版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度水电站大型水利设备安装施工劳务分包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1水电站名称2.2水电站位置2.3水电站规模2.4设备安装范围2.5工程量及进度要求3.工程费用及支付方式3.1工程费用总额3.2费用组成3.3分阶段支付比例3.4付款时间及方式4.工程施工要求4.1施工质量标准4.2施工工期4.3施工安全4.4施工资料及验收5.工程验收5.1验收标准5.2验收程序5.3验收不合格处理6.违约责任6.1违约情形6.2违约责任承担6.3违约赔偿7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决费用8.合同解除8.1解除条件8.2解除程序8.3解除后的处理9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同终止后的处理10.合同附件10.1附件一:工程量清单10.2附件二:施工图纸10.3附件三:合同签订日期11.合同签订及履行11.1合同签订日期11.2合同履行地点11.3合同履行期限12.合同变更12.1变更程序12.2变更内容12.3变更通知13.合同保密13.1保密内容13.2保密期限13.3违约责任14.其他约定14.1其他约定事项14.2其他约定内容14.3其他约定执行第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:水电有限公司(2)乙方:水利设备安装工程有限公司1.2合同双方地址(1)甲方地址:省市区路号(2)乙方地址:省市区路号1.3合同双方法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.4合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1水电站名称:水电站2.2水电站位置:省市县2.3水电站规模:装机容量万千瓦2.4设备安装范围:包括但不限于水轮机、发电机、调速器、变压器等设备的安装工作2.5工程量及进度要求:具体工程量以施工图纸及工程量清单为准,施工进度按照甲方要求进行3.工程费用及支付方式3.1工程费用总额:人民币壹仟万元整(¥100,000,000.00)3.2费用组成:包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等3.3分阶段支付比例:合同签订后支付10%,设备进场前支付30%,主体结构完成支付30%,竣工验收合格后支付30%3.4付款时间及方式:每月月底前,乙方提交付款申请及发票,甲方收到后10个工作日内支付相应款项4.工程施工要求4.1施工质量标准:按照国家及行业相关标准和规范执行,确保工程质量达到优良等级4.2施工工期:合同签订之日起,共计个月4.3施工安全:严格按照国家及行业相关安全标准执行,确保施工安全4.4施工资料及验收:乙方需按照甲方要求及时提供施工资料,工程竣工验收合格后方可进行结算5.工程验收5.1验收标准:按照国家及行业相关标准和规范执行,确保工程质量达到优良等级5.2验收程序:由甲方组织,乙方配合进行验收,验收合格后出具验收报告5.3验收不合格处理:如验收不合格,乙方需按照甲方要求进行整改,直至合格为止6.违约责任6.1违约情形:包括但不限于延期交工、工程质量不合格、擅自变更施工方案、违反安全生产规定等6.2违约责任承担:违约方需承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等6.3违约赔偿:违约赔偿金额根据实际损失及合同约定进行计算7.争议解决7.1争议解决方式:双方协商解决;协商不成的,提交合同约定的争议解决机构进行仲裁7.2争议解决机构:仲裁委员会7.3争议解决费用:由败诉方承担,除非仲裁委员会另有规定8.合同解除8.1解除条件(1)甲方原因:如因国家政策调整、工程变更等原因导致合同无法继续履行(2)乙方原因:如因乙方严重违约、无法继续履行合同等8.2解除程序(1)一方提出解除合同,需提前天书面通知对方(2)双方协商一致后,签署解除合同协议8.3解除后的处理(1)解除合同后,双方应按照合同约定结算工程款项(2)乙方应按照甲方要求撤场,并清理现场(3)双方应妥善处理合同解除后的遗留问题9.