2024版房地产开发工程廉政责任履行与考核协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版房地产开发工程廉政责任履行与考核协议本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方基本信息2.1开发单位信息2.2施工单位信息2.3监理单位信息2.4考核机构信息3.廉政责任履行原则3.1廉洁自律原则3.2诚信履约原则3.3公开透明原则3.4风险防控原则4.廉政责任履行范围4.1开发单位责任4.2施工单位责任4.3监理单位责任4.4考核机构责任5.廉政责任履行措施5.1建立廉政风险防控机制5.2严格执行招投标制度5.3加强合同管理5.4严格资金管理5.5加强监督检查6.考核机构职责6.1制定考核方案6.2组织考核工作6.3出具考核报告6.4实施奖惩措施7.考核指标体系7.1廉洁自律指标7.2诚信履约指标7.3公开透明指标7.4风险防控指标8.考核程序8.1考核准备8.2考核实施8.3考核结果反馈8.4考核申诉9.奖惩措施9.1奖励措施9.2惩罚措施10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.其他约定13.1通知方式13.2不可抗力13.3合同附件14.合同签署与备案14.1合同签署14.2合同备案第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1定义1.1.1“廉政责任履行”指开发单位、施工单位、监理单位在房地产开发工程过程中，按照国家法律法规、行业规范和合同约定，自觉遵守廉洁自律、诚信履约、公开透明、风险防控等原则，确保工程建设的顺利进行。1.1.2“考核”指由考核机构对开发单位、施工单位、监理单位的廉政责任履行情况进行评价，并据此进行奖励或处罚的过程。1.1.3“合同”指本《2024版房地产开发工程廉政责任履行与考核协议》。1.2解释1.2.1本合同中涉及的相关术语和概念，均按照国家法律法规、行业规范和合同约定进行解释。1.2.2双方在履行合同过程中，如有对术语和概念的理解不一致的，应友好协商解决。第二条双方基本信息2.1开发单位信息2.1.1单位名称：_______2.1.2法定代表人：_______2.1.3注册地址：_______2.2施工单位信息2.2.1单位名称：_______2.2.2法定代表人：_______2.2.3注册地址：_______2.3监理单位信息2.3.1单位名称：_______2.3.2法定代表人：_______2.3.3注册地址：_______2.4考核机构信息2.4.1单位名称：_______2.4.2法定代表人：_______2.4.3注册地址：_______第三条廉政责任履行原则3.1廉洁自律原则3.1.1各方应严格遵守国家法律法规，不得利用职务之便谋取私利。3.1.2开发单位、施工单位、监理单位不得向政府及相关部门、行业组织等提供不正当利益。3.2诚信履约原则3.2.1各方应诚实守信，履行合同约定的义务。3.2.2各方应严格按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程建设任务。3.3公开透明原则3.3.1各方应公开工程建设过程中的相关信息，接受社会监督。3.3.2各方应积极配合政府部门、行业组织等开展监督检查工作。3.4风险防控原则3.4.1各方应建立健全风险防控机制，预防和化解工程建设过程中的各类风险。3.4.2各方应定期开展风险评估，及时采取有效措施降低风险。第四条廉政责任履行范围4.1开发单位责任4.1.1严格按照法律法规和合同约定进行工程建设。4.1.2加强项目管理，确保工程质量和安全。4.1.3严格执行招投标制度，公正、公开选择施工单位和监理单位。4.2施工单位责任4.2.1按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程建设任务。4.2.2严格遵守国家法律法规和行业规范，确保工程建设的廉洁自律。4.2.3加强内部管理，防范廉政风险。4.3监理单位责任4.3.1依法履行监理职责，确保工程质量和安全。4.3.2加强对施工单位和开发单位的监督，确保其履行廉政责任。4.3.3定期向开发单位汇报工程进度和质量情况。4.4考核机构责任4.4.1制定考核方案，明确考核指标和标准。