2025版建筑工程施工合同履约保证金合同9篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑工程施工合同履约保证金合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别3.保证金金额及支付方式3.1保证金金额3.2保证金支付时间3.3保证金支付方式4.保证金退还条件及程序4.1保证金退还条件4.2保证金退还程序4.3保证金退还时间5.保证金利息及计算方式5.1保证金利息5.2利息计算方式6.违约责任6.1违约情形6.2违约责任承担7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构8.合同生效及终止8.1合同生效条件8.2合同终止条件9.合同附件9.1工程施工合同9.2其他相关合同及协议10.合同签订及生效日期10.1合同签订日期10.2合同生效日期11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同变更12.1合同变更条件12.2合同变更程序13.合同解除或变更后的处理13.1保证金退还13.2工程款结算14.其他约定事项14.1通知方式14.2合同份数14.3合同附件清单第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称（1）甲方：建筑工程有限公司（2）乙方：施工单位1.2合同双方法定代表人（1）甲方法定代表人：（2）乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1工程名称：住宅小区建设项目2.2工程地点：市区路号2.3工程规模：总建筑面积万平方米，共栋楼2.4工程类别：住宅、商业、地下车库3.保证金金额及支付方式3.1保证金金额：人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00）3.2保证金支付时间：合同签订后五个工作日内3.3保证金支付方式：乙方应将保证金汇入甲方指定账户，账户信息如下：银行名称：银行账号：05开户行：市分行4.保证金退还条件及程序4.1保证金退还条件（1）工程按合同约定全部完工并验收合格；（2）乙方履行合同过程中无重大违约行为；（3）乙方按照合同约定缴纳了全部工程款；（4）合同约定的其他退还条件。4.2保证金退还程序（1）乙方提交保证金退还申请；（2）甲方在收到乙方退还申请后七个工作日内进行审核；（3）审核通过后，甲方在十个工作日内将保证金退还给乙方。5.保证金利息及计算方式5.1保证金利息：按照中国人民银行同期贷款基准利率计算利息。5.2利息计算方式：自保证金实际支付之日起至退还之日止，按月计息。6.违约责任6.1违约情形（1）乙方未按合同约定支付保证金；（2）乙方在施工过程中发生重大违约行为；（3）乙方未按合同约定完成工程；（4）合同约定的其他违约情形。6.2违约责任承担（1）乙方违约，甲方有权从保证金中扣除相应金额作为违约金；（2）若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任；（3）合同约定的其他违约责任承担方式。7.争议解决7.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决合同争议；（2）协商不成，提交仲裁委员会仲裁。7.2争议解决机构仲裁委员会8.合同生效及终止8.1合同生效条件（1）本合同双方签字盖章；（2）保证金已支付至甲方指定账户；（3）合同双方已履行合同约定的其他生效条件。8.2合同终止条件（1）工程按合同约定全部完工并验收合格；（2）保证金已退还乙方；（3）合同约定的其他终止条件。9.合同附件9.1工程施工合同9.2工程图纸及技术资料9.3甲方提供的施工场地条件及设施9.4乙方提交的施工组织设计及进度计划9.5其他相关合同及协议10.合同签订及生效日期10.1合同签订日期：2024年5月15日10.2合同生效日期：自合同双方签字盖章之日起生效。11.合同解除11.1合同解除条件（1）甲方或乙方提出解除合同，并经对方同意；（2）发生不可抗力事件，导致合同无法履行；（3）合同约定的其他解除条件。11.2合同解除程序（1）提出解除合同的一方应书面通知对方；（3）合同解除后，保证金的处理按照合同约定执行。12.合同变更12.1合同变更条件（1）经合同双方协商一致；（2）合同变更不影响合同目的的实现；（3）合同约定的其他变更条件。12.2合同变更程序（1）双方应就合同变更内容达成一致意见；（2）签订合同变更协议，作为原合同的补充部分；（3）合同变更协议经双方签字盖章后生效。13.合同解除或变更后的处理13.1保证金退还（1）合同解除或变更后，如无违约行为，保证金应退还乙方；（2）退还保证金的具体时间及方式按照合同约定执行。13.2工程款结算（1）合同解除或变更后，双方应按照合同约定结算工程款；（2）结算后的剩余工程款，甲方应在十个工作日内支付给乙方。14.其他约定事项14.1通知方式（1）双方应通过书面形式进行通知；（2）通知送达对方地址为合同约定的地址。14.2合同份数（1）本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。14.3合同附件清单（1）本合同附件清单如下：附件1：工程施工合同附件2：工程图纸及技术资料附件3：甲方提供的施工场地条件及设施附件4：乙方提交的施工组织设计及进度计划附件5：其他相关合同及协议第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义（1）本合同所称第三方，是指合同双方约定的，在合同履行过程中提供专业服务、监督或协调的独立第三方机构或个人，包括但不限于监理单位、检测机构、审计机构、法律顾问等。15.2第三方介入情形（1）合同双方约定需要第三方介入的情形；（2）合同履行过程中，因特殊情况需要第三方提供专业意见或服务的情形；（3）合同约定的其他需要第三方介入的情形。15.3第三方介入程序（1）合同双方应事先约定第三方介入的条件和程序；（2）合同双方应共同选定第三方，并签订相关合作协议；（3）第三方介入后，应按照合同约定和合作协议履行职责。16.甲乙双方责任16.1甲方的责任（1）甲方应保证第三方介入的合法性和合规性；（2）甲方应向第三方提供必要的资料和条件，以协助其履行职责；（3）甲方应监督第三方的工作，确保其履行职责符合合同要求。16.2乙方的责任（1）乙方应接受第三方介入，并配合其履行职责；（2）乙方应向第三方提供必要的资料和条件，以协助其履行职责；（3）乙方应监督第三方的工作，确保其履行职责符合合同要求。17.第三方责任17.1第三方责任限额（1）第三方在履行职责过程中，因自身原因造成合同双方损失的，应承担相应的赔偿责任；（2）第三方责任限额由合同双方在合作协议中约定，但不得低于合同总金额的5%；（3）第三方责任限额超过约定限额的，由第三方承担全部责任。17.2第三方权利（1）第三方有权根据合同约定和合作协议，独立行使职责；（2）第三方有权要求合同双方提供必要的资料和条件；（3）第三方有权要求合同双方对违反合同约定或合作协议的行为进行纠正。17.3第三方义务（1）第三方应按照合同约定和合作协议，履行其职责；（2）第三方应保证其工作符合法律法规和行业标准；（3）第三方应保守合同双方的商业秘密。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分（1）第三方在履行职责过程中，对甲方负责，对乙方不直接负责；（2）第三方应向甲方报告其工作进展和发现的问题；（3）甲方对第三方的工作进行监督和评价。18.2第三方与乙方的划分（1）第三方在履行职责过程中，对乙方负责，对甲方不直接负责；（2）第三方应向乙方报告其工作进展和发现的问题；（3）乙方对第三方的工作进行监督和评价。18.3第三方与合同双方的关系（1）第三方是合同双方的共同委托方；（2）第三方的工作成果应满足合同双方的要求；（3）合同双方对第三方的工作成果承担连带责任。19.