合同生效及终止9.1合同生效条件(1)双方签字盖章后生效(2)合同签订后天内,乙方提交相关资质证明文件9.2合同终止条件(1)合同约定的工程完工并验收合格(2)合同约定的解除条件成就9.3合同终止后的处理(1)双方按照合同约定结算工程款项(2)乙方撤场并清理现场10.合同附件10.1附件一:工程量清单10.2附件二:施工图纸10.3附件三:合同签订日期11.合同签订及履行11.1合同签订日期:2024年月日11.2合同履行地点:省市县水电站11.3合同履行期限:自合同签订之日起至工程完工验收合格之日止12.合同变更12.1变更程序(1)任何一方要求变更合同内容,需提前天书面通知对方(2)双方协商一致后,签署变更协议12.2变更内容(1)工程量、工期、质量标准等(2)工程费用、支付方式等12.3变更通知(1)变更协议签署后,双方应及时通知对方(2)变更协议作为合同附件13.合同保密13.1保密内容(1)合同双方的商业秘密(2)工程的技术资料、施工方案等13.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后年13.3违约责任(1)泄露保密内容的,需承担相应的法律责任(2)违约方需支付相应的违约金14.其他约定14.1其他约定事项(1)本合同未尽事宜,双方可另行协商解决(2)本合同一式两份,双方各执一份14.2其他约定内容(1)本合同自双方签字盖章之日起生效(2)本合同未尽事宜,以法律法规及双方协商一致为准第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除合同双方(甲方和乙方)之外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、保险公司、担保公司等。15.2第三方介入目的第三方的介入旨在提高合同履行的效率、保证工程质量、降低风险、提供专业服务或解决合同履行中的特定问题。15.3第三方介入方式(1)监理:对施工过程进行监督和管理,确保工程按照合同要求进行。(2)检测:对工程材料、设备、施工质量进行检测,确保符合相关标准。(3)咨询:提供专业意见或解决方案,协助合同双方解决合同履行中的问题。(4)保险:为工程提供保险保障,降低风险。(5)担保:为合同履行提供担保服务。16.第三方责任限额16.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在合同履行过程中因自身原因导致损失时,对合同双方应承担的最高赔偿责任。16.2责任限额确定(1)监理、检测、咨询等第三方责任限额由合同双方在合同中约定,一般不超过合同总额的一定比例。(2)保险公司、担保公司等第三方责任限额由其提供的保险合同或担保合同约定。16.3责任限额履行第三方在介入合同履行过程中,如因自身原因导致损失,应按照约定的责任限额向合同双方承担赔偿责任。17.第三方介入合同条款17.1第三方介入合同第三方介入合同是指合同双方与第三方之间签订的明确双方权利义务的合同。17.2第三方介入合同内容(1)第三方名称、地址、法定代表人等基本信息。(2)第三方介入的具体事项和范围。(3)第三方责任限额和赔偿方式。(4)第三方介入费用的支付方式和标准。(5)第三方介入合同的有效期。(6)违约责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系由第三方介入合同约定,甲方应按照合同约定与第三方进行合作。18.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系由第三方介入合同约定,乙方应按照合同约定与第三方进行合作。18.3第三方与其他第三方的关系第三方与其他第三方之间的关系由各自签订的合同约定。19.第三方介入后的合同履行19.1第三方介入后的合同履行第三方介入后,合同双方应按照合同约定与第三方合作,共同确保合同目标的实现。19.2第三方介入后的争议解决第三方介入后,如发生争议,合同双方应通过协商解决;协商不成的,提交合同约定的争议解决机构进行仲裁或诉讼。第三方在争议解决过程中应积极配合,按照约定的责任承担相应责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:(1)列明所有工程项目的具体名称、规格、数量、单位、单价及总价。(2)工程量清单应与施工图纸及设计文件一致。(3)工程量清单应经合同双方签字确认。2.附件二:施工图纸详细要求:(1)包含水电站大型水利设备的安装图纸、设计说明书、技术规范等。