版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度绿色建筑施工合同(GF029)——绿色建筑示范项目合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1项目名称1.2双方单位名称1.3法定代表人或授权代表1.4联系方式1.5合同签订日期2.项目概况2.1项目地点2.2项目规模2.3项目性质2.4项目投资方2.5项目建设方3.绿色建筑要求3.1绿色建筑标准3.2绿色施工要求3.3绿色材料使用3.4绿色施工技术4.施工进度计划4.1施工总工期4.2各阶段工期4.3工期调整及延误责任5.工程质量要求5.1工程质量标准5.2质量检测与验收5.3质量保证措施6.工程价款及支付方式6.1工程价款6.2支付方式6.3付款进度安排6.4逾期付款责任7.合同变更及解除7.1变更条件7.2变更程序7.3解除条件7.4解除程序8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决期限9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿计算方法10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止程序11.其他约定事项11.1保密条款11.2知识产权条款11.3法律适用及管辖12.合同附件12.1设计文件12.2施工图纸12.3其他相关文件13.合同份数及保管13.1合同份数13.2合同保管14.合同签署14.1签署方式14.2签署日期14.3签署地点第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1项目名称:绿色建筑示范项目1.2双方单位名称:1.2.1建设单位:房地产开发有限公司1.2.2施工单位:建筑工程有限公司1.3法定代表人或授权代表:1.3.1建设单位:1.3.2施工单位:1.4联系方式:1.5合同签订日期:2024年4月1日第二条项目概况2.1项目地点:市区路号2.2项目规模:总建筑面积万平方米2.3项目性质:住宅及商业综合体2.4项目投资方:房地产开发有限公司2.5项目建设方:建筑工程有限公司第三条绿色建筑要求3.1绿色建筑标准:按照《绿色建筑评价标准》(GB/T503782014)执行3.2绿色施工要求:3.2.1施工现场环境保护措施3.2.2施工现场节能减排措施3.2.3施工现场废弃物资源化利用措施3.3绿色材料使用:3.3.1优先选用环保型建筑材料3.3.2绿色建材认证要求3.4绿色施工技术:3.4.1采用绿色施工技术方案3.4.2施工过程中对环境的影响进行监测与控制第四条施工进度计划4.1施工总工期:18个月4.2各阶段工期:4.2.1设计阶段:2个月4.2.2施工准备阶段:3个月4.2.3施工阶段:12个月4.2.4竣工验收阶段:1个月4.3工期调整及延误责任:4.3.1任何一方因不可抗力导致工期延误,应提前通知对方,并经双方协商一致后调整工期4.3.2因一方违约导致工期延误,延误责任由违约方承担第五条工程质量要求5.1工程质量标准:符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB503002013)及相关行业标准5.2质量检测与验收:5.2.1施工过程中进行定期质量检测5.2.2竣工验收时进行综合质量验收5.3质量保证措施:5.3.1施工单位设立质量管理体系5.3.2对施工人员进行质量培训5.3.3采用先进的施工工艺和技术第六条工程价款及支付方式6.1工程价款:合同总价款为人民币壹亿元整(¥100,000,000)6.2支付方式:6.2.1预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总价款的10%6.2.2进度款:按工程进度支付,每月支付合同总价款的8%6.2.3验收款:竣工验收合格后支付合同总价款的75%6.2.4结算款:工程竣工结算审计合格后支付合同总价款的15%6.3付款进度安排:详见附件《付款进度表》6.4逾期付款责任:6.4.1建设单位逾期付款,应按每日万分之五向施工单位支付违约金第七条合同变更及解除7.1变更条件:7.1.1合同内容变更7.1.2项目规模、地点等变更7.1.3环保要求、施工技术等变更7.2变更程序:7.2.1变更方提出书面变更申请7.2.2双方协商一致后,签订变更协议7.2.3变更协议作为合同附件7.3解除条件:7.3.1一方违约7.3.2不可抗力7.3.3合同双方协商一致7.4解除程序:7.4.1提出解除合同书面申请7.4.2双方协商一致后,签订解除协议7.4.3解除协议作为合同附件第八条争议解决8.1争议解决方式:双方应通过友好协商解决争议,协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2.1中国国际经济贸易仲裁委员会8.2.2伦敦国际仲裁院8.3争议解决期限:自争议发生之日起,双方应在60日内达成和解或选择争议解决方式。