第三方变更19.1第三方变更条件（1）合同双方同意变更第三方；（2）第三方因故无法继续履行职责。19.2第三方变更程序（1）合同双方应书面通知第三方变更事宜；（2）第三方应在收到变更通知后五个工作日内确认或拒绝变更；（3）合同双方应重新签订第三方合作协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程施工合同详细要求：包含工程名称、地点、规模、类别、工期、质量标准、工程款支付方式等详细信息。说明：作为本合同的基础文件，详细规定了工程的各项技术要求和合同双方的权利义务。2.工程图纸及技术资料详细要求：提供完整的工程图纸、施工方案、技术规范、材料清单等。说明：工程图纸和资料是施工过程中的重要依据，确保施工的准确性和安全性。3.甲方提供的施工场地条件及设施详细要求：包括场地平整、排水、供电、供水、通讯等基础设施情况。说明：场地条件及设施对施工进度和工程质量有直接影响，需明确甲方提供的条件和设施标准。4.乙方提交的施工组织设计及进度计划详细要求：包括施工组织架构、施工方案、进度计划、资源配置等。说明：施工组织设计和进度计划是施工过程中的重要管理文件，确保施工有序进行。5.其他相关合同及协议详细要求：包括与工程相关的各类合同和协议，如采购合同、租赁合同、劳务合同等。说明：其他相关合同和协议是本合同履行的必要补充，确保工程各环节的合法性和规范性。6.保证金支付凭证详细要求：包括银行汇款单、转账记录等证明保证金已支付的文件。说明：保证金支付凭证是保证金已实际支付的证明，对双方都有法律效力。7.保证金退还凭证详细要求：包括银行汇款单、转账记录等证明保证金已退还的文件。说明：保证金退还凭证是保证金已实际退还的证明，对双方都有法律效力。8.争议解决文件详细要求：包括争议解决协议、仲裁裁决书、法院判决书等。说明：争议解决文件是解决合同争议的重要依据，确保争议得到妥善处理。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为甲方违约：a)未按合同约定提供施工场地条件及设施；b)未按合同约定支付工程款；c)未按合同约定配合第三方工作。乙方违约：a)未按合同约定完成工程；b)质量不符合合同约定；c)违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准甲方违约责任：a)甲方应承担违约行为给乙方造成的直接经济损失；b)甲方应承担因违约行为导致工程延期所产生的损失；c)甲方应承担因违约行为导致合同解除的违约金。乙方违约责任：a)乙方应承担违约行为给甲方造成的直接经济损失；b)乙方应承担因违约行为导致工程延期所产生的损失；c)乙方应承担因违约行为导致合同解除的违约金。3.违约责任示例说明甲方违约示例：甲方未按合同约定在施工前提供必要的场地条件，导致乙方无法按期开始施工，乙方因此遭受了工期延误损失。甲方应承担由此产生的经济损失。乙方违约示例：乙方施工过程中，工程质量不符合合同约定，导致甲方遭受了额外的维修费用。乙方应承担由此产生的经济损失。全文完。2024版建筑工程施工合同履约保证金合同1合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方信息1.5合同目的与依据第二章保证金条款2.1保证金金额2.2保证金支付方式2.3保证金退还条件2.4保证金利息计算2.5保证金账户管理第三章工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程进度3.5工程质量要求第四章保证金用途4.1保证金用途范围4.2保证金使用审批流程4.3保证金使用记录4.4保证金使用监督第五章保证金退还5.1退还条件5.2退还流程5.3退还时间5.4退还金额5.5退还方式第六章违约责任6.1违约情形6.2违约责任承担6.3违约赔偿6.4违约争议解决第七章争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决费用7.4争议解决期限第八章合同生效与终止8.1合同生效条件8.2合同终止条件8.3合同解除条件8.4合同解除流程第九章合同变更与补充9.1合同变更范围9.2合同变更程序9.3合同补充协议9.4合同补充协议效力第十章通知与送达10.1通知方式10.2送达地址10.3送达时间10.4送达证明第十一章不可抗力11.1不可抗力事件范围11.2不可抗力事件认定11.3不可抗力事件处理11.4不可抗力事件记录第十二章合同附件12.1附件一：工程概况12.2附件二：保证金支付凭证12.3附件三：保证金退还凭证12.4附件四：违约责任证明第十三章合同签署13.1合同签署主体13.2合同签署程序13.3合同签署日期13.4合同签署地点第十四章其他14.1合同附件14.2合同解释14.3合同适用法律14.4合同保密条款合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“2024版建筑工程施工合同履约保证金合同”。1.2合同编号本合同编号为_________。1.3合同签订日期本合同签订日期为____年____月____日。1.4合同双方信息甲方（担保人）：____________________乙方（施工方）：____________________1.5合同目的与依据本合同旨在明确甲方为乙方在履行2024版建筑工程施工合同过程中提供的履约保证金相关事宜，保障工程顺利进行。第二章保证金条款2.1保证金金额保证金金额为人民币____万元整。2.2保证金支付方式乙方应在合同签订之日起____个工作日内，向甲方支付保证金。2.3保证金退还条件（1）工程按合同约定完成并验收合格；（2）乙方无违约行为；（3）乙方已按照合同约定支付完毕所有款项。2.4保证金利息计算保证金自支付之日起至退还之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算利息。2.5保证金账户管理甲方应设立专用保证金账户，用于保管保证金。第三章工程概况3.1工程名称工程名称：____________________3.2工程地点工程地点：____________________3.3工程规模工程规模：____________________3.4工程进度工程进度：____________________3.5工程质量要求工程质量要求：____________________第四章保证金用途4.1保证金用途范围（1）工程质量保证金；（2）工程进度保证金；（3）工程安全保证金；（4）其他按合同约定的事项。4.2保证金使用审批流程保证金使用需经甲方同意，并按照合同约定的流程进行审批。4.3保证金使用记录甲方应建立保证金使用记录，详细记录每次使用情况。4.4保证金使用监督甲方对保证金使用情况进行监督，确保其合理使用。第五章保证金退还5.1退还条件满足第二章第2.3条所述退还条件的，甲方应在收到乙方退还申请之日起____个工作日内退还保证金。5.2退还流程（1）乙方提交保证金退还申请；（2）甲方审核退还申请；（3）甲方退还保证金。5.3退还时间退还时间为工作日，具体时间以甲方通知为准。5.4退还金额退还金额为实际收取的保证金金额。5.5退还方式退还方式为银行转账，具体账户信息以甲方通知为准。第六章违约责任6.1违约情形（1）乙方未按合同约定完成工程；（2）乙方在施工过程中发生重大安全事故；（3）乙方存在严重违约行为。6.2违约责任承担（1）乙方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；（2）甲方有权从保证金中扣除相应金额用于赔偿。6.3违约赔偿违约赔偿金额根据实际情况确定，但不得超过保证金总额。6.4违约争议解决违约争议解决方式按照本合同第七章约定执行。第七章争议解决7.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商；协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁。7.2争议解决机构争议解决机构为____仲裁委员会。