(2)图纸应清晰、完整,符合国家及行业标准。(3)图纸应经合同双方签字确认。3.附件三:合同签订日期详细要求:(1)明确合同双方签字盖章的日期。(2)合同签订日期应与合同一致。4.附件四:施工组织设计详细要求:(1)包括施工方案、施工进度计划、施工资源配置、安全管理措施等。(2)施工组织设计应经合同双方签字确认。5.附件五:工程质量保证措施详细要求:(1)明确工程质量标准、检验方法、质量保证措施等。(2)质量保证措施应经合同双方签字确认。6.附件六:安全生产管理措施详细要求:(1)包括安全生产责任制、安全操作规程、应急预案等。(2)安全生产管理措施应经合同双方签字确认。7.附件七:环境保护措施详细要求:(1)包括环境保护方案、污染治理措施、生态保护措施等。(2)环境保护措施应经合同双方签字确认。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)延期交工:未按合同约定的工期完成工程。(2)工程质量不合格:工程质量不符合合同约定的标准。(3)擅自变更施工方案:未经合同双方同意擅自更改施工方案。(4)违反安全生产规定:在施工过程中违反国家及行业安全生产规定。(5)泄露保密信息:泄露合同双方的商业秘密。2.责任认定标准:(1)延期交工:根据合同约定,每延迟一天,乙方需支付一定数额的违约金。(2)工程质量不合格:乙方需承担修复费用,并赔偿由此给甲方造成的损失。(3)擅自变更施工方案:乙方需承担由此产生的额外费用,并赔偿甲方损失。(4)违反安全生产规定:乙方需承担由此产生的法律责任,并赔偿甲方损失。(5)泄露保密信息:乙方需承担相应的法律责任,并赔偿甲方损失。3.示例说明:(1)若乙方未按合同约定工期完成工程,每延迟一天,乙方需支付甲方人民币壹万元作为违约金。(2)若施工过程中发现工程质量不合格,乙方需承担修复费用人民币伍万元,并赔偿甲方因此造成的损失人民币叁万元。(3)若乙方擅自更改施工方案,导致工程进度延误,乙方需承担由此产生的额外费用人民币壹拾万元,并赔偿甲方损失人民币贰万元。全文完。2024年度水电站大型水利设备安装施工劳务分包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.合同标的2.1施工内容2.2工程地点2.3工程规模3.合同工期3.1工期起止时间3.2工期延误责任4.施工图纸与技术规范4.1施工图纸提供4.2技术规范4.3图纸会审5.施工组织设计及施工方案5.1施工组织设计5.2施工方案5.3施工进度计划6.施工人员与设备6.1施工人员6.2施工设备7.材料供应7.1材料清单7.2材料供应方式7.3材料质量要求8.施工现场管理8.1施工现场布置8.2施工现场安全8.3施工现场文明施工9.施工付款及结算9.1付款方式9.2结算方式9.3付款进度10.合同变更及索赔10.1合同变更程序10.2索赔处理11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构14.其他约定事项14.1保密条款14.2通知送达14.3合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息分包方名称:水利安装工程公司法定代表人:住所地:省市区路号注册资本:人民币壹仟万元整营业执照注册号:X051.2总包方基本信息总包方名称:水电开发有限公司法定代表人:住所地:省市区路号注册资本:人民币壹亿元整营业执照注册号:X6543210987654322.合同标的2.1施工内容水轮发电机组安装辅助设备安装电气设备安装控制系统安装水工建筑物施工2.2工程地点省市县水电站2.3工程规模工程规模为万千瓦,具体技术参数见附件一。3.合同工期3.1工期起止时间合同工期自2004年1月1日起至2004年12月31日止。3.2工期延误责任如因分包方原因导致工期延误,每延误一日,分包方应向总包方支付相当于合同总价款万分之一的违约金。4.施工图纸与技术规范4.1施工图纸提供施工图纸由总包方提供,分包方在收到图纸后应及时进行会审。4.2技术规范施工过程中应遵守国家及行业相关技术规范,具体规范详见附件二。4.3图纸会审分包方应在收到施工图纸后15日内组织图纸会审,会审结果应及时报总包方。5.施工组织设计及施工方案5.1施工组织设计分包方应在合同签订后30日内提交施工组织设计,经总包方审核批准后实施。5.2施工方案分包方应根据施工组织设计,制定详细施工方案,包括但不限于施工工艺、进度安排、质量保证措施等。