2024版城市生活垃圾处理设施建设工程协议书3篇_第1页
2024版城市生活垃圾处理设施建设工程协议书3篇_第2页
2024版城市生活垃圾处理设施建设工程协议书3篇_第3页
2024版城市生活垃圾处理设施建设工程协议书3篇_第4页
2024版城市生活垃圾处理设施建设工程协议书3篇_第5页
已阅读5页,还剩46页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版城市生活垃圾处理设施建设工程协议书本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1协议双方名称及地址1.2协议双方法定代表人及授权代表1.3协议双方联系方式2.协议标的2.1建设工程概况2.2建设工程地点2.3建设工程规模2.4建设工程工期3.项目投资及资金来源3.1项目总投资3.2资金来源及使用方式3.3资金拨付及支付方式4.工程设计及施工4.1工程设计要求4.2施工单位资质及施工方案4.3施工进度及质量控制4.4施工现场管理5.工程验收5.1验收标准及方法5.2验收程序及责任5.3验收结果及处理6.工程保修6.1保修范围及期限6.2保修责任及处理6.3保修费用的承担7.环境保护与安全7.1环境保护要求7.2安全生产要求7.3应急处理及事故报告8.违约责任8.1违约情形及处理8.2违约金及赔偿8.3违约责任的追究9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.合同附件11.1设计文件11.2施工图纸11.3资金支付计划11.4其他附件12.合同签署及生效日期12.1签署日期12.2生效日期13.合同变更及解除13.1变更程序13.2解除程序13.3合同解除后的处理14.其他约定14.1不可抗力14.2合同解释14.3合同附件效力第一部分:合同如下:1.协议双方基本信息1.1协议双方名称及地址甲方:市城市管理局地址:市区路号乙方:市环保科技有限公司地址:市区路号1.2协议双方法定代表人及授权代表甲方法定代表人:张授权代表:李乙方法定代表人:王授权代表:刘1.3协议双方联系方式2.协议标的2.1建设工程概况项目名称:市生活垃圾处理设施建设工程建设地点:市区镇2.2建设工程地点具体位置:市区镇路号2.3建设工程规模处理能力:日处理生活垃圾2000吨2.4建设工程工期自合同生效之日起,工期为18个月3.项目投资及资金来源3.1项目总投资总投资额为人民币伍亿元整(¥500,000,000.00)3.2资金来源及使用方式资金来源:甲方自筹及银行贷款使用方式:按照工程进度分阶段支付3.3资金拨付及支付方式拨付方式:按月支付支付方式:银行转账4.工程设计及施工4.1工程设计要求设计单位:市设计研究院设计标准:符合国家相关设计规范及行业标准4.2施工单位资质及施工方案施工单位:市建设有限公司施工资质:具备生活垃圾处理设施施工资质施工方案:详见附件一《市生活垃圾处理设施建设工程施工方案》4.3施工进度及质量控制施工进度:按照合同约定的工期进行质量控制:严格执行国家相关质量标准,确保工程质量4.4施工现场管理施工现场管理:施工单位负责施工现场的管理,确保施工安全、文明施工5.工程验收5.1验收标准及方法验收标准:符合国家相关验收标准及合同约定验收方法:由甲方组织,邀请相关部门及专家进行验收5.2验收程序及责任验收程序:按照国家及地方相关程序进行验收责任:甲方负责组织验收,乙方负责配合验收5.3验收结果及处理验收结果:验收合格,乙方负责交付使用验收处理:验收不合格,乙方负责整改直至合格6.工程保修6.1保修范围及期限保修范围:工程主体结构、设备设施等保修期限:自工程交付之日起,保修期为5年6.2保修责任及处理保修责任:乙方负责保修期内出现的问题处理方式:乙方在接到保修通知后,应及时进行维修或更换6.3保修费用的承担保修费用:保修期内发生的正常维修费用由乙方承担8.违约责任8.1违约情形及处理8.1.1甲方违约情形(1)未按约定支付工程款项(2)未按时提供施工场地(3)未按约定提供相关资料8.1.2乙方违约情形(1)未按约定完成工程进度(2)施工质量不符合合同约定(3)未按约定进行保修8.1.3违约处理(1)甲方违约:乙方有权要求甲方支付违约金,并有权解除合同。(2)乙方违约:甲方有权要求乙方支付违约金,并有权要求乙方承担赔偿责任。8.2违约金及赔偿8.2.1违约金甲方违约:按未支付款项的5%计算违约金。乙方违约:按逾期完成工程进度部分的1%计算违约金。8.2.2赔偿因违约造成的损失,违约方应承担相应的赔偿责任。9.争议解决9.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构仲裁委员会9.3争议解决程序仲裁委员会根据仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决为终局裁决。10.合同生效及终止10.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。10.2合同终止条件(1)工程验收合格,乙方交付使用。(2)合同约定的工期届满,工程未验收合格。(3)双方协商一致解除合同。10.3合同解除条件(1)因不可抗力导致合同无法履行。(2)一方严重违约,另一方有权解除合同。11.