第五章监理与施工费用第一条款监理费用:根据监理工作量及收费标准确定第二条款施工费用:根据施工图纸、工程量及市场价格确定第三条款费用支付方式:按月支付,每月支付上个月完成工程量的80%,尾款在工程验收合格后支付第四条款费用调整:根据市场行情及政策变化进行调整第五条款费用结算:双方应在合同约定的期限内进行费用结算第六章技术与质量要求第一条款技术标准:符合国家及地方相关技术标准第二条款质量标准:达到国家标准及行业标准第三条款质量检测:按照合同约定进行质量检测第四条款质量保证:施工单位对工程质量负责第五条款质量责任:因施工单位原因导致的质量问题,由施工单位承担相应责任第七章进度安排第一条款进度计划:根据工程特点及合同约定制定进度计划第二条款进度控制:定期对进度进行跟踪和控制第三条款进度调整:因不可抗力等原因导致进度延误,经双方协商一致后可进行调整第四条款进度验收:按照合同约定进行进度验收第五条款进度延误责任:因施工单位原因导致进度延误,由施工单位承担相应责任第八章安全生产第一条款安全生产责任:甲方、乙方、丙方均应承担安全生产责任,确保工程安全施工第二条款安全生产措施:制定安全生产措施,包括但不限于安全教育培训、现场安全检查、安全防护设施等第三条款安全生产培训:对施工人员进行安全生产培训,提高安全意识第四条款安全生产事故处理:发生安全生产事故,应立即启动应急预案,并按照规定报告和处理第五条款安全生产责任追究:对违反安全生产规定的行为,应依法追究责任第九章争议解决第一条款争议解决方式:发生争议,应通过协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁第二条款争议解决程序:仲裁委员会应按照仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决为终局裁决第三条款争议解决期限:争议解决期限为自争议发生之日起____日内第四条款争议解决费用:仲裁费用由败诉方承担,其他费用由双方协商分担第五条款争议解决地点:仲裁地点为_________第十章合同变更与解除第一条款合同变更:任何一方需变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致后生效第三条款合同变更与解除程序:合同变更或解除,应书面通知对方,并按照规定程序进行第四条款合同变更与解除通知:变更或解除合同的通知应于____日前送达对方第五条款合同变更与解除效力:合同变更或解除后,双方应按照变更或解除的内容履行义务第十一章违约责任第一条款违约行为:包括但不限于未按时完成工程、工程质量不合格、违反安全生产规定等第二条款违约责任:违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等第三条款违约赔偿:违约赔偿金额根据实际情况确定,最高不超过合同总金额的____%第四条款违约处理:违约方应立即采取措施纠正违约行为,并承担相应责任第五条款违约责任追究:违约方不履行违约责任的,对方可依法向人民法院提起诉讼第十二章合同终止第一条款合同终止条件:合同期满、合同解除、合同终止等第二条款合同终止程序:合同终止应书面通知对方,并按照规定程序进行第三条款合同终止效力:合同终止后,双方应按照终止后的规定履行义务第四条款合同终止通知:合同终止的通知应于____日前送达对方第五条款合同终止后续处理:合同终止后,双方应按照规定处理剩余工程、财务、资料等事宜第十三章合同附件第一条款附件一:项目合同第二条款附件二:监理合同第三条款附件三:施工合同第四条款附件四:技术规范第五条款附件五:其他附件第十四章其他第一条款合同解释:本合同未尽事宜,可由双方另行协商补充第二条款合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效第三条款合同签署:本合同一式____份,甲乙双方各执____份,具有同等法律效力第四条款合同修改:本合同如有修改,应以书面形式进行,并由双方签字盖章第五条款合同执行:本合同执行过程中,双方应严格遵守,共同履行合同义务甲方(业主):_________________乙方(监理单位):_________________丙方(施工单位):_________________签字:甲方代表:_________________乙方代表:_________________丙方代表:_________________日期:____年____月____日多方为主导时的,附件条款及说明1.当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:第一附加条款:甲方决策权说明:甲方作为业主,在项目决策方面具有最终决定权。