版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年新能源项目土方施工分包合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.土方施工内容3.1施工范围3.2施工质量要求3.3施工进度要求4.合同价款及支付方式4.1合同价款4.2支付方式4.3付款时间4.4付款条件5.施工进度及验收5.1施工进度计划5.2验收标准5.3验收程序5.4验收时间6.施工安全管理6.1安全责任6.2安全措施6.3事故处理7.环境保护与文明施工7.1环境保护要求7.2文明施工要求7.3环境保护措施8.合同变更及解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同变更及解除程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决费用11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.其他约定事项12.1合同附件12.2保密条款12.3其他约定13.合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署人员14.合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:新能源开发有限公司乙方:土方工程有限责任公司1.2合同双方地址甲方地址:省市区街道号乙方地址:省市区街道号1.3合同双方联系方式甲方联系人:甲方联系电话:138xxxx5678乙方联系人:乙方联系电话:139xxxx56782.项目概述2.1项目名称新能源发电项目2.2项目地点省市县镇2.3项目规模总占地面积:1000亩装机容量:100MW2.4项目工期施工期限:自合同签订之日起12个月3.土方施工内容3.1施工范围包括但不限于:场地平整、土方挖填、边坡防护、排水设施等。3.2施工质量要求严格按照国家相关标准和甲方提供的施工图纸执行,确保工程质量达到优良标准。3.3施工进度要求按照甲方提供的施工进度计划执行,确保在合同约定的工期内完成土方施工任务。4.合同价款及支付方式4.1合同价款合同总价为人民币伍仟万元整(¥5,000,000.00)。4.2支付方式分阶段支付,具体如下:(1)开工前支付合同价款的20%作为预付款;(2)完成土方施工量的一半后支付合同价款的30%;(3)土方施工全部完成后支付合同价款的30%;(4)验收合格后支付合同价款的20%。4.3付款时间(1)预付款:合同签订后5个工作日内支付;(2)第一阶段付款:土方施工量达到一半后5个工作日内支付;(3)第二阶段付款:土方施工全部完成后5个工作日内支付;(4)第三阶段付款:验收合格后5个工作日内支付。4.4付款条件甲方收到乙方提交的符合合同约定的相关文件和证明材料后,按照约定时间支付款项。5.施工进度及验收5.1施工进度计划具体施工进度计划详见附件一。5.2验收标准严格按照国家相关标准和甲方提供的施工图纸执行,确保工程质量达到优良标准。5.3验收程序(1)乙方在施工过程中,应随时接受甲方对施工质量的监督检查;(2)土方施工完成后,乙方应向甲方提交验收申请,甲方应在收到申请后5个工作日内组织验收;(3)验收合格后,甲方应在5个工作日内支付第三阶段付款。5.4验收时间具体验收时间由甲方根据施工进度计划安排。6.施工安全管理6.1安全责任甲方负责项目的安全生产管理,乙方负责施工现场的安全生产管理。6.2安全措施(1)乙方应制定安全生产管理制度,并严格执行;(2)乙方应配备必要的安全防护设施和设备;(3)乙方应定期对施工现场进行安全检查,及时发现并排除安全隐患。6.3事故处理(1)发生安全事故时,乙方应立即采取措施,防止事故扩大;(2)乙方应在事故发生后24小时内向甲方报告事故情况;(3)甲方应协助乙方处理事故,并按照国家相关法律法规进行事故调查和处理。8.合同变更及解除8.1合同变更条件在合同履行过程中,如因不可抗力、政策调整、设计变更等原因导致合同内容需要变更的,双方应协商一致,签订书面变更协议。8.2合同解除条件(1)一方严重违约,经另一方催告后仍未在合理期限内纠正;(2)发生不可抗力事件,致使合同无法履行;(3)一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同主要义务;(4)法律法规规定的其他合同解除情形。