2024版建筑铝模劳务分包合同编制规范与执行细则3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑铝模劳务分包合同编制规范与执行细则本合同目录一览1.合同概述1.1合同定义1.2合同目的1.3合同适用范围2.合同双方2.1分包方2.2总包方2.3第三方3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程工期4.工程内容4.1铝模设计4.2铝模制作4.3铝模安装4.4铝模拆除4.5铝模运输5.工程质量要求5.1铝模质量标准5.2铝模验收标准5.3质量保证措施6.工程进度要求6.1工程进度计划6.2进度调整机制6.3进度延误责任7.工程造价7.1工程造价组成7.2工程造价计算方法7.3工程造价调整8.付款方式8.1付款比例8.2付款时间8.3付款条件8.4付款方式变更9.合同履行9.1合同履行条件9.2合同履行责任9.3合同履行变更10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3合同变更与解除程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定14.1保密条款14.2知识产权条款14.3合同附件第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同定义本合同所指“建筑铝模劳务分包合同”是指总包方将建筑铝模的设计、制作、安装、拆除、运输等劳务工作分包给分包方，由分包方按照合同约定完成相关劳务工作，总包方支付相应劳务费用的协议。1.2合同目的本合同旨在明确双方在建筑铝模劳务分包过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，保障双方的合法权益。1.3合同适用范围（1）铝模设计、制作、安装、拆除、运输等各项劳务工作；（2）相关材料的采购、租赁、使用、维护等；（3）现场管理、安全防护、环境保护等工作。2.合同双方2.1分包方分包方是指具备相应资质，愿意承担建筑铝模劳务分包工作的单位或个人。2.2总包方总包方是指承担建筑工程主体工程建设的单位或个人，负责组织、协调、管理整个建筑工程的施工。2.3第三方第三方是指合同双方以外的单位或个人，包括但不限于监理单位、设计单位、材料供应商等。3.工程概况3.1工程名称（此处填写具体工程名称）3.2工程地点（此处填写具体工程地点）3.3工程规模（此处填写具体工程规模，如建筑面积、层数等）3.4工程工期（此处填写具体工程工期，如起止日期）4.工程内容4.1铝模设计（此处详细描述铝模设计要求，包括设计标准、材料要求、设计图纸等）4.2铝模制作（此处详细描述铝模制作要求，包括制作工艺、材料要求、制作标准等）4.3铝模安装（此处详细描述铝模安装要求，包括安装方法、安装顺序、安全措施等）4.4铝模拆除（此处详细描述铝模拆除要求，包括拆除方法、拆除顺序、安全措施等）4.5铝模运输（此处详细描述铝模运输要求，包括运输方式、运输路线、运输时间等）5.工程质量要求5.1铝模质量标准（此处详细描述铝模质量标准，包括尺寸精度、表面质量、强度等）5.2铝模验收标准（此处详细描述铝模验收标准，包括验收程序、验收方法、验收记录等）5.3质量保证措施（此处详细描述质量保证措施，包括材料检验、过程控制、成品检验等）6.工程进度要求6.1工程进度计划（此处详细描述工程进度计划，包括各阶段工作内容、时间节点等）6.2进度调整机制（此处详细描述进度调整机制，包括调整原因、调整程序、调整后果等）6.3进度延误责任（此处详细描述进度延误责任，包括延误原因、责任承担、赔偿标准等）8.工程造价8.1工程造价组成（1）铝模设计、制作、安装、拆除、运输等劳务费用；（2）相关材料、设备的采购、租赁费用；（3）现场管理、安全防护、环境保护等费用；（4）不可预见的费用。8.2工程造价计算方法（1）根据工程量清单和合同约定的单价计算；（2）材料、设备价格按市场行情确定；（3）不可预见费用按合同约定比例分摊。8.3工程造价调整（1）因材料、设备价格上涨导致的费用调整；（2）因工程量变更导致的费用调整；（3）因不可抗力等因素导致的费用调整。9.付款方式9.1付款比例（1）合同签订后，分包方提供相关资质证明和工程量清单，总包方支付合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到约定节点，总包方支付合同总价款的60%；（3）工程完工并验收合格后，总包方支付合同总价款的10%作为尾款；（4）如有提前完工或超额完成工程量，总包方根据实际情况给予奖励。