5.3施工进度计划分包方应根据施工方案,编制施工进度计划,并报总包方审批。6.施工人员与设备6.1施工人员分包方应配备足够的施工人员,保证施工进度和质量。施工人员应具备相应的资质和技能。6.2施工设备分包方应提供符合工程要求的施工设备,并保证设备的完好和正常运行。8.施工现场管理8.1施工现场布置施工现场布置应符合施工组织设计和总包方要求,确保施工安全、文明、有序。8.2施工现场安全分包方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规,落实安全生产责任制,确保施工现场安全。8.3施工现场文明施工分包方应做好施工现场的文明施工工作,保持施工现场整洁,防止环境污染。9.施工付款及结算9.1付款方式施工过程中,总包方按照工程进度和分包方提交的工程量清单进行付款。9.2结算方式合同工程完工并经验收合格后,双方按照合同约定进行结算。9.3付款进度付款进度根据工程进度分阶段进行,具体进度见附件三。10.合同变更及索赔10.1合同变更程序如需变更合同内容,双方应协商一致,并以书面形式签订补充协议。10.2索赔处理如因不可抗力或其他非分包方原因导致工程延误或损失,分包方有权向总包方提出索赔。11.违约责任11.1违约情形分包方违反合同约定,造成工程延误、质量不合格、安全事故等,应承担违约责任。11.2违约责任承担违约方应按照合同约定支付违约金,并赔偿对方因此遭受的损失。12.合同解除12.1合同解除条件双方协商一致一方严重违约因不可抗力导致合同无法履行12.2合同解除程序合同解除需双方书面同意,并按照法律规定办理相关手续。13.争议解决13.1争议解决方式发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。13.2争议解决机构仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。14.其他约定事项14.1保密条款双方对本合同内容及项目信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.2通知送达本合同的任何通知,除法律另有规定外,应以书面形式送达。14.3合同附件本合同附件包括但不限于附件一、附件二、附件三,均为合同的有效组成部分。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同中所述的第三方,是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、监督、评估或其他辅助作用的独立法人或其他组织。15.2第三方类型工程监理单位质量检测机构安全评估机构技术咨询公司资金监管机构争议解决机构16.第三方介入的条件与程序16.1介入条件双方协商一致第三方具备相应的资质和能力合同中明确第三方的职责和权限16.2介入程序第三方介入的程序如下:1.双方签署第三方介入协议,明确第三方的职责、权限和责任。2.第三方根据介入协议开展相关工作。3.第三方的工作成果需经甲乙双方确认。17.第三方的责权利17.1责任第三方应按照介入协议的约定,对提供的专业服务、监督、评估等工作负责。如因第三方原因造成甲乙双方损失的,第三方应承担相应的赔偿责任。17.2权利第三方有权根据介入协议的约定,获取甲乙双方提供的相关资料和信息,并在其职责范围内对工程进行监督、评估。17.3利益第三方的利益主要体现在服务费用上,服务费用应在介入协议中明确约定。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分甲乙双方应明确第三方在合同履行过程中的职责,避免职责交叉或遗漏。18.2信息共享甲乙双方应确保第三方能够及时获取相关信息,第三方也应将工作进展情况及时反馈给甲乙双方。18.3决策权19.第三方的责任限额19.1责任限额设定第三方因自身原因导致的直接经济损失第三方违反介入协议导致的间接经济损失19.2责任限额调整如合同履行过程中出现特殊情况,导致责任限额不足以覆盖实际损失,甲乙双方可协商调整责任限额。20.第三方介入协议的终止20.1终止条件合同履行完毕第三方无法继续履行职责双方协商一致20.2终止程序第三方介入协议的终止需经甲乙双方和第三方协商一致,并以书面形式确认。终止后,第三方应妥善处理遗留问题,并办理相关手续。