2025版建筑工程施工合同工期延误及索赔处理合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑工程施工合同工期延误及索赔处理合同本合同目录一览1.定义与解释1.1工程定义1.2延误定义1.3索赔定义2.工期延误原因及分类2.1自然原因2.2设计变更2.3施工条件2.4不可抗力2.5其他原因3.工期延误的处理程序3.1延误通知3.2延误调查3.3延期确认3.4延期处理4.索赔的提出与受理4.1索赔提出4.2索赔受理4.3索赔审查5.索赔的计算与确定5.1索赔金额计算5.2索赔费用构成5.3索赔确定6.工期延误及索赔的争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决机构6.3争议解决程序7.合同履行中的工期延误及索赔处理7.1工期延误的处理7.2索赔的处理7.3合同履行中的其他问题8.工期延误及索赔的记录与报告8.1记录内容8.2报告要求8.3报告提交9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除与终止的程序10.合同违约责任10.1违约责任的承担10.2违约责任的赔偿10.3违约责任的解除11.合同争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效与解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件12.3合同生效与解除的程序13.合同附件13.1附件一：工期延误及索赔处理流程图13.2附件二：索赔申请表13.3附件三：工期延误及索赔记录表14.其他约定14.1通知与送达14.2合同解释14.3合同的修改与补充14.4合同的生效与解释14.5合同的终止与解除14.6合同的争议解决14.7合同的适用法律14.8合同的签署与生效日期第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1工程定义：本合同所指的工程，包括但不限于施工图纸范围内的土建、安装、装饰等所有工程内容。1.2延误定义：指由于非承包人原因，导致合同工期延长的情况。1.3索赔定义：指因工期延误或其他原因，承包人根据合同约定向发包人提出的经济补偿要求。2.工期延误原因及分类2.1自然原因：指地震、洪水、台风等不可抗力因素。2.2设计变更：指在施工过程中，因设计变更导致工程量增加或减少。2.3施工条件：指施工过程中因现场条件发生变化，影响工期的情况。2.4不可抗力：指合同签订后发生的，非因任何一方原因造成的，无法预见、无法避免且无法克服的事件。2.5其他原因：指除上述原因之外，影响工程工期的其他因素。3.工期延误的处理程序3.1延误通知：承包人应在工期延误发生后7日内向发包人发出书面延误通知。3.2延误调查：发包人收到延误通知后，应在7日内进行调查，确认延误原因。3.3延期确认：经调查确认延误原因后，发包人应在3日内向承包人发出书面延期确认。3.4延期处理：双方根据延期确认，协商确定延误后的工期。4.索赔的提出与受理4.1索赔提出：承包人应在工期延误发生后14日内向发包人提出索赔申请。4.2索赔受理：发包人收到索赔申请后，应在7日内进行审查，确认索赔的合理性。4.3索赔审查：发包人审查索赔申请后，应在3日内向承包人发出书面审查意见。5.索赔的计算与确定5.1索赔金额计算：索赔金额应包括直接损失和间接损失，按照合同约定计算。5.2索赔费用构成：索赔费用包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润等。5.3索赔确定：双方根据索赔审查意见，协商确定索赔金额。6.工期延误及索赔的争议解决6.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。6.2争议解决机构：仲裁委员会应为本合同签订地所在地的仲裁委员会。6.3争议解决程序：仲裁委员会按照仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决。7.合同履行中的工期延误及索赔处理7.1工期延误的处理：在合同履行过程中，如发生工期延误，承包人应立即通知发包人，并采取有效措施减少延误时间。7.2索赔的处理：在合同履行过程中，如发生索赔事项，承包人应在规定时间内提出索赔申请，发包人应在规定时间内进行审查和处理。7.3合同履行中的其他问题：在合同履行过程中，如出现其他影响工期和索赔的问题，双方应协商解决。8.工期延误及索赔的记录与报告8.1记录内容：承包人应详细记录工期延误的原因、过程、影响及采取的措施，并定期向发包人报告。8.2报告要求：报告应包括工期延误的时间、原因、措施、预计影响及索赔金额等。8.3报告提交：承包人应按月向发包人提交报告，发包人应予以审核并签字确认。