4.4.2组织考核工作，确保考核的公正、公平、公开。4.4.3出具考核报告，提出奖惩建议。第五条廉政责任履行措施5.1建立廉政风险防控机制5.1.1开发单位、施工单位、监理单位应建立健全廉政风险防控机制，明确风险点及防控措施。5.1.2定期开展廉政风险排查，及时发现和纠正问题。5.2严格执行招投标制度5.2.1严格按照国家法律法规和行业规范进行招投标。5.2.2公正、公平、公开选择施工单位和监理单位。5.3加强合同管理5.3.1严格按照合同约定履行义务，确保合同的有效性。5.3.2加强合同变更管理，防止廉政风险。5.4严格资金管理5.4.1严格执行国家财政法规，确保资金使用的合规性。5.4.2加强资金监管，防止资金流失和滥用。5.5加强监督检查5.5.1定期开展廉政监督检查，及时发现和纠正问题。5.5.2积极配合政府部门、行业组织等开展监督检查工作。第六条考核机构职责6.1制定考核方案6.1.1考核方案应明确考核指标、标准、程序和奖惩措施。6.1.2考核方案应经开发单位、施工单位、监理单位同意。6.2组织考核工作6.2.1按照考核方案，组织开展考核工作。6.2.2确保考核的公正、公平、公开。6.3出具考核报告6.3.1考核报告应客观、真实地反映开发单位、施工单位、监理单位的廉政责任履行情况。6.3.2考核报告应提出奖惩建议。6.4实施奖惩措施6.4.2对违反廉政责任规定的行为，给予处罚。第七条考核指标体系7.1廉洁自律指标7.1.1是否存在行贿、受贿等违法行为。7.1.2是否存在利用职务之便谋取私利的行为。7.2诚信履约指标7.2.1是否按照合同约定履行义务。7.2.2是否存在违约行为。7.3公开透明指标7.3.1是否公开工程建设过程中的相关信息。7.3.2是否接受社会监督。7.4风险防控指标7.4.1是否建立健全风险防控机制。7.4.2是否有效防范和化解廉政风险。第八条考核程序8.1考核准备8.1.1考核机构应在考核前一个月向开发单位、施工单位、监理单位发出考核通知。8.1.2考核机构应根据考核方案，制定详细的考核计划。8.2考核实施8.2.1考核机构应组织相关人员对开发单位、施工单位、监理单位进行现场检查。8.2.2考核机构应收集相关证据材料，包括但不限于工程资料、财务报表、审计报告等。8.2.3考核机构应与开发单位、施工单位、监理单位进行座谈，了解情况。8.3考核结果反馈8.3.1考核机构应在考核结束后十个工作日内向开发单位、施工单位、监理单位反馈考核结果。8.3.2考核机构应将考核结果形成书面报告，内容包括考核情况、存在问题、改进建议等。8.4考核申诉8.4.1开发单位、施工单位、监理单位对考核结果有异议的，可在收到考核结果后五个工作日内向考核机构提出申诉。8.4.2考核机构应在收到申诉后十个工作日内组织复查，并作出答复。第九条奖惩措施9.1奖励措施9.1.1对在廉政责任履行中表现突出的单位，可给予一定的物质奖励或荣誉称号。9.1.2对在廉政责任履行中做出突出贡献的个人，可给予相应的奖励。9.2惩罚措施9.2.1对违反廉政责任规定，造成不良影响的单位或个人，可给予警告、罚款、停业整顿等处罚。9.2.2对构成犯罪的，依法追究刑事责任。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中产生的争议。10.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1本合同争议解决机构为合同签订地的人民法院。10.3争议解决程序10.3.1争议提起后，法院应按照法定程序进行审理。10.3.2双方应积极配合法院的审理工作。第十一条合同解除11.1合同解除条件11.1.1发生不可抗力，致使合同无法履行。11.1.2一方违约，经另一方书面通知后，在合理期限内仍未履行。11.2合同解除程序11.2.1解除合同的一方应提前三十日书面通知对方。11.2.2合同解除后，双方应按照约定或法律规定处理合同解除后的相关事宜。11.3合同解除后的处理11.3.1双方应按照合同约定或法律规定，妥善处理合同解除后的财产、债务等事宜。第十二条合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章后，本合同自之日起生效。12.2合同终止条件12.2.1合同履行完毕。12.2.2合同解除。12.3合同终止程序12.3.1合同终止后，双方应按照约定或法律规定处理合同终止后的相关事宜。