2024工程质量检测委托合同（27篇）

工程质量检测委托合同（通用27篇）

工程质量检测委托合同篇1

最新工程质量检测委托合同

委托方：（以下简称甲方）

服务方：（以下简称乙方）

项目名称：_________________

根据建设部《建设工程质量监测管理办法》、省建设厅《山东省建

设工程检测管理规定》，乙方受甲方委托，对甲方的工程材料来样及其

他专项建筑实体工程进行检测。乙方根据有关规范和甲方的检测要求，

予以科学、公正、准确、高效地进行检测，并按照客观的数据出具报告。

为明确双方责任，双方经友好磋商，就相关事宜达成如下协议：

一、工程概况

工程地址：某某县枣乡街以西，文化南路以南施工单位项目负责

人：联系电话：建设单位：某某县安居服务中心

建设单位项目负责人：联系电话：监理单位：项目总监：系电

话：建设（监理）单位见证员：联系电话：送样员；杨某某联系电话:

报建面积；（平方米）

二、检测服务范围及时间

1、见证取样检测：

（1）水泥物理力学性能检测；

(2)钢筋(含焊接及及机械连接)力学性能检测；

(3)建筑用砂常规检测；

(4)建筑用卵石、碎石常规检测；

(5)—强度检测;

(6)砂浆强度检测;

(7)简易土工试验；

(8)混凝土掺加剂检验

2、主体结构检测

(1)混凝土、砂浆、砌体强度现场检测；

(2)钢筋保护层厚度检测；

(3)混凝土预制构件结构性能检测；

(4)后置埋件的力学性能检测。

3、其他某某县建设工程质量检测站通过计量认证的检测项目。

4、检测完成时间：无特殊原因在承诺期限内完成检测任务，因其

他不可抗拒原因造成检测推迟的由乙方通知甲方，双方共同协商确定检

测时间。

三、检测项目及方法

按照检测委托书中的项目进行。甲方同意乙方选定的检测方法，甲

方必须在甲方前向乙方递交检验委托书。

四、检测费用

检测费用按某某县人民政府收费管理办公室颁发的《某某县建设工

程质量检测站收费许可证标准》(证号：)规定执行，标准未明确规定单

价的项目费用双方协商确定。付款方式如下：

每次委托按实收取记账形式

五、相关权利与义务

甲方义务：

1s工程开工后，凡建设过程发生的相关检测均委托乙方进行°

2、定期与乙方确认工程进度，并根据付款条件支付相应检测费用。

甲方权利：

1、对在建工程的各类检测数据有知情权，协商执行过程，可随时

查询。

2、从乙方获取工程检测咨询服务的权利。

3、在检验过程中，若甲方对乙方检验人员或工作程序等有意见，

可向乙方提出申诉°

乙方义务；

1、根据相关标准及甲方要求，在承诺期限内完成检测任务，提供

检测报告。

2、对发现的重大质量问题（如水泥安定性不合格、实际检测结果不

足设计要求等），及时向甲方通报。

3、做好相关服务工作，特殊项目检测（或乙方检测能力以外的项

目），分包前应将分包单位情况通报甲方征得甲方同意后进行分包（费用

另计）。

4、提供检测咨询服务，指导甲方抽样送检工作。

乙方权利；

根据相应服务内容收取检测费用。

六、检测标准

1、甲方明确检测标准（可以是国家标准、行业标准或企业标准）情

况下，按甲方指定标准进行检测.

2、甲方未明确检测标准，按工程施工验收规定的标准执行。

3、各类标准执行优先等级：国家标准行业标准企业标准。

八、本委托书一式两份，甲、乙双方签字后生效。

九、补充说明：

甲方（公章）：

乙方（公章）；

年一月—0

工程质量检测委托合同篇2

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他

有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致,

特订立本合同，以资共同遵守。

第一条委托检测内容及价格

2.结算方式：

如非因甲方设计变更，则本工程总价按上述总价一次性包干，不作

任何调整;如因甲方设计变更造成建筑面积变更的，则按上述对应综合

单价进行调整结算（即最终施工图纸如与上述面积不一致，则最终结算

价二最终施工图纸标准的建筑面积.本合同综合单价）

第二条委托检测时间

1,委托开始时间：年日（具体以甲方项目实际开工时间为准）；

2.委托结束时间：年月日（具体以本项目整体竣工验收通过并取

得本项目整体工程竣工验收备案表为准）;