9.合同解除与终止9.1.1发包人未按合同约定支付工程款；9.1.2承包人严重违反合同约定；9.1.3发包人提供的设计文件存在重大缺陷；9.1.4不可抗力导致合同无法继续履行。9.2合同终止条件：合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时，合同自行终止。9.3合同解除与终止的程序：任何一方提出解除或终止合同时，应提前30日书面通知对方，并按照合同约定进行善后处理。10.合同违约责任10.1违约责任的承担：任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2违约责任的赔偿：违约责任的赔偿金额应根据违约的性质、程度和造成的损失确定。10.3违约责任的解除：违约方在违约后采取补救措施，并经对方同意，可以免除或减轻违约责任。11.合同争议解决11.1争议解决方式：合同争议应通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。11.2争议解决机构：争议解决机构由双方协商确定，如协商不成，提交仲裁委员会仲裁。11.3争议解决程序：争议解决机构应按照其规定的程序进行争议解决。12.合同生效与解除12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同解除条件：合同解除条件同第九条。12.3合同生效与解除的程序：合同生效或解除时，双方应按照合同约定进行通知和备案。13.合同附件13.1附件一：工期延误及索赔处理流程图13.2附件二：索赔申请表13.3附件三：工期延误及索赔记录表14.其他约定14.1通知与送达：通知应以书面形式进行，送达方式包括但不限于邮寄、传真、电子邮件等。14.2合同解释：本合同如有歧义，应按照有利于维护非违约方权益的原则进行解释。14.3合同的修改与补充：对本合同的修改或补充，应采取书面形式，经双方签字盖章后生效。14.4合同的生效与解释：本合同适用于中华人民共和国法律，并按中华人民共和国法律进行解释。14.5合同的终止与解除：合同的终止与解除条件同第九条。14.6合同的争议解决：合同的争议解决方式同第十一条。14.7合同的适用法律：本合同适用中华人民共和国法律。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与范围15.1第三方概念：在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务或协助的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围：第三方介入包括但不限于工程监理、造价咨询、法律咨询、仲裁机构、调解机构等。16.第三方介入的程序16.1介入申请：甲乙双方协商一致，认为需要第三方介入时，应向对方提出书面申请。16.2介入同意：一方提出介入申请后，另一方应在7日内给予书面答复，同意介入的，应明确第三方介入的具体事项和范围。17.第三方介入的职责与权利17.1第三方职责：17.1.1工程监理：负责监督工程质量、进度和安全，确保工程按照合同约定进行。17.1.2造价咨询：负责对工程量、造价进行核算，提出造价控制建议。17.1.3法律咨询：负责提供法律意见，协助解决合同争议。17.1.4仲裁机构、调解机构：负责仲裁或调解合同争议。17.2第三方权利：17.2.1获取必要的信息和资料；17.2.2参与相关会议和活动；17.2.3对甲乙双方的行为进行监督和建议。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系：第三方应接受甲方的监督和指导，为甲方提供专业服务。18.2第三方与乙方的关系：第三方应协助乙方完成工程任务，并接受乙方的监督和指导。18.3第三方与合同其他各方的关系：第三方应保持中立，不得偏袒任何一方，确保合同公正履行。19.第三方责任限额19.1第三方责任限额的确定：第三方责任限额应根据第三方提供服务的内容、性质和风险程度确定。19.2第三方责任限额的约定：19.2.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不超过合同约定或第三方自身能力范围。19.2.2第三方在履行职责过程中，如因不可抗力或其他非自身原因导致损失，不负赔偿责任。19.2.3第三方责任限额应在合同中明确约定，并在第三方介入申请时，由甲乙双方共同确认。20.第三方介入的终止20.1第三方介入终止条件：合同履行完毕、争议解决或双方协商一致终止介入。20.2第三方介入终止程序：第三方介入终止时，甲乙双方应向第三方发出书面通知，并办理相关手续。21.第三方介入的费用承担21.1第三方介入费用：第三方介入费用由甲乙双方根据合同约定分摊。