电力建设委托施工合同格式3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME电力建设委托施工合同格式合同目录第一章合同概述第一条款合同名称第二条款合同双方第三条款合同签订日期第四条款合同有效期第二章项目概况第一条款项目名称第二条款项目地点第三条款项目规模第四条款项目内容第三章施工单位责任第一条款施工单位资质第二条款施工单位人员第三条款施工单位设备第四条款施工单位质量保证第四章施工进度第一条款施工计划第二条款施工节点第三条款施工工期第四条款施工延误责任第五章施工质量第一条款质量标准第二条款质量检查第三条款质量验收第四条款质量整改第六章施工安全第一条款安全责任第二条款安全措施第三条款安全检查第四条款安全事故处理第七章材料供应第一条款材料采购第二条款材料质量第三条款材料验收第四条款材料保管第八章工程款支付第一条款工程款支付方式第二条款工程款支付时间第三条款工程款支付比例第四条款工程款支付条件第九章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决机构第三条款争议解决程序第四条款争议解决费用第十章合同解除第一条款合同解除条件第二条款合同解除程序第三条款合同解除责任第十一章违约责任第一条款违约行为第二条款违约责任承担第三条款违约赔偿第四条款违约争议解决第十二章合同终止第一条款合同终止条件第二条款合同终止程序第三条款合同终止责任第十三章合同附件第一条款附件一：施工图纸第二条款附件二：施工组织设计第三条款附件三：工程量清单第四条款附件四：其他相关文件第十四章合同生效及其他第一条款合同生效条件第二条款合同生效日期第三条款合同变更第四条款合同解除第五条款合同终止第六条款合同解释第七条款合同争议解决第八条款合同其他约定合同编号_________第一章合同概述第一条款合同名称：电力建设委托施工合同第二条款合同双方：甲方（委托方）和乙方（施工单位）第三条款合同签订日期：____年____月____日第四条款合同有效期：自____年____月____日起至____年____月____日止第二章项目概况第一条款项目名称：____电力建设项目第二条款项目地点：____市____区____街道第三条款项目规模：____万千瓦第四条款项目内容：包括但不限于线路架设、变电站建设、电力设施安装等第三章施工单位责任第一条款施工单位资质：乙方具备电力工程施工总承包一级资质第二条款施工单位人员：乙方应提供具有相应资质的施工管理人员和施工人员第三条款施工单位设备：乙方应提供符合工程要求的施工设备第四条款施工单位质量保证：乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量第四章施工进度第一条款施工计划：乙方应制定详细的施工进度计划，包括各个施工阶段的时间节点第二条款施工节点：甲方和乙方应共同确定施工关键节点，确保项目按期完成第三条款施工工期：合同工期为____个月第四条款施工延误责任：因乙方原因导致的施工延误，乙方应承担相应的责任第五章施工质量第一条款质量标准：乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求第二条款质量检查：甲方和乙方应共同对施工过程进行质量检查，发现问题及时整改第三条款质量验收：工程完成后，乙方应组织验收，甲方应参与验收第四条款质量整改：对验收中发现的问题，乙方应立即进行整改，直至符合要求第六章施工安全第一条款安全责任：乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全第二条款安全措施：乙方应制定完善的安全措施，包括但不限于安全培训、安全防护等第三条款安全检查：甲方和乙方应定期进行安全检查，及时发现并消除安全隐患第四条款安全事故处理：发生安全事故时，乙方应立即采取应急措施，并及时上报甲方第七章材料供应第一条款材料采购：乙方负责采购工程所需材料，并保证材料质量符合要求第二条款材料质量：乙方应提供材料质量保证书，并确保材料合格第三条款材料验收：甲方和乙方应共同对材料进行验收，确认材料符合要求第四条款材料保管：乙方应妥善保管材料，防止材料损坏或丢失第八章工程款支付第一条款工程款支付方式：乙方应按照合同约定的时间节点和工程进度，向甲方提交工程款支付申请第二条款工程款支付时间：甲方应在收到乙方提交的工程款支付申请后____日内支付第三条款工程款支付比例：工程款支付比例根据工程进度分阶段支付，具体比例由双方协商确定第四条款工程款支付条件：乙方提交的工程款支付申请应包含工程量清单、施工进度报告、质量验收报告等第九章争议解决第一条款争议解决方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决第二条款争议解决机构：如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼第三条款争议解决程序：诉讼程序应遵循我国相关法律法规的规定第四条款争议解决费用：争议解决过程中产生的费用由败诉方承担第十章合同解除（一）一方严重违约；（二）不可抗力导致合同无法履行；（三）双方协商一致解除合同。