第九条违约责任9.1违约情形:9.1.1施工单位未按合同约定的时间、质量完成工程9.1.2建设单位未按合同约定的时间、金额支付工程款9.1.3双方违反合同约定的保密义务9.1.4其他违反合同约定的行为9.2违约责任承担:9.2.1违约方应承担由此造成的损失,包括但不限于直接经济损失和间接经济损失9.2.2违约方应向守约方支付违约金,违约金按合同总价款的千分之五计算9.3违约赔偿计算方法:9.3.1直接经济损失:实际损失金额9.3.2间接经济损失:因违约造成的预期利益损失第十条合同生效及终止10.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件:10.2.1工程竣工并验收合格10.2.2双方协商一致解除合同10.2.3因不可抗力导致合同无法履行10.3合同终止程序:10.3.1双方应签订合同终止协议10.3.2协议作为合同附件10.3.3双方应办理合同终止手续第十一条其他约定事项11.1保密条款:11.1.1双方对本合同内容以及项目信息负有保密义务11.1.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露11.2知识产权条款:11.2.1项目设计文件、施工图纸等知识产权归建设单位所有11.2.2施工单位不得侵犯建设单位或第三方知识产权11.3法律适用及管辖:11.3.1本合同适用中华人民共和国法律11.3.2合同签订地为合同争议管辖地第十二条合同附件12.1设计文件:包括但不限于项目设计说明书、设计图纸、施工图等12.2施工图纸:包括但不限于结构施工图、设备施工图、安装施工图等12.3其他相关文件:包括但不限于招标文件、投标文件、验收报告等第十三条合同份数及保管13.1合同份数:本合同一式八份,双方各执四份,具有同等法律效力。13.2合同保管:13.2.1建设单位负责保管合同原件13.2.2施工单位负责保管合同副本第十四条合同签署14.1签署方式:本合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。14.2签署日期:2024年4月1日14.3签署地点:市区路号房地产开发有限公司会议室第二部分:第三方介入后的修正第八条(一)第三方介入8.1第三方定义:在本合同中,“第三方”指的是除建设单位(甲方)和施工单位(乙方)之外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构、保险机构、融资机构等。8.2第三方介入的情形:8.2.1甲方或乙方根据项目需要,邀请第三方提供专业服务或协助;8.2.2甲方或乙方在履行合同过程中,因不可抗力或特殊情况,需要第三方介入解决;8.2.3合同约定或双方协商一致,需第三方提供特定服务。8.3第三方介入的程序:8.3.1甲方或乙方应提前向对方通知第三方介入的意向及原因;8.3.2双方协商确定第三方的选择和介入方式;8.3.3甲方或乙方与第三方签订服务协议,明确双方的权利和义务。第九条(二)第三方责任限额9.1第三方责任限额:9.1.1第三方在其服务范围内,因自身原因导致合同无法履行或造成损失的,应承担相应的法律责任;9.1.2第三方责任限额应根据其服务协议中的约定确定,如无约定,按合同总价款的5%计算。9.2第三方责任范围:9.2.1第三方责任范围限于其提供服务的内容,不包括因其服务引起的第三方责任;9.2.2第三方责任不涵盖甲方或乙方违反合同约定的行为。第十条(三)第三方权利义务10.1第三方权利:10.1.1第三方有权根据服务协议要求甲方或乙方提供必要的配合和支持;10.1.2第三方有权要求甲方或乙方支付约定的服务费用。10.2第三方义务:10.2.1第三方应按照服务协议约定,履行其专业服务或协助义务;10.2.2第三方应遵守国家法律法规和行业标准,确保服务质量;10.2.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密。第十一条(四)第三方与其他各方的关系11.1第三方与甲方的关系:11.1.1第三方与甲方的关系基于服务协议,甲方对第三方的服务负责监督和评估;11.1.2甲方有权要求第三方按照合同约定履行服务,并对第三方服务质量承担连带责任。11.2第三方与乙方的关系:11.2.1第三方与乙方的关系基于服务协议,乙方对第三方的服务负责监督和评估;11.2.2乙方有权要求第三方按照合同约定履行服务,并对第三方服务质量承担连带责任。11.3第三方与其他各方的关系划分:11.3.1第三方与其他各方之间的关系由各自的服务协议或合同约定;11.3.2第三方在履行服务过程中,应尊重其他各方的合法权益,不得损害他人利益。