2024土建工程施工合同补充-土建工程施工期间噪音控制合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024土建工程施工合同补充——土建工程施工期间噪音控制合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1施工方信息1.2使用方信息2.合同签订依据及目的2.1相关法律法规2.2合同签订目的3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型4.噪音控制要求4.1噪音控制标准4.2噪音监测方法4.3噪音排放限制5.噪音控制措施5.1施工期间噪音控制措施5.2特殊时段噪音控制措施5.3应急处理措施6.噪音监测与报告6.1监测频率6.2监测方法6.3报告提交要求7.违约责任7.1施工方违约责任7.2使用方违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.合同生效与终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件10.合同变更与解除10.1合同变更程序10.2合同解除程序11.合同履行与监督管理11.1合同履行要求11.2监督管理措施12.合同附件12.1附件一：噪音控制措施详细说明12.2附件二：噪音监测报告模板13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人员14.其他约定事项14.1保密条款14.2通知送达方式14.3合同解释权第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1施工方信息施工方名称：____________________施工方法定代表人：________________施工方地址：_____________________联系电话：______________________电子邮箱：______________________1.2使用方信息使用方名称：____________________使用方法定代表人：________________使用方地址：_____________________联系电话：______________________电子邮箱：______________________2.合同签订依据及目的2.1相关法律法规本合同签订依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。2.2合同签订目的为规范土建工程施工期间噪音控制，保障周边环境与居民的生活质量，双方经友好协商，特签订本合同。3.工程概况3.1工程名称____________________3.2工程地点____________________3.3工程规模____________________3.4工程类型____________________4.噪音控制要求4.1噪音控制标准施工期间噪音不得超过国家规定的《建筑施工场界噪声限值》。4.2噪音监测方法采用仪器监测，监测仪器需符合国家标准。4.3噪音排放限制施工期间噪音排放时间限制为每日早上7:00至晚上10:00。5.噪音控制措施5.1施工期间噪音控制措施（1）合理安排施工时间，避开居民休息时间；（2）使用低噪音施工机械；（3）加强施工现场管理，减少施工噪音；（4）对施工噪音较大的环节，采取隔离、遮挡等措施。5.2特殊时段噪音控制措施（1）尽量减少施工噪音；（2）如需施工，提前与使用方沟通，并采取措施降低噪音。5.3应急处理措施如发生噪音超标情况，施工方应立即采取措施进行整改，并及时向使用方报告。6.噪音监测与报告6.1监测频率每月至少进行两次噪音监测。6.2监测方法采用仪器监测，监测数据需记录在案。6.3报告提交要求施工方应在每次监测后5日内向使用方提交噪音监测报告。8.争议解决8.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构如双方同意仲裁，争议应提交至________________仲裁委员会仲裁。9.合同生效与终止9.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同终止条件（1）工程完工且噪音控制达到合同要求；（2）合同约定的终止条件成就；（3）双方协商一致解除合同；（4）依法应终止的其他情形。10.合同变更与解除10.1合同变更程序任何一方要求变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议。