版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版道路排水设施施工安全协议书本合同目录一览1.协议书的基本条款1.1协议书名称及编号1.2协议书签订日期1.3协议书双方当事人信息1.4协议书签订地点1.5协议书生效日期2.施工安全协议书的目的和依据2.1施工安全协议书的目的2.2施工安全协议书的法律依据3.施工单位的安全责任3.1施工单位的安全管理责任3.2施工单位的安全教育责任3.3施工单位的安全培训责任3.4施工单位的安全设施责任3.5施工单位的安全检查责任3.6施工单位的安全事故处理责任4.监理单位的安全责任4.1监理单位的安全监管责任4.2监理单位的安全检查责任4.3监理单位的安全事故处理责任5.施工现场安全管理5.1施工现场安全管理制度5.2施工现场安全标识5.3施工现场安全防护设施5.4施工现场安全通道5.5施工现场安全用电6.安全生产责任制6.1安全生产责任制的内容6.2安全生产责任制的实施6.3安全生产责任制的考核7.安全生产费用管理7.1安全生产费用预算7.2安全生产费用使用7.3安全生产费用监督8.施工安全事故处理8.1施工安全事故报告8.2施工安全事故调查8.3施工安全事故处理8.4施工安全事故责任追究9.施工安全协议书的变更和解除9.1施工安全协议书的变更9.2施工安全协议书的解除10.违约责任10.1违约责任的范围10.2违约责任的承担10.3违约责任的赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.其他12.1通知与送达12.2不可抗力12.3本协议书的附件12.4本协议书的解释权13.协议书的签订与生效13.1协议书的签订13.2协议书的生效14.协议书的附件第一部分:合同如下:1.协议书的基本条款1.1协议书名称及编号本协议书名称为《2024版道路排水设施施工安全协议书》,编号为SD20240001。1.2协议书签订日期本协议书签订日期为2024年X月X日。1.3协议书双方当事人信息甲方(建设单位):X单位地址:X联系人:X联系电话:X乙方(施工单位):X施工单位地址:X联系人:X联系电话:X1.4协议书签订地点本协议书签订地点为X。1.5协议书生效日期本协议书自双方签字盖章之日起生效。2.施工安全协议书的目的和依据2.1施工安全协议书的目的本协议书的目的是明确甲乙双方在道路排水设施施工过程中的安全责任,确保施工安全,预防安全事故的发生。2.2施工安全协议书的法律依据本协议书依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规制定。3.施工单位的安全责任3.1施工单位的安全管理责任乙方应建立健全施工现场的安全管理制度,确保施工过程中的安全。3.2施工单位的安全教育责任乙方应对施工人员进行安全教育培训,提高施工人员的安全意识和操作技能。3.3施工单位的安全培训责任乙方应定期组织施工人员进行安全培训,培训内容包括但不限于安全生产法律法规、安全操作规程、应急预案等。3.4施工单位的安全设施责任乙方应按照国家标准和施工图纸要求,配备完善的安全防护设施,确保施工现场的安全。3.5施工单位的安全检查责任乙方应定期进行施工现场安全检查,发现安全隐患及时整改,确保施工安全。3.6施工单位的安全事故处理责任乙方应建立健全安全事故处理制度,对发生的事故进行及时调查和处理,并承担相应的责任。4.监理单位的安全责任4.1监理单位的安全监管责任监理单位应对施工现场的安全进行监督管理,确保施工安全。4.2监理单位的安全检查责任监理单位应定期对施工现场进行安全检查,对发现的安全隐患提出整改意见,并督促乙方整改。4.3监理单位的安全事故处理责任监理单位应参与安全事故的调查和处理,对事故原因进行分析,提出整改措施,并监督乙方落实。5.施工现场安全管理5.1施工现场安全管理制度乙方应建立健全施工现场安全管理制度,包括但不限于安全操作规程、安全检查制度、事故报告制度等。5.2施工现场安全标识乙方应在施工现场设置明显的安全标识,提醒施工人员注意安全。5.3施工现场安全防护设施乙方应按照国家标准和施工图纸要求,配备完善的安全防护设施,如安全网、防护栏、警示标志等。5.4施工现场安全通道乙方应确保施工现场的安全通道畅通,不得占用或堵塞。5.5施工现场安全用电乙方应严格按照国家有关安全用电的规定进行施工,确保施工现场的用电安全。6.安全生产责任制6.1安全生产责任制的内容本协议书明确甲乙双方在安全生产方面的责任,包括但不限于安全管理、安全培训、安全检查、安全事故处理等。6.2安全生产责任制的实施甲乙双方应按照本协议书的规定,认真履行各自的安全责任,确保施工安全。6.3安全生产责任制的考核8.安全生产费用管理8.1安全生产费用预算甲方应按照国家有关规定,在工程预算中列支安全生产费用,用于施工现场的安全防护、教育培训、事故处理等。8.2安全生产费用使用安全生产费用应由乙方负责使用,并接受甲方的监督。费用使用情况应定期向甲方报告。8.3安全生产费用监督甲方有权对乙方使用的安全生产费用进行监督,确保费用用于安全生产的必要开支。9.施工安全事故处理9.1施工安全事故报告发生安全事故后,乙方应在第一时间向甲方报告,并按照事故等级启动相应的应急预案。9.2施工安全事故调查甲方应组织成立事故调查组,对事故原因进行调查,并提出处理意见。9.3施工安全事故处理根据事故调查结果,甲方应依法对事故责任进行认定,并采取相应的处理措施。9.4施工安全事故责任追究对事故责任人的追究,应依法进行,确保事故责任得到严肃处理。10.施工安全协议书的变更和解除10.1施工安全协议书的变更如需变更本协议书内容,甲乙双方应协商一致,并以书面形式进行修改。10.2施工安全协议书的解除(1)协议书约定的解除条件成就;(2)协议书一方严重违约;(3)因不可抗力导致协议书无法履行。11.违约责任11.1违约责任的范围本协议书约定的违约责任包括但不限于未履行安全责任、未按时支付安全生产费用、未按约定处理安全事故等。