7.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担，除非仲裁委员会另有裁决。7.4争议解决期限争议解决期限为自争议发生之日起____个月。第八章合同生效与终止8.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。8.2合同终止条件（1）工程按合同约定完成并验收合格；（2）保证金退还完毕；（3）合同约定的其他终止条件。8.3合同解除条件（1）双方协商一致解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）一方严重违约，另一方有权解除合同。8.4合同解除流程（1）提出解除合同的一方应书面通知另一方；（2）双方应在接到通知之日起____个工作日内，就解除合同的有关事宜达成协议；（3）解除合同后，双方应按合同约定处理剩余事宜。第九章合同变更与补充9.1合同变更范围合同变更范围包括但不限于工程内容、保证金金额、付款方式等。9.2合同变更程序（1）双方协商一致，签署书面变更协议；（2）变更协议作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。9.3合同补充协议合同补充协议与本合同具有同等法律效力。9.4合同补充协议效力合同补充协议经双方签字盖章后生效。第十章通知与送达10.1通知方式通知方式为书面形式，包括但不限于挂号信、快递、电子邮件等。10.2送达地址甲方送达地址：____________________乙方送达地址：____________________10.3送达时间送达时间为发出通知之日起____个工作日。10.4送达证明送达证明为快递单据、签收记录等。第十一章不可抗力11.1不可抗力事件范围不可抗力事件包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。11.2不可抗力事件认定不可抗力事件的认定，由双方协商确定。11.3不可抗力事件处理（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方；（2）不可抗力事件持续期间，合同履行期限相应顺延；（3）不可抗力事件结束后，双方应尽快恢复合同履行。11.4不可抗力事件记录双方应记录不可抗力事件的发生、持续时间及影响。第十二章合同附件12.1附件一：工程概况12.2附件二：保证金支付凭证12.3附件三：保证金退还凭证12.4附件四：违约责任证明第十三章合同签署13.1合同签署主体本合同由甲方和乙方法定代表人或授权代表签署。13.2合同签署程序（1）双方代表仔细阅读合同内容；（2）双方代表签署合同；（3）双方代表在合同上加盖公章或合同专用章。13.3合同签署日期合同签署日期为____年____月____日。13.4合同签署地点合同签署地点：____________________第十四章其他14.1合同附件本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.2合同解释本合同条款如有歧义，以双方协商一致的解释为准。14.3合同适用法律本合同适用中华人民共和国法律。14.4合同保密条款双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。甲方（担保人）签字或盖章：____________________日期：____________________乙方（施工方）签字或盖章：____________________日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方监督权甲方有权对乙方施工过程中的工程质量、进度、安全等方面进行监督，乙方应予以配合。说明：甲方作为担保人，有权确保工程按合同要求进行，以保障其自身权益。1.2甲方验收权甲方有权对完成的工程进行验收，验收合格后方可退还保证金。说明：甲方作为担保人，对工程质量的验收是其权益，确保工程达到合同约定的标准。1.3甲方优先权在乙方违约的情况下，甲方有权优先从保证金中扣除违约金或赔偿金。说明：甲方作为担保人，对违约责任有优先处理权，以减少自身损失。1.4甲方变更权甲方有权根据工程实际情况，对合同内容进行合理变更，乙方应予以配合。说明：甲方作为主导方，在必要时有权调整合同条款，以适应工程变化。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方决策权乙方有权决定施工过程中的技术方案、施工顺序等，甲方应予以尊重。说明：乙方作为施工方，对施工过程中的具体操作有主导权，甲方应予以支持。2.2乙方变更权乙方有权根据工程实际情况，对合同内容进行合理变更，甲方应予以考虑。说明：乙方在施工过程中可能遇到不可预见的情况，有权提出变更请求，甲方应予以评估。2.3乙方索赔权若因甲方原因导致工程进度延误或质量受损，乙方有权向甲方提出索赔。说明：乙方在施工过程中，若因甲方责任导致损失，有权要求甲方进行赔偿。2.4乙方保密义务乙方应保守甲方商业秘密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。说明：乙方作为施工方，对甲方商业秘密有保密义务，以维护甲方的合法权益。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1中介机构职责中介机构应协助双方履行合同，确保工程顺利进行。说明：中介机构作为第三方，应协助双方解决合同履行过程中的问题。3.2中介机构费用中介机构费用由双方协商确定，并在合同中明确。说明：中介机构提供的服务需收取相应费用，双方应在合同中约定。3.3中介机构监督权中介机构有权对施工过程中的工程质量、进度、安全等方面进行监督，双方应予以配合。说明：中介机构作为第三方，对工程质量的监督是其职责，双方应予以支持。3.4中介机构争议解决权中介机构有权对双方发生的争议进行调解，但无权做出最终裁决。说明：中介机构作为第三方，对争议调解有权利，但无权做出具有法律效力的裁决。3.5中介机构保密义务中介机构应保守双方商业秘密，未经双方同意，不得向任何第三方泄露。说明：中介机构作为第三方，对双方商业秘密有保密义务，以维护双方的合法权益。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程概况2.附件二：保证金支付凭证3.附件三：保证金退还凭证4.附件四：违约责任证明5.附件五：中介机构资质证明6.附件六：双方签署的合同变更协议7.附件七：争议解决相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成工程。认定：甲方根据工程验收报告或第三方验收机构的结论确定。2.违约行为：乙方在施工过程中发生重大安全事故。认定：根据事故调查报告或相关部门的认定结果确定。3.违约行为：乙方存在严重违约行为。认定：根据合同约定和实际情况，由双方协商或仲裁机构判定。三、法律名词及解释：1.履约保证金：为保证合同履行，乙方预先支付给甲方的保证金。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。3.争议解决：指解决合同履行过程中出现的纠纷的方法。4.仲裁：指由仲裁机构对争议进行裁决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：保证金退还过程中出现争议。解决办法：双方协商解决；如协商不成，提交仲裁机构仲裁。2.问题：工程进度延误，影响保证金退还。解决办法：分析延误原因，采取措施加快工程进度；必要时，可调整合同工期。3.问题：中介机构费用过高。解决办法：在合同中明确中介机构费用，或选择费用合理的中介机构。五、所有应用场景：1.建筑工程施工合同中，乙方需要提供履约保证金。2.甲方作为担保人，要求乙方提供履约保证金。3.工程施工过程中，发生工程质量、进度、安全等问题，需要使用保证金。4.工程完工后，根据合同约定退还保证金。5.合同履行过程中，出现违约行为，需要处理违约责任。