第十三条其他约定13.1通知方式13.1.1除非合同另有约定，所有通知应以书面形式发送。13.1.2通知应以挂号信、特快专递或电子邮件等方式发送至对方指定的地址。13.2不可抗力13.2.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。13.3合同附件13.3.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。第十四条合同签署与备案14.1合同签署14.1.1本合同一式_______份，双方各执_______份，具有同等法律效力。14.1.2本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同备案14.2.1本合同签订后，双方应按照国家有关规定进行备案。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方的定义与范围1.1第三方是指在房地产开发工程廉政责任履行与考核协议中，除甲乙双方外的任何自然人、法人或其他组织。1.2.1中介机构，如招标代理机构、造价咨询机构等。1.2.2监理机构，如第三方监理公司。1.2.3质量检测机构，如第三方质量检测公司。1.2.4专业评估机构，如第三方评估公司。1.2.5法律顾问，如第三方律师事务所。1.2.6其他专业服务机构。第二条第三方的职责与权利2.1第三方应按照甲乙双方的要求和本合同的约定，独立、客观、公正地履行其职责。2.2第三方的权利包括：2.2.1获得履行职责所需的必要信息和资料。2.2.2要求甲乙双方提供必要的协助和支持。2.2.3在履行职责过程中，对发现的问题提出意见和建议。第三条第三方的责任3.1第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。3.2第三方的责任限额：3.2.1第三方的责任限额应根据其专业性质、资质等级和承担的责任范围确定。3.2.2第三方的责任限额应在本合同中明确约定，并作为其合同条款的一部分。第四条第三方介入的流程4.1.1甲乙双方协商确定第三方介入的事项和范围。4.1.2甲乙双方与第三方签订相应的合作协议或服务合同。4.1.3第三方根据合作协议或服务合同履行其职责。第五条第三方与其他各方的划分5.1第三方与甲乙双方、其他参与方的权利义务划分如下：5.1.1第三方与甲乙双方之间，根据合作协议或服务合同约定进行权利义务的划分。5.1.2第三方与施工单位、监理单位等其他参与方之间，根据甲乙双方的要求和本合同约定进行权利义务的划分。5.1.3第三方在履行职责过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。第六条第三方的监督与考核6.1甲乙双方应监督第三方履行其职责，确保其独立性、客观性和公正性。6.2第三方在履行职责过程中，应接受甲乙双方的监督和考核。6.3考核结果应作为第三方续约或解约的依据之一。第七条第三方介入的额外条款及说明7.1.1第三方介入的目的和必要性。7.1.2第三方介入的具体职责和任务。7.1.3第三方介入的时间安排和进度要求。7.1.4第三方介入的费用预算和支付方式。7.1.5第三方介入的保密条款。7.1.6第三方介入的争议解决机制。第八条第三方介入的风险控制8.1甲乙双方应共同评估第三方介入可能带来的风险，并采取相应的控制措施。8.2第三方介入的风险包括但不限于：8.2.1第三方的不当行为导致甲乙双方损失的风险。8.2.2第三方未能履行职责导致工程进度和质量受到影响的风险。8.2.3第三方介入过程中的沟通协调风险。第九条第三方介入的终止9.1如第三方介入不符合本合同约定或合作协议，甲乙双方有权终止第三方介入。9.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照约定或法律规定处理相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：廉政责任履行与考核协议详细要求：协议应包含本合同的所有条款，并由甲乙双方及第三方签字盖章。说明：本附件为合同的主体文件，是双方权利义务的依据。2.附件二：第三方合作协议或服务合同详细要求：合同应明确第三方的职责、权利、义务、费用、保密条款等。说明：本附件为第三方介入的具体协议，是第三方履行职责的依据。