11.2违约责任的承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.3违约责任的赔偿违约方应按照本协议书约定和法律规定,对因违约行为给对方造成的损失进行赔偿。12.争议解决12.1争议解决方式甲乙双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决程序提交仲裁委员会仲裁的,应按照仲裁委员会的仲裁规则进行。13.其他13.1通知与送达本协议书涉及的通知应以书面形式进行,通过约定的联系方式送达对方。13.2不可抗力因不可抗力导致本协议书无法履行或部分无法履行的,双方互不承担责任,但应及时通知对方并提供相关证明。14.协议书的附件14.1本协议书的附件包括但不限于:(1)安全生产费用预算表;(2)施工现场安全管理制度;(3)安全事故应急预案;(4)其他与本协议书相关的文件。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念和范围1.1第三方的定义本协议书中所称第三方,指在甲乙双方协议下,提供专业服务、监督、咨询或其他辅助作用的独立法人或其他组织。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于:安全技术咨询、安全监督、工程监理、质量检测、风险评估等。2.第三方介入的流程2.1第三方选择甲乙双方应共同协商选择合适的第三方,并签订相关服务合同。2.2第三方介入时间第三方介入时间应与施工进度相匹配,确保其服务能够有效覆盖施工全过程。2.3第三方介入的退出第三方在完成约定任务后,应及时退出,并将工作成果及报告提交给甲乙双方。3.第三方责任限额3.1责任限额的定义本协议书中第三方责任限额是指第三方因提供的服务或履行职责而产生的损害,对甲乙双方应承担的最高赔偿责任。3.2责任限额的确定第三方责任限额由甲乙双方在第三方服务合同中约定,并在本协议书中予以明确。3.3责任限额的调整在特定情况下,如第三方服务合同约定的责任限额与本协议书不一致,应以本协议书为准。4.第三方责任划分4.1第三方对甲方的责任第三方应对甲方承担因其服务或履行职责直接导致的甲方损失的责任。4.2第三方对乙方的责任第三方应对乙方承担因其服务或履行职责直接导致的乙方损失的责任。4.3第三方对甲乙双方共同责任第三方应对甲乙双方共同承担因其服务或履行职责导致的甲乙双方共同损失的责任。5.第三方与其他各方的责权利划分5.1第三方与甲方第三方应按照本协议书和第三方服务合同的规定,向甲方提供专业服务,并接受甲方监督。5.2第三方与乙方第三方应按照本协议书和第三方服务合同的规定,向乙方提供专业服务,并接受乙方监督。5.3第三方与甲乙双方第三方应同时接受甲乙双方的监督,确保其服务符合双方要求。6.第三方介入的额外条款及说明6.1第三方介入的额外条款(1)第三方应遵守国家相关法律法规,确保其服务符合国家标准。(2)第三方应保证其提供的服务真实、准确、可靠。(3)第三方应承担因其服务或履行职责而产生的法律责任。6.2第三方介入的说明(1)第三方介入旨在提高施工安全水平,降低安全事故风险。(2)第三方介入不改变甲乙双方在协议书中的权利和义务。(3)第三方介入不影响甲乙双方对施工安全的主要责任。7.第三方介入后的合同变更7.1合同变更程序甲乙双方在第三方介入后,如需对本协议书进行变更,应协商一致,并以书面形式进行修改。7.2合同变更通知甲乙双方应将合同变更内容通知第三方,并确保第三方知晓相关变更。7.3合同变更生效合同变更自双方签字盖章之日起生效,甲乙双方和第三方应共同遵守变更后的协议内容。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:安全生产费用预算表要求:详细列出安全生产费用的预算,包括安全防护、教育培训、事故处理等方面的费用。说明:此附件用于甲乙双方共同审核安全生产费用的预算合理性。2.附件二:施工现场安全管理制度要求:包含安全操作规程、安全检查制度、事故报告制度等内容。说明:此附件用于指导施工现场的安全管理,确保施工安全。3.附件三:安全事故应急预案要求:明确事故发生时的应急响应措施,包括事故报告、救援、善后处理等。说明:此附件用于指导甲乙双方在发生安全事故时的应急处理。4.附件四:第三方服务合同要求:详细规定第三方的服务内容、责任、费用、期限等。说明:此附件用于明确第三方在介入过程中的权利和义务。5.附件五:第三方资质证明文件要求:提供第三方具备相应资质的证明文件,如营业执照、专业资格证书等。说明:此附件用于验证第三方具备提供相应服务的资格。6.附件六:施工图纸及技术规范要求:提供施工图纸、技术规范等相关文件,确保施工符合设计要求。说明:此附件用于指导施工过程中的技术操作和质量控制。7.附件七:施工进度计划要求:详细列出施工进度计划,包括各个阶段的施工任务和时间节点。说明:此附件用于监控施工进度,确保工程按时完成。8.附件八:安全检查记录要求:记录施工现场的安全检查情况,包括检查时间、检查内容、存在问题及整改措施等。说明:此附件用于跟踪施工现场的安全状况,及时发现和解决安全隐患。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按照协议书约定的时间完成施工任务。责任认定标准:乙方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿甲方因此造成的损失。示例说明:若乙方未在约定时间内完成施工任务,甲方有权要求乙方支付违约金,并赔偿因工期延误导致的损失。2.违约行为:乙方未按照施工图纸和技术规范进行施工。责任认定标准:乙方应承担违约责任,修复不符合要求的部分,并赔偿甲方因此造成的损失。示例说明:若乙方在施工过程中未按照施工图纸和技术规范进行施工,导致工程质量不合格,乙方应承担修复费用和赔偿损失。3.违约行为:第三方未按照服务合同约定提供专业服务。责任认定标准:第三方应承担违约责任,修复不符合要求的部分,并赔偿甲乙双方因此造成的损失。