全文完。2024版建筑工程施工合同履约保证金合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方（发包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________2.乙方（承包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________3.其他相关方（如有）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________二、合同前言2.1背景和目的本合同由甲方与乙方共同签订，旨在明确建筑工程施工过程中履约保证金的相关事宜，确保工程按期、按质、按量完成，保障双方的合法权益。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工合同示范文本》及相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语（1）履约保证金：指乙方为履行合同义务，向甲方支付的一定金额的保证金，用于确保乙方按合同约定完成工程。（2）违约责任：指乙方未按合同约定履行义务，导致工程无法按期、按质、按量完成，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。3.2关键词解释（1）工程：指甲方委托乙方施工的建筑工程项目。（2）工期：指合同约定的工程完成时间。（3）质量：指工程符合国家及行业相关质量标准。（4）安全：指工程在施工过程中确保人员、设备安全。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）要求乙方按照合同约定履行工程义务；（2）对乙方施工过程中的质量问题、安全问题进行监督；（3）在乙方违约的情况下，有权要求乙方承担违约责任；（4）在合同履行过程中，有权对合同内容进行变更或解除。4.2乙方的权利和义务（1）按照合同约定履行工程义务，确保工程按期、按质、按量完成；（2）在施工过程中，确保人员、设备安全；（3）按照合同约定支付履约保证金；（4）在合同履行过程中，有权要求甲方按照合同约定履行义务。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格之日止。5.2合同履行地点工程地点：____________________5.3合同履行方式（1）乙方按照合同约定，负责工程的设计、施工、验收等全过程；（2）甲方对工程进度、质量、安全等方面进行监督和检查；（3）双方应按照合同约定，及时沟通、协调，解决合同履行过程中出现的问题。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）工程按期、按质、按量完成，经甲方验收合格；（2）合同约定的其他终止条件。6.3终止程序（1）合同终止前，双方应就合同终止事宜进行协商；（2）协商一致后，双方应签署合同终止协议。6.4终止后果（1）合同终止后，乙方应按照合同约定，将工程交付甲方；（2）合同终止后，双方应按照合同约定，处理相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）保证金金额：人民币________________元；（2）保证金比例：根据工程合同总价，按_________________%的比例计算；（3）保证金利息：在保证金存续期间，按_________________%的年利率计算利息，利息归乙方所有；（4）其他可能产生的费用：__________________。7.2支付方式乙方应在合同签订之日起________________日内，将履约保证金支付至甲方指定的账户。7.3支付时间（1）保证金支付时间：乙方应在合同签订之日起________________日内支付；（2）保证金退还时间：工程按期、按质、按量完成并经甲方验收合格后，甲方应在________________日内退还保证金。7.4支付条款（1）乙方支付保证金时，应提供付款凭证，甲方在收到款项后予以确认；（2）甲方收到保证金后，应出具收款凭证，并妥善保管。八、违约责任8.1甲方违约（1）支付乙方因甲方违约而造成的直接经济损失；（2）支付乙方因甲方违约而造成的间接经济损失；（3）承担乙方因此遭受的其他合理费用。8.2乙方违约（1）支付甲方因乙方违约而造成的直接经济损失；（2）支付甲方因乙方违约而造成的间接经济损失；（3）承担乙方因此遭受的其他合理费用。8.3赔偿金额和方式违约方应按照实际损失赔偿，赔偿金额由双方协商确定。赔偿方式为一次性支付或分期支付，具体方式由双方约定。九、保密条款9.1保密内容（1）合同条款；（2）工程图纸、技术资料；（3）工程进度、质量、安全等信息；（4）其他双方约定需保密的事项。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后________________年。9.3保密履行方式（1）双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性；（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容；（3）员工应遵守保密规定，不得泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害；（2）政府行为，如政策调整、法律法规变动等；（3）社会异常事件，如罢工、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方，并提供相关证明；（2）因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责任；（3）不可抗力事件持续期间，双方应协商解决合同履行问题。10.4不可抗力实例（1）地震导致工程暂停；（2）政府政策调整导致工程成本增加；（3）罢工导致工程进度延误。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中出现的争议。11.2调解如协商不成，双方可向有关调解机构申请调解。11.3仲裁或诉讼如调解不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让合同或合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形（1）合同主体资格；（2）合同约定的保密义务；（3）合同约定的违约责任。十三、权利的保留13.1权力保留甲方保留在合同履行期间及合同终止后，对乙方履行合同情况的监督检查权。13.2特殊权力保留（1）甲方保留在乙方违约时，有权要求乙方立即停止施工，并要求乙方承担违约责任；（2）甲方保留在合同履行过程中，如发现乙方存在安全隐患，有权要求乙方立即整改，直至消除安全隐患。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序对合同的修改和补充，应由双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。14.2修改和补充效力修改和补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项双方应相互协作，确保合同顺利履行。15.2协作与配合方式（1）双方应按照合同约定，及时沟通，协调解决问题；（2）双方应按照合同约定，提供必要的资料和条件，支持对方履行合同。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于履约保证金的完整协议，任何口头或书面协议与本合同相冲突的部分，均以本合同为准。16.3增减条款未经双方书面同意，任何一方不得单方面增减合同条款。