10.2合同解除程序（1）一方违约，另一方有权解除合同；（2）发生不可抗力，致使合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。11.合同履行与监督管理11.1合同履行要求双方应严格按照合同约定履行各自义务。11.2监督管理措施使用方有权对施工方进行监督检查，施工方应予以配合。12.合同附件12.1附件一：噪音控制措施详细说明包括但不限于：施工时间安排、噪音控制设备清单、噪音监测计划等。12.2附件二：噪音监测报告模板包括但不限于：监测日期、监测时间、监测数据、超标情况说明等。13.合同签署13.1签署日期____________________13.2签署地点____________________13.3签署人员施工方代表：____________________使用方代表：____________________14.其他约定事项14.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.2通知送达方式本合同项下的通知，可采用书面形式或电子形式，送达至双方约定的地址或电子邮箱。14.3合同解释权本合同以中文文本为准，如存在歧义，由双方协商解决；协商不成的，由合同签订地人民法院解释。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方之外的，为履行本合同而提供专业服务、监督或咨询的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入范围（1）噪音监测与评估；（2）施工方案审核与优化；（3）施工过程监督与质量检查；（4）合同履行情况的评估与报告。15.3第三方选择与授权15.3.1第三方选择甲乙双方应共同协商确定第三方，并签订相应的服务协议。15.3.2第三方授权甲乙双方应向第三方授权，明确第三方在合同履行过程中的职责和权限。16.第三方责任16.1责任范围（1）按照服务协议履行职责，确保服务质量；（2）对提供的专业服务、监督或咨询负责；（3）对因自身原因造成的损失，承担相应的赔偿责任。16.2责任限额16.2.1第三方责任限额第三方责任限额由甲乙双方在服务协议中约定，最高不超过合同总金额的10%。16.2.2保险要求第三方应购买相应的职业责任保险，以保障其履行职责过程中的风险。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分（1）甲方负责与第三方签订服务协议，并支付相关费用；（2）甲方对第三方的服务质量和履约情况进行监督；（3）甲方在第三方违约时，有权要求第三方承担相应责任。17.2第三方与乙方的划分（1）乙方负责向第三方提供施工相关信息，并配合第三方进行现场监督；（2）乙方对第三方的监督意见负责整改；（3）乙方在第三方违约时，有权要求第三方承担相应责任。17.3第三方与甲乙双方共同责任的划分（1）甲乙双方应共同确保第三方能够履行其职责；（2）甲乙双方应共同监督第三方的工作，确保其服务符合合同要求；（3）甲乙双方在第三方违约时，应共同追究第三方责任。18.第三方介入的变更与解除18.1变更甲乙双方可协商变更第三方介入的范围、职责和权限。18.2解除如第三方无法履行其职责或违反合同约定，甲乙双方可解除与第三方的服务协议，并追究其相应责任。19.第三方介入的争议解决19.1争议解决方式第三方介入过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决。协商不成的，可提交至合同签订地人民法院诉讼解决。19.2争议解决机构如甲乙双方同意仲裁，争议应提交至________________仲裁委员会仲裁。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：噪音控制措施详细说明要求：详细列出施工过程中各项噪音控制措施，包括施工时间安排、噪音控制设备清单、噪音监测计划等。说明：此附件作为合同附件，用于指导施工方实施噪音控制措施。2.附件二：噪音监测报告模板要求：包括监测日期、监测时间、监测数据、超标情况说明等，格式规范，便于双方查阅。说明：此附件作为合同附件，用于记录和报告噪音监测结果。3.附件三：第三方服务协议要求：明确第三方介入的范围、职责、权限、费用及违约责任等。说明：此附件作为合同附件，用于规范第三方在合同履行过程中的行为。4.附件四：施工方案审核报告要求：第三方对施工方案进行审核，提出优化建议，并形成书面报告。说明：此附件作为合同附件，用于指导施工方优化施工方案。5.附件五：施工过程监督报告要求：第三方对施工过程进行监督，记录发现的问题，并提出整改建议。