示例说明:若第三方在提供安全技术咨询时未达到合同约定的标准,甲乙双方有权要求第三方进行整改,并赔偿由此产生的损失。4.违约行为:甲方未按照协议书约定支付安全生产费用。责任认定标准:甲方应承担违约责任,支付安全生产费用,并赔偿乙方因此造成的损失。示例说明:若甲方未按照协议书约定支付安全生产费用,乙方有权要求甲方支付费用,并赔偿因费用不足导致的损失。5.违约行为:甲方未按照协议书约定提供施工图纸和技术规范。责任认定标准:甲方应承担违约责任,提供施工图纸和技术规范,并赔偿乙方因此造成的损失。示例说明:若甲方未按时提供施工图纸和技术规范,导致乙方无法正常施工,甲方应承担相应的责任。全文完。2024版道路排水设施施工安全协议书1合同目录第一章总则1.1合同目的1.2合同依据1.3合同原则1.4合同定义1.5合同范围1.6合同生效1.7合同解除1.8合同争议解决1.9合同变更1.10合同通知第二章当事人信息2.1施工单位信息2.2监理单位信息2.3设计单位信息2.4业主单位信息2.5政府主管部门信息第三章施工安全要求3.1施工现场安全管理3.2施工人员安全教育培训3.3施工设备安全管理3.4施工材料安全管理3.5施工现场消防安全3.6施工现场环境保护3.7施工现场交通安全3.8施工现场防暑降温与防寒保暖3.9施工现场急救与医疗3.10施工现场应急救援第四章施工安全措施4.1施工现场安全防护设施4.2施工现场安全警示标志4.3施工现场安全防护用品4.4施工现场安全施工方案4.5施工现场安全检查与验收4.6施工现场安全记录与报告4.7施工现场安全培训与考核4.8施工现场安全监督检查4.9施工现场安全责任追究4.10施工现场安全教育与宣传第五章安全责任与义务5.1施工单位安全责任5.2监理单位安全责任5.3设计单位安全责任5.4业主单位安全责任5.5政府主管部门安全责任5.6施工人员安全责任5.7施工设备安全责任5.8施工材料安全责任5.9施工现场消防安全责任5.10施工现场环境保护责任5.11施工现场交通安全责任5.12施工现场防暑降温与防寒保暖责任5.13施工现场急救与医疗责任5.14施工现场应急救援责任第六章合同履行6.1施工进度要求6.2施工质量要求6.3施工安全要求6.4施工变更管理6.5施工合同价款6.6合同支付方式6.7合同变更与解除6.8合同终止与结算6.9合同违约责任6.10合同争议解决6.11合同履行监督6.12合同履行报告6.13合同履行评价第七章保密条款7.1保密范围7.2保密义务7.3保密措施7.4违约责任7.5保密期限7.6保密信息处理7.7保密信息使用7.8保密信息披露7.9保密信息保密责任7.10保密信息争议解决第八章合同解除与终止8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3合同终止条件8.4合同终止程序8.5合同解除与终止后的处理8.6合同解除与终止后的责任8.7合同解除与终止后的结算8.8合同解除与终止后的争议解决8.9合同解除与终止后的其他事项第九章违约责任9.1违约行为界定9.2违约责任承担9.3违约责任追究9.4违约责任赔偿9.5违约责任争议解决9.6违约责任追究程序9.7违约责任追究期限9.8违约责任追究方式9.9违约责任追究责任第十章争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序10.4争议解决期限10.5争议解决费用10.6争议解决结果10.7争议解决争议解决10.8争议解决争议处理10.9争议解决争议裁决10.10争议解决争议执行第十一章合同解除与终止后的处理11.1合同解除与终止后的处理原则11.2合同解除与终止后的处理程序11.3合同解除与终止后的处理期限11.4合同解除与终止后的处理费用11.5合同解除与终止后的处理结果11.6合同解除与终止后的争议解决11.7合同解除与终止后的其他事项第十二章合同终止后的结算12.1合同终止后的结算原则12.2合同终止后的结算程序12.3合同终止后的结算期限12.4合同终止后的结算费用12.5合同终止后的结算结果12.6合同终止后的争议解决12.7合同终止后的其他事项第十三章合同解除与终止后的争议解决13.1合同解除与终止后的争议解决方式13.2合同解除与终止后的争议解决机构13.3合同解除与终止后的争议解决程序13.4合同解除与终止后的争议解决期限13.5合同解除与终止后的争议解决费用13.6合同解除与终止后的争议解决结果13.7合同解除与终止后的争议解决争议解决13.8合同解除与终止后的争议处理13.9合同解除与终止后的争议裁决13.10合同解除与终止后的争议执行第十四章合同附件14.1附件一:施工安全措施表14.2附件二:施工人员安全教育培训记录表14.3附件三:施工设备安全管理记录表14.4附件四:施工材料安全管理记录表14.5附件五:施工现场消防安全管理记录表14.6附件六:施工现场环境保护管理记录表14.7附件七:施工现场交通安全管理记录表14.8附件八:施工现场防暑降温与防寒保暖管理记录表14.9附件九:施工现场急救与医疗管理记录表14.10附件十:施工现场应急救援管理记录表合同编号_________第一章总则1.1合同目的本协议旨在明确道路排水设施施工过程中的安全责任,确保施工安全,保障人民生命财产安全。1.2合同依据本协议依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规制定。1.3合同原则本协议遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。1.4合同定义在本协议中,下列术语的含义如下:(1)施工单位:指承担道路排水设施施工任务的单位。(2)监理单位:指对施工过程进行监督管理和验收的单位。(3)设计单位:指负责道路排水设施设计工作的单位。(4)业主单位:指委托施工单位进行施工的单位。(5)政府主管部门:指负责道路排水设施施工安全监督管理的政府部门。1.5合同范围本协议适用于道路排水设施施工过程中的安全管理和监督。1.6合同生效本协议自双方签字盖章之日起生效。