甲方有权决定项目的设计变更、工程进度调整、合同解除等重要事项。第二附加条款:甲方监督权说明:甲方有权对监理和施工单位的履约情况进行监督,包括但不限于定期检查、现场巡查、工程验收等。第三附加条款:甲方提供资料责任说明:甲方应按时提供项目所需的资料,包括设计图纸、施工图、工程量清单等,确保监理和施工单位能够正常开展工作。第四附加条款:甲方支付责任说明:甲方应按照合同约定,及时支付监理和施工单位的费用,包括监理费、施工费、材料费等,以保证工程顺利进行。第五附加条款:甲方协调责任说明:甲方应协调项目涉及的其他相关单位,如设计单位、政府部门等,确保项目顺利实施。2.当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:第一附加条款:乙方技术指导权说明:乙方作为监理单位,在施工过程中有权对施工技术、工艺、材料等进行指导,确保施工质量符合要求。第二附加条款:乙方进度控制权说明:乙方有权对施工进度进行控制,包括制定进度计划、监督施工进度、协调各方资源等,确保工程按期完成。第三附加条款:乙方安全监督权说明:乙方有权对施工现场的安全进行监督,包括安全检查、安全教育培训、安全事故处理等,确保施工安全。第四附加条款:乙方费用审核权说明:乙方有权对施工单位提交的费用进行审核,确保费用合理、合规,防止浪费和滥用。第五附加条款:乙方变更管理权说明:乙方有权对施工过程中的设计变更、进度调整等进行管理,确保变更的合理性和有效性。3.当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:第一附加条款:第三方中介职责说明:第三方中介作为独立第三方,负责协调甲方、乙方和丙方之间的关系,确保项目顺利实施。第二附加条款:第三方中介费用说明:第三方中介的服务费用由甲方、乙方和丙方按比例分担,具体分担比例由三方协商确定。第三附加条款:第三方中介报告说明:第三方中介应定期向甲方、乙方和丙方提交项目进展报告,包括工程进度、质量、安全等方面的信息。第四附加条款:第三方中介争议解决说明:若甲方、乙方和丙方之间发生争议,第三方中介有权进行调解,并提出解决方案。第五附加条款:第三方中介保密责任说明:第三方中介应对项目信息保密,不得泄露给任何第三方,确保项目信息安全。附件及其他补充说明一、附件列表:1.项目合同2.监理合同3.施工合同4.技术规范5.安全生产预案6.进度计划表7.质量检测报告8.费用结算单9.第三方中介服务协议10.争议解决仲裁规则11.合同变更协议12.合同终止协议13.其他相关文件及资料二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按时完成工程或工程质量不合格。违约行为认定:通过现场检查、质量检测报告、进度报告等文件进行认定。2.违约行为:甲方未按时支付监理和施工单位的费用。违约行为认定:通过费用结算单、支付凭证等文件进行认定。3.违约行为:丙方未按设计图纸和规范要求进行施工。违约行为认定:通过现场检查、质量检测报告等文件进行认定。4.违约行为:第三方中介未履行职责,泄露项目信息。违约行为认定:通过第三方中介服务协议、保密协议等文件进行认定。三、法律名词及解释:1.合同:指当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约:指合同当事人一方未履行合同约定的义务。3.仲裁:指合同当事人自愿将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。5.保密:指对涉及商业秘密、技术秘密等需要保密的信息采取保密措施。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现设计变更,导致工期延误。解决办法:双方协商确定变更方案,并及时调整进度计划。2.问题:施工过程中出现质量问题,影响工程进度。解决办法:立即采取措施整改,并追究相关责任。3.问题:甲方未按时支付费用,影响施工单位正常施工。解决办法:甲方应按照合同约定及时支付费用,若发生争议,可通过仲裁解决。4.问题:第三方中介未履行职责,导致项目信息泄露。解决办法:追究第三方中介的责任,并加强项目信息保密措施。五、所有应用场景:1.城市公园园林景观工程的建设与监理。2.工程施工过程中的质量控制与进度管理。3.工程安全生产管理与事故处理。4.工程合同履行与争议解决。5.第三方中介在工程实施过程中的服务与协调。