2024年度工程造价合同范本：数据中心设备造价控制6篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度工程造价合同范本：数据中心设备造价控制本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1双方名称及全称1.2法定代表人或授权代表姓名及联系方式1.3注册地址及通讯地址2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模及概况2.4项目建设内容3.工程造价控制目标3.1工程造价控制原则3.2工程造价控制指标3.3工程造价控制措施4.工程造价控制程序4.1工程造价预控4.2工程造价核算4.3工程造价调整4.4工程造价审计5.工程造价控制责任5.1控制方责任5.2被控制方责任6.工程造价控制费用6.1控制方费用6.2被控制方费用7.合同履行期限7.1合同生效日期7.2合同履行期限7.3合同终止条件8.合同变更与解除8.1合同变更8.2合同解除9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违反保密义务的责任12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止的程序13.其他约定13.1合同附件13.2合同附件的效力13.3合同附件的签署14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同生效与终止的程序第一部分：合同如下：1.合同签订双方基本信息1.1双方名称及全称甲方：数据中心有限公司乙方：工程造价咨询有限公司1.2法定代表人或授权代表姓名及联系方式甲方法定代表人：联系方式：138xxxx5678乙方法定代表人：联系方式：139xxxx1.3注册地址及通讯地址甲方注册地址：省市区路号甲方通讯地址：省市区路号乙方注册地址：省市区路号乙方通讯地址：省市区路号2.项目概况2.1项目名称数据中心设备采购及安装工程2.2项目地点省市区数据中心2.3项目规模及概况项目总建筑面积约平方米，包括数据中心设备采购、安装及调试等。2.4项目建设内容数据中心设备采购、安装、调试及验收。3.工程造价控制目标3.1工程造价控制原则坚持合理、合法、合规、高效的原则。3.2工程造价控制指标项目总投资控制在万元以内。3.3工程造价控制措施1.严格执行国家及地方相关政策法规；2.优化设计方案，降低工程造价；3.加强合同管理，严格控制变更；4.强化现场管理，确保工程质量；5.实施全过程造价控制，确保项目成本效益。4.工程造价控制程序4.1工程造价预控1.编制工程造价预算；2.组织专家评审；3.确定工程造价控制目标。4.2工程造价核算1.按照合同约定进行工程量核算；2.审核工程结算；3.确定工程造价。4.3工程造价调整1.因设计变更、工程量增减等原因导致工程造价发生变化时，应进行相应调整；2.调整程序及原则应按照合同约定执行。4.4工程造价审计1.对工程造价进行审计，确保工程造价的准确性；2.审计结果作为结算依据。5.工程造价控制责任5.1控制方责任乙方负责对工程造价进行控制，确保项目总投资控制在合同约定的范围内。5.2被控制方责任甲方应积极配合乙方进行工程造价控制工作，确保工程造价控制目标的实现。6.合同履行期限6.1合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2合同履行期限本合同履行期限为自合同生效之日起至项目竣工验收合格之日止。6.3合同终止条件1.项目竣工验收合格；2.双方协商一致解除合同；3.因不可抗力导致合同无法履行。8.合同变更与解除8.1合同变更1.合同变更需经双方协商一致，并以书面形式进行。2.合同变更应明确变更内容、变更原因、变更后条款及变更生效日期。3.合同变更对工程造价、履行期限、责任等内容有影响的，应重新签订补充协议。8.2合同解除1.合同解除需经双方协商一致，并以书面形式进行。2.合同解除包括部分解除和全部解除。3.因不可抗力导致合同无法履行时，合同可依法解除。9.争议解决9.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构市仲裁委员会。9.3争议解决程序1.双方提交仲裁申请；2.仲裁委员会受理；3.仲裁委员会组织仲裁；4.仲裁委员会作出仲裁裁决。10.违约责任10.1违约情形1.一方未按合同约定履行义务；2.一方违反合同约定造成对方损失；3.一方未按合同约定支付费用。10.2违约责任承担1.违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；2.违约金数额由双方协商确定，但不得超过实际损失的30%；3.因违约造成的损失超过违约金的，违约方应赔偿超出部分。10.3违约赔偿1.违约方应按照合同约定支付赔偿金；2.赔偿金数额由双方协商确定，但不得超过实际损失的30%；3.因违约造成的损失超过赔偿金的，违约方应赔偿超出部分。11.保密条款11.1保密内容1.双方在合同履行过程中所获得的对方商业秘密；2.双方在合同履行过程中所了解的对方技术秘密；3.双方在合同履行过程中所了解的对方财务信息。11.2保密期限本合同终止后，双方仍应遵守保密义务，保密期限为合同终止后两年。11.3违反保密义务的责任1.违反保密义务的一方应承担相应的法律责任；2.违反保密义务给对方造成损失的，应赔偿损失。12.合同解除与终止12.1合同解除条件1.合同约定的解除条件成就；2.不可抗力导致合同无法履行；3.一方违约导致合同无法履行。12.2合同终止条件1.合同约定的终止条件成就；2.合同履行完毕；3.双方协商一致终止合同。12.3合同解除与终止的程序1.提出解除或终止合同的一方应提前通知对方；2.双方协商解除或终止合同；3.签订解除或终止合同的书面协议。13.其他约定13.1合同附件本合同附件包括但不限于：合同签订证明、项目概况、工程造价预算、合同变更协议等。13.2合同附件的效力合同附件与本合同具有同等法律效力。13.3合同附件的签署合同附件应由双方法定代表人或授权代表签署。14.合同生效与终止14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同终止条件1.合同约定的终止条件成就；2.合同履行完毕；3.双方协商一致终止合同。14.3合同生效与终止的程序1.合同生效后，双方应严格按照合同约定履行义务；第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，为履行本合同而提供专业服务、咨询、监理、审计等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证工程造价的合理性、准确性，以及提高工程造价控制的专业性和效率。15.3第三方介入方式1.工程造价咨询；2.工程监理；3.工程审计；4.技术咨询；5.其他专业服务。16.第三方介入程序16.1第三方选定1.第三方由甲乙双方协商选定，或由一方推荐，另一方同意；2.第三方选定后，甲乙双方应与第三方签订相应的合作协议。16.2第三方职责1.第三方应按照合作协议的约定，履行相应的职责；2.第三方应独立、客观、公正地履行职责，不得偏袒任何一方。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同中的责任限额是指第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲方或乙方损失，应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定1.责任限额由甲乙双方在合作协议中约定，但不得超过合同总价的5%；2.若第三方责任限额低于本合同约定的责任限额，则按本合同约定的责任限额执行。17.3责任限额承担1.