2024版电力设施拆除与重建施工合同范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版电力设施拆除与重建施工合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人或授权代表1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目概况说明3.施工内容3.1拆除工程3.1.1拆除范围3.1.2拆除方式3.1.3拆除时间3.2重建工程3.2.1重建范围3.2.2重建方案3.2.3重建时间4.施工工期4.1拆除工程工期4.2重建工程工期4.3整体工期5.施工质量5.1拆除工程质量要求5.2重建工程质量要求5.3质量检查与验收6.施工安全6.1施工安全责任6.2施工安全措施6.3施工安全事故处理7.施工进度7.1施工进度计划7.2施工进度调整7.3进度保证措施8.工程款支付8.1工程款支付方式8.2工程款支付时间8.3工程款支付条件9.风险承担9.1合同风险9.2风险承担方式9.3风险处理10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同生效日期12.3合同终止条件12.4合同终止程序13.其他约定13.1合同附件13.2通知送达13.3合同解释13.4合同变更与解除14.合同附件清单14.1附件一：项目概况表14.2附件二：施工组织设计14.3附件三：施工图纸14.4附件四：合同补充协议14.5附件五：其他相关文件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：电力设施拆除与重建工程业主方乙方：电力设施拆除与重建工程施工单位1.2合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称电力设施拆除与重建工程2.2项目地点市区街道2.3项目规模拆除工程：涉及座变电站、条输电线路重建工程：新建座变电站、条输电线路2.4项目概况说明本工程主要包括电力设施的拆除和重建，拆除工程完成后进行重建工程。3.施工内容3.1拆除工程3.1.1拆除范围包括座变电站、条输电线路及其附属设施。3.1.2拆除方式采用机械拆除和人工拆除相结合的方式。3.1.3拆除时间自合同生效之日起个月内完成。3.2重建工程3.2.1重建范围新建座变电站、条输电线路及其附属设施。3.2.2重建方案采用方案，确保工程质量和安全。3.2.3重建时间自拆除工程完成后个月内完成。4.施工工期4.1拆除工程工期自合同生效之日起个月内完成。4.2重建工程工期自拆除工程完成后个月内完成。4.3整体工期自合同生效之日起个月内完成。5.施工质量5.1拆除工程质量要求按照国家相关标准执行，确保拆除工程安全、环保。5.2重建工程质量要求按照国家相关标准执行，确保重建工程安全、环保、可靠。5.3质量检查与验收工程完成后，由甲方组织验收，验收合格后方可交付使用。6.施工安全6.1施工安全责任乙方负责施工现场的安全管理，确保施工安全。6.2施工安全措施制定详细的施工安全措施，包括但不限于安全防护、人员培训、安全检查等。6.3施工安全事故处理发生安全事故时，乙方应立即采取紧急措施，并及时向甲方报告。8.工程款支付8.1工程款支付方式工程款支付采用分期支付方式，具体如下：8.1.1预付款：合同签订后日内，支付合同总额的%作为预付款。8.1.2进度款：根据实际完成工程进度，每月支付合同总额的%，支付至当月完成工程量的%。8.1.3验收款：工程验收合格后日内，支付合同总额的%作为验收款。8.1.4保修金：工程验收合格后，保留合同总额的%作为保修金，保修期满无质量问题后无息退还。8.2工程款支付时间每月的日前支付上一个月的进度款。8.3工程款支付条件8.3.1乙方需提交月度工程进度报告和相应的工程量清单。8.3.2甲方需核实工程进度和工程量，确认无误后支付工程款。9.风险承担9.1合同风险9.1.1不可抗力风险：因不可抗力导致工程延误或损失，双方各自承担风险。9.1.2市场风险：因市场因素导致工程成本上升，双方协商解决。9.2风险承担方式9.2.1不可抗力风险：双方按照国家相关法律法规和行业标准承担。9.2.2市场风险：双方协商确定分担比例。9.3风险处理9.3.1不可抗力风险：发生不可抗力事件后，双方应及时通知对方，并采取措施减少损失。9.3.2市场风险：发生市场风险后，双方应协商调整合同价格。10.违约责任10.1违约情形10.1.1乙方未按合同约定完成工程；10.1.2乙方未按合同约定支付工程款；10.1.3甲方未按合同约定提供工程所需材料、设备等；10.1.4双方违反合同其他约定。10.2违约责任10.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2.2违约金计算方式：按合同总额的%计算。10.3违约赔偿10.3.1违约方应赔偿因违约给对方造成的直接经济损失。10.3.2违约方应承担因违约产生的诉讼费用。11.争议解决11.1争议解决方式发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决程序11.2.1双方应在争议发生后日内提交书面仲裁申请。11.2.2仲裁委员会应在收到仲裁申请后日内组成仲裁庭。11.2.3仲裁庭应在组成后日内作出仲裁裁决。