21.2费用支付方式：第三方介入费用应在第三方介入申请时由甲乙双方协商确定支付方式和时间。22.第三方介入的保密义务22.1第三方保密义务：第三方在介入过程中，对获取的甲乙双方信息负有保密义务，不得泄露给任何第三方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工期延误及索赔处理流程图要求：流程图应清晰展示工期延误及索赔处理的各个环节，包括延误通知、调查、确认、处理、争议解决等。说明：流程图有助于甲乙双方和第三方明确处理流程，提高工作效率。2.附件二：索赔申请表要求：索赔申请表应包含索赔原因、损失金额、相关证据等详细信息，便于甲乙双方和第三方审核。说明：索赔申请表是索赔处理的重要依据，有助于双方快速了解索赔情况。3.附件三：工期延误及索赔记录表要求：记录表应详细记录工期延误及索赔处理的各项数据，包括时间、原因、措施、影响等。说明：记录表有助于双方对工期延误及索赔情况进行跟踪和分析，为后续处理提供依据。4.附件四：第三方介入协议要求：协议应明确第三方介入的具体事项、范围、职责、权利、责任限额等。说明：协议是第三方介入的法律依据，有助于保障甲乙双方的合法权益。5.附件五：争议解决协议要求：协议应明确争议解决方式、机构、程序等。说明：协议有助于双方在发生争议时，迅速、有效地解决问题。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲乙双方未按合同约定支付工程款；1.2承包人未按合同约定完成工程；1.3发包人未按合同约定提供设计文件；1.4第三方未按合同约定履行职责；1.5任何一方违反合同约定的保密义务。2.违约责任认定标准：2.1违约行为的严重程度；2.2违约行为对合同履行的影响；2.3违约方的主观过错；2.4违约行为造成的损失。3.违约责任示例说明：3.1甲乙双方未按合同约定支付工程款，导致承包人无法继续施工，造成工期延误。违约责任认定：甲乙双方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿承包人因此造成的损失。3.2承包人未按合同约定完成工程，造成工程质量不合格。违约责任认定：承包人应承担违约责任，修复不合格工程，并支付违约金。3.3发包人未按合同约定提供设计文件，导致工程无法按期开工。违约责任认定：发包人应承担违约责任，支付违约金，并赔偿承包人因此造成的损失。3.4第三方未按合同约定履行职责，导致工程进度延误。违约责任认定：第三方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿甲乙双方因此造成的损失。3.5任何一方违反合同约定的保密义务，泄露对方商业秘密。违约责任认定：违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。全文完。2024版建筑工程施工合同工期延误及索赔处理合同1合同目录一、合同概述1.合同背景2.合同目的3.合同双方基本信息二、工期延误1.工期延误的定义2.工期延误的原因3.工期延误的处理程序4.工期延误的责任承担5.工期延误的赔偿标准三、索赔处理1.索赔的定义2.索赔的提起条件3.索赔的申请流程4.索赔的审查与核实5.索赔的处理结果四、工期延误与索赔的相关证据1.工期延误的相关证据2.索赔的相关证据3.证据的收集与保管五、合同变更1.合同变更的条件2.合同变更的程序3.合同变更对工期延误及索赔的影响六、违约责任1.违约行为的认定2.违约责任的承担3.违约责任的赔偿标准七、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决机构4.争议解决费用的承担八、合同解除1.合同解除的条件2.合同解除的程序3.合同解除的法律后果九、合同终止1.合同终止的条件2.合同终止的程序3.合同终止的法律后果十、合同附件1.附件一：工期延误及索赔处理合同范本2.附件二：工期延误及索赔处理合同补充协议3.附件三：合同履行过程中的相关文件十一、合同生效1.合同生效条件2.合同生效时间3.合同生效的法律效力十二、合同备案1.合同备案的主体2.合同备案的程序3.合同备案的法律效力十三、合同履行与监督管理1.合同履行责任2.合同履行过程中的监督管理3.合同履行情况的评估十四、合同解除与终止后的处理1.合同解除后的处理2.合同终止后的处理3.合同解除与终止后的责任承担合同编号_________一、合同概述1.合同背景项目名称：[项目名称]项目地点：[项目地点]合同签订日期：[签订日期]2.合同目的明确工期延误的定义和处理程序规范索赔申请和处理的流程确保合同双方的权益得到保障3.合同双方基本信息甲方（建设单位）：[甲方全称]乙方（施工单位）：[乙方全称]联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系电话]电子邮箱：[电子邮箱]二、工期延误1.