9.2付款时间（1）预付款在合同签订后5个工作日内支付；（2）进度款在工程进度达到约定节点后5个工作日内支付；（3）尾款在工程完工并验收合格后15个工作日内支付。9.3付款条件（1）分包方按照合同约定完成工程量清单内的各项劳务工作；（2）工程进度符合合同约定；（3）工程质量符合合同约定；（4）分包方提供相关证明材料。9.4付款方式变更（1）如因特殊原因需变更付款方式，双方应协商一致，并签订补充协议；（2）变更后的付款方式不得低于原合同约定的付款方式。10.合同履行10.1合同履行条件（1）分包方具备相应资质，能够按照合同约定完成各项劳务工作；（2）总包方提供必要的施工条件，包括场地、材料、设备等；（3）双方应按照合同约定履行各自义务。10.2合同履行责任（1）分包方负责按照合同约定完成各项劳务工作，确保工程质量；（2）总包方负责协调、管理施工现场，确保工程进度；（3）双方应相互配合，共同完成工程任务。10.3合同履行变更（1）如因特殊情况需变更合同内容，双方应协商一致，并签订补充协议；（2）变更后的合同内容不得违反国家法律法规和合同约定。11.合同变更与解除11.1合同变更条件（1）因工程量变更、设计变更等原因需调整合同内容；（2）因不可抗力等因素导致合同无法履行。11.2合同解除条件（1）一方严重违约，另一方有权解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行。11.3合同变更与解除程序（1）合同变更需双方协商一致，并签订补充协议；（2）合同解除需提前通知对方，并按照合同约定处理后续事宜。12.违约责任12.1违约情形（1）分包方未按合同约定完成工程量；（2）分包方未按合同约定保证工程质量；（3）总包方未按合同约定提供施工条件；（4）一方违反合同约定，导致合同无法履行。12.2违约责任承担（1）违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；（2）因违约导致的合同解除，违约方应承担相应责任。12.3违约赔偿（1）违约赔偿金额按合同约定或实际损失确定；（2）违约赔偿应在违约行为发生后15个工作日内支付。13.争议解决13.1争议解决方式（1）双方协商解决；（2）提交仲裁机构仲裁；（3）依法向人民法院提起诉讼。13.2争议解决机构（1）协商解决：由双方指定代表进行；（2）仲裁：提交合同约定的仲裁机构；（3）诉讼：依法向有管辖权的人民法院提起。13.3争议解决程序（1）协商解决：自提出争议之日起30日内；（2）仲裁：自提交仲裁之日起60日内；（3）诉讼：自提起诉讼之日起6个月内。14.合同生效与终止14.1合同生效条件（1）双方签字盖章；（2）合同内容符合国家法律法规；（3）合同经有关部门备案。14.2合同终止条件（1）合同约定的工程量完成；（2）合同约定的付款条件履行完毕；（3）合同约定的其他终止条件。14.3合同终止程序（1）合同终止前，双方应履行合同约定的各项义务；（2）合同终止后，双方应按照合同约定处理后续事宜。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督、监理等作用的单位或个人，包括但不限于设计单位、监理单位、检测机构、咨询顾问、保险机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同的顺利履行，确保工程质量和进度，维护甲乙双方的合法权益。15.3第三方介入方式第三方介入方式包括但不限于：（1）提供专业咨询服务；（2）进行工程质量、进度、安全等方面的监督；（3）进行工程验收和评定；（4）处理合同履行中的争议。16.第三方介入条款16.1第三方选择（1）第三方由甲乙双方协商确定，并书面通知对方；（2）第三方应具备相应的资质和经验，能够胜任其职责。16.2第三方职责（1）第三方应根据合同约定，独立、公正地履行其职责；（2）第三方应定期向甲乙双方汇报工作进展情况；（3）第三方应参与工程验收，对工程质量、进度、安全等方面提出意见和建议。16.3第三方权利（1）第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和信息；（2）第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和检查；（3）第三方有权根据合同约定，对工程质量、进度、安全等方面提出整改要求。16.4第三方义务（1）第三方应保守甲乙双方的商业秘密；（2）第三方应遵守国家法律法规和合同约定；（3）第三方应确保其提供的服务符合行业标准。