11.3争议解决地点仲裁地点为市。12.合同生效与终止12.1合同生效条件合同双方签字盖章后生效。12.2合同生效日期合同生效日期为合同签订之日。12.3合同终止条件12.3.1合同约定的工程完成；12.3.2双方协商一致解除合同；12.3.3出现合同约定的解除合同情形。12.4合同终止程序12.4.1合同终止后，双方应进行工程验收。12.4.2合同终止后，乙方应办理工程移交手续。13.其他约定13.1合同附件合同附件包括但不限于项目概况表、施工组织设计、施工图纸、合同补充协议等。13.2通知送达13.2.1任何一方通知另一方，应以书面形式发送至对方指定的联系方式。13.2.2通知送达日期以对方实际收到通知之日为准。13.3合同解释本合同如有歧义，应按有利于维护善意履行合同义务一方原则进行解释。13.4合同变更与解除13.4.1合同变更：经双方协商一致，可以变更合同内容。13.4.2合同解除：出现合同约定的解除条件时，任何一方均可解除合同。第二部分：第三方介入后的修正14.第三方介入14.1第三方概念本合同所称第三方，是指除合同双方之外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检测、评估、保险等服务的独立法人或其他组织。14.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、保证工程质量、降低风险、确保工程安全等。14.3第三方介入方式14.3.1中介方：为合同双方提供信息、协调、沟通等服务。14.3.2咨询方：为合同双方提供技术、管理、经济等方面的咨询服务。14.3.3监理方：对工程施工过程进行监督、检查、验收等。14.3.4检测方：对工程材料、设备、工程质量等进行检测。14.3.5评估方：对工程投资、效益等进行评估。14.3.6保险方：为合同双方提供工程保险服务。14.4第三方责任限额14.4.1第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据第三方服务内容、服务标准、合同金额等因素综合考虑确定。14.4.2第三方责任限额的约定合同双方应在合同中明确约定第三方的责任限额，并在合同附件中详细列明。14.5第三方与其他各方的划分说明14.5.1第三方与甲方的关系第三方应按照甲方的要求提供专业服务，甲方对第三方的服务质量承担责任。14.5.2第三方与乙方的关系第三方应按照合同约定和乙方的指令进行工作，乙方对第三方的服务成果承担责任。14.5.3第三方与工程的关系第三方的工作内容应与工程进度相协调，确保工程按计划推进。14.6第三方介入的流程14.6.1第三方介入的申请合同双方需在合同签订前或合同履行过程中，向对方提出第三方介入的申请。14.6.2第三方介入的审批对方应在收到申请后日内，书面回复是否同意第三方介入。14.6.3第三方介入的协议合同双方与第三方应签订专门的协议，明确各方的权利、义务和责任。14.7第三方介入的费用14.7.1第三方服务费用第三方服务费用由合同双方另行协商确定，并在合同附件中列明。14.7.2费用支付第三方服务费用按照合同约定支付，支付方式、时间等在合同附件中明确。14.8第三方介入的变更14.8.1第三方介入内容的变更合同双方同意变更第三方介入内容时，应书面通知对方，并签订变更协议。14.8.2第三方介入的终止合同双方或第三方同意终止第三方介入时，应书面通知对方，并签订终止协议。14.9第三方介入的争议解决14.9.1争议解决方式第三方介入过程中发生的争议，应通过协商解决。14.9.2争议解决程序协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。14.9.3争议解决地点仲裁地点为市。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：项目概况表要求：详细列出项目名称、地点、规模、拆除和重建工程范围、工期等信息。说明：本附件作为合同附件，用于明确项目的基本情况。2.附件二：施工组织设计要求：包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全措施等。说明：本附件用于指导施工过程中的各项管理工作。3.附件三：施工图纸要求：包括变电站、输电线路等工程图纸，以及相关技术规范和标准。说明：本附件用于施工过程中的技术指导。4.附件四：合同补充协议要求：针对合同中未明确的内容或特殊要求进行补充说明。说明：本附件用于对合同内容进行细化和补充。5.附件五：施工合同附件清单要求：列出所有合同附件的名称、编号、页数等信息。说明：本附件用于汇总合同附件，方便查阅。6.附件六：第三方介入协议要求：明确第三方介入的具体内容、服务标准、费用、责任等。说明：本附件用于规范第三方介入的行为。7.附件七：工程款支付计划要求：详细列出工程款支付的时间、金额、条件等信息。说明：本附件用于明确工程款支付的具体安排。8.附件八：工程验收报告要求：包括验收时间、验收内容、验收结论等信息。说明：本附件用于记录工程验收过程和结果。9.附件九：工程变更记录要求：记录工程变更的内容、原因、时间、处理结果等信息。说明：本附件用于跟踪和记录工程变更情况。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1乙方未按合同约定完成工程；1.2乙方未按合同约定支付工程款；1.3甲方未按合同约定提供工程所需材料、设备等；1.4双方违反合同其他约定。