2024年度房地产开发项目居间买卖合同（2024版）3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度房地产开发项目居间买卖合同（2024版）本合同目录一览1.合同当事人信息1.1当事人基本信息1.2合同签署时间1.3合同签署地点2.房地产项目概况2.1项目名称2.2项目地址2.3项目性质2.4项目规模2.5项目开发周期3.居间服务内容3.1居间服务范围3.2居间服务期限3.3居间服务费用4.居间服务方式4.1居间服务具体措施4.2居间服务成果4.3居间服务效果5.房地产项目交易信息5.1交易标的5.2交易价格5.3付款方式5.4交房时间6.居间服务费用支付6.1费用支付方式6.2费用支付时间6.3费用支付条件7.违约责任7.1当事人违约行为7.2违约责任承担7.3违约金计算8.争议解决方式8.1争议解决途径8.2争议解决机构8.3争议解决费用9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后果10.合同生效10.1合同生效条件10.2合同生效日期10.3合同生效效力11.合同变更11.1合同变更条件11.2合同变更程序11.3合同变更效力12.合同解除和终止12.1合同解除原因12.2合同终止原因12.3合同解除和终止后果13.其他约定事项13.1保密条款13.2通知和送达13.3合同附件14.合同签署及附件14.1合同签署14.2附件一：房地产项目资料14.3附件二：居间服务协议14.4附件三：付款凭证14.5附件四：争议解决文件第一部分：合同如下：1.合同当事人信息1.1当事人基本信息1.1.1出卖方名称：____________________1.1.2出卖方法定代表人：______________1.1.3出卖方住所地：__________________1.1.4出卖方联系方式：________________1.2当事人基本信息1.2.1买受方名称：____________________1.2.2买受方法定代表人：______________1.2.3买受方住所地：__________________1.2.4买受方联系方式：________________1.3合同签署时间：____年____月____日1.4合同签署地点：_________________________2.房地产项目概况2.1项目名称：________________________2.2项目地址：________________________2.3项目性质：________________________2.4项目规模：________________________2.5项目开发周期：____年____月3.居间服务内容3.1居间服务范围：____________________3.2居间服务期限：____年____月3.3居间服务费用：____________________4.居间服务方式4.1居间服务具体措施：__________________4.2居间服务成果：____________________4.3居间服务效果：____________________5.房地产项目交易信息5.1交易标的：________________________5.2交易价格：________________________5.3付款方式：________________________5.4交房时间：________________________6.居间服务费用支付6.1费用支付方式：____________________6.2费用支付时间：____________________6.3费用支付条件：____________________7.违约责任7.1当事人违约行为：__________________7.2违约责任承担：____________________7.3违约金计算：____________________8.争议解决方式8.1争议解决途径8.1.1当事人应友好协商解决争议。8.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签署地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构8.2.1除非合同另有约定，争议解决机构为合同签署地人民法院。8.3争议解决费用8.3.1争议解决费用由败诉方承担，除非法律另有规定或双方另有约定。9.合同解除9.1合同解除条件9.1.1出卖方或买受方违反合同约定，致使合同无法履行。9.1.2因不可抗力导致合同无法履行。9.2合同解除程序9.2.1当事人一方提出解除合同，应书面通知对方。9.2.2收到解除通知的一方应在收到通知之日起____日内给予书面回复。9.3合同解除后果9.3.1合同解除后，双方应按照合同约定处理未履行部分。9.3.2合同解除不影响已履行部分的效力。10.合同生效10.1合同生效条件10.1.1当事人已按照合同约定完成全部或部分义务。10.1.2合同已按照法律规定签署。