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同中的“责任限额”是指第三方因自身原因导致的损失，按照合同约定承担的最高赔偿限额。17.2责任限额确定（1）第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，并书面确认；（2）责任限额应考虑第三方服务的性质、范围、风险等因素。17.3责任限额履行（1）第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致损失，应向甲乙双方赔偿；（2）赔偿金额不超过合同约定的责任限额；（3）第三方赔偿后，如需进一步追究其他责任，甲乙双方应予以协助。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的责任划分（1）第三方对甲方负责，保证其提供的服务符合合同约定；（2）甲方对第三方的工作成果进行验收，如不符合约定，有权要求第三方进行整改或赔偿。18.2第三方与乙方的责任划分（1）第三方对乙方负责，保证其提供的服务符合合同约定；（2）乙方对第三方的工作成果进行验收，如不符合约定，有权要求第三方进行整改或赔偿。18.3第三方与其他各方的合作（1）第三方应与甲乙双方保持良好沟通，确保合同顺利履行；（2）第三方应与其他相关方（如供应商、施工方等）保持必要的合作与协调。19.第三方介入的终止19.1第三方介入终止条件（1）合同约定的工程量完成；（2）合同约定的第三方职责履行完毕；（3）合同约定的其他终止条件。19.2第三方介入终止程序（1）第三方介入终止前，甲乙双方应共同确认；（3）终止后，甲乙双方应按照合同约定处理后续事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同签订文件合同文本双方签字盖章的合同副本附件清单2.工程相关文件工程设计图纸及说明工程量清单工程进度计划工程验收报告3.第三方介入文件第三方资质证明文件第三方服务协议4.付款相关文件付款申请表付款凭证付款确认函5.违约处理文件违约通知函违约赔偿协议违约赔偿凭证6.其他相关文件材料采购合同设备租赁合同安全生产许可证环境保护验收报告附件详细要求和说明：所有附件均需为原件或经双方确认的复印件；附件内容应完整、清晰，不得涂改；附件应由双方签字盖章确认。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为分包方未按合同约定完成工程量；分包方未按合同约定保证工程质量；总包方未按合同约定提供施工条件；一方违反合同约定，导致合同无法履行；第三方未按合同约定履行职责；第三方提供的服务不符合行业标准；任何一方未按时支付款项。2.责任认定标准违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；违约赔偿金额按合同约定或实际损失确定；违约赔偿应在违约行为发生后15个工作日内支付。违约示例说明：分包方未按合同约定完成工程量，导致工程进度延误，总包方有权要求分包方支付违约金，并赔偿因延误造成的损失；第三方在工程验收过程中发现质量问题，经查实为第三方自身原因导致，第三方应承担相应的赔偿责任；任何一方未按时支付款项，应按合同约定的逾期付款利率支付滞纳金。全文完。2024版建筑铝模劳务分包合同编制规范与执行细则1合同目录第一章合同总则1.1合同定义1.2合同适用范围1.3合同签订原则1.4合同生效条件第二章合同主体2.1分包方资质要求2.2主承包方资质要求2.3甲方资质要求2.4乙方资质要求第三章合同内容3.1工程概况3.2工程范围3.3工程质量要求3.4工程进度要求3.5工程造价及支付方式3.6合同期限第四章技术标准与规范4.1国家标准4.2行业标准4.3企业标准4.4施工图设计要求第五章施工组织与管理5.1施工组织设计5.2施工进度计划5.3施工安全措施5.4施工质量管理5.5施工环境保护第六章材料与设备6.1材料采购与供应6.2设备租赁与使用6.3材料与设备验收6.4材料与设备保管第七章工程变更与索赔7.1工程变更程序7.2工程变更处理7.3索赔程序7.4索赔处理第八章合同解除与终止8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3合同终止条件8.4合同终止程序第九章违约责任9.1违约行为认定9.2违约责任承担9.3违约赔偿计算第十章争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构第十一章合同附件11.1附件一：工程量清单11.2附件二：施工图纸11.3附件三：合同签订文件第十二章合同履行与验收12.1合同履行要求12.2工程验收程序12.3工程验收标准12.4验收报告第十三章合同终止后的处理13.1工程移交13.2工程结算13.3工程保修13.4工程档案第十四章合同解除后的处理14.1工程移交14.2工程结算14.3工程赔偿14.4合同解除备案合同编号_________第一章合同总则1.1合同定义本合同所指的“建筑铝模劳务分包合同”是指甲方将建筑铝模劳务分包给乙方，乙方按照约定完成铝模的设计、制作、安装、拆除、运输等工作，甲方支付相应劳务费用的协议。