二零二五年市政道路监理合同变更补充协议3篇_第1页
二零二五年市政道路监理合同变更补充协议3篇_第2页
二零二五年市政道路监理合同变更补充协议3篇_第3页
二零二五年市政道路监理合同变更补充协议3篇_第4页
二零二五年市政道路监理合同变更补充协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩52页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年市政道路监理合同变更补充协议本合同目录一览1.协议概述1.1协议背景1.2协议目的1.3协议适用范围2.变更内容2.1工程范围变更2.2工程进度变更2.3工程费用变更2.4工程质量标准变更2.5合同期限变更3.监理职责变更3.1监理范围变更3.2监理工作内容变更3.3监理人员变更4.付款方式变更4.1付款比例变更4.2付款时间变更4.3付款条件变更5.争议解决方式变更5.1争议解决机构变更5.2争议解决程序变更6.违约责任变更6.1违约情形变更6.2违约责任变更7.其他约定事项7.1合同附件变更7.2保密条款变更7.3通知方式变更8.协议生效及终止8.1协议生效条件8.2协议终止条件9.附件9.1原市政道路监理合同9.2附件一:变更事项明细表9.3附件二:监理职责变更明细表9.4附件三:付款方式变更明细表9.5附件四:争议解决方式变更明细表9.6附件五:违约责任变更明细表10.协议签署10.1签署主体10.2签署时间10.3签署地点11.通知与送达11.1通知方式11.2送达地址11.3送达方式12.法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决13.协议解除与终止13.1协议解除条件13.2协议终止条件14.其他14.1协议解释14.2协议生效日期第一部分:合同如下:1.协议概述1.1协议背景1.1.1原市政道路监理合同签订于2024年1月1日,合同编号为MDSJ20240001。1.1.2鉴于项目实施过程中出现的新情况和新要求,双方经协商一致,同意对原合同进行变更。1.2协议目的1.2.1明确变更内容,确保项目顺利进行。1.2.2维护双方的合法权益。1.3协议适用范围1.3.1本协议适用于原市政道路监理合同所涉及的工程范围。1.3.2本协议自双方签署之日起生效。2.变更内容2.1工程范围变更2.1.1增加路段X至Y的监理服务,增加监理工作范围。2.2工程进度变更2.2.1将原合同约定的工期延长至2025年12月31日。2.3工程费用变更2.3.1工程费用总额增加至人民币万元。2.3.2增加的费用主要用于新增路段的监理服务。2.4工程质量标准变更2.4.1提高部分路段的工程质量标准,确保工程安全可靠。2.5合同期限变更2.5.1合同期限延长至2025年12月31日。3.监理职责变更3.1监理范围变更3.1.1增加对新增路段的监理工作。3.2监理工作内容变更3.2.1增加对新增路段的材料、施工、验收等环节的监理工作。3.3监理人员变更3.3.1增加两名具有相应资质的监理人员,负责新增路段的监理工作。4.付款方式变更4.1付款比例变更4.1.1原合同约定的付款比例调整为:开工前支付20%,中期支付30%,竣工验收合格后支付50%。4.2付款时间变更4.2.1支付时间调整为:每月20日前支付上个月完成的工程进度款。4.3付款条件变更4.3.1付款条件调整为:工程进度达到约定比例,且工程验收合格。5.争议解决方式变更5.1争议解决机构变更5.1.1争议解决机构变更为仲裁委员会。5.2争议解决程序变更5.2.1争议解决程序调整为:双方协商解决,协商不成的提交仲裁委员会仲裁。6.违约责任变更6.1违约情形变更6.2违约责任变更6.2.1违约责任调整为:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。7.其他约定事项7.1合同附件变更7.1.1增加附件二:新增路段监理工作细则。7.2保密条款变更7.2.1保密条款调整为:双方对项目相关信息负有保密义务,未经对方同意不得向任何第三方泄露。7.3通知方式变更7.3.1通知方式调整为:书面通知,以挂号信或快递方式送达。