2024版数据中心建设项目跟投施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版数据中心建设项目跟投施工合同本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1投资方1.1.1投资方名称1.1.2投资方法定代表人1.1.3投资方住所1.1.4投资方联系方式1.2施工方1.2.1施工方名称1.2.2施工方法定代表人1.2.3施工方住所1.2.4施工方联系方式第二条项目基本情况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资额2.5项目建设工期第三条投资方权利与义务3.1投资方权利3.1.1投资方对项目的监督权3.1.2投资方对项目变更的批准权3.1.3投资方对项目进度、质量、安全等方面的要求权3.2投资方义务3.2.1投资方按照合同约定及时支付投资款项3.2.2投资方对项目提供必要的支持与协助3.2.3投资方对项目保密第四条施工方权利与义务4.1施工方权利4.1.1施工方对项目施工方案的制定权4.1.2施工方对项目施工进度的调整权4.1.3施工方对项目施工质量的要求权4.2施工方义务4.2.1施工方按照合同约定进行项目施工4.2.2施工方确保项目施工质量、进度、安全4.2.3施工方对项目保密第五条投资款项支付方式5.1投资款项支付比例5.2投资款项支付时间5.3投资款项支付方式5.4投资款项支付凭证第六条项目变更管理6.1项目变更的范围6.2项目变更的审批程序6.3项目变更的补偿方式第七条项目施工进度管理7.1项目施工进度计划7.2项目施工进度调整7.3项目施工进度监督第八条项目质量管理8.1项目质量标准8.2项目质量检查8.3项目质量问题处理第九条项目安全管理9.1项目安全责任9.2项目安全管理制度9.3项目安全事故处理第十条合同争议解决方式10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决期限第十一条合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止的程序第十二条合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同生效与终止的时间第十三条违约责任13.1违约责任承担方式13.2违约责任计算标准13.3违约责任赔偿范围第十四条合同附件14.1合同附件清单14.2合同附件内容第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1投资方1.1.1投资方名称：科技有限公司1.1.2投资方法定代表人：1.1.3投资方住所：北京市朝阳区路号1.2施工方1.2.1施工方名称：建筑工程有限公司1.2.2施工方法定代表人：1.2.3施工方住所：上海市浦东新区路号第二条项目基本情况2.1项目名称：2024版数据中心建设项目2.2项目地点：浙江省杭州市区2.3项目规模：占地面积10000平方米，建筑面积8000平方米2.4项目投资额：人民币壹亿元整2.5项目建设工期：自合同签订之日起12个月内完成第三条投资方权利与义务3.1投资方权利3.1.1投资方对项目的监督权，包括但不限于项目进度、质量、安全等方面的监督3.1.2投资方对项目变更的批准权，对施工方提出的变更申请进行审查并作出决定3.1.3投资方对项目进度、质量、安全等方面的要求权，要求施工方按照合同约定进行施工3.2投资方义务3.2.1投资方按照合同约定及时支付投资款项，包括但不限于进度款、竣工结算款等3.2.2投资方对项目提供必要的支持与协助，包括但不限于提供施工所需材料、设备等3.2.3投资方对项目保密，不得向任何第三方泄露项目信息第四条施工方权利与义务4.1施工方权利4.1.1施工方对项目施工方案的制定权，根据项目要求制定合理的施工方案4.1.2施工方对项目施工进度的调整权，在确保项目质量、安全的前提下，对施工进度进行调整4.1.3施工方对项目施工质量的要求权，确保项目施工质量符合国家标准和合同约定4.2施工方义务4.2.1施工方按照合同约定进行项目施工，严格按照施工图纸、技术规范和施工方案进行施工4.2.2施工方确保项目施工质量、进度、安全，对施工过程中出现的问题及时整改4.2.3施工方对项目保密，不得向任何第三方泄露项目信息第五条投资款项支付方式5.1投资款项支付比例：合同签订后支付20%作为预付款，施工过程中根据工程进度支付60%，项目竣工验收合格后支付10%，剩余10%作为质保金5.2投资款项支付时间：每月25日前支付当月进度款5.3投资款项支付方式：银行转账5.4投资款项支付凭证：付款凭证、发票等第六条项目变更管理6.1项目变更的范围：包括但不限于设计变更、施工方案变更、工期调整等6.2项目变更的审批程序：施工方提出变更申请，经投资方审查同意后，双方签订变更协议6.3项目变更的补偿方式：根据变更内容，双方协商确定补偿金额，并计入合同总价第七条项目施工进度管理7.1项目施工进度计划：施工方根据合同工期和项目要求，编制详细的施工进度计划，经投资方审核同意后执行7.2项目施工进度调整：在施工过程中，如遇不可抗力或其他原因导致进度延误，施工方应及时通知投资方，并协商调整进度计划7.3项目施工进度监督：投资方对施工进度进行定期检查，确保施工进度符合合同约定第八条项目质量管理8.1项目质量标准：施工方应严格按照国家标准、行业规范和设计要求进行施工，确保工程质量达到合同约定的质量标准。