说明：此附件作为合同附件，用于监督施工过程，确保施工质量。6.附件六：合同变更协议要求：甲乙双方协商一致后，签订书面变更协议，明确变更内容。说明：此附件作为合同附件，用于记录合同变更情况。7.附件七：合同解除协议要求：甲乙双方协商一致后，签订书面解除协议，明确解除原因和后续处理。说明：此附件作为合同附件，用于记录合同解除情况。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）施工方未按合同约定时间完成工程；（2）施工方未按合同约定采取噪音控制措施；（3）施工方未按合同约定提交噪音监测报告；（4）第三方未按服务协议履行职责；（5）任何一方未按合同约定支付费用。2.责任认定标准：（1）施工方未按合同约定时间完成工程，每延误一天，应支付违约金；（2）施工方未按合同约定采取噪音控制措施，造成超标，每超标一次，应支付违约金；（3）施工方未按合同约定提交噪音监测报告，每延误一天，应支付违约金；（4）第三方未按服务协议履行职责，造成损失，应承担相应赔偿责任；（5）任何一方未按合同约定支付费用，应支付滞纳金。3.违约责任示例：（1）施工方因延误工期，导致工程延期一个月，应支付违约金人民币10万元；（2）施工方未采取噪音控制措施，导致噪音超标，每超标一次，应支付违约金人民币5万元；（3）施工方未按合同约定提交噪音监测报告，每延误一天，应支付违约金人民币1万元；（4）第三方未按服务协议履行职责，造成损失人民币20万元，应承担相应赔偿责任；（5）任何一方未按合同约定支付费用，每延误一天，应支付滞纳金人民币1万元。全文完。2024土建工程施工合同补充——土建工程施工期间噪音控制合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同定义1.2术语解释1.3合同适用范围1.4合同期限2.施工噪音控制要求2.1噪音源识别与分类2.2噪音控制目标2.3噪音监测与记录2.4噪音排放限制2.5噪音控制措施3.施工现场管理3.1施工现场布局3.2施工现场标识3.3施工现场通行3.4施工现场安全3.5施工现场卫生3.6施工现场环保4.噪音控制设备与技术4.1噪音控制设备选用4.2噪音控制技术实施4.3噪音控制设备维护4.4噪音控制设备更换5.噪音监测与评估5.1噪音监测设备5.2噪音监测方法5.3噪音监测频次5.4噪音监测数据记录5.5噪音监测结果评估6.噪音超标处理6.1噪音超标认定6.2噪音超标处理措施6.3噪音超标责任追究6.4噪音超标整改要求7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决程序7.3争议解决期限7.4争议解决费用8.合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同变更程序8.3合同解除条件8.4合同解除程序9.合同终止与终止后处理9.1合同终止条件9.2合同终止程序9.3合同终止后处理10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿10.4违约争议解决11.合同附件11.1合同附件定义11.2合同附件内容11.3合同附件效力12.合同生效与解除12.1合同生效条件12.2合同生效程序12.3合同解除条件12.4合同解除程序13.合同解除后的责任承担13.1合同解除后责任承担方式13.2合同解除后责任承担期限13.3合同解除后责任承担争议解决14.合同签订与备案14.1合同签订程序14.2合同备案要求14.3合同备案期限14.4合同备案机构第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同定义本合同所指的“噪音”系指施工现场在施工过程中产生的任何形式的声波，包括但不限于机械声、运输声、敲打声等。1.2术语解释（1）施工噪音：指施工现场在施工过程中产生的噪音；（2）噪音源：指产生施工噪音的设备、机械、材料等；（3）噪音监测：指对施工现场噪音进行测量、记录和分析；（4）噪音控制：指采取措施降低施工噪音至规定标准的过程。1.3合同适用范围本合同适用于2024土建工程施工期间，所有施工现场的噪音控制工作。1.4合同期限本合同自双方签订之日起生效，至施工噪音达到国家规定标准之日止。2.施工噪音控制要求2.1噪音源识别与分类承包人应在本合同签订后5日内，对施工现场的所有噪音源进行识别与分类，并向监理单位提交噪音源清单。2.2噪音控制目标施工现场噪音不得超过国家环境保护标准规定的限值。2.3噪音监测与记录承包人应每日进行噪音监测，并记录监测结果。噪音监测记录应包括监测时间、地点、仪器型号、数据等。