2.责任认定标准：2.1乙方未按合同约定完成工程，导致工程延误，应支付违约金；2.2乙方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向甲方支付逾期付款金额的%作为违约金；2.3甲方未按合同约定提供工程所需材料、设备等，导致工程延误，应赔偿乙方因此造成的损失；2.4双方违反合同其他约定，应根据违约情节，承担相应的违约责任。3.违约责任示例：3.1乙方未按合同约定在规定时间内完成工程，导致工程延误天，应支付违约金万元；3.2甲方未按合同约定在规定时间内提供材料，导致工程延误天，应赔偿乙方因此造成的损失万元；3.3双方违反合同约定，擅自变更工程范围，导致工程成本增加万元，双方各自承担万元。全文完。2024版电力设施拆除与重建施工合同范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.项目背景及概述2.1项目背景2.2项目概述3.工程内容与范围3.1拆除工程内容3.2重建工程内容3.3工程范围4.工程进度与工期4.1拆除工程进度4.2重建工程进度4.3工期安排5.工程质量要求5.1拆除工程质量要求5.2重建工程质量要求6.工程安全与环保6.1工程安全要求6.2环保要求7.材料与设备供应7.1材料供应7.2设备供应8.工程费用与支付8.1工程费用构成8.2工程费用支付方式8.3付款进度安排9.合同变更与解除9.1合同变更9.2合同解除10.违约责任与争议解决10.1违约责任10.2争议解决11.保密条款11.1保密内容11.2保密义务12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工图纸13.3附件三：其他相关文件14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同文本效力14.3合同附件效力第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息甲方名称：_______甲方地址：_______甲方联系人：_______甲方联系电话：_______1.2乙方基本信息乙方名称：_______乙方地址：_______乙方联系人：_______乙方联系电话：_______2.项目背景及概述2.1项目背景项目名称：_______项目地点：_______项目背景描述：_______2.2项目概述项目规模：_______项目内容：_______项目实施时间：_______3.工程内容与范围3.1拆除工程内容拆除对象：_______拆除方式：_______拆除时间：_______3.2重建工程内容重建对象：_______重建方式：_______重建时间：_______3.3工程范围具体工程范围：_______4.工程进度与工期4.1拆除工程进度拆除阶段划分：_______各阶段时间安排：_______4.2重建工程进度重建阶段划分：_______各阶段时间安排：_______4.3工期安排总工期：_______具体工期安排：_______5.工程质量要求5.1拆除工程质量要求拆除质量标准：_______5.2重建工程质量要求重建质量标准：_______6.工程安全与环保6.1工程安全要求安全责任：_______安全措施：_______6.2环保要求环保责任：_______环保措施：_______7.材料与设备供应7.1材料供应材料清单：_______材料规格：_______材料供应商：_______7.2设备供应设备清单：_______设备规格：_______设备供应商：_______8.工程费用与支付8.1工程费用构成1.拆除工程费用2.重建工程费用3.材料费用4.设备费用5.人工费用6.管理费用7.其他费用8.1.1拆除工程费用明细拆除工程费用包括拆除工程的人工费、材料费、机械费、运输费等。8.1.2重建工程费用明细重建工程费用包括重建工程的人工费、材料费、机械费、运输费等。8.2工程费用支付方式工程费用支付方式为分阶段支付，具体如下：1.预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的_____%作为预付款。2.进度款：在工程进度达到合同约定的每个阶段时，甲方按照实际完成工程量支付进度款。3.结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的_____%作为结算款。4.保修金：工程保修期满后，甲方无息退还乙方保修金。8.3付款进度安排付款进度安排如下：1.预付款支付时间：合同签订后____个工作日内。2.进度款支付时间：每个工程阶段完成后____个工作日内。3.结算款支付时间：工程竣工验收合格后____个工作日内。4.保修金退还时间：工程保修期满后____个工作日内。9.合同变更与解除9.1合同变更任何一方要求变更合同内容，应书面通知对方，并经双方协商一致后签订书面变更协议。9.2合同解除1.另一方严重违约；2.因不可抗力导致合同无法履行；3.双方协商一致解除合同。10.违约责任与争议解决10.1违约责任任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2争议解决双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.