10.2合同生效日期10.2.1合同签署之日起生效。10.3合同生效效力10.3.1合同对双方具有法律约束力。11.合同变更11.1合同变更条件11.1.1双方协商一致。11.1.2变更内容不违反法律法规。11.2合同变更程序11.2.1双方应签订书面变更协议。11.2.2变更协议自双方签字或盖章之日起生效。11.3合同变更效力11.3.1变更协议具有与原合同同等法律效力。12.合同解除和终止12.1合同解除原因12.1.1合同解除原因与第九条相同。12.2合同终止原因12.2.1合同约定的期限届满。12.2.2双方协商一致终止合同。12.3合同解除和终止后果12.3.1合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理未履行部分。13.其他约定事项13.1保密条款13.1.1双方对本合同内容负有保密义务。13.1.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露合同内容。13.2通知和送达13.2.1通知应以书面形式发出。13.2.2送达地点为合同约定的住所地。13.3合同附件13.3.1本合同附件为本合同不可分割的一部分。14.合同签署及附件14.1合同签署14.1.1本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。14.2附件一：房地产项目资料14.2.1附件一包括但不限于项目规划、设计文件、土地使用权证等。14.3附件二：居间服务协议14.3.1附件二为居间服务协议的具体内容。14.4附件三：付款凭证14.4.1附件三为付款凭证的复印件。14.5附件四：争议解决文件14.5.1附件四为争议解决过程中产生的文件。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同认可并邀请参与合同履行的独立第三方机构或个人，包括但不限于评估机构、审计机构、监理机构、法律顾问等。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入旨在提高合同履行的透明度、公正性和效率，确保合同条款的准确执行。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方应共同协商确定第三方介入的具体事项、介入时间及介入方式。15.3.2双方应签订第三方介入协议，明确第三方的权利、义务和责任。15.3.3第三方介入协议应作为本合同的附件。16.甲乙双方增加的额外条款16.1第三方责任16.1.1第三方在介入过程中，应遵守国家法律法规、行业规范及合同约定。16.1.2第三方在履行职责过程中产生的合理费用，由甲乙双方按照合同约定分担。16.2第三方权利16.2.1第三方有权根据合同约定和要求，对甲乙双方的履行情况进行监督和检查。16.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和文件。16.3第三方义务16.3.1第三方应保守合同内容及甲乙双方商业秘密。16.3.2第三方应按照合同约定的时间、地点和方法完成工作。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。17.1.2第三方责任限额为本合同交易金额的____%。17.1.3超过责任限额的部分，由甲乙双方根据实际情况协商解决。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方与甲方之间的权利义务关系，由双方在第三方介入协议中约定。18.1.2第三方对甲方提供的服务，甲方应支付相应的费用。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方与乙方之间的权利义务关系，由双方在第三方介入协议中约定。18.2.2第三方对乙方提供的服务，乙方应支付相应的费用。18.3第三方与中介方的划分18.3.1第三方与中介方之间的权利义务关系，由双方在第三方介入协议中约定。18.3.2中介方在第三方介入过程中，应积极配合第三方的工作，并承担相应的责任。18.4第三方与其他相关方的划分18.4.1第三方与其他相关方的权利义务关系，由双方在第三方介入协议中约定。18.4.2第三方在介入过程中，应遵守国家法律法规，不得损害其他相关方的合法权益。19.第三方介入的终止19.1第三方介入终止条件19.1.1合同履行完毕。19.1.2第三方完成合同约定的全部工作。19.1.3双方协商一致终止第三方介入。19.2第三方介入终止程序19.2.1双方应书面通知第三方介入终止。19.2.2第三方应在接到终止通知之日起____日内完成工作移交。19.3第三方介入终止后果19.3.1第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定处理未履行部分。19.3.2第三方介入终止不影响已履行部分的效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.