2.4噪音排放限制承包人应按照国家环境保护标准，对噪音排放进行严格控制，确保噪音排放不超过规定限值。2.5噪音控制措施（1）对噪音源进行隔音、减振、降噪处理；（2）合理安排施工时间，避开夜间和居民休息时间；（3）加强施工现场管理，减少噪音传播；（4）对施工人员进行噪音防护教育，提高噪音控制意识。3.施工现场管理3.1施工现场布局承包人应根据施工现场实际情况，合理规划施工现场布局，确保施工噪音对周边环境的影响降至最低。3.2施工现场标识承包人应在施工现场显著位置设置噪音监测点、噪音控制区域等标识，以提醒施工人员注意噪音控制。3.3施工现场通行承包人应制定施工现场通行规定，限制车辆通行速度，减少噪音产生。3.4施工现场安全承包人应确保施工现场安全，防止因施工噪音导致的事故发生。3.5施工现场卫生承包人应保持施工现场清洁，减少噪音传播。4.噪音控制设备与技术4.1噪音控制设备选用承包人应选用符合国家环保标准、性能优良的噪音控制设备。4.2噪音控制技术实施承包人应按照噪音控制设备的技术要求，进行施工噪音控制技术的实施。4.3噪音控制设备维护承包人应定期对噪音控制设备进行维护，确保设备正常运行。4.4噪音控制设备更换噪音控制设备出现故障或达到使用年限时，承包人应及时更换。5.噪音监测与评估5.1噪音监测设备承包人应使用符合国家规定的噪音监测设备进行噪音监测。5.2噪音监测方法承包人应按照国家规定的噪音监测方法进行噪音监测。5.3噪音监测频次承包人应每日进行噪音监测，特殊情况可适当增加监测频次。5.4噪音监测数据记录承包人应将噪音监测数据记录在噪音监测记录表上，并妥善保存。5.5噪音监测结果评估监理单位应定期对噪音监测结果进行评估，并向承包人提出改进意见。6.噪音超标处理6.1噪音超标认定当施工现场噪音超过国家环境保护标准规定的限值时，视为噪音超标。6.2噪音超标处理措施承包人应立即采取措施降低噪音，确保噪音不超过规定限值。6.3噪音超标责任追究噪音超标责任由承包人承担，监理单位有权要求承包人进行整改。6.4噪音超标整改要求承包人应按照监理单位的要求，在规定时间内完成噪音超标整改。8.争议解决8.1争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序（1）双方应在收到争议通知之日起30日内进行协商；（2）如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.3争议解决期限自一方提出争议之日起，双方应在3个月内解决争议。8.4争议解决费用因解决争议而产生的费用，由败诉方承担；双方均有责任的，按责任比例分担。9.合同变更与解除9.1合同变更条件（1）因不可抗力导致合同无法继续履行；（2）经双方协商一致，且不违反法律法规；（3）合同中约定的其他变更条件。9.2合同变更程序（1）一方提出变更请求，另一方在收到请求之日起15日内给予答复；（2）双方协商一致后，签订书面变更协议。9.3合同解除条件（1）一方严重违约，另一方有权解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法继续履行；（3）合同中约定的其他解除条件。9.4合同解除程序（1）一方提出解除合同请求，另一方在收到请求之日起15日内给予答复；（2）双方协商一致后，签订书面解除协议。10.合同终止与终止后处理10.1合同终止条件（1）合同履行完毕；（2）合同解除；（3）其他导致合同终止的条件。10.2合同终止程序（1）合同终止前，双方应进行必要的结算；（2）合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余工作。10.3合同终止后处理（1）承包人应按照合同约定，完成剩余工作；（2）双方应按照合同约定，结算合同款项；（3）合同终止后，双方应妥善处理遗留问题。11.违约责任11.1违约情形（1）未按时完成噪音控制工作；（2）噪音控制措施不符合国家环保标准；（3）未按合同约定履行其他义务。11.2违约责任承担（1）违约方应承担相应的违约责任；（2）违约方应向守约方支付违约金；（3）违约行为给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。11.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定，或由法院判决。11.4违约争议解决违约争议按第8条“争议解决”条款执行。12.合同附件12.1合同附件定义（1）噪音监测记录表；（2）噪音控制措施实施记录；（3）相关法律法规文件。12.2合同附件内容合同附件应完整、准确，与合同内容一致。