1.7合同解除1.7.1在合同履行过程中,如遇不可抗力因素,致使合同无法履行时,任何一方均可通知对方解除合同。1.7.2当一方严重违约,导致合同无法履行时,另一方有权解除合同。1.8合同争议解决1.8.1双方应友好协商解决合同争议。1.8.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。1.9合同变更1.9.1合同变更需经双方协商一致,并以书面形式作出。1.9.2合同变更不影响已履行部分的效力。1.10合同通知1.10.1任何一方通知对方,应以书面形式进行,自送达对方之日起生效。第二章当事人信息2.1施工单位信息2.1.1施工单位名称、地址、法定代表人等基本信息。2.1.2施工单位资质证书、安全生产许可证等证书复印件。2.2监理单位信息2.2.1监理单位名称、地址、法定代表人等基本信息。2.2.2监理单位资质证书、安全生产许可证等证书复印件。2.3设计单位信息2.3.1设计单位名称、地址、法定代表人等基本信息。2.3.2设计单位资质证书、安全生产许可证等证书复印件。2.4业主单位信息2.4.1业主单位名称、地址、法定代表人等基本信息。2.4.2业主单位相关证书复印件。2.5政府主管部门信息2.5.1政府主管部门名称、地址、负责人等基本信息。2.5.2政府主管部门相关证书复印件。第三章施工安全要求3.1施工现场安全管理3.1.1施工单位应建立健全施工现场安全管理制度。3.1.2施工单位应定期对施工现场进行安全检查,发现问题及时整改。3.2施工人员安全教育培训3.2.1施工单位应对施工人员进行安全教育培训,确保其掌握必要的安全知识和技能。3.2.2施工单位应建立施工人员安全教育培训档案。3.3施工设备安全管理3.3.1施工单位应确保施工设备符合安全要求,定期进行检查和维护。3.3.2施工单位应建立施工设备安全管理制度。3.4施工材料安全管理3.4.1施工单位应确保施工材料符合安全要求,不得使用不合格材料。3.4.2施工单位应建立施工材料安全管理制度。3.5施工现场消防安全3.5.1施工单位应建立健全施工现场消防安全管理制度。3.5.2施工单位应定期进行消防安全检查,确保消防设施完好。3.6施工现场环境保护3.6.1施工单位应遵守国家环境保护法律法规,采取有效措施减少施工对环境的影响。3.6.2施工单位应建立施工现场环境保护管理制度。3.7施工现场交通安全3.7.1施工单位应遵守国家交通安全法律法规,确保施工现场交通安全。3.7.2施工单位应建立施工现场交通安全管理制度。3.8施工现场防暑降温与防寒保暖3.8.1施工单位应根据天气情况,采取有效措施防暑降温或防寒保暖。3.8.2施工单位应建立施工现场防暑降温与防寒保暖管理制度。3.9施工现场急救与医疗3.9.1施工单位应配备必要的急救药品和医疗器械。3.9.2施工单位应建立施工现场急救与医疗管理制度。3.10施工现场应急救援3.10.1施工单位应制定应急救援预案,并定期进行演练。3.10.2施工单位应建立施工现场应急救援管理制度。第四章施工安全措施4.1施工现场安全防护设施4.1.1施工单位应根据施工现场实际情况,设置必要的安全防护设施。4.1.2施工单位应定期检查安全防护设施,确保其完好。4.2施工现场安全警示标志4.2.1施工单位应在施工现场设置必要的安全警示标志。4.2.2施工单位应定期检查安全警示标志,确保其清晰可见。4.3施工现场安全防护用品4.3.1施工单位应向施工人员提供必要的安全防护用品。4.3.2施工单位应定期检查安全防护用品,确保其完好。4.4施工现场安全施工方案4.4.1施工单位应根据工程特点,制定安全施工方案。4.4.2施工单位应定期对安全施工方案进行评估和改进。4.5施工现场安全检查与验收4.5.1施工单位应定期对施工现场进行安全检查,发现问题及时整改。4.5.2施工单位应建立安全检查与验收记录。4.6施工现场安全记录与报告4.6.1施工单位应建立施工现场安全记录,包括事故、隐患、整改等信息。4.6.2施工单位应定期向监理单位、业主单位报告施工现场安全情况。4.7施工现场安全培训与考核4.7.1施工单位应定期对施工人员进行安全培训,提高其安全意识。4.7.2施工单位应建立安全培训与考核记录。4.8施工现场安全监督检查4.8.1监理单位应定期对施工现场进行安全监督检查,发现问题及时通知施工单位整改。4.8.2监理单位应建立安全监督检查记录。4.9施工现场安全责任追究4.9.1对违反安全规定的行为,应依法进行责任追究。4.9.2施工单位应建立健全安全责任追究制度。4.10施工现场安全教育与宣传4.10.1施工单位应加强施工现场安全教育与宣传,提高施工人员安全意识。4.10.2施工单位应定期开展安全教育活动。第五章安全责任与义务5.1施工单位安全责任5.1.1施工单位应全面负责施工现场的安全管理工作。5.1.2施工单位应确保施工过程中不发生安全事故。5.2监理单位安全责任5.2.1监理单位应对施工现场进行安全监督检查,发现问题及时通知施工单位整改。5.2.2监理单位应协助施工单位建立健全施工现场安全管理制度。5.3设计单位安全责任5.3.1设计单位应确保设计方案符合安全要求。5.3.2设计单位应参与施工现场安全检查,提出改进意见。5.4业主单位安全责任5.4.1业主单位应监督施工单位和监理单位履行安全责任。5.4.2业主单位应提供必要的安全设施和条件。5.5政府主管部门安全责任5.5.1政府主管部门应依法对施工现场进行安全监管。5.5.2政府主管部门应定期对施工单位、监理单位、设计单位进行检查。5.6施工人员安全责任5.6.1施工人员应遵守安全操作规程,不得违章作业。5.6.2施工人员应积极参加安全教育培训。5.7施工设备安全责任5.7.1施工单位应确保施工设备符合安全要求。5.7.2施工单位应定期对施工设备进行检查和维护。5.8施工材料安全责任5.8.1施工单位应确保施工材料符合安全要求。5.8.2施工单位应定期对施工材料进行检查。5.9施工现场消防安全责任5.9.1施工单位应建立健全施工现场消防安全管理制度。5.9.2施工单位应定期进行消防安全检查,确保消防设施完好。