第十二条(五)第三方介入的合同变更12.1甲方或乙方根据项目需要,需变更第三方介入的情形或方式时,应提前通知对方,并经双方协商一致后,签订补充协议。12.2第三方介入的合同变更,不影响原合同其他条款的效力。第十三条(六)第三方介入的争议解决13.1第三方介入产生的争议,应通过友好协商解决;13.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼或选择争议解决机构。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件详细要求:包含项目设计说明书、设计图纸、施工图、材料清单、设备清单等,所有文件均需符合国家相关标准和规范。说明:设计文件是施工的重要依据,需确保其完整性和准确性。2.施工图纸详细要求:包含结构施工图、设备施工图、安装施工图、电气施工图等,所有图纸需清晰、准确、完整。说明:施工图纸是施工过程中的指导文件,对施工质量至关重要。3.验收报告详细要求:包括工程验收记录、质量检测报告、安全评估报告等,所有报告需真实、有效。说明:验收报告是工程验收合格的重要凭证,需确保其真实性和有效性。4.招标文件详细要求:包含招标公告、招标文件、投标文件等,所有文件需符合国家招标投标法律法规。说明:招标文件是项目招标的重要依据,需确保其合法性和规范性。5.投标文件详细要求:包含投标书、技术方案、施工组织设计等,所有文件需符合招标文件要求。说明:投标文件是投标人参与项目竞标的重要文件,需确保其完整性和竞争力。6.合同附件详细要求:包括合同变更协议、补充协议、会议纪要等,所有附件需与合同内容一致。说明:合同附件是合同的重要组成部分,需确保其合法性和有效性。7.付款进度表详细要求:明确工程进度与付款进度之间的关系,确保付款的合理性和及时性。8.其他相关文件详细要求:包括环保评估报告、安全评估报告、施工许可证等,所有文件需符合国家相关法律法规。说明:其他相关文件是项目执行过程中可能涉及的重要文件,需确保其合法性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.施工单位未按合同约定的时间、质量完成工程责任认定标准:根据工程延误的天数和合同总价款的一定比例计算违约金。示例:若施工单位延误工期30天,则应支付合同总价款1%的违约金。2.建设单位未按合同约定的时间、金额支付工程款责任认定标准:根据逾期付款的天数和逾期付款金额的一定比例计算违约金。示例:若建设单位逾期付款30天,则应支付逾期付款金额0.5%的违约金。3.施工单位使用不合格材料或设备责任认定标准:根据不合格材料或设备的价值和合同总价款的一定比例计算赔偿金。示例:若施工单位使用价值10万元的不合格材料,则应支付合同总价款0.5%的赔偿金。4.建设单位擅自变更设计或施工方案责任认定标准:根据变更造成的损失和合同总价款的一定比例计算赔偿金。示例:若变更造成损失20万元,则应支付合同总价款1%的赔偿金。5.第三方服务未达到合同约定标准责任认定标准:根据第三方服务未达到标准造成的损失和合同总价款的一定比例计算赔偿金。示例:若第三方服务未达到标准造成损失15万元,则应支付合同总价款0.75%的赔偿金。全文完。2024年度绿色建筑施工合同(GF029)——绿色建筑示范项目合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同签订地点5.合同双方基本信息二、项目背景1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目业主5.项目承包商三、合同标的及内容1.绿色建筑施工范围2.绿色建筑材料及设备3.绿色建筑技术要求4.绿色建筑验收标准5.绿色建筑运行维护四、合同履行及工期1.工期安排2.进度款支付3.合同延期及违约责任4.合同变更及调整五、工程质量及验收1.工程质量标准2.工程验收程序3.工程验收标准4.工程质量保修六、绿色建筑技术指标1.节能减排指标2.资源循环利用指标3.室内环境质量指标4.建筑材料环保指标七、合同价款及支付1.合同价款总额2.工程款支付方式3.逾期付款违约责任4.预付款及进度款比例八、合同解除及终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除程序4.合同终止程序九、违约责任1.违约责任承担方式2.违约责任承担范围3.违约金计算方法4.违约金支付方式十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用十一、其他约定事项1.保密条款2.合同附件3.不可抗力条款4.合同生效及解除十二、合同附件1.项目设计文件2.绿色建筑评价标准3.工程量清单4.合同签订文件十三、合同签订及生效1.合同签订程序2.合同生效条件3.合同备案4.合同变更及补充十四、合同解除及终止后的处理1.