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸及技术规范详细要求:包含水电站大型水利设备安装工程所需的所有图纸,以及相应的技术规范和标准。说明:施工图纸应详细标注设备尺寸、安装位置、连接方式等信息;技术规范应涵盖工程质量的各项要求。2.附件二:施工组织设计详细要求:包括施工方案、施工进度计划、质量保证措施、安全管理制度等。说明:施工组织设计应确保施工过程的有序、高效和安全生产。3.附件三:施工进度计划表详细要求:明确各阶段施工任务的起止时间、完成指标等。说明:进度计划表应便于甲乙双方跟踪工程进度,确保工程按期完成。4.附件四:施工人员资质证明详细要求:提供施工人员的身份证、职业资格证书、健康证明等。说明:资质证明应确保施工人员具备相应的专业技能和身体素质。5.附件五:施工设备清单详细要求:列出施工所需设备的名称、型号、数量、性能参数等。说明:设备清单应确保施工设备满足工程要求,并保证设备的完好和正常运行。6.附件六:材料清单及质量保证书详细要求:列出所需材料的名称、规格、数量、产地、供应商等信息,并附上质量保证书。说明:材料清单应确保材料符合工程要求,质量保证书应提供材料的质量保证。7.附件七:第三方介入协议详细要求:明确第三方的职责、权限、责任及服务费用等。说明:第三方介入协议应确保第三方在合同履行过程中的合法合规。8.附件八:合同变更记录详细要求:记录合同履行过程中所有变更的内容、原因、时间等。说明:变更记录应确保合同变更的合法性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按合同约定的时间完成工程任务。责任认定标准:每延误一日,分包方应向总包方支付相当于合同总价款万分之一的违约金。示例:若合同约定工期为120天,分包方实际完成工期为150天,则应支付30天的违约金。2.违约行为:分包方施工质量不符合合同约定。责任认定标准:根据工程质量检测报告,分包方应承担修复费用及相应的违约金。示例:若检测报告显示设备安装存在质量问题,分包方需修复并支付修复费用及违约金。3.违约行为:分包方未按合同约定提供合格材料。责任认定标准:分包方应承担材料更换费用及相应的违约金。示例:若提供的电气设备经检测不合格,分包方需更换合格设备并支付更换费用及违约金。4.违约行为:分包方未遵守施工现场安全规定,导致安全事故。责任认定标准:分包方应承担事故的全部责任,包括赔偿损失及承担相应的违约金。示例:若施工现场发生安全事故,分包方需赔偿损失并支付违约金。5.违约行为:总包方未按合同约定支付工程款。责任认定标准:总包方应支付违约金,违约金为未支付工程款的千分之五。示例:若总包方未按期支付工程款,则应支付相应的违约金。全文完。2024年度水电站大型水利设备安装施工劳务分包合同2本合同目录一览1.定义和解释1.1合同双方的定义1.2合同术语的定义2.项目概况2.1项目名称及地点2.2项目规模及内容2.3项目期限3.劳务分包内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工质量要求4.劳务分包价格及支付方式4.1劳务分包价格4.2付款方式及时间4.3付款条件5.施工进度计划5.1施工阶段划分5.2施工进度安排5.3进度调整及延误责任6.施工安全及环境保护6.1施工安全管理6.2环境保护措施6.3事故处理及责任7.人员配备及管理7.1人员配备要求7.2人员管理及考核7.3人员变动及调整8.材料设备供应8.1材料设备供应责任8.2材料设备质量及检验8.3材料设备供应进度9.交工验收9.1交工验收标准9.2交工验收程序9.3交工验收时间10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除13.不可抗力13.1不可抗力定义13.2不可抗力发生时的处理13.3不可抗力解除14.其他14.1合同附件14.2合同未尽事宜的补充14.3合同签署及生效第一部分:合同如下:1.定义和解释1.1合同双方的定义(1)甲方:水电站名称(2)乙方:水利设备安装施工劳务分包单位名称1.2合同术语的定义(1)“水电站”指本合同约定的具体水电站名称。(2)“大型水利设备”指水电站中使用的容量大于50MW的机组及其辅助设备。(3)“安装施工”指大型水利设备的安装、调试及试运行等工作。2.项目概况2.1项目名称及地点项目名称:2024年度水电站大型水利设备安装施工项目项目地点:水电站所在地2.2项目规模及内容项目规模:总装机容量大于50MW项目内容:包括但不限于机组安装、辅助设备安装、调试及试运行等工作。