3.委托期限：日历天（具体以实际工期为准）。

第三条质量要求

L乙方须在本项目整个工程建设过程中根据甲方以及相关规范要

求要求完成本项目现场及实验室内的各项检测工作，并按时、按量提交

对应检测报告。

2.乙方须按照相关规范要求及政府职能部门、甲方等要求提交各项

检测报告，承诺检测质量符合相关规范、规定的耍求，并确保本项目建

筑工程材料检测、保温节能监测、门窗六性检测、环境检测等通过甲方

验收以及本项目所在政府相关职能部门（包括但不限于质监站）的验收。

3.乙方须确保杭州市城建档案馆接受本项目提交的工程相关资料、

验收整改回单等所有文件。

第四条付款方式

1.乙方完成本项目整体±0.00以下相关试验及实体检测，提交完整

试验报告，经甲方验收确认合格（以甲方加盖公章确认的合格证明文件

为准），且甲方、监理单位及相关政府部门完成本项目±0.00以下结构

验收并确认合格（以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准）后个

工作日内，甲方向乙方支付合同总价的

2.乙方完成本项目主体工程中间结构验收相关试验及实体检测，提

交完整试验报告，经甲方验收确认合格（以甲方加盖公章确认的合格证

明文件为准），且甲方、监理单位及相关政府部门完成中间结构验收并

确认合格（以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准）后个工作日

内，甲方向乙方支付合同总价的

3.乙方完成本项目整体工程竣工验收所需试验及实体检测，提交完

整试验报告,经甲方验收确认合格（以甲方加盖公章确认的合格证明文

件为准），且甲方、监理单位及相关政府部门完成整体工程验收并确认

合格（以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准），且甲乙双方完本

委托检测费用结算后30个工作日内，甲方向乙方支付至结算总价的

90%;