第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲方或乙方损失，应按照合作协议的约定承担相应的赔偿责任；2.若第三方责任限额不足以赔偿损失，甲乙双方应按照合同约定承担相应的补充赔偿责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系1.第三方与甲方的关系为委托代理关系，甲方委托第三方履行相关职责；2.第三方在履行职责过程中，应遵守甲方的指示，并接受甲方的监督。18.2第三方与乙方的关系1.第三方与乙方的关系为合作关系，乙方为第三方提供必要的条件和支持；2.第三方在履行职责过程中，应与乙方保持沟通，及时反馈相关信息。18.3第三方与合同其他方的划分1.第三方与合同其他方（如供应商、施工单位等）的关系为独立第三方关系；2.第三方在履行职责过程中，应保持独立性，不得参与合同其他方的利益冲突。19.第三方介入后的额外条款及说明19.1第三方介入后的合同变更1.第三方介入后，若需对本合同进行变更，应经甲乙双方及第三方协商一致，并以书面形式进行；2.合同变更应明确变更内容、变更原因、变更后条款及变更生效日期。19.2第三方介入后的费用承担1.第三方介入产生的费用，由甲乙双方按照合作协议的约定承担；2.若第三方介入导致合同履行期限延长，应相应调整合同履行期限。19.3第三方介入后的争议解决1.第三方介入后的争议解决，仍按照本合同约定的争议解决方式执行；2.若第三方介入导致争议，争议解决过程中，第三方应提供相关证据和资料。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同签订证明详细要求：证明合同双方已签订本合同，包括合同名称、签订日期、双方签字盖章等信息。附件说明：作为合同有效性的初步证明文件。2.项目概况详细要求：包括项目名称、地点、规模、建设内容等基本信息。附件说明：为合同履行提供项目背景信息。3.工程造价预算详细要求：详细列出项目各部分工程造价，包括材料、人工、机械等费用。附件说明：作为工程造价控制的基础文件。4.合同变更协议详细要求：记录合同变更内容、变更原因、变更后条款及生效日期。附件说明：作为合同变更的法律依据。5.工程量清单详细要求：详细列出项目各部分工程量，包括数量、单位、计价方式等。附件说明：作为工程结算和支付依据。6.工程进度计划详细要求：包括项目各阶段工期安排、里程碑节点等。7.工程造价核算报告详细要求：记录工程造价核算过程、结果及分析。附件说明：作为工程造价核算的最终结果文件。8.工程造价调整报告详细要求：记录工程造价调整原因、调整内容、调整后的造价等。附件说明：作为工程造价调整的依据。9.工程造价审计报告详细要求：记录工程造价审计过程、结果及分析。附件说明：作为工程造价审计的最终结果文件。10.第三方合作协议详细要求：包括第三方名称、职责、费用、责任限额等。附件说明：作为第三方介入的法律依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：一方未按合同约定的时间节点完成工作；一方未按合同约定的质量标准完成工作；一方未按合同约定支付费用；一方泄露对方商业秘密；一方违反保密条款；一方违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；违约金数额由双方协商确定，但不得超过实际损失的30%；因违约造成的损失超过违约金的，违约方应赔偿超出部分。3.违约责任示例说明：示例一：若乙方未按合同约定的时间节点完成工程造价咨询工作，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价的1%；示例二：若乙方在工程造价咨询过程中泄露甲方商业秘密，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。全文完。2024年度工程造价合同范本：数据中心设备造价控制1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同签订双方3.合同签订日期4.合同签订地点5.合同目的6.合同有效期7.合同总价8.合同付款方式9.合同变更及解除10.争议解决方式二、项目概况1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目类别5.项目总投资6.项目工期7.项目进度安排8.项目质量要求三、设备造价控制1.设备清单2.设备价格3.设备采购渠道4.设备质量要求5.设备运输及安装6.设备验收标准7.设备售后服务8.设备造价调整四、工程量清单1.工程量清单编制依据2.工程量清单内容3.工程量清单计价规则4.工程量清单审核五、合同价格1.合同价格组成2.合同价格调整3.合同价格支付方式4.合同价格争议解决六、进度款支付1.进度款支付比例2.进度款支付时间3.进度款支付条件4.进度款支付争议解决七、竣工结算1.竣工结算依据2.竣工结算内容3.竣工结算程序4.竣工结算争议解决八、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约争议解决九、保密条款1.保密内容2.保密期限3.违反保密责任的处罚十、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同解除后的处理十一、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后的处理十二、其他约定1.不可抗力2.合同附件3.合同附件效力4.合同附件变更十三、合同附件1.项目概况附件2.设备清单附件3.工程量清单附件4.合同价格附件5.进度款支付附件6.竣工结算附件7.违约责任附件8.保密条款附件9.合同解除附件10.合同终止附件十四、合同签署1.合同签署人2.合同签署日期3.合同签署地点合同编号_________一、合同概述1.合同名称：2024年度数据中心设备造价控制合同2.合同签订双方：a.甲方：[甲方全称]b.乙方：[乙方全称]3.合同签订日期：[签订日期]4.合同签订地点：[签订地点]5.合同目的：确保数据中心设备造价控制在合理范围内，保证项目质量和进度。6.合同有效期：自[生效日期]起至[终止日期]止。7.合同总价：人民币[总价金额]元整。8.合同付款方式：a.预付款：合同签订后[预付款比例]%的金额，即人民币[预付款金额]元整，在[预付款支付日期]前支付。b.进度款：按照项目进度支付，具体支付比例和日期详见第五章。c.竣工结算款：在工程竣工验收合格后，甲方在[结算支付日期]前支付剩余金额。9.合同变更及解除：a.合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。b.合同解除需符合法律规定和合同约定，并以书面形式通知对方。10.争议解决方式：如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交[仲裁委员会名称]仲裁。二、项目概况1.项目名称：[项目名称]2.项目地点：[项目地点]3.项目规模：[项目规模]4.项目类别：数据中心5.项目总投资：[总投资金额]元整6.项目工期：[工期时间]7.项目进度安排：详见附件一8.项目质量要求：符合国家相关标准和规范。三、设备造价控制1.设备清单：详见附件二2.设备价格：详见附件三3.设备采购渠道：[采购渠道说明]4.设备质量要求：[质量要求说明]5.设备运输及安装：[运输及安装要求说明]6.设备验收标准：详见附件四7.设备售后服务：[售后服务说明]8.设备造价调整：[造价调整说明]四、工程量清单1.工程量清单编制依据：[编制依据说明]2.工程量清单内容：详见附件五3.工程量清单计价规则：[计价规则说明]4.工程量清单审核：[审核说明]五、合同价格1.合同价格组成：详见附件六2.合同价格调整：[价格调整说明]3.合同价格支付方式：详见第二章第九条4.合同价格争议解决：[争议解决说明]六、进度款支付1.