2025版公共设施监理合同延期补充协议参考范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME本合同目录一览1.协议概述1.1协议签订背景1.2协议目的和原则1.3协议适用范围2.延期原因及依据2.1延期原因描述2.2延期依据说明2.3延期影响分析3.延期期限及计算方法3.1延期期限确定3.2延期期限计算方法3.3延期期限起始和结束日期4.工程进度调整4.1工程进度计划调整4.2工程进度调整方案4.3工程进度调整的审批程序5.工程费用调整5.1工程费用调整原则5.2工程费用调整计算方法5.3工程费用调整审批程序6.质量保证措施6.1质量保证体系6.2质量检查制度6.3质量问题处理程序7.安全生产责任7.1安全生产责任主体7.2安全生产管理制度7.3安全生产事故处理程序8.监理服务内容调整8.1监理服务内容变更说明8.2监理服务内容变更范围8.3监理服务内容变更实施程序9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决期限10.违约责任10.1违约责任认定10.2违约责任承担10.3违约责任赔偿标准11.协议生效及终止11.1协议生效条件11.2协议终止条件11.3协议终止程序12.其他约定事项12.1保密条款12.2合同附件12.3合同解释和适用法律13.协议签署及生效日期13.1协议签署主体13.2协议签署日期13.3协议生效日期14.协议附件第一部分：合同如下：1.协议概述1.1协议签订背景本协议双方为甲方（公共设施项目业主）和乙方（公共设施项目监理单位）。鉴于甲方项目工期原定于2024年3月31日竣工，现因乙方原因导致工期延误，经双方友好协商，特签订本协议。1.2协议目的和原则本协议旨在明确因乙方原因导致工期延误的具体原因、延期期限、工程费用调整、质量保证措施、安全生产责任、监理服务内容调整等内容，确保项目按时、保质、安全地完成。1.3协议适用范围本协议适用于2024年3月31日前甲方与乙方签订的《公共设施监理合同》中因乙方原因导致的工期延误情况。2.延期原因及依据2.1延期原因描述（1）监理人员配备不足，导致监理工作进度滞后；（2）监理设备维护不及时，影响监理工作正常进行；（3）对项目设计变更响应不及时，导致施工进度延误。2.2延期依据说明本协议延期依据《中华人民共和国合同法》第一百二十一条及《建设工程质量管理条例》相关规定。2.3延期影响分析工期延误将导致项目进度滞后，影响甲方利益，同时增加乙方监理费用。3.延期期限及计算方法3.1延期期限确定经双方协商，同意将工期延误期限延长至2024年6月30日。3.2延期期限计算方法延期期限自原合同工期截止日期起计算，至本协议约定的延期期限结束日期止。4.工程进度调整4.1工程进度计划调整乙方应根据实际情况，对原工程进度计划进行合理调整，确保项目按新工期完成。4.2工程进度调整方案乙方应制定详细的工程进度调整方案，包括施工组织设计、进度安排、资源调配等内容，并报甲方审批。4.3工程进度调整的审批程序乙方将工程进度调整方案提交甲方，甲方应在收到方案后5个工作日内给予批准或提出修改意见。5.工程费用调整5.1工程费用调整原则工程费用调整应遵循公平、合理、透明的原则，确保项目总成本控制在合理范围内。5.2工程费用调整计算方法工程费用调整计算方法如下：（1）因工期延误导致的监理人员加班费用，按原合同约定的加班费标准计算；（2）因工期延误导致的监理设备维护费用，按实际发生费用计算；（3）因工期延误导致的监理服务内容调整费用，按实际发生费用计算。5.3工程费用调整审批程序乙方将工程费用调整方案提交甲方，甲方应在收到方案后5个工作日内给予批准或提出修改意见。6.质量保证措施6.1质量保证体系乙方应建立健全质量保证体系，确保项目质量符合国家相关标准和要求。6.2质量检查制度乙方应严格执行质量检查制度，定期对施工过程进行检查，发现问题及时处理。6.3质量问题处理程序乙方在发现质量问题后，应立即采取措施进行整改，并向甲方报告处理情况。8.争议解决8.1争议解决方式本协议履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序争议发生后，双方应将争议事项及已采取的协商措施及时通知对方，并在收到对方通知之日起30日内进行协商。如协商未果，任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。8.3争议解决期限自争议发生之日起，双方应在3个月内通过协商解决争议。如协商不成，任何一方均可向人民法院提起诉讼。9.违约责任9.1违约责任认定如乙方未按本协议约定履行监理职责，导致项目工期延误、质量不合格或安全事故发生，乙方应承担相应的违约责任。