4.乙方完成本项目房屋交付验收之前的所有相关检测工作，提交完

整的试验报告，经甲方验收确认合格（以甲方加盖公章确认的合格证明

文件为准）后30个工作日内,甲方向乙方支付剩余款项（如有剩余）0

5.特别说明：上述每笔款项支付期限届满时，乙方须向甲方提供等

额、合法、有效的行业发票，否则甲方有权拒付，因此造成逾期付款的

责任由乙方自行承担。

6.乙方收款账户信息如下：

账户名称：

开户银行：

银行账号；

第五条双方职责

（一）甲方责任

1.负责按国家或行业的相关标准及时、真实地进行取样、制样工作,

填写检测委托单并加盖委托单位公章，指定专人接收乙方提交的检测报

告并与乙方联系，如中途换人，需及时通知乙方。

2.所有送检样品必须由监理单位见证，由监理单位盖章交由见证人

签名，并在现场抽取。

3.送检样品数量及规格必须符合规范要求。

4.现场检测项目必须充分做好自检。

5,对乙方负有管理、监督的责任。

6.甲方负责检测所需的电源°

7.甲方不得干涉乙方规范、公正的检测工作。

（二）乙方责任

L乙方负责按国家或行业相关规范、标准做好已收试件的保存、保

养工作，并向甲方提供企业的资质证书、计量认证证书、对外承担业务

许可证、检测委托单。

2.检测人员必须严格按照规范、标准进行操作，并及时进行检测。

3.检测人员必须遵守职业道德，保证检测数据的真实性。

4.检测单位应及时出具公正、准确、可靠的检测报告并负责对甲方

的检测数据保密。

5,乙方应严格按国家相关法律、技术规范、标准及实验室检测工作

程序进行检测，保证检测结果的公正性、科学性和准确性。

6,对甲方提出的有关检测结果的疑问，乙方及时进行解释、复核。

7.乙方须按国家建设工程安全管理条例及杭州市安全生产、文明施

工有关规定执行，本工程检测期间发生的所有安全事故及相关行政处

罚、损失赔偿等一切责任均由乙方负责处理并承担。

第六条违约责任

L乙方未及时按委托方要求完成现场及实验室内的检测工作并提

交检测报告，每逾期一天，乙方须按照合同总价的现标准向甲方支付违

约金;逾期超过15天的，甲方有权解除本合同，乙方应支付合同总价20%

的违约金，违约金不足以偿付因此造成甲方经济损失的，乙方应负责继

续赔偿。逾期超过15天，而甲方未行使合同解除权的，每逾期一天，

乙方应按照合同总价的2%标准向甲方支付违约金。合同提前解除，并不

解除乙方须对已完成检测工作质量保证责任。

2,若由乙方检测不到位或者乙方未按照相关规范标准要求进行检

测，导致本项目工程未通过相关政府职能部门验收的，每出现一次，乙

方须向甲方支付合同总价20%的违约金，并在甲方要求的时间为采取相

应的补救措施，保证对应检测内容符合验收工作，承担由此产生的费用

和造成的一切经济损失。因此造成工期延误的，须同时按照本条第1款

约定承担违约责任。

3.乙方未按合同耍求履行其他相关义务，且经甲方书面通知后仍未

改善的，视情节严重程度每次应向甲方支付元至元的违约金，情节严

重的，甲方有权解除合同，因此造成甲方的损失由乙方负责赔偿。合同

提前解除，并不解除乙方对已完成工程的产品及施工应负的质量保证责

任°

4,本合同约定乙方承担的违约金或赔偿款，甲方有权在履约保证金

或合同价款中扣减。

5.非因甲方原因，乙方逾期支付检测费用的，每逾期一天，甲方需

按照对应应付款1%标准支付违约金。

第七条解决纠纷的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不

成的，则依法向合同签订地人民法院起诉°

第八条权利保证

乙方须保障其用于本工程的产品、技术及其任何部分不会使甲方、

及本工程的相关单位受到第三方关于侵犯专利权、商标权或专有技术等

知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉

并承担可能发生的一切法律责任和费用。

第九条禁止商业贿赂

L在双方业务往来过程中，包括但不限于在谈判、签订合同及实际