工期延误的定义指因非乙方原因导致工程实际进度落后于合同约定的工期。2.工期延误的原因甲方提供的施工图纸、技术资料不准确或不完整。甲方未按合同约定提供施工场地、设备或材料。因不可抗力或其他非乙方原因导致工期延误。3.工期延误的处理程序乙方应及时向甲方提出工期延误的报告，并提供相关证明材料。甲方应在收到报告后[天数]内进行核实，确认工期延误的原因。双方协商确定工期延误的具体天数及处理措施。4.工期延误的责任承担因甲方原因导致的工期延误，由甲方承担相应责任。因不可抗力导致的工期延误，根据实际情况协商处理。5.工期延误的赔偿标准因甲方原因导致工期延误，甲方应向乙方支付[金额]的工期延误赔偿金。三、索赔处理1.索赔的定义指乙方因工期延误、合同变更等原因，要求甲方给予经济补偿的行为。2.索赔的提起条件乙方在合同履行过程中，因甲方原因导致经济损失。乙方已按照合同约定履行了相关义务。3.索赔的申请流程乙方应在发现损失后[天数]内向甲方提出索赔申请。甲方应在收到申请后[天数]内进行核实，确认索赔的事实和金额。双方协商确定索赔的处理方案。4.索赔的审查与核实甲方应组成专门的审查小组，对索赔申请进行审查。审查小组应核实索赔的事实、依据和金额。5.索赔的处理结果甲方应根据审查结果，确定索赔的处理方案和赔偿金额。四、工期延误与索赔的相关证据1.工期延误的相关证据施工日志、进度计划、设计变更等。2.索赔的相关证据损失证明、合同约定、相关协议等。3.证据的收集与保管双方应妥善保管相关证据，确保证据的完整性和有效性。五、合同变更1.合同变更的条件因工程实际情况变化，需要调整合同内容。2.合同变更的程序双方协商一致，签订合同变更协议。甲方应向乙方提供变更后的合同文本。3.合同变更对工期延误及索赔的影响合同变更可能导致工期延误和索赔情况的发生。六、违约责任1.违约行为的认定任何一方违反合同约定，均构成违约行为。2.违约责任的承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。3.违约责任的赔偿标准赔偿金额根据实际损失和合同约定确定。七、争议解决1.争议解决方式协商解决、调解、仲裁、诉讼。2.争议解决程序双方应尝试协商解决争议。若协商不成，可申请调解或仲裁。争议解决机构应根据相关法律法规和合同约定作出裁决。3.争议解决机构争议解决机构应为具有资质的第三方机构。4.争议解决费用的承担争议解决费用由败诉方承担，除非法律法规另有规定。八、合同解除1.合同解除的条件任何一方严重违约，经催告后仍未改正。因不可抗力导致合同无法履行。双方协商一致决定解除合同。2.合同解除的程序提出解除合同的一方应书面通知对方。双方应在收到通知后[天数]内确认解除合同。3.合同解除的法律后果合同解除后，双方应按照约定处理剩余工程和未履行完毕的义务。九、合同终止1.合同终止的条件工程按合同约定全部完工并验收合格。双方协商一致终止合同。因不可抗力导致合同无法履行。2.合同终止的程序双方应书面确认合同终止。双方应按照约定处理剩余工程和未履行完毕的义务。3.合同终止的法律后果合同终止后，双方应结清所有债权债务。十、合同附件1.附件一：工期延误及索赔处理合同范本2.附件二：工期延误及索赔处理合同补充协议3.附件三：合同履行过程中的相关文件十一、合同生效1.合同生效条件双方签署合同并加盖公章。合同已按规定进行备案。2.合同生效时间合同自双方签字盖章之日起生效。3.合同生效的法律效力合同对双方具有法律约束力。十二、合同备案1.合同备案的主体合同双方。2.合同备案的程序双方携带合同文本及相关材料到相关政府部门备案。3.合同备案的法律效力合同备案后，具有法律效力。十三、合同履行与监督管理1.合同履行责任双方应严格按照合同约定履行各自义务。2.合同履行过程中的监督管理甲方对乙方施工过程进行监督管理。乙方应定期向甲方报告工程进度和质量情况。3.合同履行情况的评估双方定期对合同履行情况进行评估，确保合同目标的实现。十四、合同解除与终止后的处理1.合同解除后的处理双方应按照合同约定处理剩余工程和未履行完毕的义务。双方应结清所有债权债务。2.合同终止后的处理双方应按照合同约定处理剩余工程和未履行完毕的义务。双方应结清所有债权债务。合同签订人：甲方（建设单位）：________________________乙方（施工单位）：________________________签订日期：________________________甲方（建设单位）签字/盖章：________________________乙方（施工单位）签字/盖章：________________________附件：1.工期延误及索赔处理合同范本2.工期延误及索赔处理合同补充协议3.合同履行过程中的相关文件多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导权条款说明：甲方在合同执行过程中具有主导权，包括但不限于工程设计变更、进度控制、质量监督等。