进度款支付比例：[支付比例说明]2.进度款支付时间：[支付时间说明]3.进度款支付条件：[支付条件说明]4.进度款支付争议解决：[争议解决说明]七、竣工结算1.竣工结算依据：[结算依据说明]2.竣工结算内容：详见附件七3.竣工结算程序：[结算程序说明]4.竣工结算争议解决：[争议解决说明]八、违约责任1.违约情形：a.甲方未按时支付款项的；b.乙方未按合同约定提供设备或服务的；c.任何一方未履行合同约定的保密义务的；d.任何一方违反合同约定导致项目进度延误或质量下降的；e.任何一方擅自变更合同内容的。2.违约责任承担：a.违约方应承担由此产生的全部损失，包括但不限于直接损失和间接损失；b.违约方应承担相应的违约金，违约金按合同总价的[比例]%计算。九、保密条款1.保密内容：包括但不限于项目技术资料、商业秘密、财务信息等。2.保密期限：自合同签订之日起至合同终止后[年数]年。3.违反保密责任的处罚：违反保密条款的，应承担相应的法律责任，并赔偿由此造成的损失。十、合同解除1.合同解除条件：a.一方严重违约，经另一方书面通知后[天数]日内未予纠正的；b.发生不可抗力，导致合同无法继续履行的；c.双方协商一致解除合同的。2.合同解除程序：a.提出解除合同的一方应以书面形式通知对方；b.收到解除合同通知的一方应在[天数]日内确认解除。3.合同解除后的处理：a.双方应立即停止履行合同；b.乙方应将已完成的工作和已交付的设备移交给甲方；c.甲方应支付乙方已完成工作部分的款项。十一、合同终止1.合同终止条件：a.合同期限届满；b.合同解除；c.双方协商一致终止合同。2.合同终止程序：a.双方应以书面形式确认合同终止；b.双方应办理合同终止手续。十二、其他约定1.不可抗力：a.因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责任；b.不可抗力事件发生后，双方应在[天数]日内书面通知对方。2.合同附件：a.合同附件是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力；b.合同附件的变更需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。3.合同附件效力：a.合同附件的效力等同于合同；b.合同附件的修改或补充需经双方签字确认。十三、合同签署1.合同签署人：[甲方代表姓名]、[乙方代表姓名]2.合同签署日期：[签署日期]3.合同签署地点：[签署地点][甲方全称]：（盖章）[甲方代表签名][日期][乙方全称]：（盖章）[乙方代表签名][日期]多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方主导条款：a.甲方有权决定设备采购的供应商和型号。b.甲方负责设备的整体设计方案和施工图设计。c.甲方负责组织设备安装、调试和验收。说明：甲方作为项目主导方，拥有对项目整体决策的权力，包括设备选择和设计方案的确定，以确保项目符合其业务需求和技术标准。2.设备验收标准条款：a.设备验收标准应严格按照国家相关标准和甲方内部标准执行。b.甲方有权对设备进行抽检，确保设备质量符合要求。说明：甲方作为主导方，对设备质量有更高的要求，因此设定了严格的验收标准，并保留对设备进行抽检的权利。3.项目进度管理条款：a.甲方有权制定项目进度计划，并要求乙方按计划执行。b.乙方应定期向甲方汇报项目进度，确保项目按时完成。说明：甲方主导项目进度管理，确保项目按照既定计划推进，同时乙方需定期汇报，以便甲方掌握项目动态。4.甲方付款条件条款：a.甲方付款条件根据项目进度和里程碑节点进行支付。b.甲方有权要求乙方提供相关付款凭证和验收报告。说明：甲方根据项目进度付款，确保资金使用的合理性和安全性，同时要求乙方提供付款凭证和验收报告，以验证付款条件的满足。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方主导条款：a.乙方有权推荐设备供应商和型号，并提交给甲方审核。b.乙方负责设备的选型、采购、运输和安装。c.乙方负责设备的技术支持和售后服务。说明：乙方作为主导方，在设备选型和采购方面拥有更大的自主权，以确保设备选择符合技术要求和市场供应情况。2.乙方验收标准条款：a.乙方应按照合同约定和供应商提供的技术参数进行设备验收。b.乙方有权要求甲方参与设备验收过程。说明：乙方负责设备验收，确保设备符合合同和技术要求，同时甲方有权参与验收，以保证验收过程的公正性。3.项目进度管理条款：a.乙方有权制定项目进度计划，并提交给甲方审核。b.甲方应在[天数]内对进度计划进行审核并回复。说明：乙方主导项目进度管理，制定进度计划后需提交甲方审核，以确保计划符合甲方的要求和预期。4.乙方付款条件条款：a.乙方根据项目进度和里程碑节点向甲方申请付款。b.甲方应在[天数]内对付款申请进行审核并回复。说明：乙方根据项目进度申请付款，甲方需在规定时间内审核并回复，以确保乙方资金的正常周转。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第三方中介条款：a.第三方中介机构负责设备采购和验收的监督和协调。b.第三方中介机构有权对设备供应商进行评估和审查。说明：引入第三方中介机构，可以增加合同执行的透明度和公正性，确保设备采购和验收过程的规范。2.第三方中介费用条款：a.第三方中介费用由甲方和乙方按比例分担。b.第三方中介费用应在合同签订时明确。说明：明确第三方中介费用的分担比例和支付时间，避免后期产生争议。3.第三方中介责任条款：a.第三方中介机构应对其工作结果承担相应的责任。b.第三方中介机构在履行职责过程中，如因自身原因导致合同无法履行，应承担相应的赔偿责任。说明：明确第三方中介机构的责任，保障合同各方权益。附件及其他补充说明一、附件列表：1.项目概况附件2.设备清单附件3.设备价格附件4.设备验收标准附件5.工程量清单附件6.合同价格附件7.进度款支付附件8.竣工结算附件9.违约责任附件10.保密条款附件11.合同解除附件12.合同终止附件13.项目进度安排附件14.第三方中介评估报告15.第三方中介费用协议二、违约行为及认定：1.违约行为：a.甲方未按时支付款项；b.乙方未按合同约定提供设备或服务；c.违反保密义务；d.项目进度延误或质量下降；e.擅自变更合同内容。2.违约行为认定：a.甲方未按时支付款项，需提供付款凭证和逾期支付的证明；b.乙方未按合同约定提供设备或服务，需提供相关证明材料；c.违反保密义务，需提供违反保密的证明；d.项目进度延误或质量下降，需提供项目进度表和质量检验报告；e.擅自变更合同内容，需提供变更协议和双方签字确认的文件。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.争议解决：指合同双方在履行合同过程中产生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。3.违约金：指合同一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。4.保密条款：指合同中规定的双方在履行合同过程中应保守的秘密内容。5.仲裁：指合同双方在发生争议时，将争议提交给仲裁机构进行裁决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：设备供应商无法按时交付设备。解决办法：与供应商协商，寻求替代方案或延长交货时间。2.问题：项目进度延误。解决办法：重新制定进度计划，调整资源分配，确保项目按时完成。3.问题：设备质量问题。解决办法：与供应商协商，要求更换或修复不合格设备。4.问题：付款争议。解决办法：按照合同约定进行付款，如有争议，提交争议解决机制解决。五、所有应用场景：1.数据中心设备采购项目；2.甲方主导的项目，乙方提供设备和服务；3.乙方主导的项目，甲方提供资金和资源；4.