8.3合同变更及解除程序(1)提出变更或解除请求的一方应书面通知另一方;(2)双方应在收到通知后5个工作日内协商解决;(3)协商不成的,任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。9.违约责任9.1违约情形(1)一方未按时支付合同价款;(2)一方未按时完成土方施工任务;(3)一方未按照合同约定进行安全管理;(4)一方未按照合同约定进行环境保护;(5)一方泄露对方商业秘密等。9.2违约责任(1)违约方应承担违约责任,向守约方支付违约金;(2)因违约行为给对方造成损失的,还应承担赔偿责任;(3)违约方应承担因违约行为产生的诉讼费用。9.3违约赔偿违约金的具体数额由双方协商确定,但不得超过合同总价款的10%。10.争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。协商不成的,可向合同履行地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序(1)提交争议的书面申请;(2)人民法院受理后,依法进行审理;(3)人民法院作出判决或裁定。10.3争议解决费用(1)诉讼费用由败诉方承担;(2)双方另有约定的,从其约定。11.合同生效及终止11.1合同生效条件双方签字盖章后,本合同自生效。11.2合同终止条件(1)合同约定的施工期限届满;(2)合同解除;(3)法律法规规定的其他合同终止情形。11.3合同终止程序(1)合同终止后,双方应及时进行清算;(2)清算完成后,合同终止。12.其他约定事项12.1合同附件合同附件包括但不限于:施工图纸、施工进度计划、验收标准等。12.2保密条款双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。12.3其他约定(1)本合同未尽事宜,由双方另行协商解决;(2)本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。13.合同签署13.1签署时间本合同签订时间为2024年1月1日。13.2签署地点本合同签署地点为省市区街道号。13.3签署人员甲方代表:乙方代表:14.合同附件14.1施工图纸14.2施工进度计划14.3验收标准14.4其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,第三方指除合同双方外的其他独立法人、自然人或其他组织,包括但不限于工程监理公司、审计机构、保险代理、法律顾问等。15.2第三方介入情形(1)合同约定需要第三方进行监理、审计、保险代理或提供法律咨询等情况;(2)合同履行过程中,因特殊情况需要第三方介入协助;(3)合同双方协商一致,决定引入第三方。15.3第三方责任15.3.1第三方责任限额(1)第三方在履行其职责过程中,因自身原因造成合同一方损失的,由第三方承担相应的赔偿责任,赔偿金额不超过其接受委托时所收取费用的三倍;(2)如第三方存在故意或重大过失,其责任限额不受上述第一款限制。15.3.2第三方权利(1)第三方有权根据合同约定或法律法规要求,对合同履行情况进行监督检查;(2)第三方有权要求合同双方提供相关资料和证明;(3)第三方有权向合同双方提出改进建议。15.3.3第三方义务(1)第三方应按照合同约定或法律法规要求,履行其监督检查职责;(2)第三方应保守合同双方的商业秘密;(3)第三方应合理、公正、客观地履行其职责。15.4第三方与其他各方的关系15.4.1第三方与甲方的关系(1)第三方应向甲方报告其监督检查情况;(2)甲方有权要求第三方对监督检查结果进行解释说明;(3)甲方有权根据第三方监督检查结果,对合同双方进行监督和指导。15.4.2第三方与乙方的关系(1)第三方应向乙方报告其监督检查情况;(2)乙方应积极配合第三方的工作,提供必要的协助和便利;(3)乙方有权要求第三方对监督检查结果进行解释说明。15.4.3第三方与合同双方的关系(1)第三方应公平、公正地处理合同双方的争议;(2)第三方在处理合同双方争议时,应尊重双方的意见;(3)第三方在履行其职责过程中,应避免偏袒任何一方。16.第三方变更16.1第三方变更情形在合同履行过程中,如需变更第三方,应经合同双方协商一致,并书面通知对方。16.2第三方变更程序(1)提出变更第三方的一方应书面通知合同双方;(2)合同双方应在收到通知后5个工作日内回复是否同意变更;(3)如合同双方同意变更第三方,应在5个工作日内签订书面变更协议。17.