5.10施工现场环境保护责任5.10.1施工单位应遵守国家环境保护法律法规,采取有效措施减少施工对环境的影响。5.10.2施工单位应建立施工现场环境保护管理制度。5.11施工现场交通安全责任5.11.1施工单位应遵守国家交通安全法律法规,确保施工现场交通安全。5.11.2施工单位应建立施工现场交通安全管理制度。5.12施工现场防暑降温与防寒保暖责任5.12.1施工单位应根据天气情况,采取有效措施防暑降温或防寒保暖。5.12.2施工单位应建立施工现场防暑降温与防寒保暖管理制度。5.13施工现场急救与医疗责任5.13.1施工单位应配备必要的急救药品和医疗器械。5.13.2施工单位应建立施工现场急救与医疗管理制度。5.14施工现场应急救援责任5.14.1施工单位应制定应急救援预案,并定期进行演练。5.14.2施工单位应建立施工现场应急救援管理制度。第六章合同履行6.1施工进度要求6.1.1施工单位应按照合同约定的工期完成施工任务。6.1.2施工单位应定期向监理单位、业主单位报告施工进度。6.2施工质量要求6.2.1施工单位应按照合同约定的质量标准进行施工。6.2.2施工单位应定期进行质量检查,确保工程质量。6.3施工安全要求6.3.1施工单位应按照本协议约定的安全要求进行施工。6.3.2施工单位应定期进行安全检查,确保施工安全。6.4施工变更管理6.4.1施工单位应按照合同约定进行施工变更。6.4.2施工单位应将施工变更情况及时通知监理单位、业主单位。6.5施工合同价款6.5.1合同价款按照合同约定执行。6.5.2合同价款支付方式按照合同约定执行。6.6合同支付方式6.6.1合同支付方式按照合同约定执行。6.6.2合同支付时间按照合同约定执行。6.7合同变更与解除6.7.1合同变更需经双方协商一致,并以书面形式作出。6.7.2合同解除需按照本协议约定的解除条件执行。6.8合同终止与结算6.8.1合同终止需按照本协议约定的终止条件执行。6.8.2合同终止后,双方应按照合同约定进行结算。6.9合同违约责任6.9.1违约方应按照合同约定承担违约责任。6.9.2违约方应赔偿因违约行为给对方造成的损失。6.10合同争议解决6.10.1双方应友好协商解决合同争议。6.10.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。6.11合同履行监督6.11.1监理单位应监督施工单位履行合同。6.11.2业主单位应监督施工单位和监理单位履行合同。6.12合同履行报告6.12.1施工单位应定期向监理单位、业主单位报告合同履行情况。6.12.2监理单位应定期向业主单位报告合同履行情况。6.13合同履行评价6.13.1双方应定期对合同履行情况进行评价。6.13.2评价结果作为合同履行情况的依据。第七章保密条款7.1保密范围7.1.1本协议涉及的商业秘密、技术秘密、经营秘密等。7.1.2双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等。7.2保密义务7.2.1双方对本协议涉及的商业秘密、技术秘密、经营秘密等负有保密义务。7.2.2双方应采取必要措施,防止商业秘密、技术秘密、经营秘密泄露。7.3保密措施7.3.1双方应建立健全保密制度,明确保密责任。7.3.2双方应加强对保密人员的培训,提高其保密意识。7.4违约责任7.4.1违约方泄露商业秘密、技术秘密、经营秘密的,应承担违约责任。7.4.2违约方泄露商业秘密、技术秘密、经营秘密给对方造成损失的,应赔偿损失。7.5保密期限7.5.1本协议涉及的商业秘密、技术秘密、经营秘密的保密期限为合同有效期届满后五年。7.6保密信息处理7.6.1双方应按照保密要求处理保密信息。7.6.2双方不得将保密信息用于与本协议无关的其他活动。7.7保密信息使用7.7.1双方应按照保密要求使用保密信息。7.7.2双方不得将保密信息用于违反法律法规的活动。7.8保密信息披露7.8.1双方不得未经对方同意,向任何第三方披露保密信息。7.8.2在法律法规要求或双方协商一致的情况下,方可披露保密信息。7.9保密信息保密责任7.9.1双方对本协议涉及的保密信息负有保密责任。7.9.2双方应采取措施,防止保密信息泄露。7.10保密信息争议解决7.10.1双方应友好协商解决保密信息争议。7.10.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八章合同解除与终止8.1合同解除条件8.1.1施工单位或业主单位因不可抗力导致合同无法履行。8.1.2施工单位或业主单位严重违约,经对方催告后在合理期限内仍未纠正。8.1.3因国家政策调整或法律法规变更导致合同无法履行。8.2合同解除程序8.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方,并说明解除理由。8.2.2收到解除通知的一方应在接到通知之日起一定期限内答复是否同意解除。8.2.3双方同意解除合同的,应签订解除合同协议。8.3合同终止条件8.3.1合同约定的工期届满,工程已按约定完成。8.3.2双方协商一致终止合同。8.3.3因不可抗力导致合同无法履行。8.4合同终止程序8.4.1提出终止合同的一方应书面通知对方,并说明终止理由。8.4.2收到终止通知的一方应在接到通知之日起一定期限内答复是否同意终止。8.4.3双方同意终止合同的,应签订终止合同协议。8.5合同解除与终止后的处理8.5.1合同解除或终止后,双方应按照合同约定进行结算。8.5.2双方应妥善处理合同解除或终止后的善后事宜。8.6合同解除与终止后的责任8.6.1因一方违约导致合同解除或终止的,违约方应承担违约责任。8.6.2因不可抗力导致合同解除或终止的,双方互不承担违约责任。8.7合同解除与终止后的结算8.7.1合同解除或终止后,双方应按照合同约定进行结算。8.7.2结算内容包括已完成工程量的价款、已支付工程款的退还等。8.8合同解除与终止后的争议解决8.8.1双方应友好协商解决合同解除或终止后的争议。8.8.