合同附件11.1设计文件附件一:《市生活垃圾处理设施建设工程设计文件》11.2施工图纸附件二:《市生活垃圾处理设施建设工程施工图纸》11.3资金支付计划附件三:《市生活垃圾处理设施建设工程资金支付计划》11.4其他附件(1)合同双方签署的会议纪要(2)合同双方签署的补充协议12.合同签署及生效日期12.1签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2生效日期本合同自2024年1月1日起生效。13.合同变更及解除13.1变更程序任何一方要求变更合同内容,应书面提出,经双方协商一致后签署变更协议。13.2解除程序任何一方要求解除合同,应书面提出,经双方协商一致后签署解除协议。13.3合同解除后的处理合同解除后,双方应按照约定处理剩余工作,并结算已发生的费用。14.其他约定14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任。14.2合同解释本合同的解释以中文为准,如有歧义,以双方协商一致的解释为准。14.3合同附件效力本合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,根据本合同约定或双方同意,介入合同执行过程中的任何自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了提高合同执行的效率、保障合同履行、提供专业服务或解决争议。15.3第三方介入方式1.顾问或专家:提供专业意见或技术支持。2.中介方:协助甲乙双方进行沟通、协调和谈判。3.监理方:对工程施工过程进行监督、检查和验收。4.评估机构:对工程质量和成本进行评估。5.争议解决机构:负责解决甲乙双方之间的争议。15.4第三方介入程序1.第三方介入前,甲乙双方应协商一致,确定第三方的选择、职责和权限。2.第三方介入后,甲乙双方应向第三方提供必要的资料和信息,确保第三方能够履行其职责。3.第三方在履行职责过程中,应遵守国家法律法规、行业标准及本合同约定。16.甲乙双方责任16.1甲乙双方在第三方介入时,应保持与第三方的良好沟通,确保第三方能够有效履行职责。16.2甲乙双方应承担第三方因履行职责而产生的合理费用。16.3甲乙双方应确保第三方在介入过程中,不得损害对方的合法权益。17.第三方责任限额17.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成的损失,应承担相应的赔偿责任。17.2第三方责任限额如下:1.顾问或专家:不超过合同总金额的1%。2.中介方:不超过合同总金额的0.5%。3.监理方:不超过合同总金额的1%。4.评估机构:不超过合同总金额的0.5%。5.争议解决机构:按争议解决机构的收费标准执行。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲乙双方的关系:第三方作为合同执行过程中的协助者,其职责和权限由甲乙双方共同确定。18.2第三方与工程承包商的关系:第三方在监理、评估等职责范围内,对工程承包商进行监督和检查,但不直接参与工程承包商的施工活动。18.3第三方与材料供应商的关系:第三方在评估材料质量时,有权要求材料供应商提供相关证明文件,但不得干涉材料供应商的正常经营活动。19.第三方变更及退出19.1第三方变更:甲乙双方协商一致后,可以更换第三方。19.2第三方退出:第三方因故退出时,应提前通知甲乙双方,并协助双方完成交接工作。20.其他20.1本条款为第三方介入后的附加说明,与本合同其他条款具有同等法律效力。20.2本合同未尽事宜,按国家法律法规及行业规范执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:《市生活垃圾处理设施建设工程设计文件》详细要求:包含工程设计图纸、技术规范、设计说明书等,需符合国家相关设计标准和要求。说明:设计文件是工程建设的核心依据,甲方应确保设计文件的完整性和准确性。2.附件二:《市生活垃圾处理设施建设工程施工图纸》详细要求:包含施工图纸、施工说明、施工技术要求等,需详细标明施工过程中的注意事项。说明:施工图纸是施工的依据,乙方应严格按照图纸进行施工。3.附件三:《市生活垃圾处理设施建设工程资金支付计划》详细要求:列出资金支付的时间节点、金额和支付方式。说明:资金支付计划是确保工程顺利进行的保障,双方应严格按照计划执行。4.附件四:《市生活垃圾处理设施建设工程施工方案》详细要求:包括施工组织设计、施工进度计划、质量保证措施等。说明:施工方案是指导施工的重要文件,乙方应确保方案的合理性和可行性。5.附件五:《市生活垃圾处理设施建设工程设备清单》详细要求:列出工程所需设备名称、型号、数量、技术参数等。说明:设备清单是确保工程设备质量的重要依据,双方应确保设备清单的准确性和完整性。6.附件六:《市生活垃圾处理设施建设工程验收报告》详细要求:包括验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明:验收报告是工程验收的重要文件,甲方应确保报告的客观性和真实性。7.附件七:《市生活垃圾处理设施建设工程保修卡》详细要求:包括保修期限、保修范围、保修联系方式等。说明:保修卡是乙方提供保修服务的重要凭证,甲方应妥善保管。