第三方介入的额外条款17.1第三方介入的费用(1)第三方介入的费用由合同双方协商确定;(2)费用支付方式、时间等由合同双方在合同或变更协议中约定。17.2第三方介入的期限(1)第三方介入的期限由合同双方在合同或变更协议中约定;(2)如需延长第三方介入期限,应经合同双方协商一致,并书面通知对方。17.3第三方介入的终止(1)第三方介入期限届满或合同终止时,第三方应终止其介入职责;18.第三方介入的争议解决18.1第三方介入的争议解决方式(1)合同双方应友好协商解决第三方介入过程中发生的争议;(2)协商不成的,可向合同履行地人民法院提起诉讼。18.2第三方介入的争议解决程序(1)提交争议的书面申请;(2)人民法院受理后,依法进行审理;(3)人民法院作出判决或裁定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸详细要求和说明:包含土方施工的详细设计图纸,包括地形、地貌、土方量计算等;图纸需符合国家相关标准和规范;图纸需由具有相应资质的设计单位出具。2.施工进度计划详细要求和说明:包含土方施工的详细进度安排,包括各阶段的时间节点;进度计划需符合项目整体进度要求;进度计划需经甲方审核同意。3.验收标准详细要求和说明:包含土方施工的质量标准,包括平整度、边坡防护、排水设施等;验收标准需符合国家相关标准和规范;验收标准需由甲方提供或双方协商确定。4.安全生产管理制度详细要求和说明:包含施工现场的安全管理制度,包括人员培训、安全防护设施、应急预案等;制度需符合国家相关安全生产法律法规;制度需经甲方审核同意。5.环境保护措施详细要求和说明:包含施工现场的环境保护措施,包括粉尘控制、噪音控制、废水处理等;措施需符合国家相关环境保护法律法规;措施需经甲方审核同意。6.合同变更协议详细要求和说明:当合同内容发生变更时,双方需签订书面变更协议;协议需明确变更内容、变更原因、变更后的合同条款等;协议需经双方签字盖章后生效。7.争议解决协议详细要求和说明:当合同双方发生争议时,双方需签订书面争议解决协议;协议需明确争议解决方式、争议解决程序、争议解决费用等;协议需经双方签字盖章后生效。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)未按时支付合同价款;(2)未按时完成土方施工任务;(3)未按照合同约定进行安全管理;(4)未按照合同约定进行环境保护;(5)泄露对方商业秘密;(6)未经甲方同意,擅自变更合同内容;(7)未经甲方同意,擅自引入第三方。2.责任认定标准:(1)违约行为的严重程度;(2)违约行为对合同履行的影响程度;(3)违约方的过错程度。3.违约责任示例说明:(1)甲方未按时支付合同价款,逾期一天,应向乙方支付合同价款的0.1%作为违约金;(2)乙方未按时完成土方施工任务,每逾期一天,应向甲方支付合同价款的0.1%作为违约金;(3)乙方泄露甲方商业秘密,乙方应承担相应的赔偿责任,赔偿金额不超过泄露的商业秘密价值的50%。全文完。2024年新能源项目土方施工分包合同范本1本合同目录一览1.合同订立依据与目的1.1合同订立依据1.2合同目的2.定义与解释2.1定义2.2解释3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.土方施工内容4.1施工范围4.2施工内容4.3施工质量要求5.施工进度与计划5.1施工进度安排5.2进度调整5.3施工计划6.施工组织与管理6.1施工组织机构6.2管理制度6.3安全生产7.材料与设备7.1材料供应7.2设备租赁7.3材料与设备验收8.付款方式与进度款支付8.1付款方式8.2进度款支付9.风险责任与保险9.1风险责任划分9.2保险条款9.3保险费用10.施工验收与移交10.1验收标准10.2验收程序10.3移交手续11.违约责任与争议解决11.1违约责任11.2争议解决12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.合同生效、变更与终止13.1合同生效条件13.2合同变更13.3合同终止14.其他约定事项14.1法律适用14.2通知与送达14.3合同份数与效力第一部分:合同如下:1.合同订立依据与目的1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定订立。1.2合同目的本合同的目的是明确甲乙双方在2024年新能源项目土方施工中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行。