9.2违约责任承担（1）因工期延误导致的甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任；（2）因质量不合格导致的返工、维修等费用，由乙方承担；（3）因安全事故导致的损失，乙方应承担相应的赔偿责任。9.3违约责任赔偿标准违约责任赔偿标准按照国家相关法律法规及行业标准执行。10.协议生效及终止10.1协议生效条件本协议经双方代表签字盖章后生效。10.2协议终止条件（1）本协议约定的延期期限届满；（2）双方协商一致解除本协议；（3）因不可抗力导致本协议无法履行。10.3协议终止程序协议终止前，双方应就终止后的相关事宜进行协商，达成一致意见后，签订终止协议。11.其他约定事项11.1保密条款双方对本协议内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。11.2合同附件（1）原《公共设施监理合同》；（2）工程进度计划；（3）工程费用调整方案；（4）质量保证措施；（5）安全生产责任制度。11.3合同解释和适用法律本协议的解释和适用法律以中华人民共和国法律为准。12.协议签署及生效日期12.1协议签署主体本协议由甲方和乙方授权代表签字盖章。12.2协议签署日期本协议签署日期为2024年4月15日。12.3协议生效日期本协议自双方代表签字盖章之日起生效。13.协议附件13.1附件一：原《公共设施监理合同》13.2附件二：工程进度计划13.3附件三：工程费用调整方案13.4附件四：质量保证措施13.5附件五：安全生产责任制度14.特别声明本协议为原《公共设施监理合同》的延期补充协议，不影响原合同的效力。双方应严格按照本协议约定的内容履行各自义务。第二部分：第三方介入后的修正8.第三方介入8.1第三方定义在本协议中，“第三方”指除甲方、乙方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于咨询机构、鉴定机构、调解机构、仲裁机构等。8.2第三方介入条件8.2.1争议解决当甲方与乙方之间发生争议，经协商无法达成一致时，任何一方均可邀请第三方介入协助解决。8.2.2技术鉴定在工程质量、安全等方面存在疑问时，经双方同意，可邀请第三方进行技术鉴定。8.2.3合同履行监督为确保合同履行，双方可邀请第三方对合同履行情况进行监督。8.3第三方介入程序8.3.1介入申请任何一方提出第三方介入申请时，应向对方书面提出，并说明介入原因和预期目标。8.3.2第三方选择双方应共同协商选择合适的第三方，并确保第三方具备相应的资质和能力。8.3.3第三方介入协议双方与第三方签订《第三方介入协议》，明确第三方的责任、权利和义务。9.甲乙方增加的额外条款及说明9.1第三方责任9.1.1责任范围第三方在本协议中的责任范围限于其专业领域，不包括甲方与乙方之间的合同责任。9.1.2责任限额第三方在本协议中的责任限额由双方在《第三方介入协议》中约定，但不得超过其注册资本或合同约定的最高赔偿限额。9.1.3责任承担第三方在履行职责过程中发生的任何损失，由其自行承担。9.2第三方权利9.2.1独立判断权第三方在履行职责时，有权独立判断并作出决策，不受甲方或乙方的影响。9.2.2信息获取权第三方有权获取与履行职责相关的必要信息，包括但不限于项目资料、合同文件等。9.3第三方义务9.3.1保密义务第三方对本协议内容及介入过程中获取的信息负有保密义务，未经甲方或乙方同意，不得向任何第三方泄露。9.3.2履职义务第三方应按照《第三方介入协议》约定，认真履行职责，确保工作质量。10.第三方与其他各方的划分说明10.1第三方与甲方第三方与甲方之间的关系基于《第三方介入协议》，甲方对第三方的行为承担责任。10.2第三方与乙方第三方与乙方之间的关系基于《第三方介入协议》，乙方对第三方的行为承担责任。10.3第三方与其他第三方第三方与其他第三方之间的关系由各自签订的协议约定，相互之间不承担连带责任。11.第三方责任限额的明确11.1责任限额约定在《第三方介入协议》中，甲乙双方应明确第三方的责任限额，包括但不限于：（1）因第三方原因导致甲方或乙方损失的最高赔偿限额；（2）因第三方原因导致项目进度延误的赔偿限额；（3）因第三方原因导致工程质量问题的赔偿限额。11.2责任限额的调整如第三方责任限额不足以覆盖可能发生的损失，甲乙双方可协商调整责任限额，并在《第三方介入协议》中予以明确。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：原《公共设施监理合同》详细要求：包含合同双方的基本信息、监理服务内容、工期、费用、质量要求、违约责任等条款。说明：原合同是本协议的基础，附件一应保持完整。2.