引入第三方中介机构进行设备采购和验收监督；5.合同涉及保密信息的保护；6.项目进度和质量控制；7.争议解决和违约责任处理。全文完。2024年度工程造价合同范本：数据中心设备造价控制2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：（填写甲方名称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人姓名）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方：名称：（填写乙方名称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人姓名）联系电话：（填写乙方联系电话）二、合同前言2.1背景随着我国信息技术的飞速发展，数据中心作为信息时代的重要基础设施，其设备造价控制显得尤为重要。为加强数据中心设备造价管理，提高项目效益，甲方与乙方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就2024年度数据中心设备造价控制事宜，经友好协商，特订立本合同。2.2目的本合同旨在明确甲方、乙方在2024年度数据中心设备造价控制过程中的权利义务，确保项目顺利实施，实现经济效益最大化。三、定义与解释3.1专业术语1.工程造价：指在建设项目中，根据国家现行有关法律法规、政策和技术标准，对工程项目所需的全部费用进行估算和计算的活动。2.设备造价：指在数据中心建设项目中，对所需设备的购置、安装、调试等费用进行估算和计算的活动。3.2关键词解释1.数据中心：指为存储、处理、传输数据而专门建设的场所，包括计算机房、配套设施等。2.设备：指数据中心建设项目中所需的各类设备，如服务器、存储设备、网络设备等。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定，对数据中心设备造价进行合理估算和计算。2.甲方有权对乙方的工作进行监督检查，确保项目顺利实施。3.甲方应按照合同约定，及时向乙方提供相关资料和数据。4.甲方应承担合同约定的费用。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定，提供相关资料和数据。2.乙方应按照合同约定，对数据中心设备造价进行合理估算和计算。3.乙方应确保估算和计算结果的准确性、可靠性。4.乙方应按照甲方要求，及时提交估算和计算报告。5.乙方应承担合同约定的费用。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为2024年1月1日至2024年12月31日。5.2合同履行地点本合同履行地点为甲方指定的数据中心建设项目现场。5.3合同履行方式1.乙方应在合同履行期间，按照甲方要求，对数据中心设备造价进行估算和计算。2.乙方应在合同履行期间，定期向甲方提交估算和计算报告。3.甲方应按照合同约定，对乙方的工作进行监督检查。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.合同期限届满；2.甲方、乙方协商一致解除合同；3.因不可抗力导致合同无法履行；4.一方违约，经另一方书面通知后，在合理期限内仍未纠正。6.3终止程序1.合同终止前，双方应就终止事宜进行协商；2.合同终止后，双方应按照约定处理剩余工作及费用。6.4终止后果1.合同终止后，双方应按照约定支付已发生费用；2.合同终止后，双方应相互归还相关资料和物品。七、费用与支付7.1费用构成1.乙方提供数据中心设备造价估算和计算服务的费用；2.乙方提供相关咨询和协助服务的费用；3.乙方出差、交通、住宿等合理费用的报销；4.乙方因履行本合同而产生的其他合理费用。7.2支付方式1.首付款：合同签订后，甲方应在5个工作日内支付合同总金额的30%作为首付款；2.进度款：乙方每完成一定阶段的估算和计算工作后，甲方应在收到乙方提交的相应阶段报告及发票后5个工作日内支付该阶段费用的50%；3.尾款：合同履行完毕后，甲方应在收到乙方提交的最终报告及发票后5个工作日内支付剩余费用的20%；4.结算款：合同终止后，经双方确认无遗留问题，甲方应在5个工作日内支付结算款，金额为剩余费用的10%。7.3支付时间1.首付款支付时间：合同签订后5个工作日内；2.进度款支付时间：乙方提交相应阶段报告及发票后5个工作日内；3.尾款支付时间：合同履行完毕后收到最终报告及发票后5个工作日内；4.结算款支付时间：合同终止后确认无遗留问题后5个工作日内。7.4支付条款1.甲方应按照约定的支付方式进行支付；2.乙方应在收到甲方支付款项后，及时提供相应的服务；3.甲方有权要求乙方提供发票等相关凭证；4.乙方应在收到甲方支付款项后，及时提供相应的服务报告。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按约定支付费用的，应向乙方支付逾期付款利息，并赔偿乙方因此遭受的损失；2.甲方未按约定提供相关资料和数据的，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约2.乙方泄露甲方商业秘密的，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金和赔偿金额的具体计算方式由双方协商确定；2.赔偿方式可包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担法律责任等。九、保密条款9.1保密内容本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、财务信息等均属于保密内容。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年内。9.3保密履行方式1.双方应采取合理的保密措施，防止保密内容的泄露；2.双方不得未经对方同意，向任何第三方泄露保密内容；3.双方在合同终止后，仍应履行保密义务。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件1.自然灾害：地震、洪水、台风、火灾等；2.战争：战争、军事冲突等；3.政府行为：政府命令、法律变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方；2.不可抗力事件持续期间，双方应暂停履行合同；3.不可抗力事件解除后，双方应尽快恢复履行合同。10.4不可抗力实例本合同中不可抗力事件的具体实例由双方在合同中约定。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼1.调解：双方可选择第三方调解机构进行调解；2.仲裁：双方可选择仲裁机构进行仲裁；3.诉讼：双方可选择向有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形1.本合同涉及的商业秘密、技术秘密等；2.本合同项下的费用支付义务；3.本合同项下的保密义务。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对数据中心设备造价估算和计算结果的最终审核权；2.乙方保留对其提供的技术和服务的知识产权。13.2特殊权力保留1.在合同履行期间，乙方有权对数据中心设备造价估算和计算方法进行必要的调整，但需提前通知甲方；2.甲方保留在合同履行期间，对数据中心设备进行必要的升级或更换的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对本合同的修改或补充，均应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力本合同的修改或补充文件与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的协助，确保合同顺利履行；2.