8.2项目质量检查：双方应共同对施工过程中的质量进行检查，包括材料检验、隐蔽工程验收、分项工程验收等。8.3项目质量问题处理：如发现质量问题，施工方应立即采取措施进行整改，并及时通知投资方。整改完成后，双方应共同验收合格。第九条项目安全管理9.1项目安全责任：施工方应承担项目施工过程中的安全责任，确保施工安全，防止安全事故的发生。9.2项目安全管理制度：施工方应建立健全安全管理制度，包括安全教育、安全检查、事故处理等。9.3项目安全事故处理：发生安全事故时，施工方应立即采取紧急措施，并按照国家相关规定和合同约定处理事故。第十条合同争议解决方式10.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同争议。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构：在协商不成的情况下，双方可约定由仲裁委员会仲裁解决争议。10.3争议解决期限：自争议发生之日起30日内，双方应尽力协商解决争议。第十一条合同解除与终止11.1合同解除条件：发生下列情况之一，任何一方均有权解除合同：1.1一方严重违约，经另一方书面通知后，违约方在合理期限内仍未纠正；1.2因不可抗力导致合同无法履行；1.3双方协商一致解除合同。11.2合同终止条件：合同履行完毕或者达到合同约定的终止条件时，合同终止。11.3合同解除与终止的程序：一方提出解除合同，应书面通知另一方，并按照合同约定办理相关手续。第十二条合同生效与终止12.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同终止条件：合同履行完毕或者达到合同约定的终止条件时，合同终止。12.3合同生效与终止的时间：合同自生效之日起至合同终止之日止。第十三条违约责任13.1违约责任承担方式：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.2违约责任计算标准：违约金的计算标准按照合同约定的比例和金额执行。13.3违约责任赔偿范围：包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、合理费用等。第十四条合同附件14.1合同附件清单：1.施工图纸及技术规范2.项目施工进度计划3.材料设备清单4.质量安全管理制度5.合同签订证明文件14.2合同附件内容：合同附件作为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念与范围1.1第三方介入的定义：本合同所称第三方，是指在合同履行过程中，因特定目的或服务需要，由甲乙双方共同邀请或委托的具有独立法人资格的其他组织或个人。1.2第三方介入的范围：第三方介入包括但不限于工程监理、设计咨询、质量检测、安全评估、项目管理、资金监管等。第二条第三方介入的引入程序2.1引入程序：甲乙双方协商一致后，可邀请或委托第三方介入合同履行。2.2引入方式：第三方可通过招投标、邀请议标、直接委托等方式选定。第三条第三方的责权利3.1第三方的责任：3.1.1第三方应按照合同约定，独立、公正、客观地履行其职责。3.1.2第三方对自身提供的咨询、评估、检测等服务结果负责。3.1.3第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致服务结果失实或造成损失的，应承担相应的法律责任。3.2第三方的权利：3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助，以完成其工作。3.2.2第三方有权根据合同约定收取服务费用。3.2.3第三方有权拒绝甲乙双方不合理的要求。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分：4.1.1第三方对甲方负责，接受甲方委托，独立开展工作。4.1.2甲方应向第三方提供必要的资料和协助，并对第三方的工作成果进行验收。4.1.3第三方的工作成果经甲方验收合格后，甲方应支付相应的服务费用。4.2第三方与乙方的划分：4.2.1第三方对乙方负责，接受乙方委托，独立开展工作。