2024年新房购房纠纷调解合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年新房购房纠纷调解合同本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同签订日期1.3合同生效日期2.房屋基本情况2.1房屋位置及面积2.2房屋权属证明2.3房屋配套设施3.购房纠纷原因及事实3.1纠纷产生的原因3.2纠纷事实描述4.调解原则及程序4.1调解原则4.2调解程序5.调解机构及人员5.1调解机构名称5.2调解人员构成6.调解期限及费用6.1调解期限6.2调解费用及支付方式7.调解结果及履行7.1调解结果7.2履行方式及期限8.违约责任及赔偿8.1违约责任8.2赔偿标准及方式9.争议解决方式9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件11.合同附件11.1附件一：房屋基本情况表11.2附件二：购房纠纷事实描述11.3附件三：调解机构及人员名单12.合同签订及生效12.1合同签订地点及方式12.2合同生效条件13.其他约定事项13.1保密条款13.2通知送达方式13.3合同修改及补充14.合同解除及终止后处理14.1合同解除后的处理14.2合同终止后的处理第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同双方名称及地址甲方（出卖方）：___________地址：____________________乙方（买受方）：___________地址：____________________1.2合同签订日期本合同签订日期为____年____月____日。1.3合同生效日期本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.房屋基本情况2.1房屋位置及面积房屋位于____市____区____街道____号，建筑面积为____平方米。2.2房屋权属证明甲方保证房屋权属清晰，已取得合法的房屋所有权证，并在本合同签订前已向乙方出示。2.3房屋配套设施房屋配套设施包括但不限于：____。3.购房纠纷原因及事实3.1纠纷产生的原因因____原因，导致双方在购房过程中产生纠纷。3.2纠纷事实描述具体纠纷事实如下：____。4.调解原则及程序4.1调解原则本合同调解遵循自愿、公平、诚实信用的原则。4.2调解程序（1）双方协商解决；（2）如协商不成，由调解机构进行调解；（3）调解不成，可依法向人民法院提起诉讼。5.调解机构及人员5.1调解机构名称本合同调解机构为____。5.2调解人员构成调解人员由____人组成，其中甲方代表____，乙方代表____。6.调解期限及费用6.1调解期限本合同调解期限为____个月。6.2调解费用及支付方式调解费用为____元，由双方按照协商结果承担。支付方式为____。8.违约责任及赔偿8.1违约责任（1）若甲方未按约定时间交付房屋，每逾期一日，应向乙方支付____元违约金；（2）若甲方提供的房屋不符合合同约定，乙方有权解除合同，并要求甲方退还已付房款及利息；（3）若乙方未按约定支付房款，每逾期一日，应向甲方支付____元违约金；（4）若因双方违约导致合同无法履行，违约方应承担全部责任。8.2赔偿标准及方式（1）因甲方违约导致乙方损失的，甲方应按实际损失进行赔偿；（2）因乙方违约导致甲方损失的，乙方应按实际损失进行赔偿；（3）赔偿方式为货币支付，在合同约定的时间内完成。9.争议解决方式9.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商、调解和诉讼。9.2争议解决机构协商和调解由本合同约定的调解机构负责；诉讼由房屋所在地人民法院管辖。10.合同解除及终止10.1合同解除条件（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）一方违约，经另一方书面通知后，违约方未在____日内采取补救措施；（3）双方协商一致解除合同。10.2合同终止条件合同履行完毕或双方约定的终止条件成就时，合同终止。11.合同附件11.1附件一：房屋基本情况表11.2附件二：购房纠纷事实描述11.3附件三：调解机构及人员名单12.合同签订及生效12.1合同签订地点及方式本合同在____地点签订，双方签字（或盖章）后生效。12.2合同生效条件本合同经双方签字（或盖章）后，自____年____月____日起生效。13.其他约定事项13.1保密条款双方对本合同内容及履行情况负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。13.2通知送达方式本合同的通知以书面形式送达，自送达之日起生效。13.3合同修改及补充本合同的修改及补充必须以书面形式进行，经双方签字（或盖章）后生效。