合同解除后的财产处理2.合同终止后的财产处理3.合同解除及终止后的债权债务处理4.合同解除及终止后的其他处理事项合同编号GF029一、合同概述1.合同名称:2024年度绿色建筑施工合同(GF029)2.合同编号:GF0293.合同签订日期:2024年3月1日4.合同签订地点:北京市5.合同双方基本信息:甲方(业主):北京绿色建筑有限公司乙方(承包商):北京绿色建筑科技有限公司二、项目背景1.项目名称:绿色住宅小区2.项目地点:北京市区3.项目规模:占地面积10万平方米,建筑面积20万平方米4.项目业主:北京绿色建筑有限公司5.项目承包商:北京绿色建筑科技有限公司三、合同标的及内容1.绿色建筑施工范围:包括主体结构、装饰装修、设备安装、室外工程等2.绿色建筑材料及设备:采用节能、环保、可再生的建筑材料及设备3.绿色建筑技术要求:符合国家绿色建筑标准及相关技术规范4.绿色建筑验收标准:按照《绿色建筑评价标准》进行验收5.绿色建筑运行维护:提供绿色建筑运行维护方案及服务四、合同履行及工期1.工期安排:合同工期为18个月,自合同生效之日起计算2.进度款支付:按照工程进度分期支付,每季度支付一次3.合同延期及违约责任:因甲方原因导致工期延期,乙方有权要求赔偿4.合同变更及调整:任何合同变更需经双方协商一致,并签署书面文件五、工程质量及验收1.工程质量标准:符合国家及行业相关质量标准2.工程验收程序:分阶段验收,包括隐蔽工程验收、中间验收和竣工验收3.工程验收标准:按照《建筑工程施工质量验收统一标准》进行验收4.工程质量保修:提供不少于5年的工程质量保修服务六、绿色建筑技术指标1.节能减排指标:建筑能耗降低20%,减少碳排放30%2.资源循环利用指标:建筑垃圾回收利用率不低于30%3.室内环境质量指标:室内空气质量达到国家一类标准4.建筑材料环保指标:建筑材料中有害物质含量符合国家标准七、合同价款及支付1.合同价款总额:人民币伍仟万元整(¥50,000,000)2.工程款支付方式:按照工程进度分期支付,每季度支付一次3.逾期付款违约责任:逾期付款按每日万分之五支付违约金4.预付款及进度款比例:预付款为合同价款的10%,进度款为已完工程量的70%八、合同解除及终止1.合同解除条件:甲方严重违约,经乙方催告后仍未履行乙方严重违约,经甲方催告后仍未履行发生不可抗力事件,且双方协商一致解除合同2.合同终止条件:工程按合同约定全部完成并通过验收双方协商一致终止合同3.合同解除程序:提出解除合同的方应书面通知对方双方应尽快协商解决合同解除后的相关问题4.合同终止程序:双方应签署合同终止协议合同终止后,双方应办理相关手续,结清款项九、违约责任1.违约责任承担方式:支付违约金恢复履行合同赔偿损失2.违约责任承担范围:工程质量、进度、安全等方面的违约付款、交货等方面的违约3.违约金计算方法:违约金按合同金额的一定比例计算4.违约金支付方式:在合同约定的时间内支付十、争议解决1.争议解决方式:协商解决仲裁诉讼2.争议解决机构:甲方所在地仲裁委员会3.争议解决程序:双方应在争议发生后30日内提出解决请求4.争议解决费用:由败诉方承担十一、其他约定事项1.保密条款:双方应对合同内容保密,未经对方同意不得向第三方泄露2.合同附件:项目设计文件绿色建筑评价标准工程量清单合同签订文件3.不可抗力条款:因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任4.合同生效及解除:合同自双方签字盖章之日起生效合同解除需按第八章约定程序进行十二、合同附件1.项目设计文件2.绿色建筑评价标准3.工程量清单4.合同签订文件十三、合同签订及生效1.合同签订程序:双方代表签字盖章合同副本双方各执一份2.合同生效条件:双方代表签字盖章合同内容符合法律法规3.合同备案:合同签订后30日内向相关部门备案4.合同变更及补充:变更或补充内容需经双方协商一致,并签署书面文件十四、合同解除及终止后的处理1.合同解除后的财产处理:双方应按照合同约定处理相关财产2.合同终止后的财产处理:双方应按照合同约定处理相关财产3.合同解除及终止后的债权债务处理:双方应结清所有债权债务4.合同解除及终止后的其他处理事项:双方应办理相关手续,确保合同解除或终止后的权益得到保障甲方(业主):北京绿色建筑有限公司代表签名:____________________日期:____________________乙方(承包商):北京绿色建筑科技有限公司代表签名:____________________日期:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.甲方主导权条款说明:在项目实施过程中,甲方拥有对项目总体方向、重大决策的主导权。内容:甲方有权决定项目的设计方案、施工工艺、材料选择等重大事项,乙方应严格按照甲方的要求执行。2.甲方监督权条款说明:甲方有权对乙方施工过程进行监督,确保项目质量、进度和绿色建筑标准的执行。