第二条款合同解除程序：提出解除合同的一方应提前____日书面通知对方第三条款合同解除责任：合同解除后，双方应按照合同约定承担相应的责任第十一章违约责任（一）一方未按合同约定履行义务；（二）一方违反合同约定造成对方损失；（三）一方违反合同约定导致合同无法履行。第二条款违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等第三条款违约赔偿：违约赔偿金额由双方协商确定，或由法院判决第四条款违约争议解决：违约争议解决方式同第九章第十二章合同终止第一条款合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致解除合同第二条款合同终止程序：合同终止后，双方应办理合同终止手续，并按照合同约定承担相应的责任第三条款合同终止责任：合同终止后，双方应按照合同约定承担相应的责任第十三章合同附件第一条款附件一：施工图纸第二条款附件二：施工组织设计第三条款附件三：工程量清单第四条款附件四：其他相关文件第十四章合同生效及其他第一条款合同生效条件：双方签字盖章后，合同即生效第二条款合同生效日期：____年____月____日第三条款合同变更：合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议第四条款合同解除：合同解除需经双方协商一致，并以书面形式签订解除协议第五条款合同终止：合同终止后，双方应按照合同约定承担相应的责任第七条款合同争议解决：合同争议解决方式同第九章甲方（委托方）签字：__________乙方（施工单位）签字：__________日期：____年____月____日日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：甲方主导决策第一条款：甲方有权对施工过程中的重大决策进行最终审批。第二条款：甲方应定期召开施工协调会议，对施工进度、质量、安全等方面进行监督和指导。第三条款：甲方应提供必要的施工资料和技术支持。附加条款二：项目变更管理第一条款：如项目设计或需求发生变化，甲方应提前____日通知乙方，并协商确定变更方案。第二条款：项目变更可能导致工期、费用等变化，双方应重新签订补充协议。第三条款：甲方对项目变更引起的额外费用承担主要责任。附加条款三：甲方监督与检查第一条款：甲方有权对施工现场进行不定期的监督检查，以确保施工质量和进度。第二条款：甲方应提供检查记录，并对发现的问题要求乙方及时整改。第三条款：甲方监督费用由甲方承担。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：乙方自主施工第一条款：乙方有权根据施工图纸和设计要求自主安排施工计划。第二条款：乙方应确保施工进度和质量，并对施工过程中的风险进行评估和预防。第三条款：乙方应定期向甲方汇报施工进度和质量情况。附加条款二：乙方技术支持第一条款：乙方应提供专业的技术支持，包括但不限于施工方案、施工工艺等。第二条款：乙方应确保施工过程中技术问题的及时解决。第三条款：乙方应提供必要的技术培训，以提高施工人员的技能水平。附加条款三：乙方材料采购第一条款：乙方有权根据工程需要采购材料，但需确保材料质量符合要求。第二条款：乙方应提供材料供应商的资质证明和材料质量保证书。第三条款：乙方应合理控制材料采购成本，确保工程经济效益。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明附加条款一：第三方中介职责第一条款：第三方中介负责对合同执行情况进行监督，确保双方履行合同义务。第二条款：第三方中介应定期向甲方和乙方提交监督报告，包括施工进度、质量、安全等方面。第三条款：第三方中介应协助解决合同执行过程中出现的争议。附加条款二：第三方中介费用第一条款：第三方中介服务费用由甲方和乙方按比例分担。