14.合同解除及终止后处理14.1合同解除后的处理合同解除后，双方应按照本合同约定履行各自义务，并处理合同解除后的相关事宜。14.2合同终止后的处理合同终止后，双方应按照本合同约定履行各自义务，并处理合同终止后的相关事宜。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，为协助解决购房纠纷而介入的任何个人或机构，包括但不限于中介机构、法律顾问、调解员、仲裁机构等。15.2第三方介入条件（1）甲乙双方在协商过程中，如认为需要第三方介入，可共同决定邀请第三方参与；（2）第三方介入需得到甲乙双方的一致同意。15.3第三方介入程序（1）甲乙双方共同确定第三方介入的具体事项和范围；（2）甲乙双方与第三方签订书面协议，明确第三方的职责、权利和义务；（3）第三方在甲乙双方授权的范围内，独立、公正地处理相关事宜。16.第三方职责16.1第三方应遵守法律法规，维护甲乙双方的合法权益；16.2第三方应保持中立，不得偏袒任何一方；16.3第三方应按照甲乙双方的要求，提供专业、高效的调解或仲裁服务。17.第三方权利17.1第三方有权要求甲乙双方提供与纠纷相关的证据和资料；17.2第三方有权根据纠纷情况，提出解决方案和建议；17.3第三方有权在必要时，要求甲乙双方提供必要的协助。18.第三方义务18.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密和个人隐私；18.2第三方应按时完成调解或仲裁工作，并提交书面报告；18.3第三方应按照约定收取费用，并保证服务质量。19.第三方责任限额19.1第三方因故意或重大过失导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任；19.2第三方的责任限额为____元，超过部分由甲乙双方自行承担；19.3第三方的责任限额在本合同中明确约定，甲乙双方不得在事后变更。20.第三方与其他各方的划分说明20.1第三方与甲乙双方的关系为独立第三方，不承担甲乙双方之间的直接责任；20.2第三方在处理纠纷过程中，应尊重甲乙双方的独立地位，不得强迫任何一方接受其意见；20.3第三方在介入过程中，应保持与甲乙双方的沟通，确保各方权益得到保障。21.第三方介入的费用21.1第三方介入的费用由甲乙双方按照协商结果承担；21.2第三方介入的费用包括但不限于咨询费、调解费、仲裁费等；21.3第三方介入的费用支付方式及时间，由甲乙双方与第三方在书面协议中约定。22.第三方介入的终止22.1如甲乙双方在第三方介入过程中达成和解，第三方应终止介入；22.2如第三方在介入过程中发现无法继续履行职责，应立即通知甲乙双方，并终止介入；22.3第三方介入终止后，甲乙双方应按照本合同约定继续履行各自义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：房屋基本情况表要求：详细列出房屋的位置、面积、权属证明、配套设施等信息。说明：此表格作为房屋基本情况的重要附件，用于证明房屋的具体情况。2.附件二：购房纠纷事实描述要求：详细描述纠纷发生的时间、地点、原因、过程及双方的主张。说明：此附件用于记录纠纷的详细情况，为调解或仲裁提供依据。3.附件三：调解机构及人员名单要求：列出调解机构的名称、地址、联系方式以及调解人员的姓名、联系方式等。说明：此附件用于明确调解机构和人员的身份，确保调解工作的顺利进行。4.附件四：第三方介入协议要求：明确第三方介入的条件、职责、权利和义务，以及费用支付方式等。说明：此协议作为第三方介入的依据，确保第三方在介入过程中的合法权益。5.附件五：违约责任认定书要求：详细列出违约行为、责任认定标准及赔偿金额等。说明：此认定书用于明确违约行为及责任，为违约赔偿提供依据。6.附件六：合同履行情况记录要求：记录合同履行过程中的重要事项，如付款时间、房屋交付时间等。说明：此记录用于证明合同履行情况，为解决纠纷提供依据。7.附件七：争议解决协议要求：明确争议解决方式、争议解决机构及争议解决程序等。说明：此协议用于解决合同履行过程中的争议，确保各方权益得到保障。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按约定时间交付房屋；甲方提供的房屋不符合合同约定；乙方未按约定支付房款；双方协商一致解除合同后，一方未履行合同约定的义务。2.责任认定标准：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；违约金按合同约定的比例计算，如未约定，按实际损失的一定比例计算；赔偿损失包括直接损失和间接损失，由违约方承担。3.