附件二：工程进度计划详细要求：包括项目总体进度计划、分阶段进度计划、关键节点计划等。说明：工程进度计划是调整工期和费用的重要依据。3.附件三：工程费用调整方案详细要求：包括工期延误导致的费用增加、费用调整的计算方法、审批程序等。说明：费用调整方案是确保项目成本控制的重要文件。4.附件四：质量保证措施详细要求：包括质量管理体系、质量控制点、质量检查制度等。说明：质量保证措施是确保工程质量达标的关键。5.附件五：安全生产责任制度详细要求：包括安全生产组织机构、安全管理制度、安全事故处理程序等。说明：安全生产责任制度是保障施工安全的重要文件。6.附件六：第三方介入协议详细要求：包括第三方介入的条件、程序、责任、权利和义务等。说明：第三方介入协议是确保第三方职责明确、责任分清的重要文件。7.附件七：争议解决协议详细要求：包括争议解决的方式、程序、期限等。说明：争议解决协议是解决合同履行过程中争议的重要文件。8.附件八：保密协议详细要求：包括保密信息的内容、保密期限、违约责任等。说明：保密协议是保护双方商业秘密的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按约定时间完成监理工作。责任认定标准：根据合同约定的工期延误赔偿标准，乙方应赔偿甲方因工期延误造成的损失。示例说明：若乙方未按约定时间完成监理工作，导致项目延期一个月，乙方应赔偿甲方因延期造成的损失。2.违约行为：乙方未按约定标准提供监理服务。责任认定标准：根据合同约定的质量标准，乙方应承担因服务质量问题导致的返工、维修等费用。示例说明：若乙方提供的监理服务导致工程质量不合格，乙方应承担返工、维修等费用。3.违约行为：乙方未按约定时间完成技术鉴定。责任认定标准：根据合同约定，乙方应承担因技术鉴定延误造成的损失。示例说明：若乙方未按约定时间完成技术鉴定，导致项目进度延误，乙方应赔偿甲方因延误造成的损失。4.违约行为：第三方泄露保密信息。责任认定标准：根据保密协议，第三方应承担因泄露保密信息造成的损失。示例说明：若第三方泄露保密信息，给甲方造成经济损失，第三方应赔偿甲方损失。全文完。合同目录第一章协议概述1.1协议背景1.2协议目的1.3协议依据1.4协议有效期1.5协议适用范围1.6协议双方第二章延期原因及理由2.1延期原因说明2.2延期理由阐述2.3延期对工程的影响分析2.4延期对合同履行的影响2.5延期对双方权益的影响第三章延期期限及计算3.1延期期限确定3.2延期期限计算方法3.3延期期限起始日3.4延期期限终止日3.5延期期限顺延条件第四章工程进度调整4.1工程进度调整原则4.2工程进度调整方法4.3工程进度调整审批流程4.4工程进度调整后的计划4.5工程进度调整后的责任第五章费用调整及支付5.1费用调整原则5.2费用调整计算方法5.3费用调整审批流程5.4费用调整后的支付方式5.5费用调整后的支付期限5.6费用调整后的争议解决第六章质量控制与验收6.1质量控制要求6.2质量验收标准6.3质量验收程序6.4质量问题处理6.5质量责任划分第七章风险责任承担7.1风险识别与评估7.2风险责任划分7.3风险处理措施7.4风险赔偿及补偿7.5风险争议解决第八章争议解决机制8.1争议解决原则8.2争议解决方式8.3争议解决机构8.4争议解决程序8.5争议解决费用第九章合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同终止条件9.4合同终止程序9.5合同解除或终止后的责任第十章合同附件及补充条款10.1合同附件10.2补充条款10.3附件及补充条款的效力10.4附件及补充条款的解释第十一章违约责任11.1违约行为认定11.2违约责任承担11.3违约责任赔偿11.4违约责任争议解决第十二章合同生效及变更12.1合同生效条件12.2合同生效日期12.3合同变更程序12.4合同变更后的效力第十三章合同解除及终止后的处理13.1合同解除及终止后的结算13.2合同解除及终止后的资产移交13.3合同解除及终止后的债权债务处理13.4合同解除及终止后的争议解决第十四章其他14.1合同未尽事宜14.2合同解释14.3合同签署14.4合同份数及效力合同编号_________第一章协议概述1.1协议背景本协议签订前，甲方（监理单位）与乙方（业主单位）已签订《2024版公共设施监理合同》，合同编号为_________。由于_________原因，经双方协商一致，同意对合同进行延期。1.2协议目的本协议旨在明确合同延期后的相关事宜，确保工程顺利进行，维护双方的合法权益。1.3协议依据本协议依据《2024版公共设施监理合同》及相关法律法规制定。1.4协议有效期本协议自双方签字盖章之日起生效，至《2024版公共设施监理合同》约定的监理期限终止日止。