房地产项目资料项目规划许可证土地使用权证建设工程规划许可证建设工程施工许可证项目设计文件项目预算及决算项目进度报告项目质量检测报告2.居间服务协议居间服务范围居间服务期限居间服务费用居间服务成果居间服务效果居间服务违约责任3.付款凭证付款时间付款金额付款方式付款凭证复印件4.争议解决文件争议解决协议争议解决文件争议解决结果5.第三方介入协议第三方介入目的第三方介入范围第三方介入费用第三方介入责任6.合同变更协议变更内容变更原因变更后果7.合同解除协议解除原因解除程序解除后果说明二：违约行为及责任认定：1.出卖方违约行为及责任认定未按合同约定时间交付房产：出卖方应向买受方支付违约金，违约金为每日万分之五。房产质量不符合约定：出卖方应承担修复费用，并赔偿买受方因此遭受的损失。2.买受方违约行为及责任认定未按合同约定支付房款：买受方应向出卖方支付违约金，违约金为每日万分之五。逾期交房：买受方应向出卖方支付违约金，违约金为每日万分之五。3.居间方违约行为及责任认定未按合同约定提供居间服务：居间方应退还部分或全部居间服务费用，并赔偿因此给甲乙双方造成的损失。4.第三方违约行为及责任认定第三方未按协议约定履行职责：第三方应退还部分或全部费用，并赔偿因此给甲乙双方造成的损失。示例说明：若出卖方未按合同约定时间交付房产，买受方有权要求出卖方支付违约金。例如，若房产交付日期为2024年6月1日，实际交付日期为2024年7月1日，则出卖方应支付买受方自2024年7月2日起至实际交付日期止的违约金。全文完。2024年度房地产开发项目居间买卖合同（2024版）1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同签订地点5.合同双方基本信息6.合同签订背景二、项目基本情况1.项目名称2.项目地点3.项目开发商4.项目类型5.项目规模6.项目配套设施7.项目销售价格8.项目交房时间三、居间服务内容1.居间服务范围2.居间服务期限3.居间服务费用4.居间服务方式5.居间服务成果6.居间服务责任四、双方权利与义务1.开发商权利与义务2.买受人权利与义务3.居间方权利与义务五、合同履行与变更1.合同履行方式2.合同履行期限3.合同变更条件4.合同变更程序5.合同解除条件6.合同解除程序七、违约责任1.开发商违约责任2.买受人违约责任3.居间方违约责任4.违约金计算方法八、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用九、税费承担1.税费种类2.税费承担比例3.税费承担方式十、合同生效与终止1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同终止程序十一、其他约定事项1.不可抗力条款2.通知送达方式3.合同附件4.合同解释5.合同附件十二、合同附件1.项目资料2.房地产开发许可证3.相关政策文件4.其他相关资料十三、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除程序4.合同终止程序十四、合同备案与登记1.合同备案机构2.合同登记程序3.合同备案费用4.合同登记费用合同编号_________一、合同概述1.合同名称：2024年度房地产开发项目居间买卖合同2.合同编号：_______3.合同签订日期：____年____月____日4.合同签订地点：____市____区____街道____号5.合同双方基本信息：开发商名称：_______开发商地址：_______开发商联系人：_______开发商联系电话：_______买受人名称：_______买受人地址：_______买受人联系人：_______买受人联系电话：_______6.合同签订背景：_______二、项目基本情况1.项目名称：_______2.项目地点：_______3.项目开发商：_______4.项目类型：_______5.项目规模：_______6.项目配套设施：_______7.项目销售价格：_______8.项目交房时间：____年____月____日三、居间服务内容1.居间服务范围：_______2.居间服务期限：____年____月____日至____年____月____日3.居间服务费用：_______4.居间服务方式：_______5.居间服务成果：_______6.居间服务责任：_______四、双方权利与义务1.开发商权利与义务：确保项目信息的真实、准确、完整。按时完成项目开发，确保项目质量。按合同约定支付居间服务费用。2.买受人权利与义务：按合同约定支付购房款。按时参与项目验收。遵守项目使用规定。3.居间方权利与义务：依法提供居间服务。按合同约定收取居间服务费用。对买受人提供的信息保密。五、合同履行与变更1.合同履行方式：_______2.合同履行期限：____年____月____日至____年____月____日3.合同变更条件：_______4.合同变更程序：_______5.合同解除条件：_______6.合同解除程序：_______六、税费承担1.税费种类：_______2.