3.附件三：廉政风险防控机制详细要求：机制应包括风险识别、评估、防控措施等。说明：本附件为甲乙双方共同建立的廉政风险防控体系。4.附件四：招投标文件详细要求：文件应包括招标公告、投标邀请书、投标文件等。说明：本附件为招投标过程中的相关文件。5.附件五：合同变更文件详细要求：文件应包括变更原因、变更内容、变更后的合同条款等。说明：本附件为合同履行过程中发生的变更情况。6.附件六：工程进度报告详细要求：报告应包括工程进度、质量、安全等情况。说明：本附件为工程进度情况的记录。7.附件七：工程结算文件详细要求：文件应包括工程量清单、结算金额、付款方式等。说明：本附件为工程结算的依据。8.附件八：考核报告详细要求：报告应包括考核情况、存在问题、改进建议等。说明：本附件为考核结果的记录。9.附件九：奖惩决定文件详细要求：文件应包括奖惩决定的原因、内容、执行方式等。说明：本附件为奖惩决定的依据。10.附件十：争议解决文件详细要求：文件应包括争议内容、解决过程、最终结果等。说明：本附件为争议解决的记录。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：开发单位未按照合同约定支付工程款。责任认定标准：开发单位应承担违约责任，支付违约金。示例说明：若开发单位未按期支付工程款，应按照合同约定的违约金比例支付违约金。2.违约行为：施工单位未按照合同约定完成工程。责任认定标准：施工单位应承担违约责任，赔偿由此造成的损失。示例说明：若施工单位未按期完成工程，应赔偿由此造成的工期延误损失。3.违约行为：监理单位未按照合同约定履行监理职责。责任认定标准：监理单位应承担违约责任，赔偿由此造成的损失。示例说明：若监理单位未按期提交监理报告，应赔偿由此造成的损失。4.违约行为：第三方未按照合作协议或服务合同履行职责。责任认定标准：第三方应承担违约责任，赔偿由此造成的损失。示例说明：若第三方未按期完成评估工作，应赔偿由此造成的损失。5.违约行为：任何一方未按照合同约定履行保密义务。责任认定标准：违约方应承担违约责任，赔偿由此造成的损失。示例说明：若任何一方泄露商业秘密，应赔偿由此造成的损失。全文完。2024版房地产开发工程廉政责任履行与考核协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方基本信息2.1开发商信息2.2施工单位信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.廉政责任履行要求4.1廉政责任主体4.2廉政责任内容4.3廉政责任制度5.廉政考核办法5.1考核主体5.2考核内容5.3考核标准5.4考核程序6.廉政责任追究6.1违规行为6.2追究方式6.3追究程序7.廉政监督机制7.1监督主体7.2监督内容7.3监督方式7.4监督程序8.廉政责任追究与考核结果的应用8.1追究结果应用8.2考核结果应用9.保密条款9.1保密内容9.2保密义务9.3违约责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件13.其他13.1不可抗力13.2合同附件13.3合同修改14.合同签署与生效日期第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1本合同中所称“开发商”指甲方，指委托进行房地产开发的企业。1.1.2本合同中所称“施工单位”指乙方，指承担房地产开发工程建设的施工企业。1.1.3本合同中所称“项目”指甲方委托乙方建设的具体房地产开发项目。1.1.4本合同中所称“廉政责任”指甲方和乙方在项目实施过程中应遵守的廉洁自律行为。1.1.5本合同中所称“考核”指对甲方和乙方廉政责任履行情况进行评估的过程。1.2解释1.2.1本合同中的“廉政责任履行”指甲方和乙方在项目实施过程中，按照国家法律法规和行业规范，履行廉洁自律的义务。1.2.2本合同中的“考核协议”指甲方和乙方就廉政责任履行与考核达成的一致意见。2.双方基本信息2.1开发商信息2.1.1甲方名称：________2.1.2甲方法定代表人：________2.1.3甲方地址：________2.1.4甲方联系方式：________2.2施工单位信息2.2.1乙方名称：________2.2.2乙方法定代表人：________2.2.3乙方地址：________2.2.4乙方联系方式：________3.