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：________________签订地点：________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方营业执照副本复印件2.乙方营业执照副本复印件3.建筑工程施工合同4.甲方指定的账户信息5.不可抗力事件证明文件6.争议解决相关文件7.合同修改和补充协议8.其他双方认为必要的文件二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间、质量、数量完成工程；乙方未按合同约定支付履约保证金；甲方未按合同约定支付工程款项；任何一方未按合同约定履行保密义务；任何一方未按合同约定提供必要的资料和条件。2.违约行为的认定：甲方或乙方应提供相关证据证明违约行为的存在；争议解决机构或法院根据证据认定违约行为。三、法律名词及解释：1.履约保证金：指为确保合同履行，由乙方支付给甲方的一定金额的保证金。2.违约责任：指违约方因违反合同约定而应承担的法律责任。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.争议解决：指双方在合同履行过程中出现的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。5.合同转让：指合同一方将其权利和义务全部或部分转让给第三方的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方未按合同约定支付履约保证金。解决办法：甲方应及时与乙方沟通，了解原因，并要求乙方在规定时间内支付保证金。2.问题：甲方未按合同约定支付工程款项。解决办法：乙方应及时提供工程进度和验收报告，甲方在核实无误后应及时支付款项。3.问题：合同履行过程中出现不可抗力事件。解决办法：双方应及时通知对方，并协商解决由此产生的争议。4.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：双方应友好协商解决，如协商不成，可申请调解、仲裁或诉讼。5.问题：合同修改和补充过程中出现分歧。解决办法：双方应保持沟通，协商一致后签订补充协议。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任：第三方应对其提供的工程图纸、技术资料等承担质量责任，确保其符合国家及行业相关标准。第三方应配合甲方和乙方进行工程进度、质量、安全的监督和检查。2.第三方权利：第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付相关费用。第三方有权对工程进度、质量、安全等方面提出意见和建议。3.第三方义务：第三方应按照合同约定，及时提供工程图纸、技术资料等。第三方应配合甲方和乙方进行工程协调和解决争议。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：乙方有权要求甲方按照合同约定支付履约保证金及利息。乙方有权要求甲方在工程进度延误时，支付相应违约金。乙方有权要求甲方在工程验收合格后，及时退还履约保证金。2.乙方利益条款：乙方在合同履行期间，享有工程进度款的支付权利。乙方在工程验收合格后，享有工程尾款的权利。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按合同约定支付履约保证金及利息，应向乙方支付违约金。甲方在工程验收合格后，未及时退还履约保证金，应向乙方支付违约金。甲方不得单方面修改合同条款，损害乙方的合法权益。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利：甲方可要求乙方在工程进度延误时，支付相应违约金。甲方可要求乙方在工程验收合格后，退还履约保证金。甲方可要求乙方在合同履行期间，确保工程进度、质量、安全。2.甲方的利益条款：甲方可要求乙方在工程进度延误时，支付相应违约金。甲方可要求乙方在工程验收合格后，退还履约保证金。甲方可要求乙方在工程验收合格后，支付工程尾款。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金。乙方未按合同约定支付履约保证金，应向甲方支付违约金。乙方在合同履行期间，如有违约行为，应承担相应法律责任。全文完。2024版建筑工程施工合同履约保证金合同3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.合同签订背景及依据2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4合同签订依据3.保证金金额及支付方式3.1保证金金额3.2保证金支付方式3.3保证金支付时间4.保证金退还条件及程序4.1退还条件4.2退还程序4.3退还时间5.保证金用途及管理5.1保证金用途5.2保证金管理5.3保证金账户设立6.保证金利息计算及支付6.1利息计算方式6.2利息支付时间6.3利息支付方式7.违约责任及处理7.1违约情形7.2违约责任7.3违约处理程序8.争议解决方式8.1争议解决途径8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同终止程序10.合同附件及补充协议10.1合同附件10.2补充协议11.合同签署及生效日期11.1合同签署日期11.2合同生效日期12.合同份数及保管12.1合同份数12.2合同保管13.合同变更及解除13.1合同变更条件13.2合同解除条件13.3合同变更及解除程序14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2合同双方地址甲方地址：[甲方详细地址]乙方地址：[乙方详细地址]1.3合同双方法定代表人甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.4合同双方联系方式甲方联系方式：[甲方联系电话及电子邮箱]乙方联系方式：[乙方联系电话及电子邮箱]2.合同签订背景及依据2.1项目名称[项目名称]2.2项目地点[项目具体地点]2.3项目规模[项目规模描述]2.4合同签订依据[相关法律法规、行业标准、项目招标文件等]3.保证金金额及支付方式3.1保证金金额[保证金具体金额]3.2保证金支付方式[支付方式，如银行转账、现金等]3.3保证金支付时间[具体支付时间，如合同签订后5个工作日内]4.保证金退还条件及程序4.1退还条件4.2退还程序[退还程序描述，包括申请、审核、退还等步骤]4.3退还时间[退还时间，如合同终止后30日内]5.保证金用途及管理5.1保证金用途[保证金用于保证乙方履行合同义务，如工程进度、质量、安全等]5.2保证金管理[保证金由[管理方名称]进行管理]5.3保证金账户设立[设立保证金专用账户，账户信息如下：账户名称、账号、开户行等]6.保证金利息计算及支付6.1利息计算方式[按中国人民银行同期存款利率计算利息]6.2利息支付时间[每季度末支付一次利息]6.3利息支付方式[与保证金支付方式相同]7.违约责任及处理7.1违约情形[包括但不限于：工期延误、质量不合格、安全事故等]7.2违约责任[乙方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于：赔偿损失、支付违约金等]7.3违约处理程序[违约处理程序描述，包括通知、协商、仲裁等步骤]8.争议解决方式8.1争议解决途径[争议解决途径包括但不限于：协商、调解、仲裁、诉讼]8.2争议解决机构[争议解决机构为[具体机构名称]，如无指定机构，争议提交甲方所在地人民法院管辖]8.3争议解决程序[争议解决程序按照相关法律法规及争议解决机构的规则进行]9.合同生效及终止9.1合同生效条件[合同自双方签字（或盖章）之日起生效]9.2合同终止条件[合同终止条件包括：合同履行完毕、双方协商一致解除、因不可抗力导致合同无法履行等]9.3合同终止程序[合同终止程序包括：通知对方、办理相关手续、清算剩余事宜等]10.