1.2合同适用范围本合同适用于甲方在中华人民共和国境内新建、改建、扩建的建筑工程中，采用铝模技术的劳务分包工程。1.3合同签订原则1.3.1依法签订原则1.3.2诚实信用原则1.3.3平等互利原则1.3.4协商一致原则1.4合同生效条件1.4.1双方当事人签字或盖章1.4.2合同内容完整、明确1.4.3合同符合法律法规规定1.4.4甲方已支付首期劳务费用第二章合同主体2.1分包方资质要求2.1.1具有合法注册的建筑劳务分包企业2.1.2具有相应的建筑铝模制作、安装资质2.2主承包方资质要求2.2.1具有合法注册的建筑施工企业2.2.2具有相应的建筑工程施工资质2.3甲方资质要求2.3.1具有合法注册的建筑业主单位2.3.2具有相应的房地产开发资质2.4乙方资质要求2.4.1具有合法注册的建筑劳务分包企业2.4.2具有相应的建筑铝模制作、安装资质第三章合同内容3.1工程概况3.1.1工程名称3.1.2工程地点3.1.3工程规模3.1.4工程类型3.2工程范围3.2.1铝模设计、制作、安装、拆除、运输3.2.2铝模相关配件和材料的采购3.2.3铝模施工过程中的技术指导3.3工程质量要求3.3.1符合国家及行业相关标准3.3.2满足设计要求3.3.3确保施工安全3.4工程进度要求3.4.1铝模制作周期3.4.2铝模安装周期3.4.3铝模拆除周期3.5工程造价及支付方式3.5.1工程造价组成3.5.2工程造价计算方法3.5.3支付方式及时间节点3.6合同期限3.6.1合同起始日期3.6.2合同终止日期第四章技术标准与规范4.1国家标准4.1.1建筑施工质量验收统一标准4.1.2铝合金结构工程施工及验收规范4.2行业标准4.2.1建筑铝模技术规范4.2.2铝合金模板工程验收规范4.3企业标准4.3.1甲方企业标准4.3.2乙方企业标准4.4施工图设计要求4.4.1设计文件完整4.4.2设计内容明确4.4.3设计符合规范要求第五章施工组织与管理5.1施工组织设计5.1.1施工组织设计内容5.1.2施工组织设计审批5.2施工进度计划5.2.1进度计划编制5.2.2进度计划执行5.3施工安全措施5.3.1安全生产责任制5.3.2施工现场安全管理5.4施工质量管理5.4.1质量管理体系5.4.2质量控制措施5.5施工环境保护5.5.1环境保护措施5.5.2环境监测与报告第八章工程变更与索赔8.1工程变更程序8.1.1变更申请8.1.2变更审批8.1.3变更实施8.1.4变更确认8.2工程变更处理8.2.1变更原因分析8.2.2变更费用计算8.2.3变更工期调整8.3索赔程序8.3.1索赔申请8.3.2索赔审批8.3.3索赔处理8.4索赔处理8.4.1索赔原因分析8.4.2索赔费用计算8.4.3索赔支付第九章合同解除与终止9.1合同解除条件9.1.1甲方违约9.1.2乙方违约9.1.3不可抗力9.1.4其他法定解除条件9.2合同解除程序9.2.1解除通知9.2.2解除确认9.2.3解除后果处理9.3合同终止条件9.3.1工程完成9.3.2双方协商一致9.3.3法律法规规定9.4合同终止程序9.4.1终止通知9.4.2终止确认9.4.3终止后果处理第十章违约责任10.1违约行为认定10.1.1甲方违约行为10.1.2乙方违约行为10.2违约责任承担10.2.1违约金10.2.2损害赔偿10.2.3其他违约责任10.3违约赔偿计算10.3.1违约金计算方法10.3.2损害赔偿计算方法第十一章争议解决11.1争议解决方式11.1.1协商11.1.2仲裁11.1.3诉讼11.2争议解决程序11.2.1协商程序11.2.2仲裁程序11.2.3诉讼程序11.3争议解决机构11.3.1仲裁委员会11.3.2法院第十二章合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：施工图纸12.3附件三：合同签订文件第十三章合同履行与验收13.1合同履行要求13.1.1乙方按合同约定履行义务13.1.2甲方按合同约定提供条件13.2工程验收程序13.2.1验收申请13.2.2验收组织13.2.3验收标准13.2.4验收结论13