项目概况3.1项目名称：________3.2项目地点：________3.3项目规模：________3.4项目工期：________4.廉政责任履行要求4.1廉政责任主体4.1.1甲方应确保其工作人员在项目实施过程中遵守国家法律法规和行业规范，履行廉洁自律的义务。4.1.2乙方应确保其工作人员在项目实施过程中遵守国家法律法规和行业规范，履行廉洁自律的义务。4.2廉政责任内容4.2.1甲方不得利用职务之便谋取不正当利益，不得接受乙方或其关联方的贿赂、回扣、手续费等。4.2.2乙方不得利用职务之便谋取不正当利益，不得向甲方或其关联方行贿、给予回扣、手续费等。4.3廉政责任制度4.3.1甲方应建立健全廉政责任制度，明确廉政责任内容，加强对工作人员的廉政教育和管理。4.3.2乙方应建立健全廉政责任制度，明确廉政责任内容，加强对工作人员的廉政教育和管理。5.廉政考核办法5.1考核主体5.1.1甲方负责对乙方的廉政责任履行情况进行考核。5.2考核内容5.2.1乙方在项目实施过程中的廉洁自律行为。5.3考核标准5.3.1依据国家法律法规、行业规范和本合同约定。5.4考核程序5.4.1甲方定期对乙方进行考核，考核结果记录在案。5.4.2乙方对考核结果有异议的，可在接到考核结果之日起____日内向甲方提出申诉。6.廉政责任追究6.1违规行为(1)向甲方或其工作人员行贿、给予回扣、手续费等；(2)利用职务之便谋取不正当利益；(3)损害甲方利益的行为。6.2追究方式6.2.1甲方有权要求乙方立即停止违规行为，并承担相应的法律责任。6.2.2甲方有权要求乙方支付违约金，违约金金额为____元。6.3追究程序6.3.1甲方发现乙方违规行为后，应立即通知乙方，要求其改正。6.3.2乙方应在接到通知之日起____日内予以改正，否则甲方有权采取相应措施追究其责任。8.廉政责任追究与考核结果的应用8.1追究结果应用(1)要求乙方立即停止违规行为；(2)收回已支付的部分或全部款项；(3)限制或取消乙方参与甲方其他项目的资格；(4)依法向有关部门举报，追究乙方法律责任。8.2考核结果应用9.保密条款9.1保密内容9.1.1本合同涉及的商业秘密、技术秘密、财务信息等，均为保密内容。9.2保密义务9.2.1甲方和乙方均应严格遵守保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。9.3违约责任9.3.1若一方违反保密义务，造成对方损失的，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的全部损失。10.违约责任10.1违约情形10.1.1任何一方违反本合同约定的条款，均构成违约。10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿10.3.1违约金的具体数额由双方协商确定，但不得超过因违约行为给对方造成的实际损失。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2争议解决程序(1)向合同签订地人民法院提起诉讼；(2)提交仲裁委员会仲裁。11.3争议解决地点11.3.1争议解决地点为合同签订地。12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件(1)合同约定的期限届满；(2)双方协商一致解除合同；(3)因不可抗力导致合同无法履行；(4)一方违约，经对方催告后仍未改正；(5)法律法规规定的其他情形。12.3合同解除条件(1)对方严重违约；(2)合同目的无法实现；(3)法律法规规定的其他情形。13.其他13.1不可抗力13.1.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担责任。13.2合同附件13.2.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。13.3合同修改13.3.1本合同如有修改，应以书面形式进行，并由双方签字盖章。14.合同签署与生效日期14.1合同签署14.1.1本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。