履行过程中，乙方不得向甲方工作人员赠送物品、现金或以其他任何方

式给予甲方工作人员好处或利益。

2,若乙方违反上述承诺，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金,

甲方同时有权单方面解除双方签署的一切合同，因合同解除给甲方造成

损失的，乙方应负责全部赔偿。

第十条合同生效

1.本合同于年月日在签订，本合同壹式肆份，双方各执贰份，

自双方盖章之日起生效。

2.本合同中如有未尽事宜，须经合同双方共同协商，签订补充协

议，补充协议与本合同具有同等效力°

甲方（公章）：乙方（公章）；

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

年一月—日年一月一日

工程质量检测委托合同篇3

委托方：（以下简称甲方）

服务方：（以下简称乙方）

甲方委托乙方对其开发建设（承建）的进行检测，按照《中华人民

共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,

遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程质量检测事项

协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地址：

工程检测范围：

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1.中标通知书；

2、投标函及其附录；

3.专用合同条款及其附件；

4.通用合同条款；

5、工程检测与相关服务规范

6、己标价的工程量清单

7、图纸

8.附录，即；

附录A相关服务的范围和内容

附录B甲方派遣的人员和设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部

分°

四、质量要求

工程检测质量符合符合国家现行相关规范标准的规定及其他与项

目有关的国家现行的建设标准、规范、规程及相关文件标准Q

五、检测项目负责人

检测项目负责人：

身份证号码：O

六、签约合同价与合同价格形式

暂定签约合同价为（大写）：整（¥元）。

1、具体检测内容及抽检数量，详见招标文件；

2、合同价格形式为系数包干价格o

市政工程上限系数：%;

枪验试验费计算公式：检验试验费二建设工程检验试验费计费基数

X中标报价系数

本项目检验试验费计费基数（分部分项工程量清单计价合计+措施

项目清单计价合计）暂按：元作为合同价计费基数，此项目的检验试验

费计费基数最终以竣工验收合格后经审计的结算金额中的计费基数（分

部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计）为准。

七、双方承诺

1.甲方向乙方承诺，按照本合同约定为乙方开展工程质量检测提

供条件，并按本合同约定支付合同价款。

2.乙方向甲方承诺：

（1）按照本合同约定提供工程质量检测报告与相关服务。

（2）按照法律规定及合同约定组织完成工程检测工作，不转包或违

法分包6

3.甲方和乙方承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相

背离的协议。

八、合同订立

1.订立时间：。

2.订立地点：。

3、补充协议：合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补

充协议是合同的组成部分°

4、合同生效：本合同自双方签字盖章生效。

5、本合同一式份，均具有同等法律效力，双方各执份。

甲方：乙方：

住所：住所：

邮政编码：邮政编码：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：.法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：.