第二条款：第三方中介费用在合同签订时预付，并根据实际服务情况结算。第三条款：如因第三方中介原因导致合同无法履行，甲方和乙方有权要求其承担相应责任。附加条款三：第三方中介变更第一条款：如需更换第三方中介，双方应协商一致，并签订新的服务协议。第二条款：更换第三方中介不影响合同其他条款的执行。第三条款：更换第三方中介后，原中介的监督报告和责任应由新中介继续履行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸2.施工组织设计3.工程量清单4.材料质量保证书5.安全措施方案6.施工进度计划7.质量检查记录8.安全检查记录9.工程款支付申请10.施工协调会议纪要11.第三方中介服务协议12.合同补充协议13.争议解决相关文件二、违约行为及认定：违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的质量标准完成施工。认定：通过质量验收报告或第三方检测机构的检测报告认定。2.违约行为：乙方未按合同约定的工期完成施工。认定：通过施工进度报告或第三方中介的监督报告认定。3.违约行为：甲方未按合同约定的支付时间支付工程款。认定：通过工程款支付申请和银行转账记录认定。4.违约行为：任何一方未按合同约定履行争议解决程序。认定：通过争议解决机构的裁决或法院判决认定。三、法律名词及解释：1.合同：指甲乙双方在平等、自愿的基础上，就电力建设委托施工事宜达成的协议。2.违约：指合同当事人未履行合同约定的义务。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。4.第三方中介：指在合同执行过程中提供监督、协调等服务的第三方机构。5.质量标准：指国家或行业规定的产品质量要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现设计变更，导致工期延误。解决办法：双方协商确定变更方案，并签订补充协议，调整工期和费用。2.问题：材料供应商提供的材料质量不合格。解决办法：要求乙方更换合格材料，并追究材料供应商的责任。3.问题：甲方未按时支付工程款。解决办法：乙方可向甲方发出支付催告，如仍未支付，可暂停施工并寻求法律途径。五、所有应用场景：1.电力工程建设项目的施工委托。2.甲方为电力公司或政府相关部门，乙方为施工单位。3.施工过程中涉及质量、安全、进度、费用等方面的问题。4.合同执行过程中出现争议，需要第三方中介或法律途径解决。电力建设委托施工合同格式1合同目录第一章合同双方基本信息第一条款合同双方名称及住所第二条款合同双方法定代表人及联系方式第二章合同标的及范围第一条款电力建设项目名称第二条款建设项目地点第三条款建设项目规模及类型第四条款建设项目工期第三章施工内容与要求第一条款施工内容概述第二条款施工质量要求第三条款施工安全要求第四章施工进度安排第一条款施工计划第二条款进度节点及验收标准第三条款进度调整及延误责任第五章施工图纸与技术资料第一条款图纸及技术资料提供第二条款图纸及技术资料审核第三条款图纸及技术资料修改第六章工程量清单及造价第一条款工程量清单编制第二条款工程量清单审核第三条款工程造价确定及调整第七章付款方式及期限第一条款付款方式第二条款付款期限第三条款付款条件及违约责任第八章施工材料及设备第一条款材料及设备采购第二条款材料及设备质量要求第三条款材料及设备验收及更换第九章施工现场管理第一条款施工现场布置第二条款施工现场安全第三条款施工现场环保第十章合同变更与解除第一条款合同变更条件第二条款合同解除条件第三条款合同变更及解除程序第十一章违约责任第一条款违约情形第二条款违约责任承担第三条款违约纠纷解决第十二章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决机构第三条款争议解决程序第十三章合同生效及终止第一条款合同生效条件第二条款合同终止条件第三条款合同解除及终止程序第十四章合同附件第一条款附件一：工程量清单第二条款附件二：施工图纸及技术资料第三条款附件三：其他相关文件合同编号_________第一章合同双方基本信息第一条款合同双方名称及住所第二条款合同双方法定代表人及联系方式第二章合同标的及范围第一条款电力建设项目名称第二条款建设项目地点第三条款建设项目规模及类型第四条款建设项目工期第三章施工内容与要求第一条款施工内容概述第二条款施工质量要求第三条款施工安全要求第四章施工进度安排第一条款施工计划第二条款进度节点及