2025版数据中心建筑装饰设计与施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版数据中心建筑装饰设计与施工合同本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人1.2双方地址及联系方式1.3合同签订日期及地点第二条项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模及建设内容2.4项目总投资及资金来源2.5项目工期及节点第三条设计要求3.1设计范围及内容3.2设计标准及规范3.3设计成果提交时间及方式3.4设计变更及调整第四条施工要求4.1施工范围及内容4.2施工标准及规范4.3施工进度安排4.4施工现场管理及安全措施第五条工程量清单及合同价格5.1工程量清单编制原则及依据5.2合同价格确定方式及计算方法5.3合同价格调整机制5.4预付款及进度款支付方式第六条设计费及施工费6.1设计费计算及支付方式6.2施工费计算及支付方式6.3设计费及施工费调整机制第七条设计变更及施工调整7.1设计变更申请及审批程序7.2施工调整申请及审批程序7.3设计变更及施工调整费用承担第八条验收及保修8.1验收标准及程序8.2验收不合格的处理8.3保修期限及内容8.4保修责任及费用承担第九条违约责任9.1设计方违约责任9.2施工方违约责任9.3双方违约责任及处理第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用第十一条合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止后的处理第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同生效及终止后的处理第十三条合同附件13.1设计文件13.2施工图纸13.3工程量清单13.4其他相关文件第十四条合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署人员第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人甲方：[甲方全称]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方：[乙方全称]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.2双方地址及联系方式甲方地址：[甲方详细地址]联系方式：[甲方联系电话及电子邮箱]乙方地址：[乙方详细地址]联系方式：[乙方联系电话及电子邮箱]1.3合同签订日期及地点签订日期：[合同签订日期]签订地点：[合同签订地点]第二条项目概况2.1项目名称[项目全称]2.2项目地点[项目具体地址]2.3项目规模及建设内容[项目规模描述，如：总建筑面积、层数等][建设内容描述，如：数据中心机房装修、办公区装修等]2.4项目总投资及资金来源[项目总投资金额][资金来源说明，如：自筹资金、银行贷款等]2.5项目工期及节点[项目总工期][重要节点工期，如：基础工程完工时间、主体结构封顶时间等]第三条设计要求3.1设计范围及内容[设计范围描述，如：室内装饰设计、室外景观设计等][设计内容描述，如：建筑、结构、电气、给排水、暖通等]3.2设计标准及规范[设计标准描述，如：国家相关设计规范、行业标准等]3.3设计成果提交时间及方式[设计成果提交时间][设计成果提交方式，如：电子版、纸质版等]3.4设计变更及调整[设计变更申请流程][设计变更审批权限][设计变更费用承担]第四条施工要求4.1施工范围及内容[施工范围描述，如：装饰装修、水电安装、设备安装等][施工内容描述，如：室内外装修、强弱电布线、消防系统安装等]4.2施工标准及规范[施工标准描述，如：国家相关施工规范、行业标准等]4.3施工进度安排[施工进度计划表]4.4施工现场管理及安全措施[施工现场管理制度][安全措施描述，如：现场安全防护、施工人员培训等]第五条工程量清单及合同价格5.1工程量清单编制原则及依据[编制原则描述，如：按实际工程量计算、按设计图纸计算等][编制依据描述，如：国家相关工程量计算规范、行业标准等]5.2合同价格确定方式及计算方法[价格确定方式描述，如：固定总价、单价合同等][计算方法描述，如：按工程量清单计价、按设计图纸计价等]5.3合同价格调整机制[价格调整因素描述，如：市场价格波动、政策调整等][调整方式描述，如：按合同约定比例调整、按实际发生费用调整等]5.4预付款及进度款支付方式[预付款比例及支付时间][进度款支付节点及比例][支付方式描述，如：银行转账、支票等]第六条设计费及施工费6.1设计费计算及支付方式[设计费计算方法描述，如：按设计工作量计费、按设计面积计费等][支付方式描述，如：分阶段支付、按设计成果提交支付等]