1.5协议适用范围本协议适用于《2024版公共设施监理合同》约定的监理工作范围及内容。1.6协议双方甲方：_________乙方：_________第二章延期原因及理由2.1延期原因说明本次延期原因如下：_________。2.2延期理由阐述延期理由如下：_________。2.3延期对工程的影响分析2.4延期对合同履行的影响2.5延期对双方权益的影响延期对双方权益的影响如下：_________。第三章延期期限及计算3.1延期期限确定经双方协商一致，本次延期期限为_________个月。3.2延期期限计算方法延期期限自《2024版公共设施监理合同》约定的监理期限终止日起计算。3.3延期期限起始日延期期限起始日为_________。3.4延期期限终止日延期期限终止日为_________。3.5延期期限顺延条件若在延期期限内，因不可抗力或其他原因导致工程进度再次延期，双方可协商一致，对延期期限进行顺延。第四章工程进度调整4.1工程进度调整原则4.2工程进度调整方法工程进度调整方法如下：_________。4.3工程进度调整审批流程工程进度调整需经双方协商一致，并报相关主管部门批准。4.4工程进度调整后的计划工程进度调整后的计划如下：_________。4.5工程进度调整后的责任工程进度调整后的责任划分如下：_________。第五章费用调整及支付5.1费用调整原则5.2费用调整计算方法费用调整计算方法如下：_________。5.3费用调整审批流程费用调整需经双方协商一致，并报相关主管部门批准。5.4费用调整后的支付方式费用调整后的支付方式如下：_________。5.5费用调整后的支付期限费用调整后的支付期限如下：_________。5.6费用调整后的争议解决费用调整后的争议解决如下：_________。第六章质量控制与验收6.1质量控制要求质量控制要求如下：_________。6.2质量验收标准质量验收标准如下：_________。6.3质量验收程序质量验收程序如下：_________。6.4质量问题处理质量问题处理如下：_________。6.5质量责任划分质量责任划分如下：_________。第七章风险责任承担7.1风险识别与评估风险识别与评估如下：_________。7.2风险责任划分风险责任划分如下：_________。7.3风险处理措施风险处理措施如下：_________。7.4风险赔偿及补偿风险赔偿及补偿如下：_________。7.5风险争议解决风险争议解决如下：_________。第八章争议解决机制8.1争议解决原则双方在履行本协议过程中发生的争议，应本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则协商解决。8.2争议解决方式如协商不成，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。8.3争议解决机构双方可约定仲裁委员会作为争议解决机构，按照该仲裁委员会的仲裁规则进行仲裁。8.4争议解决程序争议发生后，双方应在_________日内提出书面争议解决请求。8.5争议解决费用争议解决费用由败诉方承担，除非仲裁机构或法院另有判决。第九章合同解除及终止9.1合同解除条件（1）一方严重违约，另一方给予警告后仍未纠正；（2）发生不可抗力事件，致使本协议无法履行；（3）双方协商一致解除本协议。9.2合同解除程序合同解除应书面通知对方，并自通知发出之日起生效。9.3合同终止条件合同履行完毕或达到终止条件时，本协议自行终止。9.4合同终止程序合同终止应进行结算和资产移交，并书面通知对方。9.5合同解除或终止后的责任合同解除或终止后，双方应按照本协议约定处理剩余事宜，包括但不限于结算、资产移交、债权债务处理等。第十章合同附件及补充条款10.1合同附件（1）合同双方的身份证明文件；（2）工程相关资料；（3）其他与本协议履行相关的文件。10.2补充条款本协议如有未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。10.3附件及补充条款的效力附件及补充条款是本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。10.4附件及补充条款的解释附件及补充条款的解释应与本协议的解释一致。第十一章违约责任11.1违约行为认定（1）未按约定履行合同义务；（2）违反合同约定造成对方损失；（3）故意隐瞒重要事实或提供虚假信息；（4）其他违反合同约定的行为。11.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.3违约责任赔偿违约责任赔偿的具体数额由双方协商确定，或由仲裁机构或法院判决。11.4违约责任争议解决违约责任争议解决方式参照第八章争议解决机制。