内容:甲方应设立项目监督小组,对乙方施工过程中的质量、进度、安全、环保等方面进行监督检查,乙方应予以配合。3.甲方协调权条款说明:甲方负责协调项目涉及的各方关系,确保项目顺利进行。内容:甲方应协调与政府、设计单位、监理单位、供应商等各方的关系,解决项目实施过程中出现的问题。4.甲方付款条件条款说明:甲方在项目实施过程中,根据工程进度支付相应款项。内容:甲方按照合同约定,在工程各阶段完成后,根据监理单位确认的工程量,支付相应款项。5.甲方变更权条款说明:甲方有权根据项目实际情况,对合同内容进行变更。内容:甲方应在变更前通知乙方,双方协商一致后,签署书面变更协议。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:1.乙方主导权条款说明:在项目实施过程中,乙方拥有对施工细节、技术方案的主导权。内容:乙方负责制定详细的施工方案、技术规范,并对施工过程中的技术问题负责。2.乙方施工权条款说明:乙方有权根据合同约定,自主选择施工方法、施工队伍。内容:乙方在确保工程质量、安全的前提下,有权自主选择施工队伍和施工方法。3.乙方进度管理权条款说明:乙方负责制定项目进度计划,并对进度进行管理。内容:乙方应按照合同约定的时间节点,制定项目进度计划,并及时向甲方报告进度情况。4.乙方质量保证权条款说明:乙方对施工质量负责,确保达到合同约定的质量标准。内容:乙方应建立完善的质量管理体系,对施工过程中发现的质量问题及时整改。5.乙方材料采购权条款说明:乙方有权根据项目需求,采购所需的建筑材料和设备。内容:乙方在确保材料质量、价格合理的前提下,有权自主选择材料供应商。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:1.中介机构职责条款说明:第三方中介机构负责对项目进行评估、监督和管理。内容:中介机构应按照合同约定,对项目进行定期评估,确保项目符合绿色建筑标准。2.中介机构费用条款说明:中介机构的服务费用由双方协商确定。内容:中介机构的服务费用应在合同中明确约定,并在项目实施过程中按约定支付。3.中介机构报告条款说明:中介机构应定期向甲方和乙方提交项目评估报告。内容:中介机构应在项目实施过程中,定期向甲方和乙方提交项目评估报告,报告内容包括项目进度、质量、安全、环保等方面。4.中介机构变更条款说明:如需更换中介机构,应经甲方和乙方协商一致。内容:如需更换中介机构,双方应协商一致,并签署书面变更协议。5.中介机构责任条款说明:中介机构应承担相应的责任,确保项目顺利进行。内容:中介机构应按照合同约定,履行其职责,对因自身原因导致的项目延误、质量问题等承担相应责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.项目设计文件2.绿色建筑评价标准3.工程量清单4.合同签订文件5.甲方和乙方代表身份证明文件6.甲方付款凭证7.乙方收款凭证8.项目进度报告9.项目质量验收报告10.项目安全验收报告11.项目环保验收报告12.中介机构评估报告13.合同变更协议14.合同解除协议15.其他相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款乙方未按合同约定完成工程进度乙方未按合同约定达到工程质量标准乙方未按合同约定使用绿色建筑材料和设备双方未按合同约定履行保密义务2.违约行为认定:甲方未支付工程款,经催告后仍不支付,视为违约工程质量不符合合同约定标准,经验收不合格,视为违约乙方使用不符合绿色建筑标准的材料,经甲方或中介机构检测,视为违约双方泄露合同内容或项目信息,经对方确认,视为违约三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等。2.违约责任:指合同一方未履行合同义务或履行不符合合同约定时,应承担的法律责任。3.仲裁:指双方在争议发生前或发生后,约定将争议提交仲裁机构进行裁决。4.诉讼:指一方当事人因另一方当事人的违约行为,向人民法院提起诉讼,请求法院判决解决争议。5.质量标准:指对产品或工程在质量上应达到的要求和规定。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方资金周转困难,无法按时支付工程款。解决办法:双方协商延长付款期限或采取分期付款方式。2.问题:乙方施工进度滞后,影响项目整体进度。解决办法:乙方制定赶工计划,甲方提供必要的支持。3.问题:工程质量不符合合同约定标准。解决办法:乙方整改不合格工程,直至达到合同标准。4.问题:绿色建筑材料和设备供应不及时。解决办法:乙方提前做好采购计划,确保材料供应。五、所有应用场景:1.绿色建筑施工项目2.绿色建筑示范项目3.政府主导的绿色建筑项目4.企业自建的绿色建筑项目5.住宅、商业、公共建筑等绿色建筑类型的项目6.