.3工程验收标准13.3.1国家及行业验收标准13.3.2甲方企业标准13.4验收报告13.4.1验收报告内容13.4.2验收报告提交第十四章合同终止后的处理14.1工程移交14.1.1移交条件14.1.2移交程序14.1.3移交资料14.2工程结算14.2.1结算依据14.2.2结算程序14.2.3结算结果14.3工程保修14.3.1保修范围14.3.2保修期限14.3.3保修责任14.4工程档案14.4.1档案内容14.4.2档案保管14.4.3档案移交甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表人（签字）：代表人（签字）：签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1项目协调与管理1.1.1甲方应指定专人负责项目的协调与管理，负责与乙方及其他相关方的沟通协调。1.1.2甲方应提供项目进度计划，乙方应根据甲方提供的进度计划安排施工。1.2设计变更与审批1.2.1甲方负责项目的设计变更，乙方应按照甲方的要求进行相应的调整。1.2.2设计变更需经甲方审批，未经审批的设计变更不得实施。1.3材料采购与供应1.3.1甲方负责项目所需材料的采购，乙方应按照甲方的要求使用材料。1.3.2甲方应确保材料的供应及时，乙方在材料供应不及时的情况下有权暂停施工。1.4施工现场管理1.4.1甲方应负责施工现场的安全、环保、消防等管理工作。1.4.2乙方应遵守甲方制定的施工现场管理制度，确保施工安全。1.5工程款支付1.5.1甲方应根据合同约定和工程进度支付工程款。1.5.2甲方在支付工程款前，有权对工程进度和质量进行验收。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1施工方案制定2.1.1乙方应制定详细的施工方案，包括施工工艺、进度安排、质量保证措施等。2.1.2乙方制定的施工方案需经甲方审批后方可实施。2.2材料采购与质量控制2.2.1乙方负责材料采购，应选择符合质量标准、价格合理的供应商。2.2.2乙方应建立材料质量检验制度，确保材料质量符合合同要求。2.3施工进度控制2.3.1乙方应根据合同约定的工期制定施工进度计划，并确保按计划完成施工任务。2.3.2乙方应定期向甲方报告施工进度，如有延误，应向甲方说明原因并提出解决方案。2.4施工安全与环保2.4.1乙方应严格遵守国家有关施工安全与环保的规定，确保施工安全与环保。2.4.2乙方应定期对施工现场进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1中介机构职责3.1.1中介机构负责监督合同的履行，确保合同条款得到执行。3.1.2中介机构有权对甲方、乙方及其他相关方的行为进行审查。3.2中介机构费用3.2.1中介机构费用由甲方和乙方按比例承担。3.2.2中介机构费用在合同签订时一次性支付。3.3中介机构报告3.3.1中介机构应定期向甲方和乙方提交合同履行情况的报告。3.3.2中介机构报告应包括合同履行情况、存在的问题及建议等内容。3.4中介机构变更3.4.1任何一方认为中介机构无法履行职责时，可提出更换中介机构的申请。3.4.2中介机构变更需经甲方和乙方同意，并重新签订中介服务协议。3.5中介机构责任3.5.1中介机构在履行职责过程中，因故意或重大过失造成甲方或乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。3.5.2中介机构在履行职责过程中，如违反法律法规，应承担相应的法律责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程量清单2.附件二：施工图纸3.附件三：合同签订文件4.附件四：施工组织设计5.附件五：施工进度计划6.附件六：材料清单及供应商信息7.附件七：安全施工措施8.附件八：环境保护措施9.附件九：验收报告10.附件十：工程结算报告11.附件十一：工程保修书12.附件十二：中介服务协议13.附件十三：合同履行情况报告二、违约行为及认定：1.违约行为：a.甲方违约：未按时支付工程款、未提供施工条件、设计变更未及时审批等。b.乙方违约：未按时完成施工任务、质量不达标、材料不合格、安全措施不到位等。2.违约行为的认定：a.甲方违约的认定：根据合同约定和实际履行情况，由乙方提出违约事实，甲方确认或通过协商解决。b.乙方违约的认定：根据合同约定和实际履行情况，由甲方提出违约事实，乙方确认或通过协商解决。三、法律名词及解释：1.