6.2施工费计算及支付方式[施工费计算方法描述，如：按工程量清单计费、按施工图纸计费等][支付方式描述，如：分阶段支付、按施工进度支付等]6.3设计费及施工费调整机制[调整因素描述，如：设计变更、施工调整等][调整方式描述，如：按合同约定比例调整、按实际发生费用调整等]第七条设计变更及施工调整7.1设计变更申请及审批程序[变更申请流程描述，如：变更申请、变更审批、变更实施等][审批权限描述，如：甲方、乙方、设计单位、施工单位等]7.2施工调整申请及审批程序[调整申请流程描述，如：调整申请、调整审批、调整实施等][审批权限描述，如：甲方、乙方、设计单位、施工单位等]7.3设计变更及施工调整费用承担[费用承担原则描述，如：按实际发生费用承担、按合同约定比例承担等][费用结算方式描述，如：按变更单结算、按实际发生费用结算等]第八条验收及保修8.1验收标准及程序[验收标准描述，如：国家相关验收规范、行业标准等][验收程序描述，如：分阶段验收、最终验收等][验收合格标准描述，如：符合设计要求、施工规范等]8.2验收不合格的处理[不合格原因分析][整改措施及期限][重新验收及验收费用承担]8.3保修期限及内容[保修期限描述，如：一年、两年等][保修内容描述，如：装饰面层、水电系统、设备设施等]8.4保修责任及费用承担[保修责任描述，如：质量问题修复、更换等][费用承担原则描述，如：保修期内免费维修、超出保修期按实际费用承担等]第九条违约责任9.1设计方违约责任[违约情形描述，如：设计延误、设计质量不合格等][违约责任承担描述，如：赔偿损失、支付违约金等]9.2施工方违约责任[违约情形描述，如：施工延误、施工质量不合格等][违约责任承担描述，如：赔偿损失、支付违约金等]9.3双方违约责任及处理[违约责任承担原则描述，如：按合同约定承担、按实际损失承担等][违约处理程序描述，如：协商解决、仲裁或诉讼等]第十条争议解决10.1争议解决方式[争议解决方式描述，如：协商、调解、仲裁、诉讼等]10.2争议解决机构[仲裁机构名称及地址][法院管辖法院名称及地址]10.3争议解决费用[争议解决费用承担原则描述，如：按合同约定承担、按实际发生费用承担等]第十一条合同解除及终止11.1合同解除条件[合同解除情形描述，如：一方违约、不可抗力等]11.2合同终止条件[合同终止情形描述，如：合同履行完毕、双方协商一致等]11.3合同解除及终止后的处理[合同解除及终止后的善后处理描述，如：工程结算、财产移交等]第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件[合同生效条件描述，如：双方签字盖章、合同登记等]12.2合同终止条件[合同终止条件描述，如：合同履行完毕、合同解除等]12.3合同生效及终止后的处理[合同生效及终止后的后续处理描述，如：资料归档、合同销毁等]第十三条合同附件13.1设计文件[设计文件清单，如：设计说明书、图纸、计算书等]13.2施工图纸[施工图纸清单，如：施工图、节点详图、材料清单等]13.3工程量清单[工程量清单清单，如：分部分项工程量清单、措施项目清单等]13.4其他相关文件[其他相关文件清单，如：合同变更协议、验收报告等]第十四条合同签署14.1合同签署日期[合同签署日期]14.2合同签署地点[合同签署地点]14.3合同签署人员[甲方签署人员姓名及职务][乙方签署人员姓名及职务]第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，根据甲乙双方约定或法律规定，参与合同相关活动，对合同履行产生影响的独立第三方主体。1.2.1技术咨询方1.2.2监理方1.2.3质量检测方1.2.4保险代理方1.2.5中介方1.2.6其他经甲乙双方认可的第三方第二条第三方介入条件2.1.1经甲乙双方协商一致；2.1.2符合合同约定或法律规定；2.1.3第三方具备相应的资质和能力。第三条第三方责权利3.1第三方责任：3.1.1第三方应按照合同约定或法律规定，履行其职责，对合同履行过程中的相关活动负责；3.1.2第三方因自身原因导致合同履行受阻或违约，应承担相应的违约责任。3.2第三方权利：3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件，以履行其职责；3.2.2第三方有权对合同履行过程中的问题提出意见和建议。3.3第三方利益：3.3.1第三方在合同履行过程中产生的合理费用，由甲乙双方承担；3.3.2第三方因合同履行所获得的利益，归第三方所有。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方、乙方之间的关系：4.1.1第三方与甲方、乙方之间是独立的合同关系，各自承担相应的责任；4.1.2第三方在合同履行过程中的行为，不影响甲方与乙方之间的合同关系。