保密条款11.1保密内容本合同涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等，双方均有保密义务。11.2保密义务双方应采取必要的保密措施，确保保密内容的保密性。12.合同生效与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同终止条件合同履行完毕或因本合同约定的解除条件成立时，合同终止。13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工图纸13.3附件三：其他相关文件14.其他约定事项14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同文本效力本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。14.3合同附件效力本合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息甲方名称：_______甲方地址：_______甲方联系人：_______甲方联系电话：_______1.2乙方基本信息乙方名称：_______乙方地址：_______乙方联系人：_______乙方联系电话：_______2.项目背景及概述2.1项目背景项目名称：_______项目地点：_______项目背景描述：_______2.2项目概述项目规模：_______项目内容：_______项目实施时间：_______3.工程内容与范围3.1拆除工程内容拆除对象：_______拆除方式：_______拆除时间：_______3.2重建工程内容重建对象：_______重建方式：_______重建时间：_______3.3工程范围具体工程范围：_______4.工程进度与工期4.1拆除工程进度拆除阶段划分：_______各阶段时间安排：_______4.2重建工程进度重建阶段划分：_______各阶段时间安排：_______4.3工期安排总工期：_______具体工期安排：_______5.工程质量要求5.1拆除工程质量要求拆除质量标准：_______5.2重建工程质量要求重建质量标准：_______6.工程安全与环保6.1工程安全要求拆除工程安全要求：_______重建工程安全要求：_______6.2环保要求拆除工程环保要求：_______重建工程环保要求：_______7.第三方介入7.1第三方定义本合同中所述第三方指在甲方、乙方之外的独立第三方，包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构等。7.2第三方责任第三方在履行职责过程中，应严格遵守国家法律法规、行业标准及本合同约定，对因其过错导致工程损失或质量问题承担相应的责任。7.3第三方权利第三方有权要求甲方、乙方提供必要的工作条件、资料和信息，以完成其职责。7.4第三方费用第三方费用包括但不限于服务费、咨询费、监理费等，由甲方、乙方按照合同约定支付。7.5第三方介入程序7.5.1第三方介入申请甲方、乙方需在工程实施前向第三方提出介入申请，并提交相关资料。7.5.2第三方审查与确认第三方在收到介入申请和相关资料后，进行审查，确认是否接受介入。7.5.3第三方介入实施第三方在确认介入后，按照合同约定履行职责。7.6第三方退出第三方在完成其职责或合同约定的其他条件成就后，可退出本合同。7.7第三方变更任何一方需变更第三方，应提前向对方通知，并经对方同意。8.工程费用与支付8.1工程费用构成1.拆除工程费用2.重建工程费用3.材料费用4.设备费用5.人工费用6.管理费用7.其他费用8.2工程费用支付方式工程费用支付方式为分阶段支付，具体如下：1.预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的_____%作为预付款。2.进度款：在工程进度达到合同约定的每个阶段时，甲方按照实际完成工程量支付进度款。3.结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的_____%作为结算款。8.3付款进度安排付款进度安排如下：1.预付款支付时间：合同签订后____个工作日内。2.进度款支付时间：每个工程阶段完成后____个工作日内。3.结算款支付时间：工程竣工验收合格后____个工作日内。9.合同变更与解除9.1合同变更任何一方要求变更合同内容，应书面通知对方，并经双方协商一致后签订书面变更协议。9.2合同解除1.因不可抗力导致合同无法履行；2.一方严重违约；3.双方协商一致解除合同。10.违约责任与争议解决10.1违约责任任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2争议解决双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.保密条款11.1保密内容本合同涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等，双方均有保密义务。11.2保密义务双方应采取必要的保密措施，确保保密内容的保密性。