双方应就合同履行过程中出现的问题及时沟通，共同解决。15.2协作与配合方式1.双方应按照合同约定，通过会议、邮件、电话等方式进行协作与配合；2.双方应指定专人负责合同履行过程中的沟通与协调工作。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于数据中心设备造价控制的完整协议，取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款本合同中未列明的条款，双方可根据实际情况协商增减。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：签字：日期：乙方（盖章）：签字：日期：附件及其他说明解释一、附件列表：1.数据中心设备清单2.设备市场价格调查报告3.设备造价估算和计算方法说明4.双方协商确定的合同修改和补充文件5.争议解决过程中的相关文件6.不可抗力事件证明文件7.费用支付凭证8.其他双方认为需要附在本合同中的文件二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按约定支付费用的，视为违约；未按约定提供相关资料和数据的，视为违约；未按约定完成估算和计算工作的，视为违约。2.乙方违约：未按约定完成估算和计算工作的，视为违约；泄露甲方商业秘密的，视为违约；未按约定提供相关咨询和协助服务的，视为违约。违约行为的认定需由双方协商确定，或由第三方机构进行鉴定。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。2.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。3.仲裁：指双方发生争议时，由仲裁机构根据仲裁规则对争议进行审理并作出裁决。4.诉讼：指一方当事人向人民法院提起诉讼，请求法院对争议进行审理并作出判决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未能按时提供相关资料和数据。解决办法：甲方应按照合同约定，在规定的时间内提供所需资料和数据，如因特殊原因无法按时提供，应提前通知乙方并说明原因。2.问题：乙方估算和计算结果与实际造价存在较大差异。解决办法：双方应重新协商估算和计算方法，确保估算和计算结果的准确性。3.问题：不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法：双方应按照合同约定，协商解决因不可抗力事件导致的问题，如合同无法履行，可协商解除合同或调整合同内容。4.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：双方应通过协商解决争议，如协商不成，可申请仲裁或诉讼解决。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体引入本合同中，引入第三方作为数据中心设备造价控制的专业机构，其名称为：（填写第三方名称），地址：（填写第三方地址），联系人：（填写第三方联系人姓名），联系电话：（填写第三方联系电话）。2.第三方责任独立、客观、公正地对数据中心设备造价进行估算和计算；及时向甲方提供估算和计算报告，并对报告的真实性、准确性负责；保守甲方商业秘密，不得泄露给任何第三方。3.第三方权利收取合同约定的服务费用；乙方应配合第三方完成相关工作，并提供必要的资料和数据；乙方不得因第三方的估算和计算结果对甲方产生不利影响。4.第三方义务按照合同约定的时间和质量要求完成工作；对乙方提供的技术和咨询意见保密；如第三方违约，应承担相应的法律责任。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利乙方有权要求甲方按照合同约定支付费用；乙方有权要求甲方提供必要的资料和数据；乙方有权要求甲方对估算和计算结果进行审核。2.乙方利益乙方有权获得合同约定的服务费用；乙方有权获得甲方支付的额外奖励，如项目提前完成等；乙方有权要求甲方承担因不可抗力导致的工作延误的损失。3.甲方的违约及限制条款甲方未按约定支付费用的，应向乙方支付违约金；甲方未按约定提供资料和数据的，应承担相应的违约责任；甲方不得要求乙方提供超出合同约定范围的服务。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利甲方有权要求乙方按照合同约定提供估算和计算服务；甲方有权要求乙方提供项目进展情况报告；甲方有权要求乙方对估算和计算结果进行解释和说明。2.甲方利益甲方有权获得乙方提供的估算和计算结果，以指导项目决策；甲方有权获得乙方提供的咨询服务，以提高项目效益；甲方有权获得乙方提供的额外支持，如项目验收等。3.乙方的违约及限制条款乙方未按约定完成估算和计算工作的，应向甲方支付违约金；乙方泄露甲方商业秘密的，应承担相应的法律责任；乙方不得要求甲方支付超出合同约定范围的费用。全文完。2024年度工程造价合同范本：数据中心设备造价控制3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人或授权代表2.合同标的2.1数据中心设备造价控制范围2.2数据中心设备造价控制目标2.3数据中心设备造价控制期限3.工程造价控制原则3.1合理性原则3.2可行性原则3.3经济性原则3.4安全性原则3.5环保性原则4.工程造价控制方法4.1预算编制4.2工程量计算4.3造价分析4.4造价审核4.5造价调整5.工程造价控制程序5.1项目启动5.2预算编制5.3工程量计算5.4造价分析5.5造价审核5.6造价调整5.7项目验收6.质量要求6.1设备质量要求6.2工程质量要求6.3质量验收标准7.进度要求7.1设备安装进度7.2工程建设进度7.3进度验收标准8.造价控制费用8.1造价控制费用总额8.2费用支付方式8.3费用支付期限9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效日期13.合同变更13.1合同变更条件13.2合同变更程序13.3合同变更内容14.合同终止14.1合同终止条件14.2合同终止程序14.3合同终止后果第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方：数据中心建设有限公司1.1.2乙方：工程造价咨询有限公司1.2合同双方地址1.2.1甲方地址：省市区路号1.2.2乙方地址：省市区路号1.3合同双方联系方式1.3.1甲方联系人：1.3.2甲方联系电话：1381.3.3乙方联系人：1.3.4乙方联系电话：13956781.4合同双方法定代表人或授权代表1.4.1甲方法定代表人：1.4.2乙方法定代表人：赵六2.合同标的2.1数据中心设备造价控制范围2.1.1包括但不限于数据中心内所有设备的造价控制，如服务器、存储设备、网络设备等。2.1.2覆盖设备采购、安装、调试等全过程。2.2数据中心设备造价控制目标2.2.1通过合理控制，确保设备造价在预算范围内。2.2.2提高设备性能，降低运维成本。2.3数据中心设备造价控制期限2.3.1合同有效期为2024年1月1日至2024年12月31日。3.工程造价控制原则3.1合理性原则3.1.1工程造价控制应遵循国家相关法律法规和政策。3.1.2工程造价控制应充分考虑设备性能、质量、使用寿命等因素。3.2可行性原则3.2.1工程造价控制方案应具有可行性，确保项目顺利实施。3.2.2控制措施应具有可操作性，便于实际执行。3.3经济性原则3.3.1工程造价控制应追求经济效益最大化。3.3.2在满足质量、性能要求的前提下，降低设备造价。3.4安全性原则3.4.1工程造价控制应确保设备安全可靠。3.4.2遵循国家相关安全标准和规范。3.5环保性原则3.5.1工程造价控制应考虑环保因素。3.5.2推广使用节能、环保设备。4.