12.3合同附件效力合同附件与本合同具有同等法律效力。13.合同生效与解除13.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。13.2合同生效程序（1）双方签署合同；（2）合同经双方签字盖章后生效。13.3合同解除条件同第9.3条“合同解除条件”。13.4合同解除程序同第9.4条“合同解除程序”。14.合同签订与备案14.1合同签订程序（1）双方签署合同；（2）合同经双方签字盖章后生效。14.2合同备案要求（1）合同签订后，双方应在规定时间内向相关部门备案；（2）备案材料应完整、准确。14.3合同备案期限合同备案期限自合同生效之日起计算。14.4合同备案机构合同备案机构为合同签订地人民政府指定的相关部门。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义与范围1.1第三方定义本合同所指的“第三方”是指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同履行并提供专业服务的任何自然人、法人或其他组织。1.2第三方范围（1）噪音监测机构；（2）噪音控制设备供应商；（3）监理单位；（4）法律顾问；（5）其他经甲乙双方同意的第三方。2.第三方介入的条件与程序2.1第三方介入条件（1）甲乙双方协商一致；（2）第三方具备相应的资质和能力；（3）第三方介入不违反法律法规；（4）第三方介入不损害甲乙双方的合法权益。2.2第三方介入程序（1）甲乙双方协商确定第三方介入的具体事项；（2）甲乙双方与第三方签订合作协议；（3）第三方按照合作协议履行职责。3.第三方责任限额3.1第三方责任界定第三方在合同履行过程中，因自身原因造成的损失，应承担相应的责任。3.2第三方责任限额（1）第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定；（2）如无约定，第三方责任限额参照国家相关法律法规执行。4.第三方权利与义务4.1第三方权利（1）第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料；（2）第三方有权根据合作协议，独立履行职责；（3）第三方有权在合同履行过程中，提出合理化建议。4.2第三方义务（1）第三方应按照合作协议，履行职责，确保服务质量；（2）第三方应保守甲乙双方的商业秘密；（3）第三方应遵守国家法律法规，不得从事违法活动。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分（1）甲方应向第三方提供合同履行所需的信息和资料；（2）甲方应配合第三方进行噪音监测、设备安装等工作；（3）甲方应按照合同约定，支付第三方服务费用。5.2第三方与乙方的划分（1）乙方应按照合同约定，提供施工场地和设备；（2）乙方应配合第三方进行噪音控制措施的实施；（3）乙方应按照合同约定，支付第三方服务费用。5.3第三方与监理单位的划分（1）监理单位应监督第三方的工作，确保其符合合同要求；（2）监理单位有权要求第三方提供工作进展报告；（3）监理单位应协助第三方解决合同履行过程中遇到的问题。6.第三方介入后的合同变更6.1合同变更条件（1）第三方介入导致合同内容需要调整；（2）甲乙双方协商一致。6.2合同变更程序（1）甲乙双方与第三方协商确定合同变更内容；（2）甲乙双方与第三方签订书面变更协议；（3）变更后的合同经双方签字盖章后生效。7.第三方介入后的争议解决7.1争议解决方式第三方介入后的争议，仍按本合同第8条“争议解决”条款执行。7.2争议解决程序（1）甲乙双方与第三方协商解决争议；（2）协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.第三方介入后的合同终止8.1合同终止条件（1）合同履行完毕；（2）合同解除；（3）其他导致合同终止的条件。8.2合同终止程序（1）甲乙双方与第三方协商确定合同终止事宜；（2）签订书面终止协议；（3）合同终止后，甲乙双方与第三方应按照协议处理剩余工作。9.第三方介入后的违约责任9.1违约情形第三方在合同履行过程中，因自身原因造成违约的，应承担违约责任。9.2违约责任承担（1）第三方应按照合同约定，承担违约责任；（2）违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.3违约争议解决违约争议按本合同第8条“争议解决”条款执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.噪音监测记录表要求：记录每日噪音监测时间、地点、仪器型号、数据等。