示例说明：甲方未按约定时间交付房屋，每逾期一日，应向乙方支付____元违约金；若甲方提供的房屋存在质量问题，乙方有权解除合同，并要求甲方退还已付房款及利息；乙方未按约定支付房款，每逾期一日，应向甲方支付____元违约金；双方协商一致解除合同后，甲方未退还乙方已付房款，乙方有权要求甲方退还。全文完。2024年新房购房纠纷调解合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1甲方2.2乙方3.房屋信息3.1房屋基本情况3.2房屋产权3.3房屋交付4.购房款项4.1款项支付方式4.2款项支付时间4.3款项支付比例5.争议解决5.1争议定义5.2争议解决方式5.3争议解决程序6.调解机构6.1调解机构类型6.2调解机构职责6.3调解机构指定7.调解费用7.1费用承担7.2费用支付方式7.3费用支付时间8.调解结果8.1调解结果效力8.2调解结果执行8.3调解结果变更9.违约责任9.1违约行为定义9.2违约责任承担9.3违约责任免除10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后果11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.通知与送达12.1通知方式12.2送达地址12.3送达时间13.法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决14.其他约定14.1其他约定事项14.2其他约定效力第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“甲方”指购房人；1.1.2“乙方”指房地产开发企业；1.1.3“房屋”指甲方购买的乙方开发的位于[具体地址]的住宅；1.1.4“合同”指本《2024年新房购房纠纷调解合同》；1.2解释1.2.1本合同中出现的术语，除非另有定义，否则应按照通常含义解释；1.2.2如对本合同有任何疑问，双方应协商解决，协商不成时，应提交调解机构解决。2.合同双方2.1甲方2.1.1甲方全称：[甲方全称]；2.1.2甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]；2.1.3甲方联系方式：[甲方联系电话及电子邮箱]；2.2乙方2.2.1乙方全称：[乙方全称]；2.2.2乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]；2.2.3乙方联系方式：[乙方联系电话及电子邮箱]。3.房屋信息3.1房屋基本情况3.1.1房屋坐落：[具体地址]；3.1.2房屋面积：[房屋面积]平方米；3.1.3房屋结构：[房屋结构类型]；3.1.4房屋用途：住宅；3.2房屋产权3.2.1房屋产权证号：[房屋产权证号]；3.2.2房屋产权性质：商品房；3.3房屋交付3.3.1交付时间：[具体交付日期]；3.3.2交付条件：房屋符合国家规定的交付标准，无权属争议。4.购房款项4.1款项支付方式4.1.1甲方应按照本合同约定的比例和期限支付购房款项；4.1.2甲方支付购房款项的方式为银行转账；4.2款项支付时间4.2.1首付款支付时间：[首付款支付日期]；4.2.2尾款支付时间：房屋交付前；4.3款项支付比例4.3.1首付款比例：[首付款比例]%；4.3.2尾款比例：[尾款比例]%。5.争议解决5.1争议定义5.1.1争议指本合同履行过程中，双方因房屋买卖而产生的任何纠纷；5.2争议解决方式5.2.1双方应友好协商解决争议；5.2.2协商不成的，提交[调解机构名称]进行调解；5.3争议解决程序5.3.1双方应在争议发生后[具体时间]内提交调解申请；5.3.2调解机构应在收到调解申请后[具体时间]内组织调解。6.调解机构6.1调解机构类型6.1.1调解机构为[调解机构名称]；6.2调解机构职责6.2.1调解机构负责组织调解，提出调解方案；6.2.2调解机构应公正、公平地处理争议；6.3调解机构指定6.3.1双方一致同意将争议提交[调解机构名称]进行调解。8.调解费用8.1费用承担8.1.1调解费用由双方根据调解结果分担；8.1.2如调解结果由甲方承担责任，甲方应在调解协议签署后[具体时间]内支付；8.2费用支付方式8.2.1调解费用支付方式为银行转账；8.3费用支付时间8.3.1调解费用支付时间：调解协议签署后[具体时间]内。9.调解结果9.1调解结果效力9.1.1调解结果对双方具有法律约束力；9.1.2调解结果生效后，双方应按照调解结果履行各自的义务；9.2调解结果执行9.2.1调解结果执行方式为自行履行；9.2.2如一方不履行调解结果，另一方有权申请人民法院强制执行；9.3调解结果变更9.3.1调解结果变更需经双方书面同意；9.3.2变更后的调解结果对双方具有同等法律约束力。10.