8.协议生效及终止8.1协议生效条件8.1.1本协议经双方签字盖章后生效。8.1.2本协议生效后,原市政道路监理合同中与本协议内容相抵触的部分自动失效。8.2协议终止条件8.2.1本协议生效期限届满或双方协商一致解除本协议。8.2.2原市政道路监理合同因故终止,本协议同时终止。9.附件9.1原市政道路监理合同9.1.1原市政道路监理合同作为本协议的附件一,与本协议具有同等法律效力。9.2附件一:变更事项明细表9.2.1附件一详细列明了本协议中变更的具体内容,包括但不限于工程范围、进度、费用、质量标准、监理职责等。9.3附件二:监理职责变更明细表9.3.1附件二列明了监理职责的具体变更,包括新增路段的监理人员配置、工作内容等。9.4附件三:付款方式变更明细表9.4.1附件三详细列明了付款方式的具体变更,包括付款比例、时间、条件等。9.5附件四:争议解决方式变更明细表9.5.1附件四列明了争议解决方式的具体变更,包括争议解决机构、程序等。9.6附件五:违约责任变更明细表9.6.1附件五详细列明了违约责任的具体变更,包括违约情形、责任承担等。10.协议签署10.1签署主体10.1.1本协议由甲方(监理方)和乙方(建设方)共同签署。10.1.2甲方代表:[甲方代表姓名],职务:[甲方代表职务]。10.1.3乙方代表:[乙方代表姓名],职务:[乙方代表职务]。10.2签署时间10.2.1本协议签署时间为2024年[签署日期]。10.3签署地点10.3.1本协议签署地点为[签署地点]。11.通知与送达11.1通知方式11.1.1双方之间的通知应以书面形式进行,包括但不限于挂号信、快递、电子邮件等。11.2送达地址11.2.1甲方送达地址:[甲方地址]。11.2.2乙方送达地址:[乙方地址]。11.3送达方式11.3.1通知应在送达后的[通知送达期限]日内视为已送达。12.法律适用与争议解决12.1法律适用12.1.1本协议的签订、效力、解释、履行、终止及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决12.2.1双方在履行本协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决。12.2.2如果协商不成,任何一方均有权将争议提交至[争议解决机构名称]进行仲裁。13.协议解除与终止13.1协议解除条件13.1.1双方协商一致,可以解除本协议。13.1.2出现本协议约定的解除条件,如一方严重违约等。13.2协议终止条件13.2.1本协议约定的合同期限届满。13.2.2由于不可抗力导致本协议无法履行。13.2.3双方约定的其他终止条件。14.其他14.1协议解释14.1.1本协议的仅为标识,不构成对本协议内容的解释。14.2协议生效日期14.2.1本协议自双方签署之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方的概念1.1.1本合同所指的第三方,是指除甲方(监理方)和乙方(建设方)之外的独立第三方,包括但不限于监理咨询机构、检测机构、评估机构、仲裁机构等。1.2第三方介入的目的1.2.1为了确保工程质量和合同履行的公正性,必要时引入第三方进行专业评估、检测、咨询或仲裁。1.3第三方介入的范围1.3.1第三方介入的范围包括但不限于工程质量、进度、费用、合同履行等方面的监督和评估。2.第三方责任限额2.1责任限额的定义2.1.1责任限额是指第三方在履行职责过程中因自身原因导致合同履行障碍或损失,应承担的最高赔偿金额。2.2责任限额的确定2.2.1责任限额根据第三方提供的资质证明、历史业绩和风险评估等因素确定。2.2.2责任限额在合同中明确约定,并在第三方介入协议中予以确认。3.第三方责权利3.1第三方的权利3.1.1第三方有权根据合同约定和职责要求,独立开展评估、检测、咨询等工作。3.1.2第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和协助。3.2第三方的义务3.2.1第三方应按照合同约定和职责要求,提供专业、公正、高效的评估、检测、咨询服务。3.2.2第三方应保守项目秘密,不得泄露给任何第三方。