4.2第三方与合同履行活动的关系：4.2.1第三方参与合同履行活动，需遵守合同约定和法律规定；4.2.2第三方在合同履行活动中的行为，应得到甲方与乙方的认可。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额：5.1.1第三方因自身原因导致合同履行受阻或违约，其责任限额不得超过合同总价款的[百分比]%；5.1.2第三方责任限额包括但不限于直接经济损失和间接经济损失。5.2责任限额的确定：5.2.1第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定；5.2.2若合同未约定责任限额，则按前款规定执行。第六条第三方介入的具体条款6.1第三方介入的具体条款应在合同中明确约定，包括：6.1.1第三方的名称、地址、联系方式；6.1.2第三方的职责和权限；6.1.3第三方的责任和权利；6.1.4第三方的责任限额；6.1.5第三方介入的时间和方式。6.2第三方介入的变更：6.2.1如需变更第三方介入的条款，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。第七条第三方介入的监督与管理7.1第三方介入活动应接受甲乙双方的监督和管理；7.1.1甲方和乙方有权要求第三方提供相关资料和报告；7.1.2甲方和乙方有权对第三方的行为进行指导和纠正。7.2第三方介入的终止：7.2.1如第三方在合同履行过程中出现严重违约行为，甲乙双方有权终止其介入；7.2.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定或法律规定处理相关事宜。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中产生的争议，应由甲乙双方与第三方协商解决；8.1.1协商不成的，可按合同约定的争议解决方式处理。8.2第三方介入争议的管辖法院：8.2.1第三方介入争议的管辖法院为合同签订地人民法院或争议发生地人民法院。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计文件设计说明书设计图纸（包括平面图、立面图、剖面图等）设计计算书设计变更通知单设计审核意见书2.施工图纸施工图节点详图材料清单施工图会审纪要施工图变更通知单3.工程量清单分部分项工程量清单措施项目清单其他项目清单工程量清单编制说明4.合同文件合同文本合同附件合同变更协议合同解除协议5.验收文件验收报告验收合格证书验收不合格整改报告6.付款凭证预付款支付凭证进度款支付凭证结算款支付凭证7.质量检测报告材料质量检测报告施工质量检测报告验收质量检测报告8.其他相关文件技术规范政策法规甲方、乙方及第三方出具的证明文件争议解决文件说明二：违约行为及责任认定：1.设计方违约行为及责任认定违约行为：设计延误责任认定：赔偿因设计延误造成的损失，包括工期延误赔偿金、费用增加等。示例：设计方未按约定时间提交设计图纸，导致施工延误，甲方要求设计方支付每日延误赔偿金。2.施工方违约行为及责任认定违约行为：施工质量不合格责任认定：返工、修复或更换不合格部分，承担由此产生的费用。示例：施工方施工的墙面出现裂缝，甲方要求施工方进行返工修复，施工方承担修复费用。3.第三方违约行为及责任认定违约行为：第三方未能履行合同约定的职责责任认定：第三方承担因其违约行为造成的损失，包括赔偿甲方损失、支付违约金等。示例：监理方未能及时发现施工过程中的质量问题，导致工程质量不合格，甲方要求监理方支付违约金。4.甲方违约行为及责任认定违约行为：甲方未能按时支付款项责任认定：支付逾期付款违约金，并承担由此产生的利息。示例：甲方未按约定时间支付进度款，乙方要求甲方支付逾期付款违约金。5.乙方违约行为及责任认定违约行为：乙方未能按期完成工程责任认定：支付工期延误赔偿金，并承担由此产生的额外费用。示例：乙方未能按约定时间完成工程，甲方要求乙方支付工期延误赔偿金。全文完。2024版数据中心建筑装饰设计与施工合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方（委托方）：名称：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______2.乙方（承包方）：名称：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______3.其他相关方：名称：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______二、合同前言2.1背景：随着我国数据中心行业的快速发展，对数据中心建筑装饰设计与施工的需求日益增长。为满足市场需求，甲方委托乙方进行数据中心建筑装饰设计与施工，确保数据中心的安全、稳定、高效运行。2.2目的：本合同旨在明确甲方、乙方在数据中心建筑装饰设计与施工过程中的权利、义务，确保合同双方的合法权益，实现数据中心建筑装饰设计与施工的顺利进行。