14.2生效日期14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同中所称“第三方”是指除甲方、乙方之外的，根据本合同约定或双方协商一致，参与项目实施或提供相关服务的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入范围(1)项目咨询、设计、监理、审计等服务；(2)物料采购、设备供应、施工管理等；(3)项目融资、投资咨询等。15.3第三方介入方式15.3.1第三方介入方式包括但不限于直接委托、招标、竞争性谈判等。16.第三方责任与义务16.1第三方责任限额16.1.1第三方在本合同项下的责任限额，应根据其提供的服务内容、合同约定和法律法规的规定确定。16.1.2第三方责任限额包括但不限于：(1)因其自身过错导致项目延误、质量不合格等造成的损失；(2)因其违反保密义务导致的损失；(3)因其违反法律法规导致的损失。16.2第三方义务16.2.1第三方应遵守国家法律法规和行业规范，履行其合同义务。16.2.2第三方应确保其工作人员在项目实施过程中遵守廉政责任履行要求。16.2.3第三方应配合甲方和乙方进行项目管理和监督。17.第三方与其他各方的关系17.1第三方与甲方的关系17.1.1第三方应与甲方签订服务合同，明确双方的权利和义务。17.1.2第三方应按照甲方的要求，履行其在项目中的职责。17.2第三方与乙方的关系17.2.1第三方应与乙方签订服务合同，明确双方的权利和义务。17.2.2第三方应按照乙方的安排，履行其在项目中的职责。17.3第三方与甲乙双方的关系17.3.2第三方应遵守甲乙双方共同约定的项目管理规定。18.第三方介入后的额外条款18.1第三方资质要求18.1.1第三方介入前，甲方和乙方应审查其资质，确保其具备履行合同的能力。18.2第三方变更18.2.1如第三方因故需要变更，应提前通知甲方和乙方，并取得双方同意。18.3第三方违约责任18.3.1第三方违约的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。19.第三方介入后的保密条款19.1第三方应遵守本合同的保密条款，对项目信息、商业秘密等保密内容承担保密义务。20.第三方介入后的争议解决20.1第三方介入后发生的争议，应按照本合同约定的争议解决方式解决。20.2第三方介入后的争议解决程序20.2.1争议发生后，第三方应与甲方和乙方协商解决。20.2.2协商不成的，可按本合同约定的争议解决方式解决。20.3第三方介入后的争议解决地点20.3.1第三方介入后的争议解决地点为合同签订地。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：第三方资质证明文件要求：提供第三方公司的营业执照、资质证书、相关人员的资格证书等证明文件。说明：用于证明第三方具备提供相关服务的资质和能力。2.附件二：第三方服务合同要求：合同应明确双方的权利和义务，服务内容、期限、费用、违约责任等。说明：用于规范第三方在项目中的服务行为，保障甲乙双方权益。3.附件三：廉政责任承诺书要求：第三方应承诺遵守国家法律法规和行业规范，履行廉洁自律义务。说明：用于确保第三方在项目实施过程中的廉洁自律。4.附件四：保密协议要求：协议应明确保密内容、保密义务、违约责任等。说明：用于保护项目信息和商业秘密。5.附件五：项目进度计划要求：详细列出项目各阶段的进度安排，包括时间节点、工作内容等。说明：用于监督项目进度，确保项目按计划实施。6.附件六：项目变更申请表要求：详细说明变更原因、变更内容、影响范围等。说明：用于规范项目变更流程，保障项目顺利进行。7.附件七：项目验收报告要求：详细记录项目验收过程、验收结果、存在问题等。说明：用于证明项目已按合同要求完成，为后续工作提供依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约：1.1未按时支付乙方款项；1.2未按时提供项目所需资料；1.3未经乙方同意擅自变更项目内容；乙方违约：2.1未按时完成项目；2.2项目质量不合格；2.3未经甲方同意擅自变更项目内容；第三方违约：3.1未按时提供服务质量；3.2提供的服务质量不合格；3.3未经甲方或乙方同意擅自变更服务内容。2.责任认定标准：甲方违约：2.1.1逾期支付款项，按逾期天数支付违约金，违约金比例为_____%；2.1.2未按时提供资料，每延迟一日，支付____元补偿；2.1.3未经乙方同意擅自变更项目内容，承担乙方因此产生的全部损失。