税费承担比例：_______3.税费承担方式：_______七、违约责任1.开发商违约责任：未按时完成项目开发的，应支付违约金_______。项目质量不符合约定的，应承担相应责任。未按合同约定支付居间服务费用的，应支付违约金_______。2.买受人违约责任：未按时支付购房款的，应支付违约金_______。擅自改变项目使用性质的，应承担相应责任。未按合同约定参与项目验收的，应支付违约金_______。3.居间方违约责任：未按合同约定提供居间服务的，应支付违约金_______。泄露买受人信息的，应承担相应责任。未按合同约定收取居间服务费用的，应支付违约金_______。八、争议解决1.争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁。2.争议解决机构：_______仲裁委员会3.争议解决程序：按照仲裁规则进行。4.争议解决费用：由败诉方承担，除非仲裁委员会另有裁决。九、税费承担1.税费种类：包括但不限于契税、个人所得税、土地增值税等。2.税费承担比例：根据国家相关法律法规和当地政策执行。3.税费承担方式：由买受人按照国家规定自行缴纳。十、合同生效与终止1.合同生效条件：双方签字盖章后生效。2.合同终止条件：合同约定的履行完毕、双方协商一致解除、法律规定的其他情形。3.合同终止程序：合同终止后，双方应办理相关手续，并相互确认。十一、其他约定事项1.不可抗力条款：因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责任。2.通知送达方式：以书面形式送达对方，或者通过约定的通讯工具发送。3.合同附件：包括但不限于项目资料、房地产开发许可证、相关政策文件等。4.合同解释：本合同如有歧义，以有利于保护消费者权益的原则进行解释。十二、合同附件1.项目资料2.房地产开发许可证3.相关政策文件4.其他相关资料十三、合同解除与终止1.合同解除条件：合同约定的解除条件成立。2.合同终止条件：合同约定的终止条件成立，或因不可抗力导致合同无法履行。3.合同解除程序：一方提出解除合同，另一方确认或仲裁委员会裁决。4.合同终止程序：合同终止后，双方应办理相关手续，并相互确认。十四、合同备案与登记1.合同备案机构：_______房地产管理部门2.合同登记程序：按照国家相关规定执行。3.合同备案费用：由买受人承担。4.合同登记费用：根据当地政策执行。买受人（签字/盖章）：________________日期：________________开发商（签字/盖章）：________________日期：________________居间方（签字/盖章）：________________日期：________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方提供项目信息真实性保证条款：甲方保证向乙方提供的项目信息真实、准确、完整，如因信息不实导致乙方遭受损失的，甲方应承担全部赔偿责任。2.甲方项目进度控制条款：甲方应按照合同约定的项目进度进行开发，如因甲方原因导致项目延期，甲方应向乙方支付_______%的违约金。3.甲方项目质量保证条款：甲方保证项目质量符合国家相关标准和合同约定，如因项目质量问题导致乙方遭受损失的，甲方应承担相应责任。4.甲方配合乙方办理产权过户条款：甲方应积极配合乙方办理产权过户手续，如因甲方原因导致过户手续延误，甲方应承担相应责任。5.甲方项目价格调整条款：如市场行情发生变化导致项目价格波动，甲方有权在合同约定的范围内调整项目价格，并提前通知乙方。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方购房款支付进度条款：乙方应按照合同约定的进度支付购房款，如因乙方原因导致支付延误，乙方应向甲方支付_______%的违约金。2.乙方房屋使用限制条款：乙方购买房屋后，未经甲方同意，不得擅自改变房屋结构和使用性质。3.乙方房屋验收条款：乙方应在合同约定的期限内对房屋进行验收，如因乙方原因未按时验收，乙方应承担相应责任。4.乙方配合甲方办理项目手续条款：乙方应积极配合甲方办理项目相关手续，如因乙方原因导致手续延误，乙方应承担相应责任。5.乙方房屋销售权条款：乙方在未支付完全部购房款前，不得将所购房屋转售给第三方。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第三方中介服务费用条款：第三方中介服务费用由买受人承担，具体费用标准由双方另行协商确定。2.第三方中介责任条款：第三方中介应按照合同约定提供居间服务，如因第三方中介原因导致合同无法履行，第三方中介应承担相应责任。3.第三方中介保密条款：第三方中介应对买受人提供的信息保密，不得泄露给任何第三方。4.第三方中介佣金支付条款：第三方中介佣金在合同签订后_______个工作日内支付，支付方式为_______。5.第三方中介争议解决条款：第三方中介与买受人之间的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁。附件及其他补充说明一、附件列表：1.