新建、改建、扩建的绿色建筑项目全文完。2024年度绿色建筑施工合同(GF029)——绿色建筑示范项目合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方:2.乙方:3.其他相关方:二、合同前言2.1背景为响应国家绿色建筑发展战略,提高建筑行业环保水平,甲方决定实施绿色建筑示范项目。为确保项目顺利进行,甲方与乙方经友好协商,签订本合同。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在绿色建筑示范项目中的权利、义务和责任,确保项目按照绿色建筑标准实施,提高建筑行业环保水平。三、定义与解释3.1专业术语(1)绿色建筑:指在建筑全生命周期内,采用节能、环保、低碳、健康的设计理念和技术,实现资源节约、环境保护、生态平衡的建筑。(2)绿色建筑示范项目:指按照国家绿色建筑标准,通过技术创新、节能减排、生态保护等措施,实现绿色建筑目标的项目。3.2关键词解释(1)绿色施工:指在施工过程中,采用环保、节能、低碳的施工技术,减少对环境的影响。(2)节能减排:指通过技术手段和管理措施,降低能源消耗和污染物排放。(3)生态保护:指在项目实施过程中,保护生态环境,实现可持续发展。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照绿色建筑标准进行施工,确保项目达到绿色建筑目标。(2)甲方有权监督乙方施工过程中的环保、节能、低碳措施实施情况。(3)甲方有权要求乙方对违反合同约定的行为进行整改。4.2乙方的权利和义务(1)乙方有权要求甲方提供绿色建筑示范项目相关资料和设计文件。(2)乙方有权要求甲方对施工过程中的环保、节能、低碳措施提供支持。(3)乙方应按照绿色建筑标准进行施工,确保项目达到绿色建筑目标。五、履行条款5.1合同履行时间5.2合同履行地点5.3合同履行方式甲乙双方应按照国家绿色建筑标准,共同推进绿色建筑示范项目实施。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)合同履行完毕;(2)合同约定的终止条件成就;(3)双方协商一致解除合同。6.3终止程序(1)一方提出终止合同,应书面通知另一方;(2)另一方在接到通知后,应予以确认;(3)双方协商确定终止合同的具体事宜。6.4终止后果(1)合同终止后,甲乙双方应按照约定进行工程结算;(2)合同终止后,双方应按照国家相关法律法规和本合同约定处理遗留问题。七、费用与支付7.1费用构成(1)设计费用:包括绿色建筑设计方案、施工图设计等费用。(2)材料费用:包括符合绿色建筑标准的建筑材料、设备、构件等费用。(3)施工费用:包括人工费、机械使用费、施工管理费等费用。(4)监理费用:包括对绿色建筑施工过程进行监督、检查、验收等费用。(5)其他费用:包括合同约定范围内的其他费用。7.2支付方式(1)设计费用:在设计方案提交后,支付设计费用的50%;(2)材料费用:在材料采购合同签订后,支付材料费用的30%;(3)施工费用:在工程进度达到合同约定节点后,支付施工费用的80%;(4)监理费用:在监理服务开始后,支付监理费用的50%;(5)其他费用:按照合同约定的时间和比例支付。7.3支付时间(1)设计费用:在设计方案提交后30日内支付;(2)材料费用:在材料采购合同签订后30日内支付;(3)施工费用:在工程进度达到合同约定节点后30日内支付;(4)监理费用:在监理服务开始后30日内支付;(5)其他费用:按照合同约定的时间和比例支付。7.4支付条款(1)甲方支付费用时,应按照本合同约定的支付方式和时间进行支付;(2)乙方应在收到甲方支付的费用后,提供相应的发票或收据;(3)如甲方未按时支付费用,乙方有权暂停施工或提供的服务,并要求甲方支付逾期付款的利息。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按时支付费用,应向乙方支付违约金,违约金按未支付费用总额的千分之五计算;(2)甲方未按照合同约定提供设计文件或相关资料,应承担相应的责任。8.2乙方违约(1)乙方未按时完成设计或施工任务,应向甲方支付违约金,违约金按合同约定工程进度款的千分之五计算;(2)乙方未按照绿色建筑标准进行施工,应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式(1)违约方应按照合同约定向守约方支付违约金;(2)违约方应赔偿因违约行为给对方造成的损失;(3)赔偿金额和方式由双方协商确定,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容(1)甲方和乙方的商业秘密;(2)绿色建筑施工过程中的技术秘密;(3)合同签订及履行过程中的商业信息。