2025年度二零二五年度城市公园园林景观工程监理与施工合同1合同目录第一章合同订立与生效第一条款合同订立依据第二条款合同生效条件第三条款合同签订日期第四条款合同签订地点第二章合同主体与资格第一条款合同主体第二条款合同当事人资格第三条款合同当事人授权第三章工程概况第一条款工程名称第二条款工程地点第三条款工程规模第四条款工程建设标准第四章监理职责与权利第一条款监理职责第二条款监理权利第三条款监理人员资质第四条款监理工作内容第五章施工单位职责与义务第一条款施工单位职责第二条款施工单位义务第三条款施工单位资质第四条款施工单位人员配备第六章工程进度与质量第一条款工程进度要求第二条款工程质量标准第三条款工程验收程序第四条款工程变更管理第七章合同价款与支付第一条款合同价款确定第二条款支付方式第三条款付款时间第四条款付款条件第八章保险与责任第一条款保险范围第二条款保险责任第三条款保险费用承担第四条款事故处理第九章违约责任第一条款违约行为定义第二条款违约责任承担第三条款违约金计算第四条款违约争议解决第十章合同解除与终止第一条款合同解除条件第二条款合同终止条件第三条款合同解除程序第四条款合同终止程序第十一章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决机构第三条款争议解决期限第四条款争议解决费用第十二章合同附件第一条款附件内容第二条款附件效力第三条款附件变更第十三章其他约定第一条款合同补充条款第二条款合同解释第三条款合同生效第四条款合同终止合同编号_________第一章合同订立与生效第一条款合同订立依据第二条款合同生效条件第三条款合同签订日期:2025年1月1日第四条款合同签订地点:甲方公司所在地第二章合同主体与资格第一条款合同主体第二条款合同当事人资格第三条款合同当事人授权:乙方需提供相关授权文件第三章工程概况第一条款工程名称第二条款工程地点第三条款工程规模第四条款工程建设标准第四章监理职责与权利第一条款监理职责第二条款监理权利第三条款监理人员资质第四条款监理工作内容第五章施工单位职责与义务第一条款施工单位职责第二条款施工单位义务第三条款施工单位资质第四条款施工单位人员配备第六章工程进度与质量第一条款工程进度要求第二条款工程质量标准第三条款工程验收程序第四条款工程变更管理第七章合同价款与支付第一条款合同价款确定第二条款支付方式:按工程进度分阶段支付第三条款付款时间:每月末前5个工作日内第四条款付款条件:工程进度和质量符合合同要求第八章保险与责任第一条款保险范围:工程保险、人员意外伤害保险等第二条款保险责任:按照保险合同约定承担相应责任第三条款保险费用承担:甲方承担工程保险费用,乙方承担人员意外伤害保险费用第四条款事故处理:发生事故后,及时通知对方,并按照保险合同规定处理第九章违约责任第一条款违约行为定义:包括未按时付款、未按合同要求施工、未按时完成工程等第二条款违约责任承担:违约方需承担违约金,违约金按合同约定比例计算第三条款违约金计算:以合同总价为基础,按每日千分之五计算第四条款违约争议解决:通过协商、调解或仲裁等方式解决争议第十章合同解除与终止第一条款合同解除条件:如一方严重违约,另一方有权解除合同第二条款合同终止条件:合同约定的工程完工或合同到期第三条款合同解除程序:提出解除合同的一方需提前30日书面通知对方第四条款合同终止程序:合同终止后,双方应进行工程结算第十一章争议解决第一条款争议解决方式:通过协商、调解、仲裁或诉讼解决争议第二条款争议解决机构:如协商和调解无效,可选择有管辖权的人民法院或仲裁机构第三条款争议解决期限:自争议发生之日起6个月内解决第四条款争议解决费用:由败诉方承担第十二章合同附件第一条款附件内容:包括设计图纸、工程量清单、合同变更等第二条款附件效力:附件与合同具有同等法律效力第三条款附件变更:附件变更需经双方书面同意第十三章其他约定第一条款合同补充条款:双方协商一致的其他条款第二条款合同解释:合同条款的解释以本合同为准第三条款合同生效:自双方签字盖章之日起生效第四条款合同终止:合同履行完毕或合同解除、终止后失效第十四章合同解除与终止后的处理第一条款工程结算:合同终止后,双方应在30日内完成工程结算第二条款费用结算:结算完成后,双方应在7日内完成费用结算第三条款工程移交:工程结算后,乙方应将工程移交给甲方第四条款争议处理:合同终止后的争议处理方式同第十一章甲方(盖章):________________________乙方(盖章):________________________甲方代表(签字):____________________乙方代表(签字):____________________年月日多方为主导时的,附件条款及说明1.当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:第一附加条款:甲方决策权说明:在合同执行过程中,甲方对工程的整体规划、重大决策及变更拥有最终决定权。