2.定义与解释2.1定义本合同中涉及的定义包括但不限于:(1)甲方:指委托乙方进行土方施工的2004年新能源项目业主;(2)乙方:指接受甲方委托进行土方施工的施工单位;(3)工程:指甲方委托乙方施工的土方工程;(4)合同价款:指乙方按照合同约定完成工程所应得到的报酬。2.2解释本合同中未尽事宜,由甲乙双方协商解决,协商不成时,提交合同签订地人民法院诉讼解决。3.项目概况3.1项目名称2004年新能源项目土方施工3.2项目地点(具体地点)3.3项目规模(具体规模)3.4项目工期自合同签订之日起,工期为(具体工期)。4.土方施工内容4.1施工范围包括但不限于场地平整、土方开挖、土方运输、填方压实等。4.2施工内容(具体施工内容)4.3施工质量要求(具体质量要求)5.施工进度与计划5.1施工进度安排(具体进度安排)5.2进度调整(具体进度调整)5.3施工计划(具体施工计划)6.施工组织与管理6.1施工组织机构(具体组织机构)6.2管理制度(具体管理制度)6.3安全生产(具体安全生产要求)8.付款方式与进度款支付8.1付款方式合同价款采用分阶段支付的方式,具体支付比例及时间节点如下:(1)开工前支付合同价款的(具体比例);(2)工程进度达到(具体比例)时支付合同价款的(具体比例);(3)工程进度达到(具体比例)时支付合同价款的(具体比例);(4)工程验收合格后支付合同价款的(具体比例)。8.2进度款支付乙方提交进度款申请及相关证明材料后,甲方应在(具体期限)内完成进度款支付。9.风险责任与保险9.1风险责任划分(1)乙方负责施工过程中的安全、质量、进度等风险;(2)甲方负责施工范围内的外部环境、政策法规等风险;(3)因不可抗力因素导致的风险,双方按国家相关规定和约定承担。9.2保险条款乙方需在合同签订后(具体期限)内,办理完成施工人员意外伤害保险、工程一切险等保险,并将保险单复印件报送甲方。9.3保险费用保险费用由乙方承担,具体费用标准按照保险合同约定执行。10.施工验收与移交10.1验收标准施工验收按照国家相关施工质量验收标准和合同约定进行。10.2验收程序(1)乙方完成施工后,向甲方提出验收申请;(2)甲方组织验收,乙方应提供相关验收资料;(3)验收合格后,双方签署验收报告。10.3移交手续验收合格后,乙方应在(具体期限)内办理工程移交手续,包括但不限于技术资料、施工图纸、设备清单等。11.违约责任与争议解决11.1违约责任(1)甲方未按时支付进度款的,应向乙方支付逾期付款违约金;(2)乙方未按合同约定完成施工的,应承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失;(3)因双方原因导致合同解除的,应承担相应的违约责任。11.2争议解决(1)双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议;(2)协商不成的,提交合同签订地人民法院诉讼解决。12.合同解除与终止12.1合同解除条件(1)甲方有正当理由解除合同;(2)乙方严重违约,甲方有权解除合同;(3)因不可抗力导致合同无法继续履行。12.2合同终止条件(1)合同约定的工期届满;(2)合同约定的终止条件成就;(3)双方协商一致解除合同。13.合同生效、变更与终止13.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。13.2合同变更合同变更需经甲乙双方协商一致,并以书面形式签订变更协议。13.3合同终止合同终止后,甲乙双方应按照约定办理合同解除手续,并结清相关费用。14.其他约定事项14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。14.2通知与送达(1)甲方通知乙方,应以书面形式发送至乙方指定的地址;(2)乙方通知甲方,应以书面形式发送至甲方指定的地址。14.3合同份数与效力本合同一式(具体份数)份,甲乙双方各执(具体份数)份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方定义本合同所指的第三方,包括但不限于中介方、监理方、设计方、咨询方、检验方等,是指在本合同履行过程中,由甲乙双方邀请或指定的,提供专业服务或监督管理的主体。15.2第三方介入范围(1)项目咨询与管理;(2)工程质量监督与检验;(3)设计变更与技术指导;(4)工程进度控制与协调;(5)合同履行过程中的争议解决。16.