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.9合同解除与终止后的其他事项8.9.1合同解除或终止后,双方应相互退还已提供的财产和资料。8.9.2合同解除或终止后,双方应相互协助处理与合同相关的其他事宜。第九章违约责任9.1违约行为界定9.1.1施工单位未按合同约定完成工程或质量不合格。9.1.2业主单位未按合同约定支付工程款。9.1.3双方违反保密条款。9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2.2违约责任的具体承担方式由双方协商确定。9.3违约责任追究9.3.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3.2违约责任的具体追究方式由双方协商确定。9.4违约责任赔偿9.4.1违约方应赔偿因违约行为给对方造成的损失。9.4.2赔偿金额由双方协商确定。9.5违约责任争议解决9.5.1双方应友好协商解决违约责任争议。9.5.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.6违约责任追究程序9.6.1违约方应在接到违约责任追究通知之日起一定期限内进行整改。9.6.2违约方未在规定期限内整改的,对方有权采取法律手段追究违约责任。9.7违约责任追究期限9.7.1违约责任追究期限为违约行为发生之日起一定期限内。9.8违约责任追究方式9.8.1违约责任追究方式包括但不限于支付违约金、赔偿损失、解除合同等。9.9违约责任追究责任9.9.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第十章争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议。10.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1双方可约定争议解决的仲裁机构。10.3争议解决程序10.3.1双方应按照约定的争议解决程序进行。10.4争议解决期限10.4.1争议解决期限由双方协商确定。10.5争议解决费用10.5.1争议解决费用由双方协商承担。10.6争议解决结果10.6.1争议解决结果应以书面形式作出。10.7争议解决争议解决10.7.1双方应友好协商解决争议解决过程中的争议。10.8争议处理10.8.1争议处理应以公平、公正的原则进行。10.9争议裁决10.9.1争议裁决应以书面形式作出。10.10争议执行10.10.1争议执行应依法进行。第十一章合同解除与终止后的处理11.1合同解除与终止后的处理原则11.1.1合同解除与终止后的处理应遵循公平、公正的原则。11.2合同解除与终止后的处理程序11.2.1双方应按照合同约定或协商一致的处理程序进行。11.3合同解除与终止后的处理期限11.3.1合同解除与终止后的处理期限由双方协商确定。11.4合同解除与终止后的处理费用11.4.1合同解除与终止后的处理费用由双方协商承担。11.5合同解除与终止后的处理结果11.5.1合同解除与终止后的处理结果应以书面形式作出。11.6合同解除与终止后的争议解决11.6.1双方应友好协商解决合同解除与终止后的争议。11.7合同解除与终止后的其他事项11.7.1双方应相互退还已提供的财产和资料。第十二章合同终止后的结算12.1合同终止后的结算原则12.1.1合同终止后的结算应遵循公平、公正的原则。12.2合同终止后的结算程序12.2.1双方应按照合同约定或协商一致的处理程序进行。12.3合同终止后的结算期限12.3.1合同终止后的结算期限由双方协商确定。12.4合同终止后的结算费用12.4.1合同终止后的结算费用由双方协商承担。12.5合同终止后的结算结果12.5.1合同终止后的结算结果应以书面形式作出。12.6合同终止后的争议解决12.6.1双方应友好协商解决合同终止后的结算争议。12.7合同终止后的其他事项12.7.1双方应相互退还已提供的财产和资料。第十三章合同解除与终止后的争议解决13.1合同解除与终止后的争议解决方式13.1.1双方应友好协商解决争议。13.2合同解除与终止后的争议解决机构13.2.1双方可约定争议解决的仲裁机构。13.3合同解除与终止后的争议解决程序13.3.1双方应按照约定的争议解决程序进行。13.4合同解除与终止后的争议解决期限13.4.1争议解决期限由双方协商确定。13.5合同解除与终止后的争议解决费用13.5.1争议解决费用由双方协商承担。13.6合同解除与终止后的争议解决结果13.6.1争议解决结果应以书面形式作出。13.7合同解除与终止后的争议解决争议解决13.7.1双方应友好协商解决争议解决过程中的争议。13.8合同解除与终止后的争议处理13.8.1争议处理应以公平、公正的原则进行。13.9合同解除与终止后的争议裁决13.9.1争议裁决应以书面形式作出。13.10合同解除与终止后的争议执行13.10.1争议执行应依法进行。第十四章合同附件14.1附件一:施工安全措施表14.2附件二:施工人员安全教育培训记录表14.3附件三:施工设备安全管理记录表14.4附件四:施工材料安全管理记录表14.5附件五:施工现场消防安全管理记录表14.6附件六:施工现场环境保护管理记录表14.7附件七:施工现场交通安全管理记录表14.8附件八:施工现场防暑降温与防寒保暖管理记录表14.9附件九:施工现场急救与医疗管理记录表14.10附件十:施工现场应急救援管理记录表____________________施工单位(盖章):法定代表人(签字):日期:____________________监理单位(盖章):法定代表人(签字):日期:____________________设计单位(盖章):法定代表人(签字):日期:____________________业主单位(盖章):法定代表人(签字):日期:____________________政府主管部门(盖章):负责人(签字):日期:多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方责任增加条款:1.1.1甲方应负责组织项目的前期准备工作,包括但不限于土地征用、拆迁安置、工程设计等。