乙方违约：2.2.1逾期完成项目，每延迟一日，支付____元违约金；2.2.2项目质量不合格，乙方应无条件返工，直至合格，并承担因此产生的全部费用；2.2.3未经甲方同意擅自变更项目内容，承担甲方因此产生的全部损失。第三方违约：2.3.1逾期提供服务，每延迟一日，支付____元违约金；2.3.2提供的服务质量不合格，第三方应无条件返工，直至合格，并承担因此产生的全部费用；2.3.3未经甲方或乙方同意擅自变更服务内容，承担甲方或乙方因此产生的全部损失。3.违约示例说明：甲方违约示例：甲方应于2024年1月1日前支付乙方工程款100万元，但至2024年1月15日仍未支付，甲方应支付15天的违约金，违约金总额为____元。第三方违约示例：第三方应于2024年2月1日前提供咨询服务，但至2024年2月15日仍未提供，第三方应支付15天的违约金，违约金总额为____元。全文完。2024版房地产开发工程廉政责任履行与考核协议2本合同目录一览1.协议概述1.1协议背景1.2协议目的1.3协议适用范围2.定义和解释2.1术语定义2.2专有名词解释3.双方责任3.1开发商责任3.2施工单位责任3.3监理单位责任3.4设计单位责任3.5供应商责任4.廉政责任履行4.1廉洁自律承诺4.2廉政制度建立4.3廉政风险防控4.4廉政考核措施5.考核体系5.1考核标准5.2考核流程5.3考核结果应用6.监督与检查6.1监督方式6.2检查内容6.3违规处理7.廉政教育与培训7.1教育培训内容7.2教育培训方式7.3教育培训效果评估8.信息披露与保密8.1信息披露内容8.2信息披露方式8.3保密措施9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约争议解决10.合同解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除后的处理11.合同生效与期限11.1生效条件11.2生效日期11.3合同期限12.合同变更与补充12.1变更条件12.2变更程序12.3补充条款13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.其他约定14.1法律适用14.2通知方式14.3附件第一部分：合同如下：1.协议概述1.1协议背景本协议签订于2024年，旨在规范房地产开发工程中的廉政责任履行与考核，确保工程项目的顺利进行，维护国家利益、社会公共利益和各方合法权益。1.2协议目的通过本协议，明确各方的廉政责任，建立健全廉政考核体系，加强廉政风险防控，提高工程项目管理水平，确保工程质量和安全。1.3协议适用范围本协议适用于所有参与2024版房地产开发工程的开发商、施工单位、监理单位、设计单位、供应商等相关单位。2.定义和解释2.1术语定义“廉政”是指遵守国家法律法规，坚持廉洁自律，不得利用职务之便谋取私利。“廉政责任”是指各参与单位在工程项目建设过程中，按照国家法律法规、行业规范和本协议要求，履行廉政义务的责任。“廉政考核”是指对参与单位在工程项目建设过程中的廉政行为进行评估和考核。2.2专有名词解释“开发商”指在工程项目建设中承担投资、融资、组织施工等职责的单位。“施工单位”指在工程项目建设中承担施工任务的单位。“监理单位”指在工程项目建设中承担工程监理任务的单位。“设计单位”指在工程项目建设中承担工程设计任务的单位。“供应商”指在工程项目建设中提供材料、设备等资源的单位。3.双方责任3.1开发商责任开发商应建立健全廉政制度，加强对施工单位、监理单位、设计单位和供应商的廉政管理，确保工程项目的廉洁建设。3.2施工单位责任施工单位应严格执行国家法律法规和行业规范，遵守廉政制度，不得参与任何形式的商业贿赂。3.3监理单位责任监理单位应加强对施工单位的监督管理，确保施工单位履行廉政责任，对违反廉政规定的行为及时制止和报告。3.4设计单位责任设计单位应按照国家法律法规和行业规范进行工程设计，不得利用职务之便谋取私利。3.5供应商责任供应商应提供符合质量标准的产品，不得向施工单位、监理单位、设计单位和开发商行贿。4.廉政责任履行4.1廉洁自律承诺各参与单位应签署廉洁自律承诺书，承诺遵守国家法律法规和行业规范，履行廉政责任。4.2廉政制度建立各参与单位应建立健全廉政制度，明确廉政责任，制定廉政考核标准。