项目资料2.房地产开发许可证3.相关政策文件4.第三方中介服务合同5.居间服务协议6.项目销售价格表7.项目交房时间表8.项目配套设施明细表9.税费承担明细表10.争议解决协议11.合同附件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按时完成项目开发。认定：甲方未在合同约定的时间内完成项目开发，经乙方确认后，视为违约。2.违约行为：乙方未按时支付购房款。认定：乙方未在合同约定的时间内支付购房款，经甲方确认后，视为违约。3.违约行为：第三方中介泄露买受人信息。认定：第三方中介未经买受人同意，泄露其个人信息，经买受人确认后，视为违约。4.违约行为：甲方提供虚假项目信息。认定：甲方提供的项目信息与实际情况不符，经乙方确认后，视为违约。5.违约行为：乙方擅自改变房屋结构和使用性质。认定：乙方未经甲方同意，擅自改变房屋结构或使用性质，经甲方确认后，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行审理并作出裁决的争议解决方式。3.诉讼：指当事人依法向人民法院提起诉讼，请求人民法院解决争议的司法程序。4.居间服务：指居间方为促成买卖双方达成交易而提供的服务。5.产权过户：指将房屋所有权从一方转移至另一方的法律行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方项目延期。解决办法：甲方应向乙方支付违约金，并尽量缩短项目延期时间。2.问题：乙方未按时支付购房款。解决办法：乙方应按照合同约定支付购房款，如逾期支付，应向甲方支付违约金。3.问题：第三方中介泄露买受人信息。解决办法：第三方中介应承担相应责任，并赔偿买受人损失。4.问题：甲方提供虚假项目信息。解决办法：甲方应承担相应责任，并赔偿买受人损失。5.问题：乙方擅自改变房屋结构和使用性质。解决办法：乙方应恢复房屋原状，如无法恢复，应承担相应责任。五、所有应用场景：1.房地产开发项目销售过程中，开发商与购房者之间的居间买卖合同。2.第三方中介参与的项目居间服务合同。3.项目开发过程中，因不可抗力导致的合同变更或解除。4.项目开发过程中，因甲方或乙方违约导致的合同纠纷解决。全文完。2024年度房地产开发项目居间买卖合同（2024版）2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：（请填写甲方名称）地址：（请填写甲方地址）联系人：（请填写甲方联系人）联系电话：（请填写甲方联系电话）2.乙方：名称：（请填写乙方名称）地址：（请填写乙方地址）联系人：（请填写乙方联系人）联系电话：（请填写乙方联系电话）3.其他相关方：名称：（如有其他相关方，请填写名称）地址：（如有其他相关方，请填写地址）联系人：（如有其他相关方，请填写联系人）联系电话：（如有其他相关方，请填写联系电话）二、合同前言2.1背景甲方为满足自身房地产开发需求，拟开发建设位于（请填写项目所在地）的房地产开发项目。乙方具备房地产居间业务资质，愿意为甲方提供房地产开发项目的居间服务。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在房地产开发项目居间买卖中的权利义务，确保项目顺利进行，实现甲乙双方共同利益。三、定义与解释3.1专业术语（1）房地产开发项目：指甲方拟开发建设的住宅、商业、工业等项目。（2）居间服务：指乙方为甲方提供包括但不限于市场调研、项目推广、客户接待、合同谈判、交易手续办理等全面居间服务。3.2关键词解释（1）居间费：指乙方为甲方提供居间服务所应收取的费用。（2）交易金额：指甲方与客户就房地产开发项目所签订的买卖合同中约定的总价款。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定提供居间服务。（2）甲方应按合同约定向乙方支付居间费。（3）甲方应积极配合乙方开展居间工作，提供相关资料和协助。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定为甲方提供居间服务。（2）乙方有权要求甲方按照合同约定支付居间费。（3）乙方应保证居间服务的真实性、合法性和有效性。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，至房地产开发项目竣工验收合格并交付使用之日止。5.2合同履行地点履行地点为甲方房地产开发项目所在地。5.3合同履行方式（1）乙方负责市场调研、项目推广、客户接待等工作。（2）甲方负责提供相关资料、协助乙方开展居间工作。（3）双方应按照合同约定，共同完成交易手续办理。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）合同约定的居间服务期限届满；（2）甲乙双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序（1）甲乙双方协商一致解除合同的，应签订终止协议。（2）因不可抗力导致合同无法履行的，应提交相关证明材料。