12.合同生效与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同终止条件合同履行完毕或因合同约定的其他条件成就后，合同终止。13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工图纸13.3附件三：其他相关文件14.其他约定事项14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同文本效力本合同文本一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。14.3合同附件效力本合同附件与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：列出所有拆除和重建工程的工程量，包括数量、单位、单价和总价。工程量清单应与合同中约定的工程内容和范围一致。工程量清单应经甲乙双方确认无误。附件说明：工程量清单是计算工程费用和支付进度款的重要依据。工程量清单的准确性和完整性对合同履行至关重要。2.附件二：施工图纸详细要求：包含拆除和重建工程的详细设计图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。施工图纸应满足国家相关标准和规范要求。施工图纸应经甲乙双方确认无误。附件说明：施工图纸是工程实施过程中指导和验收的重要依据。施工图纸的准确性和完整性对工程质量和安全至关重要。3.附件三：其他相关文件详细要求：包含合同中约定的其他相关文件，如资质证书、检验报告、验收报告等。其他相关文件应与合同内容相符，并经甲乙双方确认无误。附件说明：其他相关文件是合同履行过程中的补充证明材料。其他相关文件的完整性对合同履行和责任认定具有重要意义。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约行为：未按时支付工程费用。未按约定提供施工场地或施工条件。未经乙方同意擅自变更工程内容或范围。故意拖延工程进度。乙方违约行为：未按约定完成工程拆除或重建。工程质量不符合合同约定。故意拖延工程进度。未按时提交工程验收报告。2.责任认定标准：甲方违约责任：逾期支付工程费用的，应向乙方支付逾期付款利息。未按约定提供施工场地或施工条件的，应承担相应损失和费用。故意拖延工程进度的，应赔偿乙方因此造成的损失。乙方违约责任：未按约定完成工程拆除或重建的，应承担违约责任，并赔偿甲方损失。工程质量不符合合同约定的，应进行返工或修复，并承担相应费用。故意拖延工程进度的，应赔偿甲方因此造成的损失。3.示例说明：甲方违约示例：甲方未按约定支付工程进度款，乙方有权暂停工程，并要求甲方支付逾期付款利息。乙方违约示例：乙方未按约定完成工程重建，导致工程延期交付，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。全文完。2024版电力设施拆除与重建施工合同范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人2.合同标的2.1电力设施拆除项目2.2电力设施重建项目3.项目范围及内容3.1拆除项目范围及内容3.2重建项目范围及内容4.工程进度安排4.1拆除工程进度安排4.2重建工程进度安排5.合同价款及支付方式5.1合同价款5.2支付方式5.3预付款5.4进度款5.5结算款6.质量要求及验收标准6.1拆除工程质量要求及验收标准6.2重建工程质量要求及验收标准7.安全生产及文明施工7.1安全生产要求7.2文明施工要求8.保修责任8.1拆除工程保修责任8.2重建工程保修责任9.违约责任9.1拆除工程违约责任9.2重建工程违约责任10.争议解决方式10.1争议解决途径10.2争议解决机构11.合同解除条件及程序11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件及补充协议13.1合同附件13.2补充协议14.合同签署及其他14.1合同签署日期14.2合同份数14.3其他约定第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：_______（电力设施拆除与重建施工方）乙方：_______（电力设施拆除与重建工程业主）1.2合同双方地址甲方地址：_______乙方地址：_______1.3合同双方联系方式甲方联系人：_______，联系电话：_______乙方联系人：_______，联系电话：_______1.4合同双方法定代表人甲方法定代表人：_______乙方法定代表人：_______2.合同标的2.1电力设施拆除项目拆除旧的电力线路、电缆、变压器等设施清理拆除现场，确保无遗留物2.2电力设施重建项目按照设计要求重新搭建电力设施包括线路架设、电缆敷设、变压器安装等3.项目范围及内容3.1拆除项目范围及内容拆除现场勘察及评估拆除施工方案编制拆除施工过程中的安全措施3.2重建项目范围及内容重建施工方案编制重建施工过程中的安全措施重建施工过程中的质量监控4.工程进度安排4.1拆除工程进度安排现场勘察及评估：_______拆除施工：_______清理拆除现场：_______4.2重建工程进度安排重建施工方案编制：_______重建施工：_______重建工程验收：_______5.