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按约定支付工程款项责任认定标准:甲方应支付违约金,违约金按未支付款项的5%计算。示例:若甲方应于2024年3月1日支付100万元,但实际支付日期为2024年4月1日,则甲方应支付违约金5万元。2.违约行为:乙方未按约定完成工程进度责任认定标准:乙方应支付违约金,违约金按逾期完成工程进度部分的1%计算。示例:若合同约定工期为18个月,但乙方实际完成时间为20个月,则乙方应支付违约金2万元。3.违约行为:施工质量不符合合同约定责任认定标准:乙方应承担修复费用,并支付违约金,违约金按修复费用的10%计算。示例:若因乙方施工质量原因导致工程损坏,修复费用为10万元,则乙方应支付违约金1万元。4.违约行为:乙方未按约定进行保修责任认定标准:乙方应承担修复费用,并支付违约金,违约金按修复费用的10%计算。示例:若乙方在保修期内未及时处理保修问题,修复费用为5万元,则乙方应支付违约金0.5万元。全文完。2024版城市生活垃圾处理设施建设工程协议书1合同目录一、协议双方基本信息1.1协议双方名称1.2协议双方法定代表人1.3协议双方注册地址1.4协议双方联系方式二、项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设内容2.5项目投资估算三、合同签订依据及法律依据3.1合同签订依据3.2法律依据四、项目投资及资金来源4.1项目总投资4.2资金来源及比例4.3资金使用计划五、项目建设工期及进度安排5.1项目建设工期5.2项目进度安排5.3工程竣工验收六、工程质量及标准6.1工程质量要求6.2工程质量检测6.3工程质量保证七、工程款支付方式及结算7.1工程款支付方式7.2工程款支付节点7.3工程款结算八、项目施工及监理8.1施工单位8.2监理单位8.3施工及监理职责九、合同变更及终止9.1合同变更9.2合同终止十、违约责任及争议解决10.1违约责任10.2争议解决十一、保密条款11.1保密内容11.2保密期限十二、其他约定12.1隐私保护12.2污染防治12.3知识产权十三、附件13.1项目可行性研究报告13.2项目设计文件13.3相关资质证书十四、协议生效及终止14.1协议生效条件14.2协议终止条件合同编号2024XH一、协议双方基本信息1.1协议双方名称:甲方:_________市城市管理局乙方:_________环保科技有限公司1.2协议双方法定代表人:甲方法定代表人:_________乙方法定代表人:_________1.3协议双方注册地址:甲方注册地址:_________乙方注册地址:_________1.4协议双方联系方式:甲方联系方式:_________乙方联系方式:_________二、项目概况2.1项目名称:_________生活垃圾处理设施建设工程2.2项目地点:_________2.3项目规模:_________2.4项目建设内容:_________2.5项目投资估算:_________三、合同签订依据及法律依据3.1合同签订依据:《中华人民共和国合同法》、《城市生活垃圾处理设施建设管理办法》等。3.2法律依据:《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国城乡规划法》等。四、项目投资及资金来源4.1项目总投资:_________4.2资金来源及比例:_________4.3资金使用计划:_________五、项目建设工期及进度安排5.1项目建设工期:_________5.2项目进度安排:_________5.3工程竣工验收:_________六、工程质量及标准6.1工程质量要求:_________6.2工程质量检测:_________6.3工程质量保证:_________七、工程款支付方式及结算7.1工程款支付方式:_________7.2工程款支付节点:_________7.3工程款结算:_________八、项目施工及监理8.1施工单位:_________建筑有限公司8.2监理单位:_________工程监理有限公司8.3施工及监理职责:8.3.1施工单位职责:按照设计文件和施工图纸进行施工;确保工程质量,按照国家标准和行业规范执行;按时完成施工任务;负责施工过程中的安全生产。8.3.2监理单位职责:对施工过程进行监督,确保工程质量;对施工进度进行控制,确保按期完成;对施工安全进行管理,防止安全事故发生;对施工中的质量问题提出整改意见。九、合同变更及终止9.1合同变更:合同双方协商一致,可对合同内容进行变更;变更内容应以书面形式确认,并作为合同附件。9.2合同终止:项目建设完成后,合同自动终止;因不可抗力导致合同无法履行,合同可提前终止;双方协商一致,可提前终止合同。十、违约责任及争议解决10.1违约责任:任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任;违约方应承担因违约造成的损失。10.2争议解决:双方应友好协商解决合同争议;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、保密条款11.1保密内容:项目的商业秘密、技术秘密、财务信息等;双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密。