4.2.2乙方应向第三方提供必要的资料和协助，并对第三方的工作成果进行验收。4.2.3第三方的工作成果经乙方验收合格后，乙方应支付相应的服务费用。第五条第三方的责任限额5.1责任限额的设定：第三方的责任限额应根据其提供服务的内容、风险程度和合同约定确定。5.2责任限额的承担方式：5.2.1第三方责任限额内的责任，由第三方自行承担。5.2.2超出责任限额的责任，由第三方按照合同约定或法律规定承担。第六条第三方介入的费用及支付6.1费用标准：第三方的服务费用应按照市场行情或合同约定确定。6.2支付方式：甲乙双方应按照合同约定的时间和方式支付第三方服务费用。第七条第三方介入的变更与解除7.1变更：如因项目需要，甲乙双方可协商一致，对第三方介入的内容、范围、费用等进行变更。7.2解除：如第三方违约或合同履行完毕，甲乙双方可解除与第三方的合作关系。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式：第三方介入过程中发生的争议，甲乙双方应协商解决。8.2争议解决机构：协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼或提交仲裁机构仲裁。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术规范详细要求：提供完整的施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等，以及相关的技术规范和设计要求。附件说明：施工图纸是施工方进行施工的依据，技术规范是确保施工质量的标准。2.项目施工进度计划详细要求：制定详细的施工进度计划，包括各分项工程的开始和结束时间，以及关键节点的控制时间。附件说明：施工进度计划是施工方控制施工进度的工具，确保项目按时完成。3.材料设备清单详细要求：列出所有用于施工的材料和设备的名称、规格、数量、供应商等信息。附件说明：材料设备清单是施工方采购和管理材料设备的依据。4.质量安全管理制度详细要求：制定完善的质量安全管理制度，包括质量检查、安全防护、事故处理等方面的规定。附件说明：质量安全管理制度是确保施工质量和安全的重要保障。5.合同签订证明文件详细要求：提供合同签订的正式文件，包括合同副本、签字盖章等。附件说明：合同签订证明文件是合同有效性的证明。6.支付凭证详细要求：提供所有支付款项的凭证，包括银行转账记录、发票等。附件说明：支付凭证是证明款项已支付的依据。7.验收报告详细要求：提供项目验收的报告，包括验收时间、验收结果、验收人员等信息。附件说明：验收报告是证明项目已按合同约定完成的依据。8.事故处理报告详细要求：提供项目施工过程中发生的事故处理报告，包括事故原因、处理措施、处理结果等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1投资方违约：违约行为：未按合同约定支付投资款项。责任认定：投资方应支付违约金，并赔偿施工方因此造成的损失。示例：投资方未按期支付进度款，应支付违约金，并赔偿施工方因延误工期造成的额外费用。1.2施工方违约：违约行为：未按合同约定完成施工任务，或施工质量不达标。责任认定：施工方应承担修复费用，并支付违约金。示例：施工方未按期完成施工任务，应支付违约金，并承担修复工程造成的额外费用。1.3第三方违约：违约行为：第三方未能按合同约定提供合格的服务。责任认定：第三方应承担相应的违约责任，并赔偿因此造成的损失。示例：第三方提供的设计方案存在重大缺陷，应承担修复费用，并赔偿由此造成的损失。全文完。2024版数据中心建设项目跟投施工合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方（投资方）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________2.乙方（施工单位）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________3.其他相关方：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________二、合同前言2.1背景：随着我国信息技术的快速发展，数据中心作为信息产业的重要基础设施，其建设需求日益增长。为满足市场需求，甲方决定投资建设数据中心项目，乙方具备相关施工资质，愿意参与本项目的建设。2.2目的：本合同旨在明确甲方、乙方及其他相关方在数据中心建设项目中的权利、义务和责任，确保项目顺利进行，实现互利共赢。三、定义与解释3.1专业术语：（1）数据中心：指为满足企业、政府、科研机构等用户的数据存储、处理、分析、传输等需求，提供专业服务的场所。（2）跟投施工：指甲方在项目投资中，对乙方施工部分进行投资，乙方负责施工并承担相应的风险。