详细条款：1.1甲方有权根据工程实际情况，对施工图纸和技术规范进行必要的修改和补充。1.2甲方应定期对施工进度进行审查，确保工程按计划推进。1.3甲方对施工质量负有监督责任，有权要求乙方进行整改或更换不合格材料。2.甲方协调条款说明：甲方负责协调解决施工过程中出现的各类问题，确保工程顺利进行。详细条款：2.1甲方应协调解决施工过程中与周边环境、居民的关系问题。2.2甲方应协调解决施工过程中与政府部门、相关单位的关系问题。2.3甲方应协助乙方办理施工许可证等相关手续。3.甲方责任条款说明：甲方对因自身原因导致的工期延误和索赔承担责任。详细条款：3.1甲方未按合同约定提供施工场地、设备或材料，导致工期延误，甲方应承担相应责任。3.2甲方未按合同约定支付工程款项，导致乙方停工或工期延误，甲方应承担相应责任。3.3甲方未履行合同约定的其他义务，导致乙方损失，甲方应承担相应责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方主导权条款说明：乙方在合同执行过程中具有主导权，包括但不限于施工方案制定、进度安排、质量控制等。详细条款：1.1乙方有权根据工程实际情况，制定合理的施工方案。1.2乙方应按照合同约定，合理安排施工进度。1.3乙方对施工质量负有责任，应确保工程质量符合合同要求。2.乙方责任条款说明：乙方对因自身原因导致的工期延误和索赔承担责任。详细条款：2.1乙方未按合同约定完成工程，导致工期延误，乙方应承担相应责任。2.2乙方未按合同约定保证施工质量，导致返工或损失，乙方应承担相应责任。2.3乙方未履行合同约定的其他义务，导致甲方损失，乙方应承担相应责任。3.乙方协调条款说明：乙方负责协调解决施工过程中出现的各类问题，确保工程顺利进行。详细条款：3.1乙方应协调解决施工过程中与周边环境、居民的关系问题。3.2乙方应协调解决施工过程中与政府部门、相关单位的关系问题。3.3乙方应协助甲方办理施工许可证等相关手续。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介条款说明：第三方中介在合同执行过程中提供专业服务，包括但不限于工程监理、造价咨询等。详细条款：1.1第三方中介应具备相关资质和经验，确保提供专业、公正的服务。1.2第三方中介的收费标准应在合同中明确约定。1.3第三方中介的服务内容包括但不限于：工程监理、造价咨询、施工验收等。2.第三方中介责任条款说明：第三方中介对自身提供的服务承担责任。详细条款：2.1第三方中介应按照合同约定提供服务质量，确保服务符合行业标准。2.2第三方中介因自身原因导致服务失误，应承担相应责任。2.3第三方中介的服务过程中，如发现合同履行问题，应及时通知双方。3.第三方中介争议解决条款说明：第三方中介在争议解决过程中发挥重要作用。详细条款：3.1第三方中介应协助双方协商解决争议。3.2如协商不成，第三方中介可根据合同约定或双方委托，进行调解或仲裁。3.3第三方中介的争议解决费用应在合同中明确约定。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工期延误及索赔处理合同范本2.工期延误及索赔处理合同补充协议3.合同履行过程中的相关文件4.第三方中介资质证明5.第三方中介服务协议6.甲方提供的施工图纸和技术规范7.乙方提交的施工方案和进度计划8.工程验收报告9.工程量清单及结算单10.索赔申请及相关证据材料二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按合同约定提供施工场地、设备或材料。甲方未按合同约定支付工程款项。乙方未按合同约定完成工程。乙方未按合同约定保证施工质量。第三方中介未按合同约定提供服务。2.违约行为的认定：违约行为需有明确的合同约定和事实依据。甲方或乙方违反合同约定，经对方确认或第三方中介鉴定，可认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约责任：指违约方应承担的法律责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。3.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.合同备案：指合同签订后，双方应到相关政府部门进行备案，以确保合同的法律效力。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工期延误解决办法：根据合同约定，双方协商确定工期延误的原因和赔偿金额。2.问题：索赔处理解决办法：根据合同约定，乙方提出索赔申请，甲方进行核实并协商处理。3.问题：合同变更解决办法：双方协商一致后，签订合同变更协议，明确变更内容和影响。4.