1.1.2甲方应确保施工场地具备施工条件,如道路、水电等基础设施的接入。1.2乙方义务增加条款:1.2.1乙方应严格按照甲方提供的设计文件和施工图纸进行施工。1.2.2乙方应按照甲方的要求,及时完成施工进度计划。1.3质量管理增加条款:1.3.1甲方应指定质量监督机构,对施工过程进行质量监督。1.3.2乙方应接受甲方质量监督机构的质量检查,并及时整改。1.4安全管理增加条款:1.4.1甲方应制定施工现场安全管理方案,并监督乙方执行。1.4.2乙方应按照甲方制定的施工现场安全管理方案进行施工。1.5争议解决增加条款:1.5.1争议解决过程中,甲方有权要求乙方提供相关证明材料。1.5.2争议解决过程中,乙方应积极配合甲方进行调查和调解。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方责任增加条款:2.1.1乙方应负责项目的整体规划、设计、施工和竣工交付。2.1.2乙方应确保项目符合国家相关法律法规和技术标准。2.2甲方义务增加条款:2.2.1甲方应按照乙方提供的施工进度计划,及时支付工程款。2.2.2甲方应提供必要的施工场地和施工条件。2.3质量管理增加条款:2.3.1乙方应建立健全质量管理体系,确保工程质量。2.3.2甲方应定期对乙方进行质量检查,并提出改进意见。2.4安全管理增加条款:2.4.1乙方应制定施工现场安全管理方案,并监督施工人员执行。2.4.2甲方应参与乙方制定的施工现场安全管理方案的制定和审查。2.5争议解决增加条款:2.5.1争议解决过程中,乙方有权要求甲方提供相关证明材料。2.5.2争议解决过程中,甲方应积极配合乙方进行调查和调解。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1中介机构责任增加条款:3.1.1中介机构应负责项目的招投标、合同签订、施工监理等工作。3.1.2中介机构应确保项目按照合同约定进行。3.2中介机构义务增加条款:3.2.1中介机构应按照合同约定,对项目进行全程监理。3.2.2中介机构应定期向甲方和乙方报告项目进展情况。3.3质量管理增加条款:3.3.1中介机构应定期对项目进行质量检查,并提出整改意见。3.3.2中介机构应确保项目质量符合国家相关法律法规和技术标准。3.4安全管理增加条款:3.4.1中介机构应监督施工单位执行施工现场安全管理方案。3.4.2中介机构应定期对施工现场进行安全检查,并提出整改意见。3.5争议解决增加条款:3.5.1争议解决过程中,中介机构有权要求双方提供相关证明材料。3.5.2争议解决过程中,中介机构应积极参与调查和调解工作。3.6中介机构费用条款:3.6.1中介机构的服务费用按照合同约定执行。3.6.2中介机构的服务费用支付方式按照合同约定执行。3.7中介机构责任追究条款:3.7.1中介机构因工作失误导致项目出现质量、安全问题的,应承担相应的责任。3.7.2中介机构的责任追究方式按照合同约定执行。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:施工安全措施表2.附件二:施工人员安全教育培训记录表3.附件三:施工设备安全管理记录表4.附件四:施工材料安全管理记录表5.附件五:施工现场消防安全管理记录表6.附件六:施工现场环境保护管理记录表7.附件七:施工现场交通安全管理记录表8.附件八:施工现场防暑降温与防寒保暖管理记录表9.附件九:施工现场急救与医疗管理记录表10.附件十:施工现场应急救援管理记录表11.附件十一:施工进度计划表12.附件十二:施工质量检查记录表13.附件十三:施工变更记录表14.附件十四:合同终止及结算协议15.附件十五:争议解决协议16.附件十六:中介机构服务协议二、违约行为及认定:1.违约行为:施工单位未按合同约定完成工程或质量不合格。业主单位未按合同约定支付工程款。双方违反保密条款。违反合同约定的工期要求。违反合同约定的质量标准。违反合同约定的安全管理规定。2.违约行为的认定:根据合同约定和附件记录,对施工单位、业主单位或中介机构的违约行为进行认定。违约行为的认定应基于事实和证据。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约责任:指合同当事人一方违反合同约定,应当承担的民事责任。3.争议解决:指合同当事人在合同履行过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.保密条款:指合同中关于保密义务的条款,包括保密范围、保密义务、保密期限等。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现安全隐患。解决办法:立即停工,进行整改,确保安全后再恢复施工。2.问题:施工进度滞后。解决办法:分析原因,制定赶工措施,确保按期完成工程。3.问题:工程质量不合格。解决办法:立即停工,进行返工,确保工程质量符合标准。4.问题:合同双方对违约行为存在争议。解决办法:按照合同约定的争议解决方式,如协商、调解、仲裁或诉讼解决争议。五、所有应用场景:1.道路排水设施新建工程。2.道路排水设施改建工程。3.道路排水设施扩建工程。4.道路排水设施维护工程。5.道路排水设施应急修复工程。全文完。2024版道路排水设施施工安全协议书2合同编号_________一、合同主体1.甲方(建设单位):名称:(填写甲方名称)地址:(填写甲方地址)联系人:(填写甲方联系人)联系电话:(填写甲方联系电话)2.乙方(施工单位):名称:(填写乙方名称)地址:(填写乙方地址)联系人:(填写乙方联系人)联系电话:(填写乙方联系电话)3.其他相关方:(如有其他相关方,请在此处填写)二、合同前言2.1背景和目的随着我国城市化进程的加快,道路排水设施建设日益重要。为保障道路排水设施施工安全,明确甲乙双方的权利和义务,确保工程质量和施工安全,经双方友好协商,特订立本协议。