第十二章合同生效及变更12.1合同生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。12.2合同生效日期本协议生效日期为_________。12.3合同变更程序合同变更需经双方协商一致，并书面通知对方。12.4合同变更后的效力合同变更后的内容具有同等法律效力。第十三章合同解除及终止后的处理13.1合同解除及终止后的结算合同解除或终止后，双方应进行结算，包括但不限于工程进度款、违约金等。13.2合同解除及终止后的资产移交合同解除或终止后，双方应进行资产移交，包括但不限于设备、材料等。13.3合同解除及终止后的债权债务处理合同解除或终止后，双方应处理剩余的债权债务。13.4合同解除及终止后的争议解决合同解除或终止后的争议解决方式参照第八章争议解决机制。第十四章其他14.1合同未尽事宜本协议未尽事宜，可由双方另行协商解决。14.2合同解释本协议的解释权归合同双方共同享有。14.3合同签署本协议一式_________份，甲乙双方各执_________份，具有同等法律效力。甲方（监理单位）代表签字：____________________乙方（业主单位）代表签字：____________________日期：____________________附件：1.合同双方的身份证明文件2.工程相关资料3.其他与本协议履行相关的文件多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方决定权甲方对本协议的执行享有决定权，包括但不限于工程进度调整、费用调整、争议解决等。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的工作进行监督，确保工程按约定质量和进度进行。1.3甲方报告义务乙方应定期向甲方报告工程进度、费用支出、质量状况等信息。1.4甲方协调义务甲方应协调解决工程实施过程中出现的问题，包括但不限于设计变更、材料供应等。1.5甲方信息保密甲方应对乙方提供的技术、商业等信息予以保密。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方决策权乙方对本协议的执行享有决策权，包括但不限于工程进度调整、费用调整、争议解决等。2.2乙方主导权乙方有权对工程的设计、施工、验收等环节进行主导。2.3乙方报告义务甲方应定期向乙方报告工程进度、费用支出、质量状况等信息。2.4乙方协调义务乙方应协调解决工程实施过程中出现的问题，包括但不限于设计变更、材料供应等。2.5乙方信息保密乙方应对甲方提供的技术、商业等信息予以保密。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介职责第三方中介在本协议中担任协调、监督、评估等角色，具体职责如下：（1）协助双方进行沟通与协调；（2）监督工程进度、质量、费用等；（3）评估工程实施过程中的问题；（4）提供咨询意见。3.2第三方中介费用第三方中介的费用由合同双方按比例承担，具体比例由双方协商确定。3.3第三方中介报告第三方中介应定期向合同双方提交工作报告，包括但不限于工程进度、质量、费用等。3.4第三方中介独立性第三方中介应保持独立性，不得接受任何一方的不当影响。3.5第三方中介更换如第三方中介无法履行职责或存在不当行为，合同双方可协商更换第三方中介。3.6第三方中介保密第三方中介应对合同双方提供的技术、商业等信息予以保密。3.7第三方中介争议解决第三方中介在履行职责过程中发生的争议，参照第八章争议解决机制。3.8第三方中介责任第三方中介在履行职责过程中，因自身原因导致合同双方损失的，应承担相应的责任。3.9第三方中介合同解除如第三方中介严重违约或无法履行职责，合同双方有权解除与其签订的协议。3.10第三方中介终止本协议终止后，第三方中介的职责相应终止。附件及其他补充说明一、附件列表：1.合同双方的身份证明文件2.工程相关资料3.其他与本协议履行相关的文件4.第三方中介的资质证明文件5.第三方中介的保密协议6.合同变更文件7.合同解除文件8.工程进度调整文件9.费用调整文件10.质量验收文件11.争议解决文件12.第三方中介的工作报告二、违约行为及认定：1.违约行为：未按约定履行合同义务。认定：违反合同约定，导致合同无法履行或履行不符合约定。2.违约行为：违反合同约定造成对方损失。认定：因违约行为导致对方遭受经济损失，损失包括直接损失和间接损失。3.违约行为：故意隐瞒重要事实或提供虚假信息。认定：在合同履行过程中，故意隐瞒重要事实或提供虚假信息，影响对方决策。4.违约行为：其他违反合同约定的行为。认定：违反合同约定的任何行为，包括但不限于未按时付款、未按时提交报告等。三、法律名词及解释：1.