开户银行：开户银行：

帐号：账号：

联系人：联系人：

电话：电话：

传真；传真；

电子信箱：电子信箱：

工程质量检测委托合同篇4

合同编号：__________

委托方：（以下简称甲方）

服务方：建设工程质量检测中心（以下简称乙方）

项目名称；_____________________________________________

乙方受甲方委托，对甲方的工程材料来样及其他建筑实体工程检测

事宜进行检测。乙方根据国家规范和甲方的检测要求，予以科学、公正、

准确、高效地进行检测，并按照客观的数据出具报告。为明确双方责任,

经双方经友好磋商，就相关事宜达成如下协议：

一、工程概况

工程地址：_______________________________

施工单位：_______________________________

施工单位项目负责人：____________________

联系电话；_______________________________

检测报告提交对象：_______________________

联系电话：_______________________________

报建面积：（平方米）

二、检测服务范围及时间

见证取样检测：1.水泥物理力学性能检测;2.钢筋（含焊接及机械连

接）力学性能检测;3.建筑用砂常规检测;4.建筑用卵石、碎石常规检

测;5.碎强度检验;6.砂浆强度检验;7.简易土工试验;8.掺和料（粉煤灰）

检验；9.沥青检验;10.防水卷材检验;11.墙体材料（强度）检测

主体结构检测：1.回弹法检测混凝土抗压强度检测;2.位保护层厚

度（钢筋扫描）检测;3.碎楼板厚度检测;4.砌体基本力学性能检测

说明：因施工质量、试件制作等原因产生的各类现场实体检测甲方

另行委托，费用按实计算。

三、合同单价

1.本合同按单项（或工程平方米费用包干方式）进行收费核算；

2.本次各项检测费用合计约为人民币（大写）¥（小

写）元。

四、付款方式

1.甲方需在检测前预付总检测费用的—%-—为预付金为人民币

（大写）¥（小写）元。

2•其他的付款方式如下

主体工程结束付整，剩余款项所有报告全部提交一次性结

清。

五、相关权利和义务

甲方义务

1.工程开工后，凡建设过程发生的相关检测均委托乙方进行。

2.定期与乙方确认工程进度，并根据付款条件支付相应检测费用。

甲方权利

L对在建工程的各类检测数据有知情权，协议执行过程，可随时查

询。

2.从乙方获取工程检测咨询服务的权利。

乙方义务

L根据相关标准及甲方要求，在承诺期限内完成检测任务，提供检

测报告。

2.对发现的重大质量问题（如水泥安定性不合格、实际检测结果不

足设计要求等），及时向甲方通报。

3,做好相关服务工作，特殊项目检测（或乙方检测能力以外的项

目），分包前应将分包单位情况通报甲方征得甲方同意后进行分包（费用

另计）。

4.提供检测咨询服务，指导甲方抽样送检工作。

乙方权利

根据相应服务内容收取检测费用。

六、检测标准

L甲方明确检测标准（可以是国家标准、行业标准或企业标准）情况

下，按甲方指定标准进行检测。

2.甲方未明确检测标准，按工程施工验收规定的标准执行。

3,各类标准执行优先等级：国家标准行业标准企业标准。

七、甲、乙双方按照上述条款履约合同，如其中一方违约合同，另

一方有权终止合同或提请合同管理机关行政调解;本委托书一式两份，

甲、乙双方签字后生效；

八、本委托书一式两份，甲、乙双方签字后生效。

甲方：（签字盖章）乙方：

______________________（笠字盖章）

法定代表人：法定代表人；

联系电话；联系电话；

传真：传真：

地址：地址：

工程质量检测委托合同篇5

甲方（委托方）

乙方（检测方）

学校幼儿园工程进行检测，并依据《中华人民共和国合同法》以及

对其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,

甲、乙双方就本建设工程检测是想协商一致，签订本合同。

一、工程概况：

工程名称：如皋市外国语学校附属幼儿园结构类型：框架建筑

面积；11658平方米

施工单位；南通大辰建设集团监理单位；如皋市规划设计院鉴

证人员：汤友云

工程监督注册号：工程地址：位于如皋市政法路以西，如皋市检

察院以北建设单位：如皋市外国语学校附属幼儿园项目负责人：朱建

梅电话：

二、检测项目

甲方委托乙方检测的检测项目包括：见证取样检测、主体结构工程

检测、建筑节能检测、建筑水电检测、墙体材料检测、防水材料检测、

建筑门窗、饰面材料、室内环境检测、钢结构工程检测

三、检测程序

1、由甲方将受检产品送到乙方实施检测。

2、需乙方现场抽样，甲方需提前一天（扣除节日）通知乙方°

3、每次送样或乙方现场抽样，甲方须填写检委托单，明确样品的

相关信息及检测要求。

四、检测收费；按实际建筑面值计算，计取标准为付费方式：

1、工程竣工验收结束后一次性结清。

2、甲方对检测项目费用有异议的，应及时与乙方协商，但不得拖

延其他无意义项目检测费用的支付。

五、甲方的权利和义务

1、甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测

机构进行检测。

2、甲方应于检测活动开始前日内向乙方提供与本检测业务有关的

资料及文件，并对资料的可靠性负责。

3、甲方委托检测前，应将见证单位及见证人员以书面形式通知乙

方，鉴证人员发生变更的，甲方应及时书面通知乙方。

4、在委托见证取样类样品检测前，甲方应填写检测委托单。委托

单应采用乙方统一样式，并经见证人员和取样人员当场签字确认。

5、检测项目属工程类检测的，甲方应提前通告乙方。见证人员应

对工程现场检测进行见证，并在现场检测原始记录上签字确认°

6、甲方应当负责与本工程检测业务有关的第三方的协商，为乙方

提供必要的外部工作条件。

7、甲方不得以任何方式要求乙方出具学家检测报告.