2.3项目期限项目期限:自合同生效之日起至项目竣工验收合格之日止。3.劳务分包内容3.1施工范围(1)设备运输、卸车及进场;(2)设备安装、调试及试运行;(3)现场施工安全及环境保护;(4)配合甲方进行竣工验收。3.2施工内容(1)设备安装:包括但不限于设备的吊装、就位、连接、调试等;(2)设备调试:包括但不限于设备试运行、参数调整、性能测试等;(3)设备试运行:包括但不限于设备在规定工况下的稳定运行、性能验证等。3.3施工质量要求(1)严格按照国家及行业标准执行;(2)确保工程质量达到甲方要求;(3)设备运行安全可靠,性能指标满足合同约定。4.劳务分包价格及支付方式4.1劳务分包价格(1)总价:根据合同约定及甲方提供的工程量清单确定;(2)单价:按设备类型、施工内容等分项计算。4.2付款方式及时间(1)分阶段支付:按工程进度分阶段支付;(2)支付时间:每个阶段完成后10日内支付。4.3付款条件(1)甲方验收合格;(2)乙方提交相关结算资料;(3)无争议。5.施工进度计划5.1施工阶段划分(1)设备运输及进场;(2)设备安装;(3)设备调试;(4)设备试运行;(5)竣工验收。5.2施工进度安排(1)设备运输及进场:合同生效后30日内完成;(2)设备安装:合同生效后60日内完成;(3)设备调试:合同生效后90日内完成;(4)设备试运行:合同生效后120日内完成;(5)竣工验收:合同生效后150日内完成。5.3进度调整及延误责任(1)因甲方原因导致进度延误,乙方有权要求顺延工期;(2)因乙方原因导致进度延误,乙方应承担相应的责任。6.施工安全及环境保护6.1施工安全管理(1)乙方应遵守国家及地方有关施工安全的法律法规;(2)乙方应制定完善的施工安全管理制度;(3)乙方应配备必要的安全防护设施及安全管理人员。6.2环境保护措施(1)乙方应遵守国家及地方有关环境保护的法律法规;(2)乙方应制定环境保护方案;(3)乙方应采取有效措施,降低施工对环境的影响。8.材料设备供应8.1材料设备供应责任(1)甲方负责提供项目所需的材料、设备清单,并确保其质量符合国家标准;(2)乙方负责根据甲方提供的清单进行材料、设备的采购、运输及验收。8.2材料设备质量及检验(1)材料、设备的质量应符合合同要求和国家标准;(2)乙方应在材料、设备到货后立即进行验收,发现质量问题应及时通知甲方;(3)验收不合格的材料、设备应予以退货或更换。8.3材料设备供应进度(1)甲方应在合同签订后30日内提供材料、设备的供应计划;(2)乙方应根据供应计划安排施工进度,确保材料、设备在施工过程中及时到位。9.交工验收9.1交工验收标准(1)设备安装质量应符合国家及行业标准;(2)设备运行参数应符合合同要求;(3)施工现场应整洁、安全。9.2交工验收程序(1)乙方完成施工后,向甲方提交交工验收申请;(2)甲方组织验收小组进行验收;(3)验收合格后,双方签署交工验收报告。9.3交工验收时间交工验收应在合同约定的工程竣工日期后30日内完成。10.违约责任10.1违约情形(1)乙方未按合同约定完成施工;(2)乙方提供的材料、设备质量不符合要求;(3)乙方未按时提交验收申请;(4)甲方未按合同约定支付款项。10.2违约责任承担(1)乙方违约,应承担违约责任,包括但不限于赔偿甲方损失;(2)甲方违约,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金。10.3违约赔偿违约赔偿金额根据合同约定及实际损失计算。11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决程序(1)仲裁申请应在争议发生后30日内提出;(2)仲裁委员会应在收到仲裁申请后60日内作出裁决。11.3争议解决地点仲裁地点为合同签订地。12.合同生效及终止12.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件(1)合同约定的工程竣工验收合格;(2)合同约定的义务全部履行完毕;(3)双方协商一致解除合同。12.3合同解除(1)因不可抗力导致合同无法履行;(2)一方违约,另一方有权解除合同。13.不可抗力13.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、战争、政府行为等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。