乙方需严格按照甲方的要求进行施工和监理工作。第二附加条款:甲方监督权说明:甲方有权对乙方的施工和监理工作进行定期或不定期的监督检查,确保工程质量和进度符合合同要求。第三附加条款:甲方提供资料说明:甲方应向乙方提供工程所需的全部设计图纸、技术规范、施工图纸等相关资料,并保证其准确性和完整性。第四附加条款:甲方支付责任说明:甲方应按照合同约定的时间节点和比例支付工程款项,如因甲方原因导致付款延迟,甲方应承担相应的违约责任。第五附加条款:甲方变更责任说明:甲方提出的工程变更,如涉及工程量、工期和费用等变更,应在变更前与乙方协商一致,并签订补充协议。2.当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:第一附加条款:乙方施工计划说明:乙方应制定详细的施工计划,包括施工进度、人员安排、材料采购等,并报甲方审批。第二附加条款:乙方质量管理说明:乙方应建立健全质量管理体系,确保施工过程中的质量符合合同要求,并对因施工质量问题造成的损失承担全部责任。第三附加条款:乙方安全生产说明:乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工过程中的安全生产,对因安全生产事故造成的损失承担全部责任。第四附加条款:乙方人员培训说明:乙方应对施工人员进行专业培训,确保其具备相应的施工技能和安全生产意识。第五附加条款:乙方材料采购说明:乙方应按照合同约定采购材料,并保证材料质量符合工程要求,如因材料质量问题造成的损失,乙方应承担全部责任。3.当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:第一附加条款:第三方中介职责说明:第三方中介负责对工程进行监理,确保工程质量和进度符合合同要求,并对监理过程中的问题进行协调和处理。第二附加条款:第三方中介报告说明:第三方中介应定期向甲方和乙方提交监理报告,报告内容包括工程进度、质量、安全等方面的信息。第三附加条款:第三方中介费用说明:第三方中介费用由甲方承担,费用标准根据中介资质和合同约定确定。第四附加条款:第三方中介变更说明:如需更换第三方中介,双方应协商一致,并签订新的中介服务协议。第五附加条款:第三方中介责任说明:第三方中介在履行职责过程中,如因自身原因造成工程损失,应承担相应的责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.设计图纸及技术规范2.施工图纸3.工程量清单4.合同变更协议5.第三方中介服务协议6.第三方监理报告7.甲方提供的工程相关资料8.乙方提交的施工计划和质量管理方案9.人员培训记录10.材料采购清单及质量检验报告11.工程进度报告12.工程结算报告13.争议解决文件二、违约行为及认定:违约行为:1.甲方违约:未按时支付工程款项、未提供必要资料、未按合同要求进行变更管理等。2.乙方违约:未按合同要求完成施工、未保证工程质量、未按时完成工程进度等。3.第三方中介违约:未履行监理职责、提供虚假报告、未按合同要求进行协调等。违约行为认定:1.甲方违约:根据合同约定和实际支付记录进行认定。2.乙方违约:根据施工记录、质量检验报告和工程进度报告进行认定。3.第三方中介违约:根据监理报告和合同约定进行认定。三、法律名词及解释:1.合同:指双方当事人就某一事项达成的具有法律约束力的协议。2.违约:指合同当事人未履行合同约定的义务。3.争议解决:指合同当事人就合同履行过程中产生的纠纷寻求解决的方式。4.仲裁:指合同当事人将争议提交给仲裁机构进行裁决。5.诉讼:指合同当事人将争议提交给人民法院进行审理。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按时支付工程款项。解决办法:乙方可向甲方发出书面催款通知,如仍未支付,可考虑暂停施工或寻求法律途径解决。2.问题:乙方施工质量不达标。解决办法:乙方应加强质量管理,如问题严重,可要求乙方整改或更换施工人员。3.问题:第三方中介报告不完整。解决办法:与第三方中介沟通,要求其提供完整报告,必要时更换第三方中介。五、所有应用场景:1.城市公园园林景观工程建设项目。2.公共基础设施建设工程。3.住宅小区园林景观工程。4.商业综合体景观工程。5.旅游景区景观工程。