合同价款及支付方式5.1合同价款本合同总价款为人民币_______元。5.2支付方式预付款：合同签订后_______个工作日内支付合同总价的_______%进度款：按照工程进度分阶段支付，每次支付合同总价的_______%结算款：工程验收合格后_______个工作日内支付合同总价的_______%5.3预付款甲方应在合同签订后_______个工作日内向乙方支付预付款人民币_______元。5.4进度款甲方应在每个工程阶段完成后_______个工作日内向乙方支付进度款。5.5结算款甲方应在工程验收合格后_______个工作日内向乙方支付结算款。6.质量要求及验收标准6.1拆除工程质量要求及验收标准拆除现场无遗留物拆除过程中确保人员安全6.2重建工程质量要求及验收标准重建设施符合设计要求重建施工过程符合相关规范重建工程验收合格7.安全生产及文明施工7.1安全生产要求甲方应遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准乙方应制定安全生产责任制，确保施工安全乙方应配备必要的安全防护设施和设备7.2文明施工要求乙方应遵守施工现场文明施工规范保持施工现场整洁，无乱堆乱放现象遵守环境保护法规，减少施工对环境的影响8.保修责任8.1拆除工程保修责任拆除工程自验收合格之日起，乙方提供_______个月的保修服务。保修期内，因乙方施工质量问题导致的设施损坏，乙方负责免费修复或更换。8.2重建工程保修责任重建工程自验收合格之日起，乙方提供_______个月的保修服务。保修期内，因乙方施工质量问题导致的设施损坏，乙方负责免费修复或更换。9.违约责任9.1拆除工程违约责任若乙方未按合同约定完成拆除工作，每延迟一日，应向甲方支付合同总价的_______%作为违约金。若乙方拆除工程质量不达标，甲方有权要求乙方进行返工，直至达到合同约定的质量标准。9.2重建工程违约责任若乙方未按合同约定完成重建工作，每延迟一日，应向甲方支付合同总价的_______%作为违约金。若乙方重建工程质量不达标，甲方有权要求乙方进行返工，直至达到合同约定的质量标准。10.争议解决方式10.1争议解决途径双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构争议解决机构为合同签订地的人民法院。11.合同解除条件及程序11.1合同解除条件甲方有权在乙方严重违约时，解除本合同。乙方有权在甲方严重违约或无法继续履行合同时，解除本合同。11.2合同解除程序一方提出解除合同，应书面通知对方。双方应就合同解除后的善后事宜进行协商，包括但不限于合同价款的结算。12.合同生效及终止12.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。12.2合同终止条件合同约定的工程内容全部完成，经双方验收合格。合同因双方协商一致解除。13.合同附件及补充协议13.1合同附件本合同附件包括但不限于工程图纸、施工方案、验收报告等。13.2补充协议本合同如有未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.合同签署及其他14.1合同签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同份数本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。14.3其他约定本合同未尽事宜，按相关法律法规执行。本合同如有修改，应以书面形式进行，并经双方签字盖章确认。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同中提及的第三方，是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务或协助的独立第三方，包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、造价咨询机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同履行的公正性、专业性，确保工程质量、进度和安全的实现。16.第三方选择及授权16.1第三方选择甲乙双方有权自行选择第三方，但所选第三方应具备相应的资质和条件，并符合国家相关法律法规的要求。16.2第三方授权甲乙双方应书面授权第三方在合同范围内的权利和义务，并明确第三方的服务内容和期限。17.第三方责任限额17.1第三方责任第三方在合同履行过程中，因自身原因造成合同履行的延误、质量问题或其他损失，应承担相应的责任。17.2第三方责任限额第三方的责任限额应在本合同中明确约定，包括但不限于：第三方因自身原因造成的直接损失，最高赔偿金额不超过合同总价的_______%。第三方因自身原因造成的间接损失，最高赔偿金额不超过合同总价的_______%。18.第三方介入的具体条款18.1监理单位监理单位负责对施工过程进行监督检查，确保施工质量、进度和安全。监理单位有权要求乙方提供施工图纸、施工方案等资料。监理单位发现施工质量问题，应立即通知乙方整改。18.2检测机构检测机构负责对施工材料、施工过程和工程实体进行检测，确保符合设计要求和规范标准。检测机构应出具检测报告，甲乙双方应予以认可。18.3设计单位设计单位负责提供施工图纸和设计文件，并对施工过程中