工程造价控制方法4.1预算编制4.1.1乙方根据甲方提供的技术资料和设备清单，编制详细的预算。4.1.2预算应包含设备购置、安装、调试等各项费用。4.2工程量计算4.2.1乙方根据设备清单和施工图纸，计算工程量。4.2.2计算结果应准确、完整。4.3造价分析4.3.1乙方对预算和工程量进行综合分析，找出潜在风险和节约空间。4.3.2分析结果应形成书面报告，提交甲方。4.4造价审核4.4.1乙方对设备采购合同、施工合同等进行审核。4.4.2审核内容包括合同条款、价格、工期等。4.5造价调整4.5.1根据实际情况，乙方对预算和工程量进行适当调整。4.5.2调整后的预算和工程量应经甲方确认。5.工程造价控制程序5.1项目启动5.1.1双方签订合同，明确双方责任和义务。5.1.2乙方成立项目组，负责造价控制工作。5.2预算编制5.2.1乙方根据甲方提供资料，编制预算。5.2.2甲方审核预算，提出修改意见。5.3工程量计算5.3.1乙方计算工程量，形成工程量清单。5.3.2甲方审核工程量清单，提出修改意见。5.4造价分析5.4.1乙方对预算和工程量进行分析，形成造价分析报告。5.4.2甲方审核分析报告，提出修改意见。5.5造价审核5.5.1乙方对合同进行审核，确保合同内容符合预算和工程量。5.5.2甲方审核合同，提出修改意见。5.6造价调整5.6.1根据实际情况，乙方对预算和工程量进行调整。5.6.2甲方审核调整后的预算和工程量，提出修改意见。5.7项目验收5.7.1项目完成后，乙方组织验收，确保工程质量。5.7.2甲方参与验收，对项目质量进行确认。8.工程造价控制费用8.1造价控制费用总额8.1.1本合同造价控制费用总额为人民币壹拾万元整（￥100,000.00）。8.2费用支付方式8.2.1乙方在合同签订后五个工作日内，向甲方提交详细的费用预算清单。8.2.2甲方在收到乙方提交的费用预算清单后十个工作日内，支付总额的50%作为预付款。8.2.3乙方在项目实施过程中，每月末提交当月费用使用情况报告及下月费用预算，甲方在收到报告后五个工作日内支付当月费用的50%。8.2.4项目完成后，乙方提交最终费用结算报告，甲方在收到报告后十个工作日内支付剩余的50%。8.3费用支付期限8.3.1预付款支付期限为合同签订后十个工作日内。8.3.2每月费用支付期限为次月五个工作日内。8.3.3最终费用支付期限为项目验收合格后十个工作日内。9.保密条款9.1保密内容9.1.1双方在合同履行过程中获得的所有商业秘密、技术秘密、市场信息等。9.2保密期限9.2.1本合同项下的保密义务自合同签订之日起至合同终止后三年止。9.3违约责任9.3.1如一方违反保密义务，导致另一方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。10.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1本合同争议解决机构为省市仲裁委员会。10.3争议解决程序10.3.1双方应按照仲裁委员会的仲裁规则提交仲裁申请。10.3.2仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1甲方或乙方违约，经另一方书面通知后，未在三十日内纠正的。11.1.2因不可抗力导致合同无法继续履行。11.2合同解除程序11.2.1双方协商一致解除合同，应签订书面解除协议。11.2.2一方要求解除合同，应提前三十日书面通知另一方。11.3合同解除后果11.3.1合同解除后，双方应按照合同约定结算已发生的费用。11.3.2双方应各自承担因解除合同而产生的责任。12.合同生效12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章后，本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同生效日期12.2.1本合同自2024年1月1日起生效。13.合同变更13.1合同变更条件13.1.1双方协商一致，认为有必要变更合同内容。13.2合同变更程序13.2.1双方应签订书面变更协议，明确变更内容。13.3合同变更内容13.3.1变更内容应包括但不限于合同标的、费用、期限、责任等。14.合同终止14.1合同终止条件14.1.1合同期限届满。14.1.2双方协商一致解除合同。14.2合同终止程序14.2.1双方应签订书面终止协议，明确终止事宜。14.3合同终止后果14.3.1合同终止后，双方应按照合同约定结算已发生的费用。14.3.2双方应各自承担因合同终止而产生的责任。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方邀请或指定的，为合同履行提供专业服务、监督、评估或其他辅助作用的独立第三方。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联公司、员工或代理人。15.2第三方介入的情形15.2.1.1需要专业评估或鉴定技术、质量、安全等方面的问题。15.2.1.2双方对工程量、造价、进度等方面存在争议，需要第三方调解。15.2.1.3合同履行过程中出现重大风险，需要第三方监督和指导。15.3第三方选择与授权15.3.1第三方由甲乙双方共同协商确定，并签署合作协议。15.3.2第三方应具备相应的资质、经验和能力，能够独立、客观地履行职责。15.3.3双方应向第三方授权，明确其在本合同中的职责和权限。15.4第三方职责15.4.1第三方应根据合作协议，对合同履行情况进行监督、评估和鉴定。15.4.2第三方应提供专业意见和建议，协助双方解决争议。15.4.3第三方应保证其提供的服务不损害甲乙双方的合法权益。15.5第三方权利15.5.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。15.5.2第三方有权对合同履行情况进行检查和验收。15.5.3第三方有权根据合作协议提出合理化建议。15.6第三方与其他各方的关系15.6.1第三方与甲乙双方均为独立主体，各自承担相应的法律责任。15.6.2第三方与甲乙双方之间不构成劳动关系或合作关系。15.6.3第三方与甲乙双方之间无任何利益冲突。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。16.1.2第三方责任限额为本合同造价控制费用总额的10%。16.2责任免除16.2.1如因不可抗力导致第三方无法履行职责，第三方不承担任何责任。16.2.2如因甲乙双方提供的资料不真实、不完整或存在误导，第三方不承担任何责任。17.第三方变更与退出17.1第三方变更17.1.1如第三方因自身原因需要变更，应提前三十日书面通知甲乙双方。17.1.2双方协商一致后，可更换第三方。17.2第三方退出17.2.1如第三方因自身原因退出，应提前三十日书面通知甲乙双方。17.2.2双方应协商确定替代第三方或解除合同。17.3第三方变更与退出后果17.3.1第三方变更或退出，不影响本合同其他条款的效力。17.3.2第三方变更或退出后，甲乙双方应按照本合同约定继续履行合同义务。18.第三方争议解决18.1第三方争议解决方式18.1.1第三方与甲乙双方之间的争议，应通过友好协商解决。18.1.2协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。18.2第三方争议解决机构18.2.1本合同项下第三方争议解决机构为省市仲裁委员会。18.3第三方争议解决程序18.3.1第三方争议解决程序参照本合同第十条“争议解决”的相关规定执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同双方营业执照副本复印件1.1要求：提供双方营业执照副本的清晰复印件，加盖公司公章。1.2说明：用于证明合同双方具备相应的法人资格和能力。2.附件二：合同双方法定代表人或授权代表身份证明2.1要求：提供法定代表人或授权代表的身份证明文件，如身份证、护照等。