说明：用于证明施工现场噪音控制措施的有效性。2.噪音控制措施实施记录要求：记录噪音控制措施的具体实施时间、地点、措施内容等。说明：用于证明承包人已采取有效措施降低施工噪音。3.施工现场布局图要求：标注噪音源位置、噪音监测点、噪音控制区域等。说明：用于指导施工人员进行噪音控制工作。4.施工现场通行规定要求：规定车辆通行时间、速度、路线等。说明：用于减少施工噪音对周边环境的影响。5.施工现场安全与卫生规定要求：明确施工现场安全与卫生标准。说明：确保施工现场安全、卫生，减少噪音传播。6.噪音控制设备清单要求：列明噪音控制设备的型号、数量、规格等。说明：用于证明承包人已配备必要的噪音控制设备。7.噪音控制设备维护记录要求：记录设备维护时间、内容、责任人等。说明：确保噪音控制设备正常运行。8.噪音控制技术实施方案要求：详细描述噪音控制技术的实施步骤、方法等。说明：指导施工人员进行噪音控制技术实施。9.第三方合作协议要求：明确第三方介入的具体事项、权利义务、责任限额等。说明：规范第三方在合同履行过程中的行为。10.合同变更协议要求：详细记录合同变更内容、双方协商结果等。说明：确保合同变更的合法性和有效性。11.合同终止协议要求：明确合同终止原因、双方权利义务、处理事宜等。说明：规范合同终止后的处理流程。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按时完成噪音监测工作。责任认定标准：根据合同约定，每延误一天，支付违约金人民币元。示例：承包人未在规定时间内完成噪音监测工作，延误3天，应支付违约金人民币元。2.违约行为：噪音监测数据不准确。责任认定标准：根据国家环保标准，对噪音监测数据不准确的部分，每超标1分贝，支付违约金人民币元。示例：噪音监测数据超标3分贝，应支付违约金人民币元。3.违约行为：未采取有效措施降低施工噪音。责任认定标准：根据国家环保标准，每超标1分贝，支付违约金人民币元。示例：施工现场噪音超标5分贝，应支付违约金人民币元。4.违约行为：噪音控制设备维护不到位。责任认定标准：根据合同约定，每发生一次设备故障，支付维修费用及违约金人民币元。示例：噪音控制设备发生故障，维修费用人民币元，支付违约金人民币元。5.违约行为：第三方未按协议履行职责。责任认定标准：根据第三方合作协议，每发生一次违约行为，支付违约金人民币元。示例：第三方未按时完成噪音监测工作，延误2天，支付违约金人民币元。全文完。2024土建工程施工合同补充——土建工程施工期间噪音控制合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1合同定义1.2术语解释2.合同双方2.1施工方信息2.2监理方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模4.噪音控制目标4.1噪音控制标准4.2噪音监测要求5.噪音控制措施5.1施工设备噪音控制5.2施工现场噪音控制5.3噪音排放时间控制6.监测与报告6.1监测频率6.2监测方法6.3报告要求7.监督与检查7.1监督机构7.2检查方式7.3检查结果处理8.罚则与补偿8.1违规噪音排放罚则8.2罚款标准8.3补偿措施9.合同履行与变更9.1合同履行期限9.2合同变更程序9.3合同解除条件10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决期限11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任12.合同终止与解除12.1合同终止条件12.2合同解除程序12.3合同解除后果13.合同生效与备案13.1合同生效条件13.2合同备案要求14.其他约定14.1本合同未尽事宜14.2附件与补充协议第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同定义本合同所指“噪音”系指施工现场在施工过程中产生的所有噪音，包括但不限于机械噪音、运输噪音、操作噪音等。1.2术语解释“施工方”指承担本工程土建施工任务的单位。“监理方”指对本工程进行监督管理，确保施工方遵守噪音控制规定的单位。“噪音控制标准”指国家相关法律法规及行业标准规定的噪音排放限制。“噪音监测”指对施工现场噪音进行定期检测，以评估噪音控制效果。“噪音排放时间控制”指对施工现场噪音排放时间进行合理安排，以减少对周边环境的影响。2.合同双方2.1施工方信息施工方名称：________________施工方地址：________________施工方联系人：________________施工方联系电话：________________2.2监理方信息监理方名称：________________监理方地址：________________监理方联系人：________________监理方联系电话：________________3.