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。3.违约金：指违约方因违约行为应向守约方支付的赔偿金。4.保密协议：指双方在合同履行过程中，对涉及的技术、商业等信息达成保密的协议。5.资质证明文件：指第三方中介提供的相关资质证明，如营业执照、资质证书等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度滞后。解决办法：调整工程进度计划，明确责任主体，加强监督。2.问题：费用超支。解决办法：重新核算费用，调整预算，控制成本。3.问题：质量问题。解决办法：加强质量控制，及时处理质量问题，确保工程质量。4.问题：争议解决困难。解决办法：通过协商、调解等方式解决争议，必要时寻求仲裁或诉讼。五、所有应用场景：1.公共设施建设项目的监理。2.工程进度、费用、质量的监督。3.第三方中介的引入与协调。4.合同变更、解除的审批与执行。5.争议解决与违约责任的处理。全文完。合同编号_________一、合同主体1.甲方（委托方）：名称：（填写甲方名称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方（监理方）：名称：（填写乙方名称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方：名称：（如有，填写相关方名称）地址：（如有，填写相关方地址）联系人：（如有，填写相关方联系人）联系电话：（如有，填写相关方联系电话）二、合同前言2.1背景2.2目的本协议旨在明确甲方与乙方就主合同延期事宜的权利义务，确保工程顺利进行，保障各方的合法权益。三、定义与解释3.1专业术语1.监理：指乙方在甲方委托的范围内，对公共设施的建设过程进行监督管理，确保工程符合相关法律法规、技术标准和设计要求。2.延期：指在主合同约定的工期基础上，因不可抗力、甲方原因或其他合理原因导致工程延期。3.2关键词解释1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。2.合理原因：指在合同履行过程中，因甲方原因或其他合理原因导致工程延期。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照主合同约定和本协议的约定，履行监理职责。2.甲方应按照约定向乙方支付监理费用。3.甲方应按照约定提供必要的工作条件和资料。4.2乙方的权利和义务1.乙方应按照主合同约定和本协议的约定，履行监理职责。2.乙方有权要求甲方按照约定支付监理费用。3.乙方应配合甲方完成工程延期事宜的相关工作。五、履行条款5.1合同履行时间本协议自双方签字盖章之日起生效，至主合同约定的工期基础上延长的时间止。5.2合同履行地点本协议履行地点为主合同约定的工程所在地。5.3合同履行方式本协议履行方式为主合同约定的监理方式。六、合同的生效和终止6.1生效条件本协议经双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.主合同约定的工期终止；2.双方协商一致解除本协议；3.出现不可抗力，导致本协议无法履行。6.3终止程序1.双方协商一致解除本协议，应书面通知对方；2.出现不可抗力，导致本协议无法履行，应及时向对方报告，并按照相关法律法规进行处理。6.4终止后果1.本协议终止后，双方应按照约定结算监理费用；2.双方应按照约定处理剩余工作。七、费用与支付7.1费用构成1.监理服务费：根据主合同约定，乙方提供监理服务所应收取的费用。2.差旅费：乙方在履行监理职责过程中产生的合理差旅费用。3.其他费用：根据实际情况，经双方协商一致的其他费用。7.2支付方式1.甲方应按照本协议约定的支付方式和时间，向乙方支付监理费用。2.支付方式可采用银行转账、支票或其他双方约定的支付方式。7.3支付时间1.乙方应在每月末提交上月监理工作报告及费用清单。2.甲方应在收到乙方提交的费用清单后的10个工作日内，支付当月监理费用。7.4支付条款1.甲方支付监理费用时，应附上付款凭证，注明付款金额、付款日期和付款用途。2.乙方收到甲方支付的监理费用后，应及时出具收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按约定支付监理费用的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日万分之五计算。2.甲方未按约定提供必要的工作条件和资料，导致工程延期或监理工作无法正常进行的，应承担相应的责任。8.2乙方违约1.乙方未按约定履行监理职责，导致工程出现质量问题的，应承担相应的责任。2.