8、对在建筑工程的各类检测数据有知情权，合同执行过程，可随

时查询。

9、从乙方获取工程检测咨询服务的权利。

六、乙方的权利和义务

1、乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括建设工

程检测资质证书，计量证书的复印件。

2、乙方承诺与行政机关、法律法规援权的具有管理公共事务职能

的组织以及本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或

者其他利害关系。

3、乙方应在甲方通知的日期进场开展检测活动。但如检测现场或

样品不具备检测条件或跟委托不符等情况导致检测无法进行的后果由

甲方自行承担。

4、乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。

5、检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果后日内通知甲方（节

假日除外）。

6、按检测相应的服务内容收取检测费用，并出具检测费用清单。

七、违约责任、

1、因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质的完成检测业务的,

甲方应当承担相应的经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检

测业务的时限由双方另行约定。

3、检测报告信息错误、未按照约定的检测依据进行检测或检测结

论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失

的应予以赔偿，由甲方原因造成上述错误的除外。

八、附则

1、本合同自双方签字或者盖章之日七生效。本合同一式2份，双

方各执1份。

2、双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可提

请仲裁。

甲方（公章）；乙方（公章）；

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）；

年—月—日年—月—日

工程质量检测委托合同篇6

甲方：

乙方：______________

1、协议内容：经甲乙双方共同协商，达成一致协议。某某有限公

司建设的调度中心及铜管车间、铜杆车间、仓库楼四人单体工程，组织

验收资料承包给乙方制作。资料自签订协议起，

2、资料总费用：资料费、试验费等有关验收资料的一切费用共

计:万元大写；元整

3、付款方式：首付资料费^万元，资料完成，经

甲方认证验收后，余款一次性付清。

4、甲方责任：甲方积极配合乙方完善验收资料

5s乙方责任：

(1)资料内容达到国家规定标准，乙方负责甲方资料验收合格，并

协助甲方办理完成资料验收。

(2)乙方保证所提供资料，真实有效，甲方在办理房产手续期间，

出现的有关资料问题，乙方付全部责任，并退还所有费用，并给予甲

方双倍赔偿。

6、在本合同履行过程中发生争议双方协商解决,协商不成,可向东

营区人民法院起诉。天内完成，交付甲方进行资料验收。

7、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。

甲方：委托人：

乙方；委托人；

年月日

工程质量检测委托合同篇7

工程质量保修书?发包人（全称）：

承包人（全称）：

为保证？（工程名称）在合理使用期限内正常使用，双方协商一致签

订工程质量保修书，承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约

定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修期内，质量保修范围及保修内容双方约定如下：

二、质量保修期

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

L道路工程?年；

2.地下污水管线?年，地下雨水管线?年；

3.桥梁工程?年，地下桥涵工程?年；

4.地下人行通道?年；

5.其他约定：

质量保修期从工程竣工验收合格之日算起，分单项竣工验收的工

程，按单项工程分别计算质量保修期。

三、质量保修责任

1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7

天内派人修理，承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人

员修理.，保修费用从质量保修金内扣除。

2.发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后应立即到达事故现

场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保双方约定质量保

修范围及保修内容的工程质量，因承包人原因致使保修范围内工程在合

理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照相关的规定，立即向当

地建设行政主管部门报告，双方积极采取安全防范措施；由发包人委托

原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施

保修。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的？％（工程质量保

修金一般不超过施工合同价款的5%）o

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为；

（大写）？元（人民币）。

质量保修金银行利率为；

五、质量保修金的返还

发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金和利息返还承包

人。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

0

本工程质量保修书作为施工合同附件，山施工合同发包人承包人双

方共同签署，其有效期至保修期满。

发?包?人：（公章）？承包人：（公章）

法定代表人：？法定代表人：

年?月？日？年?月？日

工程质量检测委托合同篇8

总承包单位：（以下简称"甲方”）

分承包单位：（以下简称“乙方”）

甲方通过考核，选择乙方承担根据《中华人民共和国产品质量法》、

《建筑工程质量管理条例》以及国家、当地政府、有关部门关于工程质

量方面的法律、法规，规定，结合甲方质量管理的有关规定，为保证分

包工程质量，经甲乙双方协商一致达成如下工程质量保证合同书：

1、开工前，甲方向乙方进行技术交底介绍施工现场情况，乙方必

须按《建设贯彻质量管理条例》及相关规定，建立健全质量管理体系，

建立质量记录，接受甲方审查，乙方应按技术交底组织施工并遵守甲方

施工现场的有关规定。

2、乙方必须遵守甲方的各项规章制度，严格按现行施工验收规范、