验收标准第三条款进度调整及延误责任第五章施工图纸与技术资料第一条款图纸及技术资料提供第二条款图纸及技术资料审核第三条款图纸及技术资料修改第六章工程量清单及造价第一条款工程量清单编制第二条款工程量清单审核第三条款工程造价确定及调整第七章付款方式及期限第一条款付款方式第二条款付款期限第三条款付款条件及违约责任第八章施工材料及设备第一条款材料及设备采购第二条款材料及设备质量要求第三条款材料及设备验收及更换第九章施工现场管理第一条款施工现场布置第二条款施工现场安全第三条款施工现场环保第十章合同变更与解除第一条款合同变更条件第二条款合同解除条件第三条款合同变更及解除程序第十一章违约责任第一条款违约情形第二条款违约责任承担第三条款违约纠纷解决第十二章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决机构第三条款争议解决程序第十三章合同生效及终止第一条款合同生效条件第二条款合同终止条件第三条款合同解除及终止程序第十四章合同附件第一条款附件一：工程量清单第二条款附件二：施工图纸及技术资料第三条款附件三：其他相关文件_______甲方（盖章）：________年__月__日_______乙方（盖章）：________年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.第一附加条款：甲方责任范围说明：甲方作为主导方，负责项目整体规划、设计、资金筹措及审批等工作。本条款明确甲方在项目实施过程中的责任范围，确保项目顺利进行。2.第二附加条款：甲方协调义务说明：甲方有义务协调项目涉及的相关部门、单位，确保项目在施工过程中所需资源及时到位，避免因协调不力导致的施工延误。3.第三附加条款：甲方监督权说明：甲方对乙方施工过程享有监督权，包括但不限于施工质量、进度、安全等方面。甲方有权要求乙方整改不符合要求的施工问题。4.第四附加条款：甲方变更权说明：在项目实施过程中，如因政策调整、市场变化等原因导致项目设计、工期等发生变化，甲方有权提出变更，并经双方协商一致后执行。5.第五附加条款：甲方验收权说明：项目完工后，甲方有权组织验收，对工程质量、安全等方面进行全面检查。验收不合格的，乙方需按照甲方要求进行整改，直至合格。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.第一附加条款：乙方责任范围说明：乙方作为主导方，负责项目施工、材料采购、现场管理等具体实施工作。本条款明确乙方在项目实施过程中的责任范围，确保项目按期、按质完成。2.第二附加条款：乙方施工方案提交说明：乙方需在施工前向甲方提交详细的施工方案，包括施工组织设计、施工进度计划、安全措施等。甲方对施工方案有建议权，乙方需予以采纳。3.第三附加条款：乙方施工进度控制说明：乙方应严格按照施工进度计划进行施工，如因乙方原因导致施工进度延误，乙方应承担相应责任。4.第四附加条款：乙方材料供应责任说明：乙方负责项目所需材料的采购、供应，确保材料质量符合要求。如因材料供应问题导致施工延误，乙方应承担相应责任。5.第五附加条款：乙方施工安全管理说明：乙方需建立健全施工现场安全管理制度，确保施工过程中人员、设备安全。如因乙方安全管理不到位导致安全事故，乙方应承担相应责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第一附加条款：第三方中介职责说明：第三方中介作为独立第三方，负责对项目实施过程中的质量、进度、安全等方面进行监督和评估。本条款明确第三方中介的职责，确保项目顺利进行。2.第二附加条款：第三方中介报告说明：第三方中介应定期向甲方和乙方提交项目实施情况的报告，包括施工质量、进度、安全等方面。报告内容应真实、客观。3.第三附加条款：第三方中介协调说明：第三方中介负责协调甲方、乙方及项目相关方之间的沟通与协作，确保项目实施过程中各方意见一致。4.第四附加条款：第三方中介费用说明：第三方中介服务费用由甲方和乙方共同承担，具体费用根据中介服务内容、工作量等因素协商确定。5.第五附加条款：第三方中介责任说明：第三方中介应严格按照合同约定履行职责，如因中介方原因导致项目实施过程中出现质量问题，中介方应承担相应责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程量清单2.附件二：施工图纸及技术资料3.