违约责任10.1违约行为定义10.1.1违约行为指一方违反本合同约定的义务；10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失；10.3违约责任免除10.3.1因不可抗力导致违约的，违约方不承担违约责任；10.3.2不可抗力事件发生后，违约方应在[具体时间]内通知对方。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1任何一方违反本合同约定，致使合同目的不能实现的，另一方有权解除合同；11.2合同解除程序11.2.1解除合同需书面通知对方；11.2.2解除合同后，双方应按照本合同约定处理已履行和未履行的义务；11.3合同解除后果11.3.1合同解除后，双方应立即停止履行合同义务；11.3.2合同解除不影响双方因违约行为而产生的权利和义务。12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1双方在本合同上签字或盖章；12.2合同终止条件12.2.1合同履行完毕；12.2.2合同解除；12.3合同终止程序12.3.1合同终止需书面通知对方；12.3.2合同终止后，双方应按照本合同约定处理剩余事宜。13.通知与送达13.1通知方式13.1.1通知方式为书面通知；13.2送达地址13.2.1甲方送达地址：[甲方地址]；13.2.2乙方送达地址：[乙方地址]；13.3送达时间13.3.1送达时间：通知发出后[具体时间]内。14.其他约定14.1其他约定事项14.1.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充；14.2其他约定效力14.2.1本合同的其他约定事项与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意介入合同履行、争议解决或其他相关事宜的独立第三方机构或个人，包括但不限于中介机构、法律顾问、评估机构、审计机构等。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意；15.2.2第三方介入应具备相应的资质和能力；15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确第三方的权利、义务和责任；15.3.2第三方介入后，应按照甲乙双方的要求和本合同的约定履行职责。16.第三方责任16.1责任限额16.1.1第三方的责任限额由甲乙双方在第三方协议中约定，但不得超过本合同总价款的[具体比例]%；16.1.2如第三方因故意或重大过失导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任；16.2责任免除16.2.1第三方在履行职责过程中，因不可抗力或甲乙双方的原因导致损失，不负赔偿责任；16.2.2第三方在履行职责过程中，因甲乙双方提供的信息不准确或不完整导致损失，不负赔偿责任。17.第三方权利17.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料，以便其履行职责；17.2第三方有权根据甲乙双方的要求和本合同的约定，对房屋进行评估、审计或其他相关事宜；17.3第三方有权根据甲乙双方的要求和本合同的约定，提出调解建议或解决方案。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方与甲方之间的协议、责任和权利由双方自行约定；18.1.2第三方在履行职责过程中，甲方应积极配合，不得故意拖延或阻挠；18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方与乙方之间的协议、责任和权利由双方自行约定；18.2.2第三方在履行职责过程中，乙方应积极配合，不得故意拖延或阻挠；18.3第三方与甲乙双方共同责任18.3.1如第三方在履行职责过程中，因甲乙双方共同原因导致损失，甲乙双方应承担连带责任。19.第三方介入后的合同变更19.1第三方介入后，如需对本合同进行变更，甲乙双方应书面同意，并通知第三方；19.2第三方介入后，如需对本合同进行解除，甲乙双方应书面同意，并通知第三方。20.第三方介入后的争议解决20.1第三方介入后，如甲乙双方或第三方之间发生争议，应通过协商解决；20.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.房屋买卖合同详细要求和说明：合同中约定的房屋信息、价款、交付条件等内容的详细文件。2.房屋产权证复印件详细要求和说明：房屋产权证的复印件，证明房屋产权归属。3.付款凭证详细要求和说明：甲方支付购房款项的银行转账记录或其他付款凭证。4.调解协议详细要求和说明：双方在调解过程中达成的协议，包括调解结果、履行期限等。5.第三方协议详细要求和说明：甲乙双方与第三方签订的协议，明确第三方的权利、义务和责任。