11.2保密期限:本保密条款的保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。十二、其他约定12.1隐私保护:双方应遵守相关法律法规,保护个人隐私。12.2污染防治:施工过程中应采取有效措施,防止环境污染。12.3知识产权:双方应尊重对方的知识产权,未经许可不得使用。十三、附件13.1项目可行性研究报告13.2项目设计文件13.3相关资质证书十四、协议生效及终止14.1协议生效条件:本协议自双方签字盖章之日起生效。14.2协议终止条件:按照本协议约定的终止条件或双方协商一致终止。甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________甲方代表(签字):________________乙方代表(签字):________________年月日多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1项目审批及报批责任说明:甲方作为项目主导方,负责项目的审批及报批工作,包括但不限于环境影响评价、建设用地规划许可证、施工许可证等,并承担相应的法律责任。1.2项目资金筹措责任说明:甲方负责项目所需资金的筹措,确保项目资金的及时到位,并承担资金筹措过程中的相关风险。1.3设计变更审批说明:项目设计变更需经甲方审核批准,乙方应根据甲方的要求进行设计变更,并确保变更后的设计符合相关法律法规和行业标准。1.4工程进度监督说明:甲方有权对项目进度进行监督,乙方应按照甲方的要求,定期提供工程进度报告,甲方对工程进度有最终决定权。1.5质量控制责任说明:甲方负责对工程质量进行总体控制,乙方应按照甲方的要求,严格执行质量控制措施,确保工程质量达到合同约定标准。1.6风险管理责任说明:甲方负责对项目可能出现的风险进行评估和应对,包括但不限于政策风险、市场风险、技术风险等,乙方应积极配合甲方的风险管理措施。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明2.1项目实施主导权说明:乙方作为项目实施主导方,有权对项目实施过程进行决策,包括但不限于施工方案、进度安排、人员配置等。2.2设计及施工方案优化说明:乙方有权根据项目实际情况,对设计及施工方案进行优化,以提高项目效益和施工效率。2.3材料设备采购权说明:乙方负责项目所需材料设备的采购,甲方应对采购过程进行监督,确保材料设备的质量和价格合理。2.4工程进度管理说明:乙方应制定合理的工程进度计划,并确保按计划完成工程进度,甲方有权对进度进行审核。2.5质量控制主导权说明:乙方负责对工程质量进行控制,甲方应对乙方的质量控制措施进行监督,确保工程质量达到合同约定标准。2.6风险管理责任说明:乙方负责对项目实施过程中的风险进行评估和应对,甲方应提供必要的支持,共同应对风险。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明3.1中介机构选择及责任说明:中介机构的选择由双方协商确定,中介机构应具备相应的资质和经验,并对项目的实施提供专业服务。3.2中介机构费用及支付说明:中介机构的服务费用由双方协商确定,费用支付方式及时间节点应在合同中明确。3.3中介机构职责说明:中介机构的主要职责包括但不限于项目进度监督、质量评估、风险评估等,双方应明确中介机构的权利和义务。3.4中介机构报告及反馈说明:中介机构应定期向双方提供项目实施报告,并对项目实施过程中的问题提出意见和建议。3.5中介机构责任说明:中介机构在履行职责过程中,因自身原因造成的损失,应由中介机构承担相应责任。3.6中介机构变更说明:如需更换中介机构,双方应协商一致,并签订新的中介服务协议。附件及其他补充说明一、附件列表:1.项目可行性研究报告2.项目设计文件3.相关资质证书4.中介服务协议5.设计变更文件6.工程进度报告7.质量检测报告8.材料设备采购合同9.工程款支付凭证10.违约行为处理协议二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按时提供项目审批文件;乙方未按合同约定完成工程进度;乙方未达到工程质量标准;任何一方未按合同约定支付款项;任何一方泄露对方商业秘密。2.违约行为认定:甲方未提供审批文件,乙方提供相关证据;乙方未按进度完成工程,甲方提供工程进度报告;工程质量不符合标准,第三方检测机构出具检测报告;未按约定支付款项,提供付款凭证;泄露商业秘密,提供相关证据。三、法律名词及解释:1.合同法:调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范。2.环境保护法:保护环境,防治污染,保障公众健康,促进经济社会可持续发展的法律。3.城乡规划法:规范城乡规划、建设和管理,保障城乡规划的实施的法律。4.不可抗力:不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.商业秘密:不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息和经营信息。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按时提供审批文件。解决办法:乙方可要求甲方提供书面解释,并协商延期履行合同。2.问题:乙方未按进度完成工程。