4.3廉政风险防控各参与单位应识别廉政风险，采取有效措施进行防控，确保工程项目的廉洁建设。4.4廉政考核措施廉政考核采取定期和不定期相结合的方式，对参与单位的廉政行为进行评估和考核。5.考核体系5.1考核标准考核标准包括但不限于：遵守国家法律法规、行业规范；执行廉政制度；履行廉政责任；廉政风险防控措施；廉政考核结果等。5.2考核流程考核流程包括：制定考核计划、组织实施考核、汇总考核结果、提出考核报告、公示考核结果等。5.3考核结果应用考核结果作为工程项目建设过程中的重要依据，对考核不合格的单位采取相应措施。6.监督与检查6.1监督方式监督方式包括：内部审计、外部审计、举报投诉等。6.2检查内容检查内容包括：廉政制度执行情况、廉政风险防控措施、廉政考核结果等。6.3违规处理对违反廉政规定的行为，依法依规进行处理，包括但不限于：警告、罚款、取消中标资格等。8.信息披露与保密8.1信息披露内容各参与单位应按照法律法规和本协议要求，及时、准确、完整地披露与工程项目建设相关的信息，包括但不限于：招标信息、合同签订情况、工程进度、质量检测报告、廉政考核结果等。8.2信息披露方式信息披露可通过公开会议、官方网站、内部公告等形式进行。8.3保密措施各参与单位对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的信息，应采取保密措施，未经授权不得泄露。9.违约责任9.1违约情形违约情形包括但不限于：未履行廉政责任、泄露保密信息、未按时披露信息、未按约定履行合同义务等。9.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：赔偿损失、支付违约金、解除合同等。9.3违约争议解决违约争议应通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。10.合同解除10.1解除条件合同解除条件包括但不限于：一方违约、不可抗力、合同目的无法实现等。10.2解除程序解除合同应书面通知对方，并按照法定程序办理。10.3解除后的处理合同解除后，各方应按照法律规定和合同约定，处理善后事宜。11.合同生效与期限11.1生效条件本合同自各方签字盖章之日起生效。11.2生效日期本合同生效日期为2024年1月1日。11.3合同期限本合同期限为三年，自合同生效之日起计算。12.合同变更与补充12.1变更条件合同变更条件包括但不限于：法律法规变化、工程项目建设需要等。12.2变更程序合同变更需经各方协商一致，并以书面形式签订补充协议。12.3补充条款补充条款与本合同具有同等法律效力。13.争议解决13.1争议解决方式争议解决方式包括但不限于：协商、调解、仲裁或诉讼。13.2争议解决机构争议解决机构可根据双方约定选择。13.3争议解决程序争议解决程序应遵循相关法律法规和争议解决机构的规定。14.其他约定14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。14.2通知方式通知应以书面形式发送至各方指定地址或电子邮箱。14.3附件本合同附件包括但不限于：廉洁自律承诺书、廉政考核标准、信息披露清单等。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本协议中的“第三方”指非本协议甲方（开发商）和乙方（施工单位、监理单位、设计单位、供应商等）的独立法人或其他组织，包括但不限于：咨询机构、评估机构、审计机构、法律服务机构、技术支持机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了提高工程项目的管理水平，确保工程质量和安全，以及加强廉政风险防控。16.第三方责任16.1责任限额第三方在履行职责过程中，因自身原因造成的损失，其责任限额不得超过合同总价的5%。16.2责任免除如因不可抗力、甲方或乙方原因导致的损失，第三方不承担赔偿责任。17.第三方权利17.1信息获取权第三方有权根据本协议和甲方、乙方的授权，获取与工程项目相关的信息。17.2报告提交权第三方有权向甲方、乙方提交书面报告，报告内容应真实、客观、完整。18.第三方义务18.1专业义务第三方应具备相应的专业资质和能力，确保提供的服务符合行业标准和法律法规。18.2独立义务第三方在履行职责过程中，应保持独立性，不得受任何一方的影响。18.3保密义