3.3第三方的责任3.3.1第三方在履行职责过程中,因自身原因导致评估、检测、咨询服务出现错误的,应承担相应的责任。3.3.2第三方应遵守相关法律法规和行业规范。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分4.1.1第三方应向甲方提供评估、检测、咨询报告,甲方应根据报告内容进行决策。4.1.2第三方与甲方之间的合同关系独立于本合同,甲方对第三方的行为不承担责任。4.2第三方与乙方的划分4.2.1第三方应向乙方提供评估、检测、咨询报告,乙方应根据报告内容进行施工管理。4.2.2第三方与乙方之间的合同关系独立于本合同,乙方对第三方的行为不承担责任。4.3第三方与监理方的划分4.3.1第三方的工作内容应与监理方的职责相协调,避免重复工作。4.3.2监理方应配合第三方的工作,并提供必要的协助。5.第三方介入的流程5.1第三方介入申请5.1.1甲方或乙方认为需要第三方介入时,应向对方提出申请,并说明介入原因和目的。5.2第三方介入协议5.2.1双方与第三方协商签订第三方介入协议,明确双方的权利义务和责任限额。5.3第三方介入实施5.2.1第三方根据介入协议开展工作,甲方和乙方应予以配合。5.4第三方介入报告5.2.1第三方完成工作后,应向甲方和乙方提交报告,报告内容应真实、客观、公正。6.第三方介入的争议解决6.1争议解决方式6.1.1第三方介入过程中发生的争议,应通过协商解决。6.1.2协商不成的,任何一方均有权将争议提交至[争议解决机构名称]进行仲裁。6.2争议解决费用6.2.1争议解决费用由责任方承担,或由双方协商分摊。7.第三方介入的终止7.1第三方介入终止条件7.1.1第三方完成工作,达成预期目标。7.1.2双方协商一致终止第三方介入。7.2第三方介入终止流程7.2.1双方协商确定终止第三方介入的具体时间和方式。7.2.2第三方根据协议终止介入,并提交最终报告。8.第三方介入的后续处理8.1后续处理责任8.1.1第三方介入终止后,甲方和乙方应根据第三方报告内容,继续履行合同义务。8.2后续处理流程8.2.1甲方和乙方根据第三方报告,对工程进行调整、改进或索赔。8.2.2双方应按照合同约定和法律法规,妥善处理后续事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.原市政道路监理合同详细要求:包括合同双方的基本信息、工程范围、监理职责、付款方式、争议解决方式等。说明:原合同为本协议的基础,所有变更内容均以本协议为准。2.附件一:变更事项明细表详细要求:详细列出本协议中变更的具体内容,包括但不限于工程范围、进度、费用、质量标准、监理职责等。说明:明细表作为本协议的附件,具有同等法律效力。3.附件二:监理职责变更明细表详细要求:详细列出监理职责的具体变更,包括新增路段的监理人员配置、工作内容等。说明:明细表作为本协议的附件,具有同等法律效力。4.附件三:付款方式变更明细表详细要求:详细列出付款方式的具体变更,包括付款比例、时间、条件等。说明:明细表作为本协议的附件,具有同等法律效力。5.附件四:争议解决方式变更明细表详细要求:详细列出争议解决方式的具体变更,包括争议解决机构、程序等。说明:明细表作为本协议的附件,具有同等法律效力。6.附件五:违约责任变更明细表详细要求:详细列出违约责任的具体变更,包括违约情形、责任承担等。说明:明细表作为本协议的附件,具有同等法律效力。7.附件六:第三方介入协议详细要求:包括第三方的基本信息、介入目的、职责、权利义务、责任限额等。说明:协议作为本协议的附件,具有同等法律效力。8.附件七:第三方介入报告详细要求:包括第三方介入工作的过程、结果、结论等。说明:报告作为本协议的附件,具有同等法律效力。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为违约行为一:未按约定时间完成监理工作。责任认定标准:违约方应支付违约金,违约金按每日工程总价的千分之五计算。示例:若监理方未在约定时间内完成监理工作,应支付违约金。违约行为二:未按约定标准进行监理工作。责任认定标准:违约方应承担由此造成的损失,包括但不限于修复费用、赔偿损失等。