工程概况3.1工程名称：________________3.2工程地点：________________3.3工程规模：________________4.噪音控制目标4.1噪音控制标准施工现场噪音不得超过国家规定的相应标准，具体标准如下：日间噪音：________________分贝夜间噪音：________________分贝4.2噪音监测要求施工方应定期进行噪音监测，监测频率为每周至少一次，监测时间为每日上午8:00至下午6:00。5.噪音控制措施5.1施工设备噪音控制施工方应选用低噪音施工设备，并对现有高噪音设备采取隔音、减震等措施，以降低噪音排放。5.2施工现场噪音控制施工方应合理安排施工时间，尽量减少噪音排放。具体措施包括：限制高噪音作业时间，避免夜间进行；在施工区域设置围挡，减少噪音传播；对施工现场进行绿化，降低噪音影响。5.3噪音排放时间控制施工方应严格控制噪音排放时间，具体要求如下：日间噪音排放时间：上午8:00至下午6:00；夜间噪音排放时间：禁止排放。6.监测与报告6.1监测频率施工方应每周至少进行一次噪音监测，并将监测结果及时报送监理方。6.2监测方法噪音监测采用仪器测量，仪器应符合国家相关标准。6.3报告要求施工方应在每次监测后24小时内向监理方提交噪音监测报告，报告内容包括：监测时间、地点、设备型号；监测结果；噪音控制措施落实情况；存在问题及改进措施。8.罚则与补偿8.1违规噪音排放罚则若施工方违反本合同约定的噪音控制标准，导致噪音超标，监理方有权责令施工方立即整改，并处以每日每分贝100元的罚款。8.2罚款标准罚款金额根据噪音超标程度及持续时间计算，具体如下：超标1分贝，罚款100元；超标2分贝，罚款200元；8.3补偿措施若施工方因噪音超标对周边环境或个人造成损害，施工方应承担相应的赔偿责任，包括但不限于赔偿损失、修复环境等。9.合同履行与变更9.1合同履行期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。9.2合同变更程序任何一方要求变更合同内容，应书面通知另一方，经双方协商一致后，方可签订补充协议，作为本合同的组成部分。9.3合同解除条件另一方严重违反合同约定；由于不可抗力导致合同无法履行；合同约定的解除条件成就。10.争议解决10.1争议解决方式本合同争议应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构若双方同意仲裁，则争议提交至________________仲裁委员会仲裁。10.3争议解决期限争议解决期限自一方提出争议之日起60日内。11.保密条款11.1保密内容双方在本合同履行过程中所获得的信息，包括但不限于技术资料、商业秘密等，均应予以保密。11.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同终止后5年。11.3违约责任若一方违反保密义务，导致信息泄露，应承担相应的法律责任，并赔偿另一方因此遭受的损失。12.合同终止与解除12.1合同终止条件合同约定的履行期限届满；双方协商一致解除合同；合同解除条件成就。12.2合同解除程序一方要求解除合同，应提前30日书面通知另一方，经双方协商一致后，合同解除。12.3合同解除后果合同解除后，双方应按照合同约定和实际履行情况，进行清算和结算。13.合同生效与备案13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同备案要求本合同签订后，双方应按照相关法律法规的要求，办理合同备案手续。14.其他约定14.1本合同未尽事宜本合同未尽事宜，可由双方另行协商解决，协商不成的，按照国家相关法律法规执行。14.2附件与补充协议本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同所指的“第三方”包括但不限于中介方、监理方、检测机构、评估机构、法律顾问等，在合同履行过程中，经甲乙双方同意，可由第三方提供专业服务。15.2第三方责任15.2.1第三方责任限额第三方在本合同项下的责任，包括但不限于服务责任、违约责任、侵权责任等，其责任限额由甲乙双方另行协商确定，并在第三方服务协议中明确。15.2.2第三方责任免除因不可抗力导致的服务中断或损害；因甲乙双方提供的信息错误或不足导致的服务结果；因甲乙双方违反合同约定导致的服务结果。15.3第三方权利15.3.1第三方服务内容