9.2保密期限本合同项下的保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式(1)双方应采取合理措施保护保密内容;(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容;(3)保密义务不因合同终止而终止。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所指的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害;(2)战争、罢工、骚乱等社会异常事件;(3)政府政策调整、法律法规变更等政府行为。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方;(2)在不可抗力事件持续期间,双方应协商解决合同履行问题;(3)如不可抗力事件导致合同无法履行,双方可根据实际情况协商解除合同。10.4不可抗力实例(1)地震导致施工现场损坏,无法继续施工;(2)政府政策调整,导致绿色建筑标准发生变化;(3)战争爆发,导致项目无法正常进行。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。11.2调解、仲裁或诉讼如协商不成,双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或提交双方同意的仲裁机构进行仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让或以其他方式处分其在本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、商业秘密等特殊事项;(2)合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对绿色建筑示范项目的最终验收权;(2)乙方保留对甲方提供的资料和信息的保密权。13.2特殊权力保留(1)在合同履行期间,任何一方不得擅自变更合同主体;(2)未经对方同意,任何一方不得将合同权利和义务转让给第三方。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)合同的修改和补充应经甲乙双方协商一致;(2)修改和补充的书面文件作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力合同的修改和补充自双方签字盖章之日起生效,对甲乙双方具有约束力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲方应协助乙方解决施工过程中的相关问题;(2)乙方应按照甲方要求,提供必要的施工条件。15.2协作与配合方式(1)定期召开会议,沟通项目进展;(2)及时解决施工过程中的争议;(3)共同遵守合同约定。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于绿色建筑示范项目的完整协议,任何口头承诺或书面文件对本合同内容不构成补充或修改。16.3增减条款(1)本合同条款的增减,应经甲乙双方协商一致;(2)未经双方同意,任何一方不得单方面增减合同条款。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表:(签字)日期:(年月日)乙方(盖章):代表:(签字)日期:(年月日)附件及其他说明解释一、附件列表:1.绿色建筑设计方案及施工图设计文件2.材料采购合同3.绿色建筑施工合同4.监理服务合同5.保密协议6.争议
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年中国广告笔记本市场调查研究报告
- 2025至2030年中国雾化(负离子)装饰灯数据监测研究报告
- 2025至2030年中国谷氨酰胺胶囊数据监测研究报告
- 2025至2030年中国土壤固化剂数据监测研究报告
- 2025版附期限个人购房按揭贷款合同书(2025年度)3篇
- 模板工程试题及答案
- 保暖手套捐赠合同
- 河南省住宅公房出租合同
- 船员培训专项协议范本
- 歌手艺人经纪合同
- 2024年苏州工业园区服务外包职业学院高职单招职业适应性测试历年参考题库含答案解析
- 人教版初中语文2022-2024年三年中考真题汇编-学生版-专题08 古诗词名篇名句默写
- 2024-2025学年人教版(2024)七年级(上)数学寒假作业(十二)
- 山西粤电能源有限公司招聘笔试冲刺题2025
- ESG表现对企业财务绩效的影响研究
- 医疗行业软件系统应急预案
- 使用错误评估报告(可用性工程)模版
- 《精密板料矫平机 第2部分:技术规范》
- 2023-2024年同等学力经济学综合真题及参考答案
- 农村集体土地使用权转让协议
- 2024年高考全国甲卷英语试卷(含答案)
评论
0/150
提交评论