解决办法:甲方可要求乙方提交进度报告,并协商调整工程进度计划。3.问题:工程质量不符合标准。解决办法:由第三方检测机构进行检测,根据检测结果处理。4.问题:未按约定支付款项。解决办法:双方协商解决,必要时可申请仲裁或诉讼。5.问题:泄露商业秘密。解决办法:要求泄露方停止泄露行为,赔偿损失。五、所有应用场景:1.城市生活垃圾处理设施新建工程;2.城市生活垃圾处理设施改建工程;3.城市生活垃圾处理设施扩建工程;4.城市生活垃圾处理设施升级改造工程。全文完。2024版城市生活垃圾处理设施建设工程协议书2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________2.乙方:名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________3.其他相关方:名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________二、合同前言2.1背景本合同旨在明确甲方与乙方在2024年城市生活垃圾处理设施建设工程中的权利、义务、责任及合作方式,以实现城市生活垃圾处理设施的高效、环保、可持续运营。2.2目的本合同的签订,旨在确保城市生活垃圾处理设施建设工程的顺利进行,提高城市生活垃圾处理效率,减少环境污染,保障人民群众生活环境质量。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下:(1)生活垃圾:指居民日常生活产生的固体废物,包括厨余垃圾、有害垃圾、可回收物、其他垃圾等。(2)生活垃圾处理设施:指用于收集、运输、处理、处置生活垃圾的设施,包括垃圾收集站、垃圾转运站、垃圾焚烧厂、垃圾填埋场等。(3)垃圾处理能力:指垃圾处理设施在单位时间内处理生活垃圾的能力。3.2关键词解释(1)甲方:本合同中指负责投资建设、运营城市生活垃圾处理设施的一方。(2)乙方:本合同中指负责提供技术支持、设备供应、施工建设、运营管理等服务的一方。(3)合同期限:本合同自双方签字盖章之日起生效,至城市生活垃圾处理设施竣工验收合格并投入运营之日起满______年止。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成工程建设任务。(2)甲方有权对乙方提供的技术支持、设备供应、施工建设、运营管理等服务进行监督、检查。(3)甲方有义务按照合同约定支付工程款、设备款、技术服务费等费用。(4)甲方有义务为乙方提供必要的场地、设施、设备等条件,确保工程顺利进行。4.2乙方的权利和义务(1)乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款、设备款、技术服务费等费用。(2)乙方有义务按照合同约定的时间、质量、标准完成工程建设任务。(3)乙方有义务为甲方提供必要的技术支持、设备供应、施工建设、运营管理等服务。(4)乙方有义务配合甲方对工程建设、运营管理等方面的监督、检查。五、履行条件5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至城市生活垃圾处理设施竣工验收合格并投入运营之日起满______年止。5.2合同履行地点本合同约定的履行地点为:__________5.3合同履行方式本合同约定的履行方式为:__________六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)合同约定的期限届满;(2)合同双方协商一致解除合同;(3)因不可抗力导致合同无法履行;(4)法律法规规定或合同约定其他终止条件。6.3终止程序(1)合同一方提出终止合同意向,书面通知另一方;(2)双方就终止合同事宜进行协商,达成一致意见;(3)签订终止合同协议,明确双方的权利、义务及责任。6.4终止后果(2)合同终止后,双方应按照法律法规及合同约定处理相关费用;(3)合同终止后,双方应按照法律法规及合同约定处理相关争议。七、费用与支付7.1费用构成(1)工程建设费用:包括但不限于设计费、材料费、人工费、设备购置费、施工费等。(2)设备采购费用:包括但不限于设备购置费、运输费、安装调试费等。(3)技术服务费用:包括但不限于技术指导费、培训费、技术咨询费等。(4)运营管理费用:包括但不限于人员工资、日常维护费、能源消耗费等。(5)其他费用:包括但不限于税费、保险费、法律咨询费等。7.2支付方式(1)工程建设费用:甲方按照工程进度分期支付,具体支付比例和节点由双方协商确定。(2)设备采购费用:甲方在设备到货验收合格后,按照合同约定支付设备采购费用。(3)技术服务费用:甲方在技术服务完成并验收合格后,按照合同约定支付技术服务费用。(4)运营管理费用:甲方按照运营年度预算,按月支付运营管理费用。7.3支付时间(1)工程建设费用:每个工程进度节点后5个工作日内支付。(2)设备采购费用:设备到货验收合格后10个工作日内支付。(3)技术服务费用:技术服务完成并验收合格后10个工作日内支付。(4)运营管理费用:每月一个工作日支付当月运营管理费用。7.4支付条款(1)甲方应在支付款项前,向乙方提供合法的发票或收据。(2)乙方应在收到支付款项后,向甲方提供相应的收据或发票。(3)支付款项应以人民币结算,并按照国家相关规定执行。