标准及质量体系文件规定组织施工，服从甲方领导和质量管理人员的监

督和检查，配备持证（国家认证）的专职质量员，并根据工程特点，制定

完善的施工方案和质量控制措施。

3、进入施工现场前，乙方必须对施工人员进行质量教育和技术交

底，并制定质量计划和作业指导书，报甲方项目部质量部门备案。

4、每道工序必须进行“三检制”；自检合格后，报甲方验收，并按

规定向项目部填报质量计量周报、月报表。

5、特殊工种必须持证上岗，并将持证上岗人员登记册及证书复印

件报项目部门备查。

6、乙方施工质量不符合合同及标准规范要求时，应由乙方承担责

任，按甲方整改通知要求限期进行返工、返修至合格，并赔偿由此造成

的一切损失，甲方质量监督部门可根据《建筑工程质量奖罚制度》规定

进行分析处罚。

甲方：_________________

年月____日

乙方：_________________

年______月_____日

工程质量检测委托合同篇9

为保证综合服务楼在合理使用年限内正常使用，南通荻成建安公

司向工程业主海门市悦来殡仪馆，在工程质量保修期内作以下承诺：

质量保修范围包括房屋建筑的地基基础工程，主体结构工程，屋面

防水工程，外墙面的防渗漏，以及电气管线，给排水管道。

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按

单项工程分别计算质量保修期。

保修期限如下：

1地基基础和主体结构工程，为设计文体规定的该工程的合理使用

50年°

2屋面防水工程，有防水要求的房间和外墙有防渗漏，为5年。

3电气系统，给排水管道，设备安装为2年。

4装修工程为2年。

三质量保修责任

1属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7

天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人

员修理.，保修费用从质量保修金内扣除。

2发生须警急抢修事故（如上水跑水），承包人接到事故通知后，应

立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢险费用有发

包人承担。

3在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和

主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人生和

财产损坏的，承包人应承担损坏赔偿责任。

4除地基基础，主体结构工程外，承包人对质量保修范围的项目和

内容应当履行保修义务，还应支付保修金。工程质量保修金为支付保修

金项目工程价款的3机

5发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金和利息返还承

包人。

四其它

因用户擅自改变使用功能，危害功能结构造成的质量事故承包人

不承担保修责任，由用户自行负责。

发包人：

承包人：

年月日

工程质量检测委托合同篇10

甲方：乙方：

甲乙双方充分协商，甲方同意乙方参加工程施工。为明

确双方权利义务，共同努力保证施工安全、工程质量及工期，特签订本

合同，共同遵守。

一、工程承包范围及内容

二、双方责任甲方：

L乙方进场前，做好场地的三通一平6

2,桩位的放验线，施工材料的到位。

3.派驻工地代表，协商解决施工过程中的问题，并协调与第三方的

关系。

4.协助乙方解决进退场时的运输及吊装。

5.协助解决施工人员住宿及完工后的机械堆放。

6.负责清除地面及地下障碍物°

7,负责办理暂住手续，并支付相关费用。乙方；

1.根据施工要求，保质、保量、按期完成项目。

2.做好施工原始记录。

3.按照甲方的进度计划施工，服从驻地代表的管理。

4,严格把好质量关，如因乙方施工原因造成工程质量不合格，乙方

必须返工，费用自理。若乙方质量达到要求，而其它机组没有达到质量

要求，甲方不得扣工程款。

5.严格按照操作规程进行施工作业，确保施工安全，如发生事故，

乙方自负并解决，与甲方无关。

三、质量标准按照现行有关规范要求及施工设计图纸施工.

四、综合单价。

五、付款及结算方式o本合同一式份，甲乙双

方各执份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签字）：

代表（签字）：

年—月—日年—月—日

[

工程质量检测委托合同篇11

工程合同范文

工程委托合同范文1委托方：（以下简称甲方）

服务方：（以下简称乙方）

项目名称：

根据甲方项目建设的需要，现甲方委托乙方对其开发建设的工程进

行各项检测，双方经友好协商，就相关事宜达成如下协议：

一、工程概况

工程地址；建设单位项目负责人；联系电话；

施工单位：施工单位项目负责人：联系电话：

监理单位：项目总监：联系电话：

建设（监理）单位见证员：联系电话：送样员：联系电话：

二、检测项目

根据省建设厅认证颁发的资质证书认定的检测范围及项目（具体项

目详见附件）对乙方开展检测服务。

三、检测收费

根据云发改价格（）989号文件《云南省建设工程质量检测

和建筑材料试验收费标准的通知》标准收费并按实结算。

四、付费方式

检测费用支付方式如下：先预付人民币元，透支额度

元，透支期限15天。

五、双方权利、义务

（一）甲方义务：

1.工程开工后，凡建设过程发生的相关检测均委托乙方进行。

2.根据付款条件支付相应检测费用。

（二）甲方权利：

L对在建工程的各类检测数据有知情权，协议执行过程，可随时查

询。

2.从乙方获取工程检测咨询服务的权利°

（三）乙方义务；

1,根据相关标准及甲方要求，在承诺期限内完成检测任务，并及时

提供检测报告。

2.对发现的重大质量问题（如水泥安定性不合格、实际检测结果不

满足设计要求等），及时向甲方通报。

3,做好相关服务工作，特殊项目检测（或乙方检测能力以外的项

目），分包前应将分包单位情况通报甲方征得甲方同意后进行分包°

4,提供检测咨询服务，若甲方需要时应指导甲方抽样送检工作。

6.检测费用透支期限超过15天，中心将电话通知甲方，一星期内

未来续款，则停发报告。

（四）乙方权利根据相应服务内容收取检测费用。

六、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。本合同自签订日生效,

若一方毁约，则毁约方应按本合同额的15%赔偿另一方经济损失。

七、未言明事项双方协商解决，协商未果，由工程所在地人民法院

裁决。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

年—月—日年—月—日

工程质量检测委托合同篇12

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为保证工程（工程名称）在合理期限内正常使用，发包人承包人协