三、定义与解释3.1专业术语：1.数据中心：指为提供数据存储、处理、交换、传输等服务而建设的专用建筑物。2.建筑装饰设计：指对数据中心内部进行装饰设计，包括装修、装饰、设施配置等。3.施工：指按照设计要求，对数据中心内部进行施工建设。3.2关键词解释：1.甲方：指委托数据中心建筑装饰设计与施工的委托方。2.乙方：指承担数据中心建筑装饰设计与施工任务的承包方。3.合同期限：指本合同生效之日起至合同终止之日止的期间。4.合同价款：指甲方按照合同约定支付给乙方的报酬。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定进行数据中心建筑装饰设计与施工。2.甲方有权对乙方的设计和施工过程进行监督检查。3.甲方应按照合同约定支付合同价款。4.2乙方的权利和义务：1.乙方应按照甲方的要求，进行数据中心建筑装饰设计与施工。2.乙方应确保设计、施工质量和安全。3.乙方应按照合同约定，提供必要的施工资料和设备。4.乙方应配合甲方进行监督检查。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为_______年。5.2合同履行地点：数据中心建筑装饰设计与施工地点为：_______。5.3合同履行方式：1.乙方按照甲方要求，进行数据中心建筑装饰设计与施工。2.甲方按照合同约定，支付合同价款。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件：1.合同期限届满。2.合同双方协商一致解除合同。3.发生不可抗力事件，导致合同无法履行。6.3终止程序：1.合同双方协商一致解除合同，应书面通知对方。2.发生不可抗力事件，乙方应及时通知甲方，甲方应在收到通知后_______日内确认。6.4终止后果：1.合同终止后，乙方应按照约定，完成剩余工程。2.合同终止后，甲方应按照约定，支付已完成的工程款。3.合同终止后，双方应妥善处理合同终止后的善后事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.设计费用：包括但不限于设计方案、图纸、工程量清单等的设计服务费用。2.施工费用：包括但不限于材料费、人工费、机械费、施工管理费等。3.质量保证金：为保证施工质量，乙方需缴纳一定比例的质量保证金。4.其他费用：包括但不限于工程变更、设计修改、现场协调等产生的额外费用。7.2支付方式1.预付款：合同签订后，甲方支付合同总价款的_______%作为预付款。2.进度款：根据工程进度，甲方按月支付合同总价款的_______%作为进度款。3.结算款：工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价款的_______%作为结算款。4.保修金：在保修期内，甲方支付合同总价款的_______%作为保修金。7.3支付时间1.预付款：合同签订后_______日内支付。2.进度款：每月_______日前支付。3.结算款：工程验收合格后_______日内支付。4.保修金：保修期满后_______日内支付。7.4支付条款1.甲方应在约定的支付时间内将款项支付至乙方指定的账户。2.乙方应在收到款项后_______日内出具相应的收据。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按约定支付款项，应向乙方支付_______%的违约金。2.甲方因自身原因导致工程延期，应向乙方支付_______%的违约金。8.2乙方违约1.乙方未按约定完成设计或施工，应向甲方支付_______%的违约金。2.乙方施工过程中出现质量问题，应承担相应的修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式1.违约金以合同总价款为计算基数。2.赔偿金额以实际损失为计算基数。3.违约金和赔偿金额的支付方式为现金或银行转账。九、保密条款9.1保密内容1.乙方在合同履行过程中了解的甲方商业秘密。2.乙方在合同履行过程中了解的数据中心设计方案、技术参数等。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起_______年。9.3保密履行方式1.乙方不得向任何第三方泄露保密内容。2.乙方应采取合理措施，防止保密内容被泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害：如地震、洪水、台风等。2.社会事件：如战争、罢工、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方，并提供相关证明。2.在不可抗力事件持续期间，双方应暂停履行合同。3.不可抗力事件消除后，双方应尽快恢复履行合同。