合同附件及补充协议10.1合同附件[合同附件包括但不限于：工程图纸、技术规范、招标文件、投标文件等]10.2补充协议[补充协议是指双方在合同基础上，就某些特定事项达成的书面协议，作为合同不可分割的一部分]11.合同签署及生效日期11.1合同签署日期[合同签署日期为[具体日期]]11.2合同生效日期[合同生效日期与签署日期相同，自双方签字（或盖章）之日起生效]12.合同份数及保管12.1合同份数[合同一式[具体份数]份，甲乙双方各执[具体份数]份]12.2合同保管[合同由双方各自妥善保管，确保合同内容不被篡改或遗失]13.合同变更及解除13.1合同变更条件[合同变更条件包括：双方协商一致、法律法规变化、不可抗力等]13.2合同解除条件[合同解除条件包括：双方协商一致、违约行为、不可抗力等]13.3合同变更及解除程序[合同变更及解除程序需双方书面确认，并按照相关法律法规及合同约定执行]14.其他约定事项14.1其他约定事项一[其他约定事项一：[具体内容]]14.2其他约定事项二[其他约定事项二：[具体内容]]14.3其他约定事项三[其他约定事项三：[具体内容]]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入条款15.1第三方定义[第三方是指在本合同履行过程中，因特定原因需要介入合同关系的独立第三方机构或个人，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、仲裁机构等。]15.2第三方介入原因[第三方介入原因包括但不限于：项目监督、质量检测、合同争议解决、合同履行监督等。]15.3第三方介入程序[1.甲方或乙方提出第三方介入的需求；2.双方协商确定第三方介入的必要性及具体事宜；3.甲方或乙方邀请第三方介入，并告知其介入的权限和责任；4.第三方接受邀请并明确其职责范围。]16.甲乙双方额外条款16.1第三方选择权[1.甲方或乙方有权根据项目需求选择合适的第三方；2.第三方选择后，甲方或乙方应通知另一方。]16.2第三方费用承担[1.第三方费用由提出第三方介入的一方承担；2.双方另有约定的，从其约定。]16.3第三方介入期间的合同履行[1.第三方介入期间，甲乙双方应继续履行合同义务；2.第三方有权监督甲乙双方的合同履行情况。]17.第三方责任限额17.1责任限额定义[责任限额是指第三方因履行职责而可能产生的责任，按照合同约定或法律法规的规定，对其责任进行限制的金额。]17.2责任限额确定[1.第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定；2.若法律法规有明确规定，从其规定。]17.3责任限额的适用[1.第三方责任限额适用于第三方在履行职责过程中因疏忽、过失或违反合同约定而产生的责任；2.第三方责任限额不适用于第三方故意或重大过失造成的损失。]18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方责任划分[1.第三方对甲方承担的责任，按照合同约定及第三方职责范围确定；2.甲方对第三方的指示和安排，应确保第三方能够履行其职责。]18.2第三方与乙方责任划分[1.第三方对乙方承担的责任，按照合同约定及第三方职责范围确定；2.乙方对第三方的指示和安排，应确保第三方能够履行其职责。]18.3第三方与合同其他方责任划分[1.第三方对合同其他方承担的责任，按照合同约定及第三方职责范围确定；2.合同其他方对第三方的指示和安排，应确保第三方能够履行其职责。]19.第三方退出条款19.1第三方退出条件[1.第三方完成其职责或合同约定的事项；2.合同履行完毕或双方协商一致解除合同。]19.2第三方退出程序[1.第三方提出退出申请；2.双方确认第三方退出；3.第三方办理退出手续。]20.第三方保密条款20.1保密义务[第三方在合同履行过程中，对甲方、乙方及其他合同相关方的商业秘密负有保密义务。]20.2保密期限[保密期限自合同签订之日起至合同终止后[具体年限]年。]第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目招标文件要求：包含招标项目的具体要求、技术规范、图纸等。说明：招标文件是确定项目需求和标准的重要依据。2.投标文件要求：包含投标单位的资质证明、施工方案、报价等。说明：投标文件是乙方参与投标的必要文件。3.中标通知书要求：包含中标结果、合同签订时间等。说明：中标通知书是乙方成为项目承包方的正式通知。4.施工合同要求：详细规定甲乙双方的义务、权利、违约责任等。说明：施工合同是甲乙双方履行项目的主要法律文件。5.履约保证金合同要求：明确保证金金额、支付方式、退还条件等。说明：履约保证金合同是确保乙方履行合同义务的保障。6.工程图纸及技术规范要求：提供详细的设计图纸、技术规范和施工标准。说明：图纸和规范是施工过程中必须遵守的技术文件。7.施工进度计划要求：明确施工进度安排，包括各个阶段的开始和结束时间。说明：进度计划是确保工程按时完成的重要依据。8.质量检测报告要求：提供工程质量的检测报告，证明工程质量符合标准。说明：质量检测报告是评估工程质量的重要依据。9.工程验收报告要求：包含工程验收的结果、验收时间等。说明：验收报告是工程完工并符合要求的证明。10.付款凭证要求：提供工程款项的支付凭证，证明款项已支付。说明：付款凭证是财务记录和审计的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：工期延误责任认定：乙方未按合同约定的工期完成工程，每延误一天，应向甲方支付合同金额的[具体比例]作为违约金。示例：若合同工期为120天，实际工期为150天，则乙方需支付30天的违约金。2.违约行为：质量不合格责任认定：乙方提供的工程产品或服务不符合合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方返工或修复，并承担相关费用。示例：乙方施工的某部分墙体出现裂缝，甲方要求乙方进行修复，乙方需承担修复费用。3.违约行为：安全事故责任认定：乙方在施工过程中发生安全事故，导致人员伤亡或财产损失，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方及第三方损失。示例：施工过程中发生坍塌事故，造成人员伤亡和财产损失，乙方需赔偿所有损失。4.违约行为：拖欠工程款责任认定：乙方未按合同约定的时间支付工程款，甲方有权要求乙方支付逾期付款利息，并承担违约责任。示例：乙方应于每月底支付工程款，若未按时支付，则从次月起按日支付应付款项的[具体比例]作为违约金。5.违约行为：擅自变更施工方案责任认定：乙方未经甲方同意，擅自变更施工方案，导致工程延误或质量不合格，乙方应承担相应责任。示例：乙方未经甲方同意，擅自更改施工方法，导致工期延误和质量问题，乙方需承担相应的违约责任。全文完。2024版建筑工程施工合同履约保证金合同4合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同签订地点5.合同双方基本信息6.合同生效条件7.合同终止条件8.合同争议解决方式二、保证金条款1.保证金金额2.保证金支付方式3.保证金收取时间4.保证金退还条件5.保证金退还时间6.保证金利息计算及支付7.保证金账户管理三、工程质量要求1.工程质量标准2.质量检查与验收3.质量问题处理4.质量责任追究四、工程进度要求1.工程进度计划2.进度检查与验收3.进度调整4.进度延误责任五、工程安全要求1.工程安全标准2.安全检查与验收3.安全事故处理4.安全责任追究六、合同履行1.合同履行主体2.合同履行地点3.合同履行期限4.合同履行方式七、合同变更1.合同变更条件2.合同变更程序3.合同变更内容4.合同变更效力八、违约责任1.违约行为类型2.违约责任承担3.违约金计算与支付4.违约争议解决九、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同解除效力4.合同解除后的处理十、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止效力4.合同终止后的处理十一、保密条款1.