乙方在履行监理职责过程中，因自身原因造成工程延误的，应向甲方支付违约金，违约金按每日万分之五计算。8.3赔偿金额和方式1.违约金的具体金额由双方协商确定，并在本协议中明确。2.赔偿金额的支付方式同监理费用的支付方式。九、保密条款9.1保密内容1.双方在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等。2.任何与本协议有关的信息，包括但不限于合同内容、履行情况等。9.2保密期限1.保密期限自本协议签订之日起至主合同约定的工期终止后三年。9.3保密履行方式1.双方应采取合理的保密措施，确保保密内容的保密性。2.双方未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.战争：战争、军事冲突等。3.政府行为：政府颁布的法律法规、政策调整等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.不可抗力发生时，双方应及时通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。2.不可抗力事件导致工程延期或监理工作无法正常进行的，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.战争：战争、军事冲突等。3.政府行为：政府颁布的法律法规、政策调整等。十一、争议解决11.1协商解决1.双方应友好协商解决本协议履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼1.若协商不成，双方可选择调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。2.调解、仲裁或诉讼地点为本协议签订地。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得转让或以其他方式处分本协议项下的权利和义务。12.2不得转让的情形1.甲方不得将本协议项下的权利和义务转让给第三方。2.乙方不得将本协议项下的权利和义务转让给第三方，但经甲方同意的除外。十三、权利的保留13.1权力保留1.本协议签订后，除非双方另有约定，否则甲方保留对工程项目的最终决策权。13.2特殊权力保留1.在本协议有效期内，甲方保留对乙方监理工作的监督权，包括但不限于对监理人员的资质、工作态度和监理成果的审核。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.双方对本协议的修改和补充，应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力1.本协议的修改和补充作为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的协助和配合，确保本协议的顺利履行。15.2协作与配合方式1.双方应按照约定的方式和时间，及时沟通、协商解决合同履行过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用1.本协议的订立、效力、解释、履行、终止及争议解决均适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性1.本协议构成双方之间关于本协议事项的完整协议，任何一方不得以任何形式对本协议的完整性提出异议。16.3增减条款1.本协议的增减条款，应经双方书面同意，并作为本协议的组成部分。十七、签字、日期、盖章甲方（委托方）：（签字）（盖章）日期：（填写日期）乙方（监理方）：（签字）（盖章）日期：（填写日期）附件：1.《2024版公共设施监理合同》2.其他与本协议有关的文件附件及其他说明解释一、附件列表：1.《2024版公共设施监理合同》2.本合同延期补充协议3.双方协商确定的修改和补充文件4.双方签字盖章的付款凭证5.乙方提交的监理工作报告及费用清单6.任何与本协议有关的文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：甲方未按约定支付监理费用：认定依据为甲方未在约定时间内支付监理费用，且未提供合理理由。甲方未按约定提供必要的工作条件和资料：认定依据为甲方未按合同约定提供或延迟提供工作条件和资料，影响监理工作。2.乙方违约行为及认定：乙方未按约定履行监理职责：认定依据为乙方未按合同约定履行监理职责，导致工程质量问题或工程延误。乙方在履行监理职责过程中，因自身原因造成工程延误：认定依据为乙方未采取有效措施防止或减少工程延误，导致工期延长。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政