合同：指双方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约：指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.仲裁：指由双方当事人自愿达成协议，将争议提交仲裁机构进行裁决。5.诉讼：指当事人依法向人民法院提起诉讼，请求人民法院判决解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工进度延误。解决办法：重新制定施工进度计划，明确责任，加强沟通协调。2.问题：材料供应不及时。解决办法：提前采购材料，建立备品备件库，与供应商签订长期合作协议。3.问题：工程质量问题。解决办法：加强施工过程中的质量控制，定期进行质量检查，对不合格工程进行返工。4.问题：安全措施不到位。解决办法：严格执行安全管理制度，定期进行安全培训，加强现场安全管理。五、所有应用场景：1.新建建筑工程中的铝模劳务分包。2.改建、扩建建筑工程中的铝模劳务分包。3.需要铝模技术的特殊工程项目。4.甲方或乙方为房地产开发企业或建筑施工企业的项目。5.需要第三方中介机构监督合同履行的项目。全文完。2024版建筑铝模劳务分包合同编制规范与执行细则2合同编号_________一、合同主体3.其他相关方名称：（如有，请填写）3.1相关方地址：（如有，请填写）3.2相关方联系人：（如有，请填写）3.3相关方联系电话：（如有，请填写）二、合同前言2.1背景和目的鉴于甲方需在建筑项目中采用铝模施工技术，乙方具备铝模劳务分包资质，双方经友好协商，就建筑铝模劳务分包事宜达成一致，特订立本合同。本合同旨在明确双方的权利和义务，确保铝模劳务分包工程的顺利进行，实现甲乙双方互利共赢。2.2合同依据（一）国家标准《建筑铝模技术规范》（GB）（二）行业标准《铝模施工及验收规范》（JG）（三）甲方提供的项目施工图纸及相关技术资料三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下：（一）铝模：指采用铝合金材料制作的模板，具有轻质、高强度、可重复使用等特点。（二）铝模施工：指使用铝模进行混凝土浇筑施工的技术。（三）劳务分包：指甲方将部分或全部劳务工作委托给乙方完成。3.2关键词解释（一）合同期限：指本合同自双方签字盖章之日起至合同约定的工程完工之日止。（二）工程量：指本合同约定的铝模劳务分包工程的实际完成量。（三）工程款：指甲方按照合同约定支付给乙方的劳务费用。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（一）甲方有权要求乙方按照合同约定完成铝模劳务分包工程。（二）甲方应按照合同约定支付工程款。（三）甲方应配合乙方进行现场施工，确保施工顺利进行。4.2乙方的权利和义务（一）乙方应按照合同约定完成铝模劳务分包工程。（二）乙方应按照国家标准、行业标准及甲方要求进行施工。（三）乙方应确保施工质量，按照约定时间完成工程。五、履行条款5.1合同履行时间本合同约定的铝模劳务分包工程自双方签字盖章之日起至合同约定的工程完工之日止。5.2合同履行地点5.3合同履行方式乙方应按照合同约定，采用铝模施工技术，完成铝模劳务分包工程。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（一）合同约定的工程完工。（二）双方协商一致解除合同。6.3终止程序（一）合同终止前，双方应按照合同约定完成剩余工程。（二）合同终止后，双方应办理工程验收、结算手续。6.4终止后果合同终止后，乙方应将施工现场清理干净，并按照甲方要求撤出施工现场。七、费用与支付7.1费用构成本合同约定的费用构成如下：（一）人工费：包括施工人员的工资、福利、保险等。（二）材料费：包括铝模材料、辅助材料等。（三）机械费：包括施工机械的租赁、维修、燃油等费用。（四）管理费：包括施工管理、协调、监督等费用。（五）利润：根据市场行情和合同约定比例计算。7.2支付方式（一）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总额的20%作为预付款。（二）进度款：乙方在完成合同约定工程量后，甲方应按照实际完成工程量的百分比支付相应款项。（三）结算款：工程完工后，乙方提交结算资料，甲方应在收到结算资料后30日内支付结算款。7.3支付时间（一）预付款支付时间：合同签订后5个工作日内。（二）进度款支付时间：每完成合同约定工程量的20%，甲方应在收到乙方提交的进度款申请后10个工作日内支付。（三）结算款支付时间：工程完工验收合格后，乙方提交结算资料后30日内支付。7.4支付条款（一）甲方支付工程款时，应出具支付凭证。（二）乙方收到工程款后，应及时出具收据。