2.2说明：用于证明合同双方法定代表人或授权代表的身份和授权。3.附件三：数据中心设备清单及技术参数3.1要求：详细列出数据中心设备清单，包括设备名称、型号、数量、技术参数等。3.2说明：用于明确合同标的设备的具体信息。4.附件四：预算编制依据及相关资料4.1要求：提供预算编制所依据的相关资料，如市场价格、行业规范等。4.2说明：用于确保预算编制的合理性和准确性。5.附件五：工程量计算依据及相关资料5.1要求：提供工程量计算所依据的相关资料，如施工图纸、工程量计算规则等。5.2说明：用于确保工程量计算的准确性和合理性。6.附件六：造价分析报告6.1要求：提供对预算和工程量进行的综合分析报告，包括潜在风险和节约空间等。6.2说明：用于协助双方了解造价控制的具体情况和改进措施。7.附件七：造价审核报告7.1要求：提供对设备采购合同、施工合同等进行的审核报告，包括合同条款、价格、工期等。7.2说明：用于确保合同内容的合规性和合理性。8.附件八：造价调整报告8.1要求：提供对预算和工程量进行的调整报告，包括调整原因、调整内容等。8.2说明：用于明确调整后的预算和工程量。9.附件九：项目验收报告9.1要求：提供项目验收报告，包括工程质量、进度、造价等方面的验收结果。9.2说明：用于确认项目是否达到合同要求。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲乙双方未按合同约定支付费用。1.2甲方未按合同约定提供资料或信息。1.3乙方未按合同约定完成造价控制工作。1.4第三方未按合作协议履行职责。2.责任认定标准：2.1甲乙双方未按合同约定支付费用，应承担违约责任，支付违约金。2.2甲方未按合同约定提供资料或信息，导致乙方无法正常工作，甲方应承担相应的赔偿责任。2.3乙方未按合同约定完成造价控制工作，导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。2.4第三方未按合作协议履行职责，导致甲乙双方损失，第三方应承担相应的赔偿责任。3.违约责任示例：3.1甲方未按合同约定支付费用，逾期未支付的部分，按每日万分之五支付违约金。3.2乙方未按合同约定完成造价控制工作，导致甲方损失人民币壹万元，乙方应赔偿甲方壹万元。3.3第三方未按合作协议履行职责，导致甲乙双方损失人民币伍万元，第三方应赔偿甲乙双方伍万元。全文完。2024年度工程造价合同范本：数据中心设备造价控制4合同目录第一章合同概述1.1合同订立依据1.2合同当事人1.3合同签订日期1.4合同有效期1.5合同目的1.6合同签订地点1.7合同份数1.8合同保密条款第二章项目背景2.1项目概述2.2项目业主2.3项目承建方2.4项目地点2.5项目规模2.6项目投资2.7项目工期2.8项目阶段划分第三章工程造价控制原则3.1工程造价控制目标3.2工程造价控制范围3.3工程造价控制方法3.4工程造价控制措施3.5工程造价动态管理第四章工程量清单编制4.1工程量清单编制依据4.2工程量清单编制程序4.3工程量清单编制内容4.4工程量清单编制要求4.5工程量清单编制质量保证第五章工程造价计算5.1工程造价计算依据5.2工程造价计算方法5.3工程造价计算内容5.4工程造价计算精度5.5工程造价计算结果审核第六章工程造价调整6.1工程造价调整原因6.2工程造价调整程序6.3工程造价调整方法6.4工程造价调整范围6.5工程造价调整结果确认第七章工程造价审核7.1工程造价审核依据7.2工程造价审核程序7.3工程造价审核内容7.4工程造价审核方法7.5工程造价审核结果处理第八章工程造价结算8.1工程造价结算依据8.2工程造价结算程序8.3工程造价结算内容8.4工程造价结算方法8.5工程造价结算结果确认第九章工程造价争议解决9.1工程造价争议解决方式9.2工程造价争议解决程序9.3工程造价争议解决机构9.4工程造价争议解决期限9.5工程造价争议解决费用第十章违约责任10.1违约行为认定10.2违约责任承担10.3违约责任赔偿10.4违约责任追究第十一章合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除通知11.4合同解除后果第十二章合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止通知12.4合同终止后果第十三章合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：工程造价计算书13.3附件三：工程造价调整书13.4附件四：工程造价审核报告13.5附件五：工程造价结算书第十四章合同签署14.1合同签署程序14.2合同签署日期14.3合同签署地点14.4合同签署人员14.5合同签署效力合同编号_________第一章合同概述1.1合同订立依据1.1.1国家相关法律法规1.1.2行业规范和标准1.1.3双方签订的合同附件1.2合同当事人1.2.1甲方（项目业主）1.2.2乙方（工程造价咨询机构）1.3合同签订日期1.3.1合同签订日：____年__月__日1.4合同有效期1.4.1合同自签订之日起生效，有效期为____年。1.5合同目的1.5.1本合同旨在明确甲方和乙方在数据中心设备造价控制方面的权利、义务和责任。1.6合同签订地点1.6.1合同签订地点：____市____区____街道____号1.7合同份数1.7.1合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份。1.8合同保密条款1.8.1双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。第二章项目背景2.1项目概述2.1.1项目名称：____数据中心2.1.2项目业主：____公司2.1.3项目承建方：____公司2.1.4项目地点：____市____区____街道____号2.1.5项目规模：____平方米2.1.6项目投资：____万元2.1.7项目工期：____个月2.1.8项目阶段划分：设计阶段、施工阶段、验收阶段2.2项目业主2.2.1业主名称：____公司2.2.2业主地址：____市____区____街道____号2.2.3业主联系人：____2.2.4业主联系电话：____2.3项目承建方2.3.1承建方名称：____公司2.3.2承建方地址：____市____区____街道____号2.3.3承建方联系人：____2.3.4承建方联系电话：____2.4项目地点2.4.1项目具体地址：____市____区____街道____号2.5项目规模2.5.1项目占地面积：____平方米2.5.2建筑面积：____平方米2.6项目投资2.6.1项目总投资：____万元2.6.2各阶段投资分配：设计阶段____万元，施工阶段____万元，验收阶段____万元2.7项目工期2.7.1设计阶段：____个月2.7.2施工阶段：____个月2.7.3验收阶段：____个月2.8项目阶段划分2.8.1设计阶段：完成项目设计文件2.8.2施工阶段：完成项目施工2.8.3验收阶段：完成项目验收第三章工程造价控制原则3.1工程造价控制目标3.1.1合理控制工程造价，确保项目投资效益3.1.2严格控制项目造价，避免超支3.2工程造价控制范围3.2.1项目设计阶段的造价控制3.2.2项目施工阶段的造价控制3.2.3项目验收阶段的造价控制3.3工程造价控制方法3.3.1工程量清单编制与审核3.3.2工程造价计算与调整3.3.3工程造价动态管理3.4工程造价控制措施3.4.1制定合理的造价控制计划3.4.2加强工程变更管理3.4.3定期进行造价分析和评估3.4.4加强合同管理3.5工程造价动态管理3.5.1建立工程造价动态管理系统3.5.2定期收集和分析造价数据3.5.3及时调整造价控制措施第四章工程量清单编制4.1工程量清单编制依据4.1.1国家和地方有关工程量清单