13.2不可抗力发生时的处理(1)发生不可抗力,双方应及时通知对方;(2)因不可抗力导致合同无法履行,双方应协商解决;(3)不可抗力解除后,合同继续履行。14.其他14.1合同附件合同附件包括但不限于:工程量清单、材料设备清单、验收标准等。14.2合同未尽事宜的补充合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同签署及生效本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中,“第三方”是指除甲乙双方以外的,为合同的履行提供中介、咨询、监理、检测、评估等服务的机构或个人。15.2第三方责任15.2.1第三方责任限额(1)第三方在提供中介、咨询、监理、检测、评估等服务时,对甲乙双方承担的责任限额,不得超过其营业执照或资格证书中规定的业务范围和责任限额。(2)如第三方超出其业务范围或责任限额提供服务,其超出部分的责任由第三方自行承担。15.2.2第三方责任承担(1)第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任;(2)第三方在履行职责过程中,如因不可抗力等原因导致损失,应在合理范围内减轻责任。15.3第三方权利(1)第三方有权根据合同约定和职责要求,对甲乙双方的行为进行监督、检查、评估和建议;(2)第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料,以履行其职责。15.4第三方与其他各方的划分说明(1)第三方在履行职责时,应明确区分其与甲乙双方的关系,避免产生混淆;(2)第三方在提供服务的范围内,对甲乙双方具有独立的服务责任,不涉及对甲乙双方内部责任的划分;(3)第三方在履行职责时,如需与其他第三方合作,应取得甲乙双方的书面同意,并明确合作各方的责任和义务。16.甲乙双方根据本合同有第三方介入时,需增加的额外条款及说明16.1第三方选择(1)甲乙双方应共同选择第三方,并签订相应的合作协议;(2)第三方应具备相应的资质和业务能力,能够满足合同履行需要。16.2第三方合作协议(1)第三方合作协议应明确第三方的服务内容、服务期限、服务费用、责任范围等;(2)第三方合作协议应与本合同内容相一致,并作为本合同的补充部分。16.3第三方变更(1)如需更换第三方,甲乙双方应共同协商,并签订新的合作协议;(2)更换第三方不影响本合同的履行。16.4第三方介入费用(1)第三方介入费用由甲乙双方根据实际情况协商确定;(2)第三方介入费用应包括但不限于服务费、差旅费、资料费等。17.第三方责任界定17.1第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致合同履行受到影响,应承担相应的责任;17.2第三方在履行职责过程中,如因不可抗力等原因导致合同履行受到影响,应在合理范围内减轻责任;17.3第三方责任界定应参照国家相关法律法规和行业标准,并结合实际情况进行判断。18.第三方介入的监督与协调18.1甲乙双方应共同监督第三方履行职责的情况,确保其服务质量;18.2甲乙双方应就第三方介入事宜进行协调,确保合同履行顺畅。19.第三方介入的终止19.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 工业自动化中的嵌入式系统设计与实现
- 心理咨询在校园文化建设中的重要性
- 2025写字楼装修合同书
- 专用产品购买协议规范(2024版)版B版
- 探究我国政策下对少数民族医药的扶持及其实施效果分析
- 二零二五年度绿色住宅小区施工安全与环保措施协议3篇
- 山东师范大学《历史学科课程标准与教材研究》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 心理咨询在学业压力下的作用与实践
- 家教与孩子情感智力的培养途径
- 2025年度虾苗养殖与互联网+购销合作合同范本3篇
- 部编人教版六年级下册小学语文全册教案(教学设计)(新课标核心素养教案)
- 进驻商场计划书
- 建筑施工材料供应链管理与控制
- 代理人培养计划书
- 牛津译林版八年级上册英语8A期末复习-阅读理解(含答案)
- 乡镇污水处理调研报告
- 普通高等新郎接亲试卷(2022全国卷)
- 第三章天气与气候练习题 人教版七年级上册地理
- 科研伦理与学术规范-课后作业答案
- 纪检涉案财物管理规定
- 低温雨雪冰冻灾害应急救援准备
评论
0/150
提交评论