第三方介入的邀请与选择16.1邀请程序甲乙双方应根据项目需求,共同邀请第三方介入,并书面通知对方。16.2选择标准选择第三方时,应考虑其专业能力、信誉、资质等因素,确保第三方能够胜任相关服务。17.第三方的责任与权利17.1责任第三方应按照合同约定和委托内容,履行相应职责,对因其过错导致的责任承担赔偿责任。17.2权利(1)第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助;(2)第三方有权根据项目实际情况提出建议或变更意见;(3)第三方有权要求甲乙双方按约定支付相关费用。18.第三方与其他各方的划分说明18.1与甲方的划分第三方与甲方的关系为委托服务关系,甲方负责支付第三方服务费用,并对第三方的工作成果负责。18.2与乙方的划分第三方与乙方的关系为监督管理关系,乙方应接受第三方的监督和管理,并配合第三方的工作。18.3与其他第三方的划分第三方与其他第三方之间的关系为独立第三方关系,各自独立履行职责,相互之间不承担连带责任。19.第三方的责任限额19.1限额确定第三方的责任限额应根据其服务内容、服务质量、市场行情等因素确定。19.2限额方式(1)固定金额:根据第三方服务内容,设定固定责任限额;(2)比例限额:根据第三方服务费用的一定比例设定责任限额;(3)其他方式:根据合同约定或其他法律法规的规定确定。20.第三方介入的合同签订20.1合同签订第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订补充协议,明确第三方介入的具体内容、职责、权利、义务等。20.2补充协议的效力补充协议与本合同具有同等法律效力,甲乙双方应共同遵守。21.第三方介入的变更与解除21.1变更甲乙双方可协商一致,对第三方介入的内容、职责等进行变更。21.2解除(1)因第三方原因导致合同无法继续履行,甲乙双方可解除与第三方的协议;(2)因不可抗力导致合同无法继续履行,甲乙双方可解除与第三方的协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目施工图纸及技术规范详细要求:包含施工图纸、技术规范、材料清单等,确保施工质量符合设计要求。2.施工组织设计及施工方案详细要求:包括施工组织结构、施工进度计划、施工方法、安全措施等。3.材料设备采购合同详细要求:明确材料设备的质量、数量、价格、交货期限等。4.施工进度报告详细要求:定期提交施工进度报告,包括工程进度、质量情况、安全状况等。5.施工验收报告详细要求:工程验收合格后,提交验收报告,包括验收结果、验收意见等。6.付款申请及支付凭证详细要求:提交付款申请及相关凭证,确保付款及时、准确。7.保险单及保险理赔报告详细要求:提供保险单及保险理赔报告,确保保险有效。8.第三方介入协议及补充协议详细要求:明确第三方介入的具体内容、职责、权利、义务等。9.违约责任及争议解决协议详细要求:明确违约行为及责任认定标准,以及争议解决方式。10.其他相关文件详细要求:根据项目需求,提供其他相关文件,如合同变更协议、会议纪要等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为(1)甲方违约行为:未按时支付进度款;未按约定提供施工图纸及技术规范;未按约定提供材料设备;未按时组织验收。(2)乙方违约行为:未按合同约定完成施工;施工质量不符合要求;未按时提交施工进度报告;未按时提交验收报告。(3)第三方违约行为:未按约定履行职责;提供的服务不符合要求;未按时提交相关报告。2.责任认定标准(1)甲方违约责任:逾期付款违约金:按逾期付款金额的(具体比例)计算;造成的损失赔偿:按实际损失计算。(2)乙方违约责任:修复或返工:由乙方负责修复或返工,直至达到合同要求;损失赔偿:按实际损失计算。(3)第三方违约责任:修复或返工:由第三方负责修复或返工,直至达到合同要求;损失赔偿:按实际损失计算。3.示例说明(1)甲方未按时支付进度款,乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金,并赔偿由此造成的损失。(2)乙方施工质量不符合要求,甲方有权要求乙方进行修复或返工,直至达到合同要求,并赔偿由此造成的损失。(3)第三方未按约定履行职责,甲乙双方有权要求第三方进行修复或返工,直至达到合同要求,并赔偿由此造成的损失。全文完。