6.争议解决相关文件详细要求和说明：包括但不限于仲裁申请书、法院起诉状等，用于解决争议。7.其他相关文件详细要求和说明：合同履行过程中产生的其他相关文件，如变更协议、解除协议等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定违约行为：未按时支付购房款项；责任认定：甲方应支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。示例：甲方应于2024年3月1日前支付首付款，但实际支付时间为2024年3月15日，则甲方应支付违约金，并赔偿乙方因延迟付款造成的损失。2.乙方违约行为及责任认定违约行为：未按时交付房屋；责任认定：乙方应支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例：乙方应于2024年6月30日前交付房屋，但实际交付时间为2024年7月10日，则乙方应支付违约金，并赔偿甲方因延迟交付造成的损失。3.第三方违约行为及责任认定违约行为：第三方未按约定履行职责；责任认定：第三方应承担相应的违约责任，赔偿甲乙双方因此遭受的损失。示例：第三方未按约定完成房屋评估，导致甲乙双方无法按时签订买卖合同，则第三方应赔偿甲乙双方因此遭受的损失。4.其他违约行为及责任认定违约行为：一方未履行合同约定的其他义务；责任认定：违约方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。示例：一方未按约定提供房屋相关资料，导致对方无法办理产权过户，则违约方应赔偿对方因此遭受的损失。全文完。2024年新房购房纠纷调解合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1房地产开发商信息1.2购房者信息2.房屋基本情况2.1房屋位置2.2房屋面积2.3房屋结构2.4房屋用途3.合同签订时间及生效日期4.房屋交付时间及条件4.1交付时间4.2交付条件5.购房款支付方式及时间5.1首付款支付5.2尾款支付5.3预付款支付6.购房款退还及违约责任6.1退还条件6.2违约责任7.房屋质量保证及维修责任7.1质量保证期限7.2维修责任8.房屋产权转移及登记8.1权属转移8.2登记手续9.合同解除及终止条件9.1解除条件9.2终止条件10.争议解决方式10.1争议解决途径10.2争议解决机构11.合同生效及终止11.1生效条件11.2终止条件12.合同附件12.1房屋买卖合同12.2房屋产权证12.3其他相关文件13.合同变更及补充13.1变更程序13.2补充条款14.合同解除及终止后的处理事宜14.1房屋退还14.2购房款退还14.3其他处理事宜第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1房地产开发商信息1.1.1开发商名称：_____________________1.1.2开发商地址：_____________________1.1.3开发商法定代表人：________________1.1.4开发商联系电话：__________________1.2购房者信息1.2.1购房者姓名：_____________________1.2.2购房者身份证号码：_________________1.2.3购房者地址：_____________________1.2.4购房者联系电话：__________________2.房屋基本情况2.1房屋位置：_____________________2.2房屋面积：_____________________2.3房屋结构：_____________________2.4房屋用途：_____________________3.合同签订时间及生效日期3.1合同签订时间：_____________________3.2合同生效日期：_____________________4.房屋交付时间及条件4.1交付时间：_____________________4.2交付条件：4.2.1房屋主体结构工程完成4.2.2房屋内外装饰装修工程完成4.2.3水电、燃气、通讯等配套设施齐全4.2.4房屋产权证办理完毕5.购房款支付方式及时间5.1首付款支付：5.1.1首付款金额：_____________________5.1.2首付款支付时间：_____________________5.2尾款支付：5.2.1尾款金额：_____________________5.2.2尾款支付时间：_____________________5.3预付款支付：5.3.1预付款金额：_____________________5.3.2预付款支付时间：_____________________6.