2.2合同依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程安全生产管理条例》及相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语本协议中涉及的专业术语如下:(1)道路排水设施:指用于收集、输送、排放城市道路雨水、污水、雨水合流等水体的设施。(2)施工安全:指在施工过程中,确保施工人员的人身安全和工程设施的安全。3.2关键词解释(1)合同期限:本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为(填写合同期限)。(2)工程质量:指道路排水设施施工完成后,符合国家相关质量标准的要求。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,确保施工安全和工程质量。(2)甲方有权对施工过程中的安全措施进行检查,发现问题及时通知乙方整改。(3)甲方有权要求乙方在施工过程中,采取有效措施保护周围环境。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定,确保施工安全和工程质量。(2)乙方应制定详细的施工方案,包括施工组织设计、安全技术措施等。(3)乙方应严格按照施工方案进行施工,确保施工安全。五、履行条款5.1合同履行时间本协议自双方签字盖章之日起生效,至道路排水设施施工完毕并验收合格之日止。5.2合同履行地点本合同约定的施工地点为:(填写施工地点)5.3合同履行方式乙方应按照合同约定,按照施工方案进行施工,确保施工安全和工程质量。六、合同的生效和终止6.1生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)合同期限届满;(2)合同约定的施工任务完成;(3)因不可抗力导致合同无法履行;(4)双方协商一致解除合同。6.3终止程序(1)一方提出终止合同,应提前(填写提前期限)书面通知对方;(2)双方协商一致,签订终止合同协议。6.4终止后果(1)合同终止后,双方应按照合同约定,办理工程验收、结算等手续;(2)合同终止后,因合同解除而给对方造成的损失,应由责任方承担。七、费用与支付7.1费用构成(1)施工劳务费:根据工程量清单及市场行情确定。(2)材料费:包括施工所需的原材料、设备、配件等费用。(3)施工机械使用费:包括租赁、维修、折旧等费用。(4)临时设施费:包括施工现场临时设施的建设、使用和维护费用。(5)安全文明施工费:包括安全防护、文明施工所需的各项费用。(6)管理费:包括施工组织、管理、协调等费用。(7)其他费用:包括合同约定以外的其他费用。7.2支付方式(1)乙方应向甲方提交详细的工程量清单及报价单。(2)甲方应在收到乙方提交的工程量清单及报价单后,按约定的比例支付预付款。(3)工程进度款按实际完成工程量及合同约定的比例支付。(4)工程竣工验收合格后,甲方应在15日内支付尾款。7.3支付时间(1)预付款:合同签订后5日内支付。(2)工程进度款:每完成合同约定工程量的20%后支付。(3)尾款:工程竣工验收合格后支付。7.4支付条款(1)甲方应在支付款项前,对乙方提交的工程量清单及报价单进行审核。(2)甲方在支付款项时,应出具支付凭证。(3)乙方应在收到支付款项后,向甲方出具收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按时支付款项,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的千分之五。(2)甲方未按时提供施工条件,导致工程延误,应承担相应的责任。8.2乙方违约(1)乙方未按合同约定完成施工任务,应承担相应的违约责任。(2)乙方未按合同约定保证施工安全,造成安全事故,应承担相应的赔偿责任。8.3赔偿金额和方式(1)违约方应按照合同约定,赔偿守约方因违约行为造成的损失。(2)赔偿金额应包括直接损失和间接损失。九、保密条款9.1保密内容本协议涉及的技术、商业秘密等保密信息。9.2保密期限自本协议签订之日起至合同终止之日止。9.3保密履行方式(1)双方应采取必要的保密措施,确保保密信息的保密性。(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件(1)自然灾害;(2)政府行为;(3)社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方。(2)因不可抗力事件导致合同无法履行,双方应协商解决。10.4不可抗力实例地震、洪水、台风、战争、政府政策调整等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 安全生产责任清单
- 二零二五版2025年度驾校综合设施改造施工合同范本3篇
- 室外消火栓系统概述与室外消防用水量
- 2024年淮北职业技术学院高职单招语文历年参考题库含答案解析
- 《陶罐和铁罐》课件图文
- 二零二五年度艺术壁画粉刷班组服务协议6篇
- 21三体综合征产前诊断
- 《科幻小说赏析与写作》 课件 第1、2章 导论科幻小说赏析与写作的“关键词”;“时间旅行”的历史与未来-《时间机器》
- 2024年泸州医疗器械职业学院高职单招职业适应性测试历年参考题库含答案解析
- 2024年泉州工程职业技术学院高职单招职业技能测验历年参考题库(频考版)含答案解析
- 第二版《高中物理题型笔记》下册
- 人大提案格式范文
- 《那一刻我长大了》五年级语文下册作文12篇
- 南充化工码头管网施工方案(初稿)
- 2023年消防接警员岗位理论知识考试参考题库(浓缩500题)
- GB/T 30285-2013信息安全技术灾难恢复中心建设与运维管理规范
- 鲁滨逊漂流记阅读任务单
- 第一章 运营管理概论1
- 主体结构验收汇报材料T图文并茂
- 管理学原理(南大马工程)
- 过一个有意义的寒假课件
评论
0/150
提交评论