2024年新能源项目土方施工分包合同范本2本合同目录一览1.1合同当事人信息1.1.1分包单位信息1.1.2总包单位信息1.1.3项目业主信息1.2项目概况1.2.1项目名称1.2.2项目地点1.2.3项目规模1.2.4项目工期1.3合同标的1.3.1土方施工内容1.3.2施工质量标准1.3.3施工安全要求1.4施工组织与管理1.4.1施工组织机构1.4.2施工人员配备1.4.3施工进度安排1.4.4施工计划及变更1.5工程量清单1.5.1工程量计算依据1.5.2工程量清单内容1.5.3工程量清单变更1.6工程价款及支付1.6.1工程价款计算方式1.6.2工程价款支付方式1.6.3预付款及进度款支付1.6.4结算及最终付款1.7工期延误及违约责任1.7.1工期延误处理1.7.2违约责任承担1.8施工安全与环境保护1.8.1施工安全责任1.8.2环境保护要求1.8.3应急预案及处理1.9争议解决1.9.1争议解决方式1.9.2争议解决机构1.9.3争议解决程序1.10合同解除1.10.1合同解除条件1.10.2合同解除程序1.10.3合同解除后的处理1.11合同终止1.11.1合同终止条件1.11.2合同终止程序1.11.3合同终止后的处理1.12合同附件1.12.1附件一:工程量清单1.12.2附件二:施工组织设计1.12.3附件三:相关资质证书复印件1.13合同签署1.13.1签署日期1.13.2签署地点1.13.3签署人信息1.14合同生效与变更1.14.1合同生效条件1.14.2合同变更程序1.14.3合同变更后的处理第一部分:合同如下:1.1合同当事人信息1.1.1分包单位信息分包单位名称:_______分包单位法定代表人:_______分包单位地址:_______分包单位联系电话:_______1.1.2总包单位信息总包单位名称:_______总包单位法定代表人:_______总包单位地址:_______总包单位联系电话:_______1.1.3项目业主信息业主单位名称:_______业主单位法定代表人:_______业主单位地址:_______业主单位联系电话:_______1.2项目概况1.2.1项目名称:_______1.2.2项目地点:_______1.2.3项目规模:_______1.2.4项目工期:_______1.3合同标的1.3.1土方施工内容:包括但不限于土方开挖、运输、回填等。1.3.2施工质量标准:按照国家相关标准及行业标准执行。1.3.3施工安全要求:遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全。1.4施工组织与管理1.4.1施工组织机构:分包单位应设立项目经理部,负责施工组织与管理。1.4.2施工人员配备:按照施工方案配备足够的施工人员及设备。1.4.3施工进度安排:按照合同约定的时间节点完成施工任务。1.4.4施工计划及变更:施工计划需经总包单位及业主单位批准,如有变更需及时通知相关方。1.5工程量清单1.5.1工程量计算依据:以国家及行业相关标准及规范为依据。1.5.2工程量清单内容:详细列出工程量清单,包括工程名称、规格、数量、单位及单价等。1.5.3工程量清单变更:如遇工程量清单变更,需经总包单位及业主单位确认后进行变更。1.6工程价款及支付1.6.1工程价款计算方式:按照工程量清单及合同约定单价计算。1.6.2工程价款支付方式:分阶段支付,具体支付比例及时间节点由合同约定。1.6.3预付款及进度款支付:预付款及进度款支付比例及时间节点由合同约定。1.6.4结算及最终付款:工程完工并经验收合格后进行结算,结算无误后支付最终款项。1.7工期延误及违约责任1.7.1工期延误处理:因分包单位原因导致的工期延误,按合同约定承担违约责任。1.7.2违约责任承担:违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.施工安全与环境保护8.1施工安全责任分包单位负责施工现场的安全管理,确保施工安全。分包单位需配备必要的安全防护设施,并对施工人员进行安全培训。发生安全事故,分包单位应立即采取措施,并及时报告总包单位和业主单位。8.2环境保护要求分包单位需遵守国家及地方有关环境保护的规定,采取有效措施防止环境污染。施工过程中产生的固体废弃物、废水、废气等,需按规定进行处理和处置。8.3应急预案及处理分包单位应制定应急预案,包括火灾、坍塌、中毒等事故的应急处理措施。发生紧急情况,分包单位应立即启动应急预案,并报告总包单位和业主单位。9.争议解决9.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。