2025年度二零二五年度城市公园园林景观工程监理与施工合同2合同目录第一章合同概述第一条款合同名称第二条款合同签订日期第三条款合同双方当事人第四条款合同生效日期第五条款合同期限第六条款合同履行地点第七条款合同标的第八条款合同价款及支付方式第二章工程概况第一条款工程名称第二条款工程地点第三条款工程规模第四条款工程建设标准第五条款工程设计单位第六条款工程施工单位第三章监理职责第一条款监理范围第二条款监理内容第三条款监理人员配备第四条款监理工作流程第五条款监理报告及提交要求第四章施工单位职责第一条款施工单位资质第二条款施工单位人员配备第三条款施工单位质量保证措施第四条款施工进度保证措施第五条款施工安全保证措施第六条款施工环境保护措施第五章合同价款及支付第一条款合同价款第二条款支付方式第三条款预付款第四条款进度款第五条款结算款第六条款逾期付款违约责任第七条款付款时间第六章工程进度第一条款工程进度计划第二条款进度控制措施第三条款进度变更及调整第四条款进度违约责任第七章工程质量第一条款工程质量标准第二条款质量检验及验收第三条款质量保证措施第四条款质量违约责任第八章工程安全第一条款工程安全标准第二条款安全措施及责任第三条款安全事故处理第四条款安全违约责任第九章环境保护第一条款环境保护要求第二条款环境保护措施第三条款环境污染违约责任第十章合同变更与解除第一条款合同变更条件第二条款合同解除条件第三条款合同变更及解除程序第十一章违约责任第一条款违约责任范围第二条款违约责任承担第三条款违约金及赔偿第十二章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决程序第十三章合同解除第一条款合同解除条件第二条款合同解除程序第十四章合同终止第一条款合同终止条件第二条款合同终止程序合同编号_________第一章合同概述第一条款合同名称:2025年度二零二五年度城市公园园林景观工程监理与施工合同第二条款合同签订日期:____年__月__日第三条款合同双方当事人:(一)甲方(建设单位):_______(二)乙方(施工单位):_______第四条款合同生效日期:自双方签字盖章之日起生效第五条款合同期限:自____年__月__日至____年__月__日第六条款合同履行地点:_______第七条款合同标的:城市公园园林景观工程的监理与施工第八条款合同价款及支付方式:(一)合同总价:人民币______元整(二)支付方式:按工程进度分阶段支付,具体支付比例及时间详见合同附件第二章工程概况第一条款工程名称:_______第二条款工程地点:_______第三条款工程规模:_______第四条款工程建设标准:_______第五条款工程设计单位:_______第六条款工程施工单位:_______第三章监理职责第一条款监理范围:_______第二条款监理内容:(一)对工程的设计、施工、验收等全过程进行监督管理(二)对工程质量、进度、安全等方面进行监督检查第三条款监理人员配备:_______第四条款监理工作流程:_______第五条款监理报告及提交要求:_______第四章施工单位职责第一条款施工单位资质:_______第二条款施工单位人员配备:_______第三条款施工单位质量保证措施:_______第四条款施工进度保证措施:_______第五条款施工安全保证措施:_______第六条款施工环境保护措施:_______第五章合同价款及支付第一条款合同价款:人民币______元整第二条款支付方式:按工程进度分阶段支付,具体支付比例及时间详见合同附件第三条款预付款:合同签订后____个工作日内支付合同总价款的_______%第四条款进度款:按工程进度分期支付,具体支付比例及时间详见合同附件第五条款结算款:工程竣工验收合格后____个工作日内支付合同总价款的_______%第六条款逾期付款违约责任:逾期付款的,乙方有权要求甲方支付_______%的违约金第七条款付款时间:每月_______日前支付上月进度款第六章工程进度第一条款工程进度计划:_______第二条款进度控制措施:_______第三条款进度变更及调整:_______第四条款进度违约责任:_______第八章工程质量第一条款工程质量标准:按照国家及地方相关法规、规范和设计文件的要求执行第二条款质量检验及验收:(一)施工单位应按照设计文件和施工规范进行自检(二)监理单位应进行现场监督检验(三)工程竣工验收前,应进行综合验收第三条款质量保证措施:(一)施工单位应建立健全质量管理体系(二)监理单位应定期对工程质量进行监督检查第四条款质量违约责任:(一)若工程出现质量问题,责任方应承担修复责任及相应损失(二)因质量问题导致工程延误,责任方应承担延误责任第九章工程安全第一条款工程安全标准:遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准第二条款安全措施及责任:(一)施工单位应制定安全施工方案,并严格执行(二)监理单位应监督施工单位落实安全措施第三条款安全事故处理:(一)发生安全事故,施工单位应立即上报,并采取应急措施(二)监