6.4终止后果（1）合同终止后，甲乙双方应按照合同约定结算居间费用。（2）合同终止后，甲乙双方应各自承担相应的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成（1）基本居间服务费：根据项目实际情况，按交易金额的一定比例计算。（2）额外服务费：在基本居间服务费之外，因乙方提供额外服务而产生的费用。（3）其他费用：根据合同约定或实际发生情况，由甲乙双方另行协商确定。7.2支付方式居间服务费支付方式如下：（1）甲方应在居间服务完成后，根据乙方提交的居间服务报告和费用清单，支付基本居间服务费。（2）额外服务费应在服务完成后，由甲乙双方协商确定支付时间和方式。（3）其他费用按照合同约定或实际发生情况，由甲乙双方另行协商确定支付时间和方式。7.3支付时间居间服务费支付时间如下：（1）基本居间服务费应在居间服务完成后，甲方收到乙方提交的居间服务报告和费用清单后的30日内支付。（2）额外服务费应在服务完成后，甲方收到乙方提交的服务报告和费用清单后的30日内支付。（3）其他费用按照合同约定或实际发生情况，由甲乙双方另行协商确定支付时间。7.4支付条款（1）甲方支付居间服务费时，应通过银行转账方式支付至乙方指定的账户。（2）甲方支付居间服务费时，应注明付款用途，以便乙方核对。（3）乙方应在收到甲方支付款项后，向甲方开具合法、有效的税务发票。八、违约责任8.1甲方违约（1）向乙方支付违约金，违约金为未履行部分居间服务费用的相应比例。（2）赔偿乙方因此遭受的直接损失。8.2乙方违约（1）向甲方支付违约金，违约金为未履行部分居间服务费用的相应比例。（2）赔偿甲方因此遭受的直接损失。8.3赔偿金额和方式违约金和赔偿金额的具体计算方式和支付方式，由甲乙双方根据实际情况另行协商确定。九、保密条款9.1保密内容本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等，均为保密内容。9.2保密期限保密期限自本合同生效之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式（1）甲乙双方对本合同项下的保密内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。（2）甲乙双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，甲乙双方应及时通知对方。（2）因不可抗力事件导致合同无法履行，甲乙双方互不承担责任。（3）发生不可抗力事件后，甲乙双方应尽力采取措施减少损失。10.4不可抗力实例不可抗力实例包括地震、洪水、台风、战争、政府政策变动等。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方在履行本合同时发生争议，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼若协商不成，双方可提交相关调解机构进行调解；若调解不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼或申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定本合同未经对方同意，不得转让。12.2不得转让的情形（1）合同履行期间，甲乙双方不得转让本合同项下的权利和义务。（2）本合同项下的权利和义务，不得与第三方进行任何形式的转让、抵押或担保。十三、权利的保留13.1权力保留甲方保留对房地产开发项目的最终决定权，包括但不限于项目设计、施工、销售等。13.2特殊权力保留乙方在履行居间服务过程中，如发现甲方或第三方存在违反法律法规、侵犯他人合法权益的行为，有权立即停止服务并通知甲方。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对本合同的修改或补充，均需以书面形式由甲乙双方共同签署，方可生效。14.2修改和补充效力本合同的修改或补充，自双方签署之日起，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方应相互协作，共同完成房地产开发项目的居间买卖。15.2协作与配合方式（1）甲方应提供必要的资料和协助，确保乙方顺利开展居间服务。（2）乙方应按照甲方要求，及时提供居间服务的相关报告和资料。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于房地产开发项目居间买卖的全部协议，具有独立性。16.3增减条款本合同如有增减条款，均需以书面形式由甲乙双方共同签署，方可生效。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：（请填写签订日期）甲方代表签字：乙方代表签字：（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在此处盖章）（请在此处盖章）（请在此处签字）（请在此处签字）（请在