附件三：其他相关文件（包括但不限于：合同变更记录、验收报告、付款凭证等）二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间完成工程量清单的编制和提交。甲方未按合同约定的时间支付工程款项。乙方未按合同约定的质量标准完成施工。乙方未按合同约定的进度完成施工。任何一方未按合同约定履行协调义务。2.违约行为认定：违约行为的认定以合同条款和实际执行情况为依据。任何一方违反合同条款的行为均视为违约行为。违约行为的认定需由双方协商或仲裁机构裁定。三、法律名词及解释：1.法定代表人：指依法代表法人行使职权的负责人。2.工程量清单：指在工程实施前，根据设计图纸和施工要求，对工程所需各项材料、构件、设备等进行的详细统计和计算。3.工程造价：指完成工程所需的总费用，包括直接费用和间接费用。4.争议解决：指当合同双方在合同执行过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现设计变更，导致工期延误。解决办法：双方应立即召开会议，协商变更方案，并签订补充协议，调整工期和费用。2.问题：乙方材料供应不及时，影响施工进度。解决办法：乙方应提前告知甲方，甲方应协助乙方协调材料供应商，确保材料及时供应。3.问题：甲方未按时支付工程款项。解决办法：甲方应按照合同约定支付工程款项，如因特殊情况无法按时支付，应提前通知乙方，并协商延期支付方案。五、所有应用场景：1.电力建设项目施工合同。2.电力设施维修改造合同。3.电力线路架设合同。4.电力设备安装合同。5.电力工程咨询服务合同。电力建设委托施工合同格式2合同目录第一章合同概述第一条款合同名称第二条款合同编号第三条款合同签订日期第四条款合同签订地点第五条款合同当事人第六条款合同有效期第二章项目概况第一条款项目名称第二条款项目地点第三条款项目规模第四条款项目类型第五条款项目投资第六条款项目进度第三章施工范围第一条款施工内容第二条款施工质量要求第三条款施工工期第四条款施工安全要求第五条款施工环境保护第四章施工组织与管理第一条款施工组织机构第二条款施工人员配备第三条款施工技术管理第四条款施工进度管理第五条款施工质量管理第六条款施工安全管理第七条款施工环境保护管理第五章材料设备第一条款材料设备种类第二条款材料设备采购第三条款材料设备验收第四条款材料设备保管第六章质量保证第一条款质量保证责任第二条款质量验收标准第三条款质量缺陷处理第七章工程价款第一条款工程价款计算方法第二条款工程价款支付方式第三条款工程价款调整第八章期限与违约责任第一条款期限第二条款违约责任第九章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决程序第三条款争议解决地点第十章合同解除第一条款合同解除条件第二条款合同解除程序第十一章合同生效与终止第一条款合同生效条件第二条款合同终止条件第十二章其他约定第一条款不可抗力第二条款合同保密第三条款合同修改第十三章合同附件第一条款附件一：施工图纸第二条款附件二：施工组织设计第三条款附件三：工程量清单第十四章合同份数第一条款合同份数第二条款合同生效条件合同编号_________第一章合同概述第一条款合同名称：电力建设委托施工合同第二条款合同编号：_________第三条款合同签订日期：____年____月____日第四条款合同签订地点：____市____区____街道____号第五条款合同当事人：（一）委托方：____（全称）（二）施工方：____（全称）第六条款合同有效期：自____年____月____日至____年____月____日第二章项目概况第一条款项目名称：____电力建设项目第二条款项目地点：____市____区____街道____号第三条款项目规模：____万千瓦第四条款项目类型：____类型第五条款项目投资：____万元第六条款项目进度：____阶段第三章施工范围第一条款施工内容：包括但不限于电力线路建设、变电站建设等第二条款施工质量要求：符合国家相关质量标准第三条款施工工期：____个月第四条款施工安全要求：严格执行国家及行业安全生产法规第五条款施工环境保护：遵循国家及地方环保要求第四章施工组织与管理第一条款施工组织机构：设立项目经理部，负责施工全过程管理第二条款施工人员配备：根据项目需求配备专业技术人员和施工队伍第三条款施工技术管理：采用先进技术，确保施工质量第四条款施工进度管理：制定合理的施工进度计划，确保按期完成第五条款施工质量管理：严格执行质量管理体系，确保工程质量第六条款施工安全管理：建立健全安全管理制度，确保施工安全第七条款施工环境保护管理：采取有效措施，