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按时支付费用,应向乙方支付违约金,违约金按未支付金额的_____%计算。(2)甲方未按照合同约定履行其他义务,应承担相应的法律责任。8.2乙方违约(1)乙方未按时完成工程建设,应向甲方支付违约金,违约金按延误天数乘以合同总价款的_____%计算。(2)乙方未按时提供设备或技术服务,应向甲方支付违约金,违约金按延误天数乘以合同总价款的_____%计算。(3)乙方未按照合同约定履行其他义务,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式(1)违约方应按照合同约定支付违约金。(2)因违约行为给对方造成损失的,违约方应承担赔偿责任,赔偿金额由双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的技术、商业秘密等信息均属保密内容,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。9.2保密期限本合同约定的保密期限为合同签订之日起______年。9.3保密履行方式(1)双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性。(2)双方应遵守国家有关保密的法律、法规和政策。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然因素或社会因素导致合同无法履行或履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:地震、洪水、台风等;(2)政府行为:政策调整、法律法规变化等;(3)社会异常:罢工、骚乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料。(2)因不可抗力导致合同无法履行或履行困难的,双方应协商解决,或根据不可抗力的影响程度调整合同条款。10.4不可抗力实例(1)地震、洪水等自然灾害;(2)政策调整、法律法规变化等政府行为;(3)罢工、骚乱等社会异常情况。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生争议,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将合同的全部或部分权利、义务转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)合同涉及的国家秘密、商业秘密等;(2)法律法规禁止转让的情形;(3)合同约定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对城市生活垃圾处理设施的所有权,乙方在合同履行期间享有使用权的权利。(2)未经甲方同意,乙方不得擅自转让、出租、抵押或以其他方式处置设施。13.2特殊权力保留(1)甲方保留在设施运营期间对设施进行必要维修、改造、扩建的权利。(2)甲方保留在设施运营期间对乙方进行监督、检查的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对本合同的修改或补充,均需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。14.2修改和补充效力修改或补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)双方应相互提供必要的信息和数据,确保合同的顺利履行。(2)双方应相互协助解决合同履行过程中遇到的问题。15.2协作与配合方式(1)双方应定期召开协调会议,讨论合同履行情况。(2)双方应通过电话、电子邮件等方式保持沟通。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间就城市生活垃圾处理设施建设工程的完整协议,取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款未经双方协商一致,任何一方不得增加或减少合同约定的内容。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):法定代表人(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):法定代表人(签字):日期:____年____月____日附件:1.城市生活垃圾处理设施建设工程详细设计方案2.设备清单及价格表3.技术服务合同4.运营管理协议5.其他与本合同相关的文件和资料附件及其他说明解释一、附件列表:1.城市生活垃圾处理设施建设工程详细设计方案2.设备清单及价格表3.技术服务合同4.运营管理协议5.其他与本合同相关的文件和资料二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按时支付费用:认定标准为超过合同约定支付时间5个工作日未支付。未按照合同约定履行其他义务:根据合同具体条款进行认定。2.乙方违约行为及认定:未按时提供设备或技术服务:认定标准为超过合同约定提供时间5个

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论