问题：争议解决解决办法：根据合同约定，双方协商、调解、仲裁或诉讼解决争议。五、所有应用场景：1.建筑工程施工合同2.工程项目工期延误及索赔处理3.第三方中介参与工程管理4.合同履行过程中的问题解决5.合同纠纷的预防和处理全文完。2024版建筑工程施工合同工期延误及索赔处理合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________2.乙方：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________3.其他相关方：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲方、乙方及其他相关方在建筑工程施工过程中，因工期延误所产生索赔的处理办法，以保障各方的合法权益，确保工程顺利进行。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语1.工期延误：指因乙方原因导致实际施工进度与合同约定进度不符，超出合同约定工期的情况。2.索赔：指因工期延误给甲方造成的经济损失，甲方有权向乙方提出索赔。3.索赔金额：指因工期延误给甲方造成的经济损失的具体金额。3.2关键词解释1.甲方：指合同约定的投资方或建设方。2.乙方：指合同约定的施工单位。3.工程进度：指建筑工程施工过程中，各阶段完成情况的量化指标。4.工期：指合同约定的建筑工程施工完成时间。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间节点完成施工任务。2.甲方有权对乙方施工过程中的工期延误情况进行监督。3.甲方有权要求乙方承担因工期延误造成的经济损失。4.2乙方的权利和义务1.乙方应按照合同约定的时间节点完成施工任务。2.乙方应积极配合甲方对工期延误情况进行监督。3.乙方应承担因工期延误造成的经济损失。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，工期延误索赔处理期限为自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点本合同履行地点为：_________5.3合同履行方式1.乙方应按照合同约定的时间节点完成施工任务。2.乙方应定期向甲方报告施工进度，如发生工期延误，应及时通知甲方。3.甲方应配合乙方解决施工过程中遇到的问题，确保工程顺利进行。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.合同约定的工期延误索赔处理期限届满。2.双方协商一致解除合同。3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序1.双方协商一致解除合同，应签订书面协议。2.因不可抗力导致合同无法履行，双方应按照国家相关法律法规处理。6.4终止后果1.合同终止后，乙方应按照合同约定完成剩余工程。2.双方应按照合同约定处理因工期延误产生的索赔事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.施工工程款：包括但不限于设计费、材料费、人工费、机械使用费、施工管理费等。2.工期延误索赔费用：因乙方工期延误导致甲方遭受的经济损失，包括但不限于停工损失、利润损失、管理费用等。3.其他费用：根据合同约定或实际发生情况产生的其他费用。7.2支付方式1.预付款：合同签订后，乙方应向甲方提交预付款申请，甲方应在收到申请后____个工作日内支付。2.进度款：根据工程进度，乙方每月向甲方提交进度款申请，甲方应在收到申请后____个工作日内支付。3.结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交结算款申请，甲方应在收到申请后____个工作日内支付。4.索赔费用：甲方确认索赔金额后，乙方应在收到确认通知后____个工作日内支付。7.3支付时间1.预付款支付时间：合同签订后____个工作日内。2.进度款支付时间：每月的____日前。3.结算款支付时间：工程竣工验收合格后____个工作日内。4.索赔费用支付时间：甲方确认索赔金额后____个工作日内。7.4支付条款1.甲方应在约定的时间内支付乙方款项，如逾期支付，应按_____%的日利率向乙方支付违约金。2.乙方应在收到甲方支付款项后____个工作日内，向甲方开具合法有效的发票。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按约定时间支付款项，应向乙方支付_____%的违约金。2.甲方违反合同约定，导致工程延期，应承担相应的责任和损失。8.2乙方违约1.乙方未按约定时间完成工程，应向甲方支付_____%的违约金。2.乙方在施工过程中出现质量问题，应承担修复责任及相应的经济损失。