减少施工对环境的影响第五章材料设备第一条款材料设备种类：包括电力线路器材、变电站设备等第二条款材料设备采购：委托方负责采购，施工方提供技术支持第三条款材料设备验收：严格按照国家及行业标准进行验收第四条款材料设备保管：施工方负责保管，确保材料设备完好第六章质量保证第一条款质量保证责任：施工方对工程质量承担全面责任第二条款质量验收标准：符合国家及行业标准第三条款质量缺陷处理：及时整改，确保缺陷得到有效解决第七章工程价款第一条款工程价款计算方法：按工程量清单计算第二条款工程价款支付方式：分阶段支付，具体支付节点及比例由双方协商确定第三条款工程价款调整：因不可抗力等原因导致工程价款发生变化的，经双方协商一致后调整第八章期限与违约责任第一条款期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。第二条款违约责任：（一）委托方违约责任：1.若委托方未按时支付工程款，应向施工方支付____%的违约金。2.若委托方未按时提供施工图纸，应向施工方支付____%的违约金。（二）施工方违约责任：1.若施工方未按时完成施工任务，应向委托方支付____%的违约金。2.若施工方施工质量不符合合同约定，应承担修复费用，并支付____%的违约金。第九章争议解决第一条款争议解决方式：双方应友好协商解决合同争议，协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁。第二条款争议解决程序：仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决。第三条款争议解决地点：____市。第十章合同解除第一条款合同解除条件：在合同履行过程中，任何一方违反合同约定，另一方有权解除合同。第二条款合同解除程序：解除合同应提前____天书面通知对方，并说明解除理由。第十一章合同生效与终止第一条款合同生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。第二条款合同终止条件：1.合同期限届满；2.双方协商一致解除合同；3.因不可抗力导致合同无法履行。第十二章其他约定第一条款不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行时，双方互不承担责任。第二条款合同保密：双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。第十三章合同附件第一条款附件一：施工图纸第二条款附件二：施工组织设计第三条款附件三：工程量清单第十四章合同份数第一条款合同份数：本合同一式____份，委托方执____份，施工方执____份，具有同等法律效力。委托方代表（签字）：日期：____年____月____日施工方代表（签字）：日期：____年____月____日附件：1.电力建设委托施工合同2.施工图纸3.施工组织设计4.工程量清单多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：第一附加条款：甲方主导权说明：本合同中，甲方作为主导方，享有对项目施工的最终决策权。甲方有权对施工方案、施工进度、施工质量等方面进行监督和调整。第二附加条款：甲方监督责任说明：甲方应负责对施工过程进行监督，确保施工方按照合同约定执行。甲方应定期检查施工进度和质量，并提出改进意见。第三附加条款：甲方协调责任说明：甲方应协调解决施工过程中出现的各种问题，包括与当地政府、居民、其他施工方等的沟通协调工作。第四附加条款：甲方支付责任说明：甲方应按时支付工程款，确保施工方有足够的资金进行施工。如甲方未按时支付，应承担相应的违约责任。第五附加条款：甲方验收责任说明：甲方负责对施工完成后的工程进行验收，确保工程质量符合合同约定。验收不合格的，施工方应进行整改直至合格。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：第一附加条款：乙方主导权说明：本合同中，乙方作为主导方，享有对项目施工的最终决策权。乙方有权对施工方案、施工进度、施工质量等方面进行监督和调整。第二附加条款：乙方施工责任说明：乙方应按照合同约定，负责项目的施工工作，确保施工进度和质量。乙方应制定详细的施工计划，并按时完成施工任务。第三附加条款：乙方质量控制说明：乙方应建立完善的质量控制体系，确保施工过程中的每个环节都符合国家及行业标准。乙方应对施工过程中的质量问题进行及时整改。第四附加条款：