3.2关键词解释：（1）投资方：指对数据中心建设项目进行投资的主体，即甲方。（2）施工单位：指承担数据中心建设项目施工任务的主体，即乙方。（3）项目：指数据中心建设项目。（4）跟投：指甲方对乙方施工部分进行投资。（5）施工：指乙方按照合同约定进行数据中心建设项目施工。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定进行施工，确保工程质量、进度和安全生产。（2）甲方有权对乙方施工过程中的工作进行监督和检查，并提出改进意见。（3）甲方应按照合同约定向乙方支付工程款，并承担相关税费。（4）甲方应按照合同约定提供施工所需的场地、设施和资料。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量、进度和安全生产。（2）乙方应遵守国家相关法律法规，依法办理施工手续。（3）乙方应按照甲方要求，提供施工所需的图纸、资料和设备。（4）乙方应按照合同约定，向甲方提供施工过程中的进度报告和工程款结算报告。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同有效期为____年。5.2合同履行地点：数据中心建设项目施工地点：_________________________5.3合同履行方式：（1）乙方按照合同约定进行施工，甲方负责提供施工所需的场地、设施和资料。（2）乙方在施工过程中，应与甲方保持密切沟通，及时解决施工过程中出现的问题。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件：（1）合同期限届满；（2）合同约定的终止条件成就；（3）双方协商一致解除合同。6.3终止程序：（1）一方提出终止合同，应提前____天书面通知对方；（2）双方应按照合同约定进行清算，处理未了事项。6.4终止后果：（1）合同终止后，双方应按照合同约定进行清算，处理未了事项；（2）合同终止后，双方应按照国家相关法律法规，办理相关手续。七、费用与支付7.1费用构成（1）工程直接费用：包括但不限于建筑材料、人工费用、机械使用费、施工图纸费、临时设施费等。（2）工程间接费用：包括但不限于项目管理费、监理费、设计费、咨询费、税费等。（3）其他费用：包括但不限于合同变更、索赔、提前竣工奖等。7.2支付方式（1）甲方按照合同约定的时间和比例，向乙方支付工程进度款。（2）工程竣工验收合格后，甲方应在____个工作日内支付工程结算款。（3）乙方应向甲方提供详细的工程进度报告和工程款结算报告。7.3支付时间（1）工程开工前，甲方应支付____%的预付款。（2）工程进度款支付：按照工程实际完成情况，每月支付____%的工程进度款。（3）工程竣工验收合格后，甲方应在____个工作日内支付剩余的____%工程款。7.4支付条款（1）甲方应在支付工程款前，核对乙方提供的工程进度报告和工程款结算报告的真实性和准确性。（2）甲方支付工程款时，应按照国家相关规定，开具相应的税务发票。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付工程款，应向乙方支付____%的违约金。（2）甲方未按合同约定提供施工所需的场地、设施和资料，应承担相应的延误责任。8.2乙方违约（1）乙方未按时完成工程，应向甲方支付____%的违约金。（2）乙方施工过程中出现质量问题，应承担修复责任，并赔偿由此造成的损失。8.3赔偿金额和方式（1）违约金的计算：按照合同约定的违约金比例和违约金额计算。（2）赔偿金额的支付：乙方应在收到甲方书面通知后____个工作日内支付赔偿金额。九、保密条款9.1保密内容（1）项目的技术秘密、商业秘密和业务信息；（2）与项目相关的合同、协议、图纸、资料等。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式（1）双方应采取合理的保密措施，防止保密信息的泄露；（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件（1）自然灾害，如地震、洪水、台风等；（2）政府行为，如政策调整、战争、动乱等；（3）社会异常事件，如罢工、恐怖袭击等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并提供相关证明；（2）在不可抗力事件发生期间，双方应尽力减少损失；（3）因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方可协商解除合同。10.4不可抗力实例（1）地震导致施工中断；（2）政府政策调整导致项目停工；（3）罢工导致材料供应中断。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时，双方可向有关调解机构申请调解，或提交仲裁委员会仲裁，或向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让合同的权利和义务。