示例:若监理方未按约定标准进行监理工作,导致工程质量不合格,应承担修复费用和赔偿损失。违约行为三:泄露工程秘密。责任认定标准:违约方应承担由此造成的损失,包括但不限于赔偿损失、承担法律责任等。示例:若监理方泄露工程秘密,导致工程信息泄露,应承担赔偿损失和承担法律责任。违约行为四:未按约定支付款项。责任认定标准:违约方应支付违约金,违约金按每日应付款项的千分之五计算。示例:若建设方未按约定时间支付监理费,应支付违约金。违约行为五:未按约定履行争议解决程序。责任认定标准:违约方应承担由此造成的损失,包括但不限于仲裁费用、诉讼费用等。示例:若一方未按约定履行争议解决程序,应承担仲裁费用或诉讼费用。全文完。二零二四年市政道路监理合同变更补充协议1合同目录一、协议概述1.协议名称2.协议编号3.协议签订日期4.协议签订双方5.协议生效日期6.协议终止日期二、变更范围1.工程内容变更2.工程量变更3.工程进度变更4.工程质量要求变更5.工程费用变更6.工程合同工期变更三、变更原因1.设计变更2.施工条件变更3.自然灾害4.政策法规变化5.其他原因四、变更程序1.变更申请2.变更审批3.变更通知4.变更实施5.变更验收五、变更费用及结算1.变更费用计算方法2.变更费用结算程序3.变更费用支付方式4.变更费用支付期限六、变更后的工程量清单1.工程量清单编制2.工程量清单审核3.工程量清单变更4.工程量清单确认七、变更后的工程进度计划1.工程进度计划编制2.工程进度计划审核3.工程进度计划变更4.工程进度计划确认八、变更后的工程质量标准1.质量标准变更2.质量检验方法变更3.质量验收标准变更4.质量整改措施变更九、变更后的合同工期1.工期变更原因2.工期变更计算方法3.工期变更通知4.工期变更确认十、变更后的合同价款1.合同价款变更原因2.合同价款变更计算方法3.合同价款变更通知4.合同价款变更确认十一、变更后的违约责任1.违约责任变更2.违约责任认定3.违约责任承担4.违约责任解除十二、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决机构4.争议解决费用十三、协议解除与终止1.协议解除条件2.协议解除程序3.协议终止条件4.协议终止程序十四、其他约定事项1.保密条款2.通知方式3.协议附件4.协议份数5.协议生效条件合同编号_________一、协议概述1.协议名称:二零二四年市政道路监理合同变更补充协议2.协议编号:_______3.协议签订日期:2024年____月____日4.协议签订双方:a.监理单位:_________________________b.施工单位:_________________________5.协议生效日期:自双方签字盖章之日起生效6.协议终止日期:与原合同终止日期一致7.协议期限:自协议生效之日起至原合同终止日期止二、变更范围1.工程内容变更:a.变更工程内容描述b.变更工程内容涉及的合同金额2.工程量变更:a.增加的工程量b.减少的工程量c.工程量变更涉及的合同金额3.工程进度变更:a.修改后的工程进度计划b.进度变更对合同工期的影响4.工程质量要求变更:a.质量要求变更描述b.质量要求变更涉及的合同金额5.工程费用变更:a.费用增加原因b.费用减少原因c.费用变更涉及的合同金额6.工程合同工期变更:a.工期延长原因b.工期缩短原因c.工期变更涉及的合同金额三、变更原因1.设计变更:a.设计变更原因描述b.设计变更涉及的合同金额2.施工条件变更:a.施工条件变更描述b.施工条件变更涉及的合同金额3.自然灾害:a.自然灾害类型b.自然灾害对工程的影响c.自然灾害涉及的费用4.政策法规变化:a.政策法规变更内容b.政策法规变更对工程的影响c.政策法规变更涉及的费用5.其他原因:a.其他原因描述b.其他原因对工程的影响c.其他原因涉及的费用四、变更程序1.变更申请:a.监理单位向施工单位提出变更申请b.施工单位对变更申请进行审核2.变更审批:a.施工单位将变更申请提交给监理单位审批b.监理单位审批变更申请3.变更通知:a.监理单位向施工单位发出变更通知b.施工单位确认变更通知4.变更实施:a.施工单位根据变更通知进行工程调整b.监理单位对变更实施进行监督5.变更验收:a.