乡村道路水资源保护施工合同

乡村道路水资源保护施工合同合同编号：__________乡村道路水资源保护施工合同地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：1.甲方是乡村道路水资源保护项目的业主，负责项目的实施和管理；2.乙方是具备相关资质和经验的施工单位，愿意承担该项目的施工任务；3.双方本着平等、自愿、诚信的原则，经过充分协商，达成一致，签订本合同。第一条合同范围与内容1.1本合同范围内的工程为：乡村道路水资源保护施工，包括但不限于道路雨水收集、利用和排放设施的施工、改造和维修等。1.2乙方应按照本合同约定的施工标准、工程量和质量要求，完成施工任务。第二条合同价格与支付2.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2甲方分期支付乙方工程款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程款的30%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程款的20%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。2.3乙方开具符合国家规定的发票，甲方按约定时间支付工程款。第三条施工期限与质量要求3.1乙方的施工期限为：自合同签订之日起至____年__月__日。3.2乙方应按照国家和行业的施工标准、规范和设计文件要求，保证工程质量。工程质量应达到如下标准：（1）符合国家及行业相关法律法规、规范和标准；（2）满足设计文件和施工图纸的要求；（3）确保工程安全、可靠、环保、节能；（4）工程外观整齐、美观。3.3乙方应承担工程质量的修复和返工责任，直至达到合同约定的质量标准。第四条施工安全与环保4.1乙方应严格按照国家及地方安全生产法律法规、规范和标准，加强施工现场的安全管理，确保施工安全。4.2乙方应做好施工现场的环保工作，严格执行国家和地方的环保法规，防止环境污染。4.3乙方应对施工现场的废弃物、废水等进行妥善处理，确保不影响周围环境和居民生活。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。5.2乙方如未按约定时间完成工程，应按逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程款的千分之五。5.3甲方如未按约定时间支付工程款，应按逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程款的千分之五。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且质保期满后终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.乡村道路水资源保护施工设计图纸2.施工方案和施工技术要求3.工程量清单4.施工合同专用条款5.施工合同通用条款6.乙方资质证明文件7.安全生产许可证8.环保审批文件9.工程质量保证书10.工程保修书二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定时间完成工程，属于违约行为。2.乙方工程质量未达到约定标准，属于违约行为。3.甲方未按约定时间支付工程款，属于违约行为。4.甲方未按约定提供施工条件或所需材料，属于违约行为。5.双方未履行合同约定的其他义务，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指乡村道路水资源保护项目的业主。2.乙方：指承担乡村道路水资源保护施工任务的施工单位。3.合同价：指本合同约定的工程总价款。4.质保金：指保留在合同价中的一部分，作为乙方履行质保责任的保证。5.施工期限：指乙方完成工程的约定时间。6.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应加大施工力度，合理调整施工计划，确保工程按期完成。2.工程质量问题：乙方应立即进行整改，直到符合合同约定标准。3.工程款支付延误：甲方应按时支付工程款，如有延误，应支付违约金。4.施工条件不满足：甲方应尽快提供必要的施工条件，确保工程顺利推进。5.合同争议：双方应通过友好协商解决，协商不成时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于乡村道路水资源保护项目的施工。2.适用于