八、违约责任8.1甲方违约（一）甲方未按合同约定支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金为应付工程款的2%。（二）甲方未按合同约定提供施工条件的，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约（一）乙方未按合同约定完成工程量的，应承担相应的违约责任。（二）乙方未按合同约定保证施工质量的，应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式（一）违约方应按照实际损失承担赔偿责任。（二）赔偿金额应包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、违约金等。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、经营秘密等信息均属保密内容。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。9.3保密履行方式（一）双方应采取合理的保密措施，防止保密内容的泄露。（二）未经对方同意，任何一方不得将保密内容用于本合同以外的目的。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然因素或社会因素导致合同无法履行或履行困难，且当事人无法预见、无法避免、无法克服的客观情况。10.2不可抗力事件（一）自然灾害，如地震、洪水、台风等。（二）政府行为，如政策调整、战争、封锁等。（三）社会异常事件，如罢工、骚乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（一）不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方。（二）不可抗力事件持续期间，双方应尽力采取措施减轻损失。（三）不可抗力事件解除后，双方应尽快恢复正常履行。10.4不可抗力实例（一）因地震导致施工中断。（二）因政府政策调整导致工程延期。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼如协商不成，双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向双方共同认可的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将本合同转让给第三方。12.2不得转让的情形（一）合同中约定不得转让的部分。（二）法律法规规定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（一）甲方保留对铝模劳务分包工程的质量、进度、安全等方面的监督权。（二）乙方保留对铝模材料、设备的使用权，但不得擅自改变其用途。13.2特殊权力保留（一）甲方保留在紧急情况下，为保证工程进度和安全，对乙方施工方案进行调整的权利。（二）乙方保留在合同履行过程中，如发现设计不合理、施工困难等情况，向甲方提出合理化建议的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（一）合同的修改和补充应经双方协商一致，并以书面形式签署。（二）合同的修改和补充不得变更本合同的实质性内容。14.2修改和补充效力合同的修改和补充自双方签字盖章之日起生效，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（一）甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的技术难题。（二）乙方应配合甲方进行工程验收、结算等工作。15.2协作与配合方式（一）双方应定期召开协调会，及时沟通工程进展情况。（二）双方应设立专人负责日常沟通和协调工作。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律、法规和政策。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方权利义务的完整约定，具有独立性，其他口头或书面协议与本合同不一致的，以本合同为准。16.3增减条款未经双方书面同意，本合同不得增减任何条款。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方提供的项目施工图纸及相关技术资料2.国家标准《建筑铝模技术规范》（GB）3.行业标准《铝模施工及验收规范》（JG）4.