变更工程完成后,监理单位进行验收b.验收合格后,双方确认变更完成五、变更费用及结算1.变更费用计算方法:a.根据变更工程内容,按实际发生费用计算b.变更费用计算公式2.变更费用结算程序:a.施工单位提交变更费用结算申请b.监理单位审核结算申请c.双方确认结算金额3.变更费用支付方式:a.银行转账b.支票c.其他支付方式4.变更费用支付期限:a.自变更完成之日起____个工作日内支付b.具体支付日期六、变更后的工程量清单1.工程量清单编制:a.根据变更后的工程内容,重新编制工程量清单b.工程量清单编制依据2.工程量清单审核:a.施工单位审核工程量清单b.监理单位审核工程量清单3.工程量清单变更:a.对变更后的工程量清单进行调整b.变更后的工程量清单作为结算依据4.工程量清单确认:a.施工单位确认变更后的工程量清单b.监理单位确认变更后的工程量清单七、变更后的工程进度计划1.工程进度计划编制:a.根据变更后的工程进度要求,重新编制工程进度计划b.工程进度计划编制依据2.工程进度计划审核:a.施工单位审核工程进度计划b.监理单位审核工程进度计划3.工程进度计划变更:a.对变更后的工程进度计划进行调整b.变更后的工程进度计划作为进度控制依据4.工程进度计划确认:a.施工单位确认变更后的工程进度计划b.监理单位确认变更后的工程进度计划八、变更后的工程质量标准1.质量标准变更:a.变更后的质量标准描述b.质量标准变更涉及的检测方法和标准2.质量检验方法变更:a.新的质量检验方法描述b.新的质量检验方法实施步骤3.质量验收标准变更:a.变更后的质量验收标准描述b.质量验收标准的实施流程4.质量整改措施变更:a.变更后的质量整改措施描述b.质量整改措施的执行时间表九、变更后的合同工期1.工期变更原因:a.工期变更的具体原因分析2.工期变更计算方法:a.工期变更的计算公式3.工期变更通知:a.工期变更的通知方式和时间4.工期变更确认:a.双方对工期变更的确认时间和方式十、变更后的合同价款1.合同价款变更原因:a.合同价款变更的具体原因分析2.合同价款变更计算方法:a.合同价款变更的计算公式3.合同价款变更通知:a.合同价款变更的通知方式和时间4.合同价款变更确认:a.双方对合同价款变更的确认时间和方式十一、变更后的违约责任1.违约责任变更:a.变更后的违约责任描述2.违约责任认定:a.违约责任的认定标准和程序3.违约责任承担:a.违约责任承担的方式和金额4.违约责任解除:a.违约责任解除的条件和程序十二、争议解决1.争议解决方式:a.争议解决的协商、调解、仲裁或诉讼方式2.争议解决程序:a.争议解决的程序流程3.争议解决机构:a.争议解决的具体机构名称和地址4.争议解决费用:a.争议解决费用的承担方式和金额十三、协议解除与终止1.协议解除条件:a.协议解除的具体条件描述2.协议解除程序:a.协议解除的具体程序流程3.协议终止条件:a.协议终止的具体条件描述4.协议终止程序:a.协议终止的具体程序流程十四、其他约定事项1.保密条款:a.双方对协议内容和工程信息的保密义务2.通知方式:a.双方进行通知的正式方式和途径3.协议附件:a.协议中涉及的附件清单4.协议份数:a.协议的份数和分发方式5.协议生效条件:a.协议生效的具体条件和时间_________(监理单位)代表:(签字)_________(施工单位)代表:(签字)日期:____年____月____日多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方主导权条款说明:甲方作为项目主导方,拥有对工程变更、进度调整、质量标准等重大决策的最终决定权。2.甲方审批流程条款说明:所有变更申请均需经过甲方审批,未经甲方批准的变更,乙方不得实施。3.甲方监督权条款说明:甲方有权对乙方施工过程进行全程监督,包括但不限于现场巡查、工程进度、质量标准等方面。4.甲方协调义务条款说明:甲方应积极协调解决施工过程中出现的各种问题,确保工程顺利进行。5.甲方支付保障条款说明:甲方应确保按时支付乙方工程款,如因甲方原因导致付款延误,应向乙方支付相应的违约金。6.甲方信息保密条款说明:甲方对项目相关信息负有保密义务,未经乙方同意,不得泄露给任何第三方。