10.4不可抗力实例1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.社会事件：战争、罢工、政府行为等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，双方可选择调解、仲裁或诉讼方式解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让或以其他方式处置其在本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形1.乙方在合同履行期间，不得将其权利和义务转让给第三方。2.甲方在合同履行期间，不得将其权利和义务转让给第三方。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对数据中心建筑装饰设计与施工过程中的技术、设计、施工等方面的最终决定权。2.乙方在合同履行过程中，应保留甲方提供的所有技术资料、设计图纸等的完整性。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行过程中，对乙方施工质量、进度、安全等方面的监督检查权。2.乙方在合同履行过程中，应保留对甲方提出的合理建议和要求的响应权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充，应经双方协商一致，并以书面形式进行。2.修改和补充的内容，应作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.修改和补充的内容，自双方签字盖章之日起生效。2.修改和补充的内容，不影响合同其他条款的效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应就合同履行过程中的重大事项进行协商，确保工程顺利进行。2.双方应就合同履行过程中出现的问题，及时沟通，共同解决。15.2协作与配合方式1.双方应通过会议、书面报告、电话等方式进行协作与配合。2.双方应遵守国家有关法律法规，确保合同履行过程中的合规性。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于数据中心建筑装饰设计与施工的完整协议，取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款本合同如有增减条款，应经双方协商一致，并以书面形式进行。十七、签字、日期、盖章甲方（委托方）：签字：____________________日期：____________________盖章：____________________乙方（承包方）：签字：____________________日期：____________________盖章：____________________见证人：签字：____________________日期：____________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方提供的工程图纸、设计文件及技术资料。2.乙方提交的设计方案、工程量清单、施工组织设计等。3.双方签订的合同修改和补充协议。4.双方协商解决的争议解决方案。5.不可抗力事件的证明材料。6.乙方提交的工程进度报告、质量检查报告等。7.甲方支付款项的凭证及收据。8.合同终止后的善后处理协议。二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：a.未按约定支付款项。b.因自身原因导致工程延期。乙方违约：a.未按约定完成设计或施工。b.施工过程中出现质量问题。乙方转让合同权利和义务未经甲方同意。2.违约行为的认定：甲方违约的认定：根据甲方未支付款项的凭证或工程延期的相关证明材料。乙方违约的认定：根据乙方提交的工程进度报告、质量检查报告或甲方验收不合格的通知。乙方转让合同权利和义务未经甲方同意的认定：根据乙方通知甲方转让合同权利和义务的书面文件。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指因一方违约而应向另一方支付的一定金额的货币，用以赔偿因违约而造成的损失。3.赔偿金额：指因违约行为给对方造成的实际损失金额。4.保密内容：指在合同履行过程中，一方或双方所知悉的对方商业秘密或其他重要信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：设计变更频繁，导致工期延误。解决办法：建立设计变更审批流程，确保变更的合理性和必要性。2.问题：施工过程中材料供应不及时。解决办法：与材料供应商签订供货合同，明确供货时间、数量和质量要求。3.问题：施工质量问题。解决办法：加强施工过程中的质量监督，严格执行验收标准。4.问题：工程进度与合同约