保密内容2.保密期限3.保密责任十二、不可抗力1.不可抗力定义2.不可抗力处理3.不可抗力证明十三、通知与送达1.通知方式2.送达地址3.送达证明十四、合同附件1.附件一：工程量清单2.附件二：工程进度计划3.附件三：工程质量标准4.附件四：工程安全标准合同编号_________一、合同概述1.合同名称：2024版建筑工程施工合同履约保证金合同2.合同编号：_________3.合同签订日期：____年__月__日4.合同签订地点：____市____区____街道____号5.合同双方基本信息：5.1发包方：名称：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________5.2承包方：名称：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________6.合同生效条件：双方签字盖章后生效7.合同终止条件：7.1合同履行完毕7.2合同解除7.3合同终止8.合同争议解决方式：协商；协商不成，提交____仲裁委员会仲裁二、保证金条款1.保证金金额：人民币____元整2.保证金支付方式：____3.保证金收取时间：合同签订后____日内4.保证金退还条件：4.1合同履行完毕且无违约行为4.2合同解除且无违约行为5.保证金退还时间：合同终止后____日内6.保证金利息计算及支付：按银行同期存款利率计算，于退还保证金时一并支付7.保证金账户管理：保证金存入双方共同指定的银行账户，由双方共同管理三、工程质量要求1.工程质量标准：符合国家及地方现行工程质量标准2.质量检查与验收：按照国家及地方现行工程质量标准进行3.质量问题处理：及时整改，确保工程质量4.质量责任追究：因承包方原因导致工程质量不合格，由承包方承担相应责任四、工程进度要求1.工程进度计划：详见附件二2.进度检查与验收：按照工程进度计划进行3.进度调整：因不可抗力或特殊情况需调整进度计划，经双方协商一致后执行4.进度延误责任：因承包方原因导致工程进度延误，由承包方承担相应责任五、工程安全要求1.工程安全标准：符合国家及地方现行工程安全标准2.安全检查与验收：按照国家及地方现行工程安全标准进行3.安全事故处理：立即启动应急预案，及时处理安全事故4.安全责任追究：因承包方原因导致安全事故，由承包方承担相应责任六、合同履行1.合同履行主体：发包方和承包方2.合同履行地点：____市____区____街道____号3.合同履行期限：____年__月__日至____年__月__日4.合同履行方式：按合同约定及双方协商一致的方式履行七、合同变更1.合同变更条件：因不可抗力、政策调整、合同履行中发生重大变化等原因2.合同变更程序：经双方协商一致，签订书面变更协议3.合同变更内容：包括但不限于工程量、工期、质量标准、付款方式等4.合同变更效力：变更协议经双方签字盖章后生效八、违约责任1.违约行为类型：1.1未按合同约定支付工程款1.2未按合同约定履行工程进度1.3工程质量不合格1.4安全事故发生1.5未按合同约定履行保密义务2.违约责任承担：2.1承包方违约，发包方有权要求承包方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等2.2发包方违约，承包方有权要求发包方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等3.违约金计算与支付：3.1违约金按合同约定比例计算3.2违约金于违约行为发生后____日内支付4.违约争议解决：同第一章第八条九、合同解除1.合同解除条件：1.1合同双方协商一致1.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行1.3一方违约，另一方有权解除合同2.合同解除程序：书面通知对方并签订解除协议3.合同解除效力：合同解除后，双方应立即停止履行合同义务4.合同解除后的处理：4.1双方应立即清理现场，确保工程安全4.2双方应就合同解除后的债权债务进行结算十、合同终止1.合同终止条件：同第九条第1款2.合同终止程序：同第九条第2款3.合同终止效力：同第九条第3款4.合同终止后的处理：同第九条第4款十一、保密条款1.保密内容：合同内容、技术秘密、商业秘密等2.保密期限：自合同签订之日起____年3.保密责任：3.1双方应对保密内容采取保密措施3.2违反保密义务，承担相应的法律责任十二、不可抗力1.不可抗力定义：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等2.不可抗力处理：2.1发生不可抗力事件，双方应立即通知对方2.2双方应协商解决因不可抗力导致的合同履行问题3.不可抗力证明：提供相关证明材料十三、通知与送达1.通知方式：书面通知2.送达地址：详见第一章第五条3.送达证明：以签收或邮戳为准十四、合同附件1.附件一：工程量清单2.附件二：工程进度计划3.附件三：工程质量标准4.附件四：工程安全标准此合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1项目管理权甲方在合同履行期间拥有对项目的全面管理权，包括但不限于工程进度、质量、安全等方面的监督和管理。1.2设计变更权甲方有权根据项目实际情况提出设计变更，承包方应无条件执行，并承担由此产生的费用。1.3付款条件甲方有权根据工程进度和实际完成情况分期支付工程款，具体付款比例和时间由双方协商确定。1.4工程验收权甲方有权对工程进行验收，验收合格后方可支付尾款。1.5材料采购权甲方有权指定材料供应商，承包方应按照甲方要求采购材料，并确保材料质量。1.6争议解决权在合同履行过程中，如发生争议，甲方有权决定争议解决方式，包括但不限于调解、仲裁或诉讼。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1项目实施权乙方在合同履行期间拥有对项目的实施权，包括但不限于工程进度、质量、安全等方面的管理和控制。2.2设计变更权乙方有权根据项目实际情况提出设计变更，甲方应予以批准，并承担由此产生的费用。2.3材料采购权乙方有权根据工程进度和实际需求采购材料，并确保材料质量符合合同要求。2.4付款条件乙方有权要求甲方按合同约定的时间节点支付工程款，甲方应按时履行付款义务。2.5工程验收权乙方有权对工程进行验收，验收合格后方可支付尾款。2.6争议解决权在合同履行过程中，如发生争议，乙方有权决定争议解决方式，包括但不限于调解、仲裁或诉讼。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1中介机构合同中应明确第三方中介机构的名称、职责和权利义务。3.2中介费用中介费用由双方协商确定，并在合同中明确费用支付方式和时间。3.3中介报告中介机构在合同履行过程中应定期向双方提交中介报告，报告内容应包括但不限于工程进度、质量、安全等方面的评估。3.4中介责任中介机构应对其提供的报告负责，如因中介机构的原因导致报告失实，应承担相应的法律责任。3.5中介变更如需更换中介机构，双方应协商一致，并签订书面变更协议。3.6中介监督权双方均有权对中介机构的履职情况进行监督，发现问题应及时沟通解决。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程量清单2.附件二：工程进度计划3.附件三：工程质量标准4.附件四：工程安全标准5.附件五：第三方中介机构资质证明6.附件六：中介机构服务协议7.附件七：设计变更记录8.附件八：材料采购清单9.附件九：工程验收报告10.附件十：违约金计算方法及证明材料二、违约行为及认定：1.违约行为：1.1未按合同约定支付工程款1.2未按合同约定履行工程进度1.3工程质量不合格1.4安全事故发生1.5未按合同约定履行保密义务1.6违反合同约定的其他行为2.违约行为的认定：2.1违约行为发生时，由另一方提供证据证明2.2双方对违约行为的认定有争议时，按合同约定的争议解决方式处理三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约责任：指合同一方违反合同约定，应承担的法律责任。