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、商业秘密或个人隐私的内容；（2）合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对数据中心建设项目的所有权，直至乙方完成全部施工任务并经甲方验收合格。（2）乙方在施工过程中，应遵守国家相关法律法规，不得侵犯甲方或其他第三方的合法权益。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对数据中心项目设计、施工、验收等环节的监督权。（2）乙方在施工过程中，如发现设计存在安全隐患，应及时通知甲方，并采取必要措施。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）任何对本合同的修改或补充，均需经双方书面同意，并由双方签字盖章。（2）修改或补充的内容作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力（1）修改或补充的内容自双方签字盖章之日起生效。（2）未经双方书面同意，任何一方不得单方面修改或补充本合同。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应就数据中心建设项目的施工、验收等事项进行充分沟通和协商。（2）双方应相互提供必要的协助和便利，确保项目顺利进行。15.2协作与配合方式（1）定期召开项目协调会，讨论项目进展情况和解决问题。（2）及时传递项目相关信息，确保双方对项目进展有清晰了解。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间的完整协议，取代了之前所有关于本项目的口头或书面协议。16.3增减条款任何对本合同的增减条款，均需经双方书面同意，并由双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方（投资方）：_________________________（盖章）代表人（签字）：_________________________日期：____年____月____日乙方（施工单位）：_________________________（盖章）代表人（签字）：_________________________日期：____年____月____日其他相关方：_________________________（盖章）代表人（签字）：_________________________日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.项目可行性研究报告2.数据中心建设项目设计图纸3.施工合同4.工程量清单5.甲方提供的场地、设施和资料清单6.乙方提交的施工组织设计7.工程进度报告8.工程款结算报告9.竣工验收报告10.不可抗力事件证明材料11.违约金支付证明12.其他双方约定的文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按时支付工程款：甲方未在约定时间内支付工程款，认定为违约。未按约定提供场地、设施和资料：甲方未按合同约定提供施工所需的场地、设施和资料，认定为违约。2.乙方违约行为及认定：未按时完成工程：乙方未按合同约定完成工程，认定为违约。工程质量问题：乙方施工过程中出现质量问题，未及时修复，认定为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.违约金：指因一方违约而向另一方支付的一定数额的金钱。3.竣工验收：指工程完成后，由甲方组织验收，确认工程质量符合合同约定的行为。4.协商解决：指双方在合同履行过程中，通过友好协商解决争议的行为。5.仲裁：指双方在争议发生后，将争议提交给仲裁机构进行裁决的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现设计变更，导致工程进度延误。解决办法：双方应及时沟通，协商变更设计，并调整工程进度计划。2.问题：施工过程中出现质量问题，影响工程进度。解决办法：乙方应立即采取措施修复质量问题，并确保不影响工程进度。3.问题：甲方未按时支付工程款，影响乙方施工资金周转。解决办法：甲方应按照合同约定支付工程款，乙方可要求甲方支付违约金。4.问题：不可抗力事件导致工程中断。解决办法：双方应按照合同约定处理不可抗力事件，尽量减少损失。5.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：双方应友好协商解决争议，协商不成时，可申请调解、仲裁或诉讼。多方为