8.3赔偿金额和方式1.违约金按实际损失的一定比例计算，最高不超过合同总价款的_____%。2.赔偿金额应以人民币支付，具体支付方式由双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容1.本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、工程信息等。2.甲方、乙方及其他相关方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限本合同约定的保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式1.甲方、乙方及其他相关方应采取合理措施，防止保密信息的泄露。2.未经对方同意，不得将保密信息用于合同以外的目的。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.社会事件：战争、罢工、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.不可抗力发生时，双方应立即通知对方，并提供相关证明材料。2.因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决，如协商不成，可按合同约定解除合同。10.4不可抗力实例1.自然灾害：地震导致工程无法正常施工。2.社会事件：战争导致工程材料无法正常供应。十一、争议解决11.1协商解决1.双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。2.协商期限为自一方提出争议之日起____个工作日内。11.2调解、仲裁或诉讼1.协商不成的，双方可选择调解、仲裁或诉讼解决争议。2.调解、仲裁或诉讼的地点为：_________。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得转让合同或合同中的权利和义务。2.经双方协商一致，可以将合同转让给第三方。12.2不得转让的情形1.合同中的保密条款不得转让。2.合同中的违约责任条款不得转让。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对合同履行过程中乙方施工质量的监督权。2.乙方保留对合同履行过程中甲方支付行为的监督权。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行过程中对工程进度和质量的最终决定权。2.乙方保留在合同履行过程中对甲方支付行为的最终决定权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.双方对本合同的修改和补充，应书面通知对方，经双方签字盖章后生效。2.修改和补充的内容应与本合同其他条款相一致，不得损害对方的合法权益。14.2修改和补充效力1.本合同的修改和补充具有同等法律效力，与本合同具有同等约束力。2.未经双方书面同意，任何一方不得对本合同进行单方面的修改和补充。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应在本合同履行过程中相互协作，确保工程顺利进行。2.双方应在本合同履行过程中及时沟通，解决施工过程中出现的问题。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开协调会，讨论施工过程中遇到的问题。2.双方应通过书面或口头方式，及时通知对方施工过程中的重要事项。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规，并由中华人民共和国法律解释。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于建筑工程施工合同工期延误及索赔处理的所有协议，具有完整性。本合同各条款之间相互独立，任何条款的变更不影响其他条款的效力。16.3增减条款1.本合同如有增减条款，应书面通知对方，经双方签字盖章后生效。2.增减条款与本合同其他条款具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（签字/盖章）：乙方（签字/盖章）：见证人（签字/盖章）：日期：____年____月____日延误及索赔处理合同一、附件列表：1.甲方营业执照副本复印件2.乙方营业执照副本复印件3.甲方法定代表人身份证明4.乙方法定代表人身份证明5.甲方授权委托书6.乙方授权委托书7.工程施工图纸及技术规范8.工程施工合同9.工程进度计划10.工程材料采购合同11.工程设备采购合同12.工程验收报告13.工期延误及索赔处理记录14.不可抗力事件证明材料15.其他相关文件二、违约行