理单位应协助处理安全事故第四条款安全违约责任:(一)因施工单位原因导致安全事故,施工单位应承担全部责任(二)因监理单位失职导致安全事故,监理单位应承担相应责任第十章环境保护第一条款环境保护要求:遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准第二条款环境保护措施:(一)施工单位应采取有效措施,减少施工过程中的环境污染(二)监理单位应监督施工单位落实环境保护措施第三条款环境污染违约责任:(一)因施工单位原因导致环境污染,施工单位应承担治理责任及相应损失第十一章合同变更与解除第一条款合同变更条件:因不可抗力、设计变更、工程量增减等原因,需变更合同内容第二条款合同解除条件:因一方违约、不可抗力等原因,导致合同无法继续履行第三条款合同变更及解除程序:(一)双方协商一致,签订变更或解除合同协议(二)变更或解除合同协议经双方签字盖章后生效第十二章违约责任第一条款违约责任范围:包括但不限于质量、进度、安全、环境保护等方面的违约第二条款违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等第三条款违约金及赔偿:(一)违约金按合同总价款的_______%计算(二)赔偿损失按实际损失计算第十三章争议解决第一条款争议解决方式:协商、调解、仲裁或诉讼第二条款争议解决程序:(一)双方应友好协商解决争议(二)协商不成,可提交仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼第十四章合同终止第一条款合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同第二条款合同终止程序:(一)合同终止后,双方应进行工程结算(二)结算完毕,合同终止甲方(建设单位):____________________乙方(施工单位):____________________甲方代表签字:____________________乙方代表签字:____________________甲方盖章:____________________乙方盖章:____________________签署日期:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.甲方决策权条款第一条款:甲方在合同执行过程中,对工程进度、质量、安全等方面拥有最终决策权。第二条款:甲方有权根据项目实际情况,调整工程设计和施工方案。第三条款:甲方有权对施工单位和监理单位的工作进行监督和考核。2.甲方提供资料条款第一条款:甲方应在合同签订后____个工作日内,向乙方提供完整的工程图纸、技术资料和施工规范。第二条款:甲方提供的资料应真实、准确,如有错误,甲方应承担相应责任。第三条款:甲方应保证提供的资料符合国家相关法规和标准。3.甲方支付进度款条款第一条款:甲方应按照合同约定,按时支付进度款,不得无故拖延。第二条款:如甲方未能按时支付进度款,应向乙方支付_______%的违约金。第三条款:甲方有权要求乙方提供工程进度报告,以确认工程进度。4.甲方协调职责条款第一条款:甲方应负责协调与政府部门、周边居民、施工单位等相关方的沟通和关系。第二条款:甲方应确保施工单位在施工过程中,遵守国家法律法规和地方政策。第三条款:甲方应协助施工单位解决施工过程中遇到的问题,保障工程顺利进行。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年浙教新版八年级物理上册月考试卷
- 二零二五年度电动汽车充电桩供电协议合同模板3篇
- 2025年浙教版高二数学下册阶段测试试卷含答案
- 2025年仁爱科普版九年级化学上册阶段测试试卷含答案
- 2025年上外版八年级化学上册阶段测试试卷
- 二零二五年挂靠车辆租赁与无人驾驶技术合作合同3篇
- 二零二五年服务器运行环境监控与维保服务合同3篇
- 临时清洁服务人员2024协议模板版
- 2024年硅PU篮球场施工合同纠纷解决协议
- 2024汽车租赁托管合同
- 冬春季呼吸道传染病防控
- 中介费合同范本(2025年)
- 《kdigo专家共识:补体系统在肾脏疾病的作用》解读
- 生产调度员岗位面试题及答案(经典版)
- 【物 理】2024-2025学年八年级上册物理寒假作业人教版
- 交通运输安全生产管理规范
- 电力行业 电力施工组织设计(施工方案)
- 查对制度 课件
- 2024-2030年中国猪肉市场销售规模及竞争前景预测报告~
- 2024年三人工程合伙协议书
- 2024至2030年中国安全时间戳服务器行业投资前景及策略咨询研究报告
评论
0/150
提交评论