购房款退还及违约责任6.1退还条件：6.1.1购房者因不可抗力原因无法按时入住6.1.2房屋存在严重质量问题6.2违约责任：6.2.1开发商未按时交付房屋，每延迟一日应支付购房者违约金6.2.2购房者未按时支付购房款，每延迟一日应向开发商支付违约金7.房屋质量保证及维修责任7.1质量保证期限：_____________________7.2维修责任：7.2.1开发商对房屋在质量保证期内出现的质量问题负责维修7.2.2维修费用由开发商承担7.2.3维修期限：自接到购房者维修申请之日起，不超过____个工作日8.房屋产权转移及登记8.1权属转移8.1.1开发商在房屋交付后，将房屋产权转移给购房者8.1.2权属转移手续由开发商负责办理8.2登记手续8.2.1购房者需在房屋交付后____个工作日内，配合开发商办理房屋产权登记手续8.2.2登记费用由购房者承担9.合同解除及终止条件9.1解除条件9.1.1合同双方协商一致9.1.2出现不可抗力情况，经双方确认无法履行合同9.2终止条件9.2.1房屋交付后，购房者逾期未支付尾款9.2.2开发商逾期未交付房屋超过____个工作日10.争议解决方式10.1争议解决途径10.1.1双方协商解决10.1.2争议解决机构：_____________________10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构地址：_____________________10.2.2争议解决机构联系电话：__________________11.合同生效及终止11.1生效条件11.1.1合同双方签字盖章后生效11.2终止条件11.2.1合同履行完毕11.2.2合同解除或终止12.合同附件12.1房屋买卖合同12.2房屋产权证12.3其他相关文件：_____________________13.合同变更及补充13.1变更程序13.1.1合同变更需经双方协商一致13.1.2变更内容需以书面形式确认13.2补充条款13.2.1本合同如有未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力14.合同解除及终止后的处理事宜14.1房屋退还14.1.1房屋退还手续由购房者办理14.1.2房屋退还时，购房者应保持房屋现状，不得擅自改动房屋结构14.2购房款退还14.2.1购房款退还金额根据合同约定及实际履行情况进行计算14.2.2购房款退还方式：_____________________14.3其他处理事宜14.3.1合同解除或终止后，双方应妥善处理剩余事宜14.3.2合同解除或终止后，双方应相互出具书面证明第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同关系，提供专业服务或协助的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入范围包括但不限于房屋买卖合同的签订、房屋产权转移登记、房屋质量检测、纠纷调解等。15.3第三方介入方式15.3.1第三方介入方式包括但不限于委托代理、提供咨询服务、进行专业评估等。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲乙双方损失的，其责任限额由甲乙双方与第三方在合同中约定。16.2责任限额的约定16.2.1第三方责任限额应根据第三方提供的服务的性质、风险程度及服务费用等因素综合确定。16.3责任限额的调整16.3.1如第三方责任限额在合同签订后发生变更，需经甲乙双方书面同意，并通知对方。17.第三方责任划分17.1第三方责任划分17.1.1第三方在履行职责过程中，对甲乙双方造成的损失，由第三方承担相应的责任。17.2第三方与其他各方的关系17.2.1第三方与甲乙双方的关系为委托代理或服务提供关系，第三方不得直接与甲乙双方之外的第三方发生业务往来。17.3第三方与其他各方的责任划分17.3.1第三方对甲乙双方的责任仅限于其在合同约定的范围内，对于超出约定范围的责任，第三方不承担责任。18.第三方介入的具体条款18.1第三方介入的具体条款18.1.1第三方介入的具体条款包括但不限于第三方名称、服务内容、服务期限、费用及支付方式等。18.2第三方介入条款的变更18.2.1第三方介入条款的变更需经甲乙双方书面同意，并通知对方。19.第三方介入的费用承担19.1第三方介入的费用承担19.1.1第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定承担。19.2第三方介入费用的支付方式19.2.1第三方介入费用的支付方式根据合同约定执行。20.第三方介入的争议解决20.1第三方介入的争议解决20.1.1第三方介入过程中产生的争议，应由甲乙双方与第三方协商解决。20.2第三方介入争议的解决机构20.2.1如协商不成，争议可提交至合同约定的争议解决机构