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方主导权条款说明:乙方作为施工方,对施工过程、技术方案、进度安排等方面拥有主导权。2.乙方变更申请条款说明:乙方有权向甲方提出变更申请,经甲方批准后方可实施。3.乙方施工质量控制条款说明:乙方应严格按照合同约定和设计要求,确保工程质量达到规定标准。4.乙方进度控制条款说明:乙方应按照合同约定的进度计划完成施工任务,如因乙方原因导致进度延误,应向甲方支付相应的违约金。5.乙方材料采购条款说明:乙方有权选择符合质量要求的材料供应商,甲方应予以配合。6.乙方施工安全责任条款说明:乙方应严格遵守国家有关施工安全的规定,确保施工安全。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.第三方中介条款说明:本协议中涉及的第三方中介机构,应具备相关资质和业务能力,经双方协商确定。2.第三方中介职责条款说明:第三方中介机构应按照合同约定,对工程变更、进度、质量等方面进行监督和评估。3.第三方中介费用条款说明:第三方中介服务费用由甲方承担,具体费用根据双方协商确定。4.第三方中介报告条款说明:第三方中介机构应定期向甲方和乙方提交工程监督报告,报告内容包括但不限于工程进度、质量、安全等方面。5.第三方中介争议解决条款说明:如第三方中介机构与甲方或乙方发生争议,应通过协商或仲裁方式解决。6.第三方中介保密条款说明:第三方中介机构对项目相关信息负有保密义务,未经甲方或乙方同意,不得泄露给任何第三方。7.第三方中介解除条款说明:如第三方中介机构无法履行合同义务或违反保密义务,双方有权解除其服务合同。附件及其他补充说明一、附件列表:1.原市政道路监理合同2.工程量清单及变更后的工程量清单3.工程进度计划及变更后的工程进度计划4.质量标准文件及变更后的质量标准文件5.第三方中介机构资质证明文件6.争议解决相关文件7.其他双方认为需要作为附件的文件二、违约行为及认定:1.违约行为:a.甲方未按时支付工程款b.乙方未按时完成施工任务c.乙方未达到合同约定的质量标准d.第三方中介机构未能履行合同义务2.违约行为的认定:a.甲方未按时支付工程款,以书面通知为准b.乙方未按时完成施工任务,以工程进度计划为准c.乙方未达到合同约定的质量标准,以质量验收报告为准d.第三方中介机构未能履行合同义务,以第三方中介机构出具的报告为准三、法律名词及解释:1.合同:指双方当事人之间就特定事项达成的具有法律约束力的协议。2.违约:指合同一方未履行合同约定的义务。3.仲裁:指合同双方在争议发生前或发生后,共同选择一个仲裁机构,由仲裁机构对争议进行裁决。4.诉讼:指合同一方将另一方诉至法院,请求法院对争议进行审理和判决。5.保密义务:指合同双方对项目信息负有保守秘密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按时支付工程款。解决办法:甲方应在规定时间内支付工程款,如延迟支付,应向乙方支付违约金。2.问题:乙方未按时完成施工任务。解决办法:乙方应严格按照工程进度计划施工,如因乙方原因导致进度延误,应向甲方支付违约金。3.问题:乙方未达到合同约定的质量标准。解决办法:乙方应按照合同约定的质量标准施工,如质量不达标,应进行整改,直至合格。4.问题:第三方中介机构未能履行合同义务。解决办法:如第三方中介机构未能履行合同义务,双方应协商解决,必要时可解除其服务合同。五、所有应用场景:1.市政道路工程监理合同变更。2.工程进度、质量、费用等方面的调整。3.第三方中介机构的引入和协调。4.争议解决和违约行为的处理。5.合同执行过程中的监督和管理。全文完。二零二四年市政道路监理合同变更补充协议2合同编号_________一、合同主体1.甲方(监理方):2.乙方(委托方):3.其他相关方:二、合同前言2.1背景和目的2.2合同依据本补充协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,结合原合同内容制定。三、定义与解释3.1专业属于本补充协议中涉及的专业术语,按照国家相关行业规范和标准进行解释。