如协商不成,可提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。9.2争议解决机构争议解决机构为_______仲裁委员会或_______人民法院。9.3争议解决程序争议解决程序按照相关法律法规及争议解决机构的规定执行。10.合同解除10.1合同解除条件合同双方协商一致解除合同;因不可抗力导致合同无法履行;一方严重违约,经另一方通知后30日内未采取补救措施。10.2合同解除程序提出解除合同的一方应以书面形式通知对方;双方应就解除合同后的有关事宜进行协商。10.3合同解除后的处理解除合同后,双方应按照约定处理剩余工程;双方应结清工程价款及有关费用;双方应妥善处理合同解除后的遗留问题。11.合同终止11.1合同终止条件工程按合同约定全部完成并验收合格;合同约定的其他终止条件。11.2合同终止程序双方应以书面形式确认合同终止;双方应结清工程价款及有关费用。11.3合同终止后的处理合同终止后,双方应妥善处理剩余工程;双方应结清工程价款及有关费用;双方应妥善处理合同终止后的遗留问题。12.合同附件12.1附件一:工程量清单详细列出工程量清单,包括工程名称、规格、数量、单位及单价等。12.2附件二:施工组织设计包括施工方案、施工进度计划、施工人员配备、安全措施等。12.3附件三:相关资质证书复印件分包单位的资质证书、安全生产许可证等复印件。13.合同签署13.1签署日期:_______13.2签署地点:_______13.3签署人信息分包单位代表:_______总包单位代表:_______业主单位代表:_______14.合同生效与变更14.1合同生效条件合同经双方代表签字盖章后生效。14.2合同变更程序合同变更需经双方代表协商一致,并以书面形式确认。14.3合同变更后的处理合同变更后,双方应按照变更后的条款执行。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念本合同所指第三方,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、仲裁机构等。15.2第三方介入目的第三方介入旨在确保合同履行过程中的公正、透明和高效,提高工程质量,保障各方权益。15.3第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于工程质量监督、工程进度控制、合同履行监督等。16.第三方责任限额16.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行本合同时,因自身原因导致合同履行受阻或合同目的无法实现,应承担的最高赔偿责任。16.2责任限额确定第三方责任限额由合同双方在签订合同时协商确定,并在合同中明确。16.3责任限额执行第三方在履行合同时,如因自身原因导致合同履行受阻或合同目的无法实现,应按照合同约定的责任限额承担赔偿责任。17.第三方介入程序17.1第三方选定第三方由合同双方共同选定,或由合同约定方式选定。17.2第三方介入通知第三方介入后,合同双方应及时通知对方,并提交第三方资质证明文件。17.3第三方介入职责
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年版广告投放合同详细条款
- 学期家委会工作计划六篇
- 中国红酒包装设计行业发展监测及发展战略规划报告
- 中国单双面胶粘带项目投资可行性研究报告
- 中国盐酸贝那普利行业市场供需格局及投资规划建议报告
- 消费者效用最大化探究问卷调查报告
- 大学生电工实习报告锦集十篇
- 网页课程设计备忘录
- 2022年医院后勤个人工作计划
- 筷子课程设计教案
- 2024年机动车检测站质量手册程序文件记录表格合集(根据补充要求编制)
- 公司未来发展规划及目标制定
- 2024年01月11067知识产权法期末试题答案
- 2025版国家开放大学法律事务专科《民法学(2)》期末纸质考试案例分析题库
- 一年级家长会课件2024-2025学年
- 情侣防出轨合同模板
- 2024公安机关人民警察高级执法资格考试题及答案
- 2023-2024学年云南省昆明市五华区八年级(上)期末物理试卷
- 陕西省渭南市2023-2024学年七年级上学期期末考试数学试题(含答案)2
- 废弃催化剂中贵金属的回收
- 期末 (试题) -2024-2025学年译林版(三起)(2024)英语三年级上册
评论
0/150
提交评论