3.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.中介机构：指在合同履行过程中提供专业服务的第三方机构，如监理公司、检测机构等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度延误解决办法：分析延误原因，制定赶工措施，并按合同约定调整进度计划。2.问题：工程质量问题解决办法：及时整改，确保工程质量符合合同要求，必要时进行返工。3.问题：安全事故发生解决办法：立即启动应急预案，妥善处理安全事故，并追究相关责任。4.问题：合同争议解决办法：按合同约定的争议解决方式处理，确保争议得到公正解决。五、所有应用场景：1.建筑工程施工合同履行过程中2.工程质量、进度、安全等方面的管理3.甲方、乙方、第三方中介机构之间的权利义务关系4.合同违约行为的处理5.合同争议的解决全文完。2024版建筑工程施工合同履约保证金合同5合同编号_________一、合同主体1.甲方（工程发包方）：名称：（填写甲方名称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方（工程承包方）：名称：（填写乙方名称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方：（如有其他相关方，在此处填写）二、合同前言2.1背景和目的：本合同依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确建筑工程施工合同履约保证金的相关事宜，保障合同双方的合法权益，经甲乙双方友好协商一致，特订立本合同。2.2合同依据：1.《中华人民共和国合同法》2.《建筑工程质量管理条例》3.《建筑工程施工合同》三、定义与解释3.1专业术语：1.履约保证金：指乙方为了保证工程按合同约定完成，向甲方缴纳的一定金额的保证金。2.工程竣工：指乙方按照合同约定，完成工程设计和施工，经甲方验收合格，并取得相关政府部门的竣工验收合格证书。3.合同终止：指因合同约定的条件成就或双方协商一致等原因，导致合同提前解除或终止。3.2关键词解释：1.甲方：指建筑工程施工合同的发包方。2.乙方：指建筑工程施工合同的承包方。3.工程施工：指乙方按照合同约定，对建筑工程进行设计、施工、调试等工作。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：1.甲方有权要求乙方缴纳履约保证金。2.甲方有权对乙方在工程施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。3.甲方有权要求乙方按照合同约定，及时完成工程建设和验收。4.甲方有权在乙方违约时，按照合同约定扣除履约保证金。4.2乙方的权利和义务：1.乙方应按照合同约定，缴纳履约保证金。2.乙方应按照合同约定，完成工程设计和施工。3.乙方应确保工程质量、进度、安全等方面符合合同要求。4.乙方应配合甲方进行工程监督检查。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工之日止。5.2合同履行地点：工程施工地点：__________5.3合同履行方式：1.乙方应按照合同约定，完成工程设计、施工、调试等工作。2.甲方应按照合同约定，提供工程施工所需的场地、设施、材料等。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字（或盖章）后生效。6.2终止条件：1.工程竣工并取得竣工验收合格证书。2.双方协商一致，经书面同意终止合同。3.因不可抗力等原因，导致合同无法继续履行。6.3终止程序：1.双方协商一致，签订终止合同协议。2.乙方退还履约保证金。3.甲方退还乙方已支付的工程款项。6.4终止后果：1.合同终止后，双方应按照约定，妥善处理剩余工程款项、材料、设备等事宜。2.合同终止后，双方应按照法律法规，承担相应的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成：本合同履约保证金总额为人民币_________元，具体构成如下：1.工程施工履约保证金：人民币_________元，用于确保乙方按照合同约定完成工程施工任务。2.工程质量保证金：人民币_________元，用于确保工程质量达到国家或行业标准。3.工程进度保证金：人民币_________元，用于确保工程按合同约定的进度推进。7.2支付方式：1.乙方应在合同签订之日起_________个工作日内，向甲方支付履约保证金。2.甲方收到履约保证金后，应及时向乙方开具收款凭证。7.3支付时间：1.履约保证金支付时间为合同签订之日起_________个工作日内。2.工程竣工后，甲方应在_________个工作日内退还乙方履约保证金。7.4支付条款：1.履约保证金应以人民币现金或银行转账方式支付。2.乙方支付履约保证金时，应附具付款凭证。八、违约责任8.1甲方违约：1.甲方未按合同约定支付履约保证金，应向乙方支付违约金，违约金为人民币_________元。2.甲方未按合同约定提供工程施工所需的场地、设施、材料等，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约：1.乙方未按合同约定完成工程施工任务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失。2.乙方在工程施工过程中，如发生质量事故，应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。3.乙方未按合同约定缴纳履约保证金，应向甲方支付违约金，违约金为人民币_________元。8.3赔偿金额和方式：1.违约方应按照合同约定，赔偿守约方因此遭受的直接经济损失。2.赔偿金额的计算方法由双方协商确定，如协商不成，可由仲裁机构或法院判决。九、保密条款9.1保密内容：1.双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等。2.双方在合同签订、履行、终止等过程中产生的任何文件、资料、数据等。9.2保密期限：本合同履行期间及合同终止后_________年内。9.3保密履行方式：1.双方应采取合理措施，确保保密内容的保密性。2.双方不得泄露、披露或使用保密内容，除非得到对方书面同意。十、不可抗力10.1不可抗力定义：指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件：1.自然灾害，如地震、洪水、台风等。2.社会事件，如战争、动乱、政府行为等。3.疫情等公共卫生事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务：1.发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方。2.双方应采取一切可能措施，减轻不可抗力造成的损失。3.因不可抗力导致的合同无法履行，双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例：1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.社会事件：战争、动乱、政府行为等。3.疫情：新冠疫情等。十一、争议解决11.1协商解决：双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼：1.若协商不成，双方可选择调解、仲裁或诉讼方式解决争议。2.调解、仲裁或诉讼地点：__________3.仲裁机构或法院：__________十二、合同的转让12.1转让规定：1.未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。2.经双方协商一致，可将合同转让给第三方。12.2不得转让的情形：1.合同主