3.2关键词解释(1)市政道路:指城市道路、桥梁、隧道等城市基础设施工程;(2)监理:指对市政道路工程的建设过程进行监督检查,确保工程质量、进度、安全等符合国家相关法律法规和标准;(3)变更:指在合同履行过程中,因工程实际情况变化,经双方协商一致,对原合同内容进行修改。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照本补充协议及原合同约定,履行监理职责;(2)甲方有权对乙方的工作进行监督检查,并提出改进意见;(3)甲方应按照合同约定,支付乙方监理费用。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照本补充协议及原合同约定,履行监理职责;(2)乙方应按照甲方要求,及时提供监理报告、意见和措施;(3)乙方应配合甲方进行监督检查,对甲方提出的改进意见予以落实。五、履行条款5.1合同履行时间本补充协议自双方签字盖章之日起生效,至原合同约定的监理期限届满之日止。5.2合同履行地点本补充协议履行地点为甲方指定的监理现场。5.3合同履行方式乙方应按照本补充协议及原合同约定,采用现场监理的方式进行工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件本补充协议经双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)原合同约定的监理期限届满;(2)因不可抗力等原因,导致合同无法继续履行;(3)双方协商一致,终止本补充协议。6.3终止程序(1)任何一方提出终止本补充协议的,应提前30日书面通知对方;(2)双方应在接到终止通知后,按照原合同约定进行清算和结算;(3)本补充协议终止后,双方应按照国家相关法律法规和标准,妥善处理剩余工作。6.4终止后果(1)本补充协议终止后,双方应按照原合同约定,继续履行原合同约定的权利、义务;(2)本补充协议终止后,双方应按照国家相关法律法规和标准,妥善处理剩余工作,确保工程质量和安全。七、费用与支付7.1费用构成(1)监理人员的劳务费用;(2)监理设备、材料的购置、租赁费用;(3)监理工作的通讯、交通、住宿等费用;(4)监理报告、意见和措施的制作费用;(5)根据合同履行过程中产生的工作量及实际发生的其他费用。7.2支付方式监理费用的支付方式为:(1)乙方每月向甲方提交监理费用结算报告,甲方在收到报告后的十个工作日内进行审核;(2)经审核无误后,甲方应在收到结算报告后的五个工作日内,按照结算金额支付乙方当月监理费用;(3)如遇特殊情况,经双方协商一致,可以采用分期支付或其他支付方式。7.3支付时间监理费用的支付时间如下:(1)每月第一个工作日为乙方提交监理费用结算报告的截止日期;(2)每月第二个工作日为甲方审核结算报告的截止日期;(3)每月第三个工作日为甲方支付监理费用的截止日期。7.4支付条款(1)甲方应在支付监理费用时,将费用支付至乙方指定的账户;(2)乙方应在收到监理费用后,向甲方出具相应的收款凭证;(3)如甲方未按时支付监理费用,应向乙方支付逾期付款违约金,违约金按日计算,利率为同期银行贷款利率的120%。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按时支付监理费用的,应向乙方支付违约金,违约金按日计算,利率为同期银行贷款利率的120%;(2)甲方未履行合同约定的其他义务,导致监理工作无法正常进行的,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约(1)乙方未按合同约定履行监理职责,导致工程质量、进度、安全等方面出现问题的,应承担相应的违约责任;(2)乙方未按时提交监理报告、意见和措施的,应向甲方支付违约金,违约金按日计算,利率为同期银行贷款利率的120%。8.3赔偿金额和方式(1)违约方应按照实际损失赔偿对方,包括但不限于直接经济损失、合同约定的违约金等;(2)赔偿金额以双方协商一致为准,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容本补充协议中涉及的商业秘密、技术秘密、工程信息等均属保密内容。9.2保密期限本补充协议约定的保密期限自合同签订之日起至监理工作结束后的五年内。