编制的法律法规4.1.2行业规范和标准4.1.3项目设计文件4.2工程量清单编制程序4.2.1收集编制依据4.2.2编制工程量清单4.2.3审核工程量清单4.3工程量清单编制内容4.3.1工程量清单的项目划分4.3.2工程量清单的项目编码4.3.3工程量清单的项目名称4.3.4工程量清单的项目计量单位4.3.5工程量清单的项目工程量4.4工程量清单编制要求4.4.1符合国家、地方有关法律法规和标准4.4.2实事求是，准确无误4.4.3编制格式规范，内容完整4.5工程量清单编制质量保证4.5.1严格按照编制程序进行4.5.2采用先进的编制方法4.5.3建立健全质量保证体系第五章工程造价计算5.1工程造价计算依据5.1.1工程量清单5.1.2材料价格信息5.1.3人工费信息5.1.4机械设备费信息5.2工程造价计算方法5.2.1采用国家、地方有关工程造价计算标准和方法5.2.2根据项目实际情况进行调整5.3工程造价计算内容5.3.1直接工程费5.3.2间接费5.3.3利润及税金5.4工程造价计算精度5.4.1直接工程费计算精度为小数点后两位5.4.2间接费、利润及税金计算精度为小数点后一位5.5工程造价计算结果审核5.5.1乙方对工程造价计算结果进行审核5.5.2甲方对工程造价计算结果进行复核第六章工程造价调整6.1工程造价调整原因6.1.1设计变更6.1.2材料价格变动6.1.3人工费变动6.1.4机械设备费变动6.2工程造价调整程序6.2.1提出调整申请6.2.2审核调整申请6.2.3确定调整方案6.2.4实施调整方案6.3工程造价调整方法6.3.1采用国家、地方有关工程造价调整标准和方法6.3.2根据项目实际情况进行调整6.4工程造价调整范围6.4.1设计变更引起的造价调整6.4.2材料价格变动引起的造价调整6.4.3人工费变动引起的造价调整6.4.4机械设备费变动引起的造价调整6.5工程造价调整结果确认6.5.1乙方将调整结果报甲方确认6.5.2甲方在接到调整结果后____个工作日内予以确认第七章工程造价审核7.1工程造价审核依据7.1.1工程量清单7.1.2工程造价计算书7.1.3材料价格信息7.1.4人工费信息7.1.5机械设备费信息7.2工程造价审核程序7.2.1收集审核依据7.2.2审核工程造价计算书7.2.3审核材料价格信息7.2.4审核人工费信息7.2.5审核机械设备费信息7.3工程造价审核内容7.3.1工程量清单的准确性7.3.2工程造价计算的合理性7.3.3材料价格信息的真实性7.3.4人工费信息的合理性7.3.5机械设备费信息的合理性7.4工程造价审核方法7.4.1采用国家、地方有关工程造价审核标准和方法7.4.2根据项目实际情况进行调整7.5工程造价审核结果处理7.5.1乙方将审核结果报甲方7.5.2甲方对审核结果进行确认7.5.3如有异议，双方协商解决第八章工程造价结算8.1工程造价结算依据8.1.1合同文件8.1.2设计变更文件8.1.3材料价格信息8.1.4人工费信息8.1.5机械设备费信息8.2工程造价结算程序8.2.1收集结算依据8.2.2编制结算文件8.2.3审核结算文件8.3工程造价结算内容8.3.1直接工程费结算8.3.2间接费结算8.3.3利润及税金结算8.4工程造价结算方法8.4.1采用国家、地方有关工程造价结算标准和方法8.4.2根据项目实际情况进行调整8.5工程造价结算结果确认8.5.1乙方将结算结果报甲方确认8.5.2甲方在接到结算结果后____个工作日内予以确认第九章工程造价争议解决9.1工程造价争议解决方式9.1.1协商解决9.1.2仲裁解决9.1.3司法解决9.2工程造价争议解决程序9.2.1提出争议解决申请9.2.2选择争议解决方式9.2.3争议解决机构9.3工程造价争议解决机构9.3.1争议解决机构名称9.3.2争议解决机构地址9.3.3争议解决机构联系人9.3.4争议解决机构联系电话9.4工程造价争议解决期限9.4.1争议解决期限为自争议发生之日起____个月。9.5工程造价争议解决费用9.5.1争议解决费用由争议双方承担。第十章违约责任10.1违约行为认定10.1.1甲方违约行为10.1.2乙方违约行为10.2违约责任承担10.2.1甲方违约责任10.2.2乙方违约责任10.3违约责任赔偿10.3.1违约责任赔偿金额10.3.2赔偿方式10.4违约责任追究10.4.1追究违约责任的方式10.4.2追究违约责任的程序第十一章合同解除11.1合同解除条件11.1.1甲方解除合同的条件11.1.2乙方解除合同的条件11.2合同解除程序11.2.1提出解除合同申请11.2.2审核解除合同申请11.2.3确定解除合同方案11.3合同解除通知11.3.1解除合同通知的送达方式11.3.2解除合同通知的送达期限11.4合同解除后果11.4.1合同解除后的费用结算11.4.2合同解除后的责任承担第十二章合同终止12.1合同终止条件12.1.1合同履行完毕12.1.2合同解除12.2合同终止程序12.2.1提出合同终止申请12.2.2审核合同终止申请12.2.3确定合同终止方案12.3合同终止通知12.3.1终止合同通知的送达方式12.3.2终止合同通知的送达期限12.4合同终止后果12.4.1合同终止后的费用结算12.4.2合同终止后的责任承担第十三章合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：工程造价计算书13.3附件三：工程造价调整书13.4附件四：工程造价审核报告13.5附件五：工程造价结算书第十四章合同签署14.1合同签署程序14.1.1双方代表签署合同14.1.2双方盖章14.2合同签署日期14.2.1合同签署日期：____年__月__日14.3合同签署地点14.3.1合同签署地点：____市____区____街道____号14.4合同签署人员14.4.1甲方代表：____14.4.2乙方代表：____14.5合同签署效力14.5.1合同自双方代表签署并盖章之日起生效。甲方（盖章）：________________________代表人（签字）：____________________日期：_______________________________乙方（盖章）：________________________代表人（签字）：____________________日期：_______________________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方决策权1.1.1甲方在项目决策过程中拥有最终决策权，包括但不限于设计变更、材料选用、施工方案等。1.2甲方付款责任1.2.1甲方应按照合同约定的时间和比例支付工程款项。1.2.2如甲方未按时支付工程款项，乙方有权暂停工作，并要求甲方支付违约金。1.3甲方变更通知1.3.1甲方如需对项目进行变更，应提前____个工作日向乙方发出书面变更通知。1.3.2乙方应根据变更通知的内容，及时调整工程造价。1.4甲方验收责任1.4.1甲方应按照合同约定的时间和标准对项目进行验收。1.4.2如甲方未按时进行验收，乙方有权要求甲方支付逾期验收费用。1.5甲方保密责任1.5.1甲方应对项目信息保密，未经乙方同意，不得向任何第三方泄露。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方设计责任2.1.1乙方应按照甲方的要求，完成项目设计工作。2.1.2乙方设计成果应符合国家相关法律法规和行业标准。2.2乙方施工监督责任2.2.1乙方应对项目施工过程进行监督，确保施工质量符合设计要求。2.2.2乙方有权要求施工方对不符合要求的部分进行整改。2.3乙方材料采购责任2.3.1乙方应根据项目需求和设计要求，负责材料采购。2.3.2乙方应确保采购材料的合格性和价格合理性。2.4乙方进度控制责任2.4.1乙方应按照合同约定的时间节点，完成项目各项工作。2.4.2如乙方未按时完成工作，乙方应承担相应的违约责任。