9.3保密履行方式(1)双方应采取有效措施,确保保密内容的保密性;(2)未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露保密内容;(3)双方工作人员对保密内容负有保密义务,不得泄露给任何第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定义本补充协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害;(2)战争、罢工、政府行为等社会事件;(3)其他导致合同无法履行的客观情况。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件后,双方应及时通知对方,并提供相关证明;(2)因不可抗力事件导致合同无法履行的,双方互不承担责任;(3)如不可抗力事件导致合同部分无法履行,双方应协商解决。10.4不可抗力实例(1)地震导致监理现场设施损坏;(2)战争导致监理人员无法到达现场;(3)政府行为导致监理工作暂停。十一、争议解决11.1协商解决双方在履行本补充协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将本补充协议的全部或部分权利、义务转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、公共利益的;(2)涉及商业秘密、技术秘密的;(3)法律法规禁止转让的。十三、权利的保留13.1权力保留(1)本补充协议的签订不影响甲方对原合同的权利保留;(2)乙方在履行监理职责过程中,不得侵犯甲方的知识产权、商业秘密等合法权益。13.2特殊权力保留(1)本补充协议签订后,甲方保留对监理工作的最终决定权;(2)乙方在监理过程中,如发现工程质量、进度、安全等方面存在问题,有权要求乙方及时整改。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)本补充协议的修改和补充,应经双方协商一致;(2)修改和补充的内容应采用书面形式,并由双方签字盖章。14.2修改和补充效力(1)经双方签字盖章的修改和补充内容,与本补充协议具有同等法律效力;(2)修改和补充内容自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)双方应按照本补充协议的约定,相互协作,确保监理工作的顺利进行;(2)双方应积极配合,及时解决监理过程中出现的问题。15.2协作与配合方式(1)双方应定期召开会议,沟通工作进展,协调解决问题;(2)双方应通过书面形式或电子方式,及时传递相关信息。十六、其他条款16.1法律适用本补充协议适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本补充协议构成原合同的一部分,具有完整的法律效力。本补充协议的签订不影响原合同的独立性和有效性。16.3增减条款(1)本补充协议的增减条款,应经双方协商一致;(2)增减条款与本补充协议具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(监理方):(签字)____________(日期)____________(盖章)____________乙方(委托方):(签字)____________(日期)____________(盖章)____________其他相关方:(签字)____________(日期)____________(盖章)____________附件及其他说明解释一、附件列表:1.原市政道路监理合同2.市政道路工程相关规范和标准3.监理费用结算报告模板4.保密协议5.争议解决相关法律法规6.不可抗力事件证明文件7.双方协商会议纪要8.其他双方认为需要附上的文件二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按时支付监理费用,认定标准为逾期付款违约金。未履行合同约定的其他义务,导致监理工作

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论