商一致签订工程质量保修书.承包人在质量保修期内按照有关管理规定

及双方约定承担工程质量保修责任

1、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括；地基与基础、毛石挡土墙、碎路面、排

水等全部施工内容。

具体质量保修内容双方约定如下：承担所承包的全部工程内容。

2、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起.分单项竣工验收的工程，按

单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1,地基基础工程为5（伍）年；

2.挡土墙工程为5（伍）年；

3.硅路面工程为3（叁）年：

4.路基排水泄洪工程为3（叁）年：

5.其他约定：无。

三、质量保修责任

1s属于保修范围和内容的项目。承包人应在接到修理通知之日后7

天派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员

修理，修理费从质量保修金内扣除。

2、发生需紧急抢修的事故（如基础沉陷、挡土墙发生破坏危及车

辆及行人安全等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础和主

体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财

产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5%,工程约定的工程质

量保修金为该工程结算价款的5%

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为：以结

算价款5%核定。质量保修金银行利率为无。

五、质量保修金的返还

发包人在质量保修期满后15日内，将剩余保修金返还承包人。返

还时间和方式（贰年返还90乐剩余10%伍年返还）。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：无

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双

方共同签署。

发包人（公章）：承包人（公章）:

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

年月日年月日

建设行政管理部门审查意见：

年月日

工商行政管理部门签证意见：

年月日

工程质量检测委托合同篇13

甲方：

乙方：

甲乙两方本着互谅互让的原则，综合考虑各方实际情况，就年月

日年月日期间，因甲方出售的座单元出现工程质量问题需维修处

理，影响乙方如期装修入住的赔偿问题，经双方协商，现达成和解协议

如下：

一、甲方给予乙方垫付三个月的物业管理费作为赔偿，乙方予以接

受并确认。乙方不得再以座单元相关工程质量问题向甲方提出索赔，

不再要求甲方承担任何相关的责任。

二、本协议经各方签字或者盖章后生效。一式两份，甲、乙双方各

执一份。

甲方（签字）；

乙方（签字）：

签约日期：X年X月X日

签约地点：

工程质量检测委托合同篇14

发包人（全称）：_____________________________

承包人（全称）：_____________________________

发包人、承包人根据、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工

程质量保修办法》，经协商一致，对（工

程全称）签定工程质量保修书。

第一条工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和

双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、

有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气

管线、给排水管道、设备安装和装修工程，

以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下；

第二条质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质

量保修期如下；

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使

用年限；

发包人（全称）：

承包人（全称）；_____________________________

日期：______________

工程质量检测委托合同篇15

工程质量缺陷补充协议

甲方；XX市建筑安装工程公司

乙方：XX市汽车销售服务有限公司

XX市汽车销售服务公司1#、2#、3#、品牌展厅工程由甲方承建，

施工过程中乙方同意甲方与肥城市盛业建筑安装工程有限公司合作完

成钢结构工程部分.现甲乙双方关于该工程存在的质量缺陷，达成协议

如下：

1、现经山东剑威工程建设监理有限公司第七分公司出具的监理工

程师通知单提示该工程中的建、2#、3#存在质量缺陷如下：

（1）有的墙板、顶板安装、打胶，个别部位不符合规范要求；

（2）门窗、女儿墙个别部位安装不符合规范要求；

（3）所有采光板未按照设计图纸、图集施工：

（4）屋檐安装不符合规范要求。

双方认可以上质量缺陷属于未按图纸施工的所有质量问题，均非地

基工程或主体结构质量问题，该工程再无其他质量缺陷。

2、双方协商扣除甲方工程款中的26万元作为肥城市成润汽车销售

服务公司1#、2#、3#、品牌展厅工程所有质量缺陷的全部赔偿金，甲方

对本工程不再承担任何维修义务和赔偿责任。

3、乙方根据具体情况自行安排维修，不得以其他任何理由向甲方

提出索赔请求。因乙方怠于维修造成质量缺陷扩大及产生的损失，不得

向甲方索赔。

4、本协议与双方原签订的建设工程施工合同及质量保修书冲突之

处，优先适用本协议。

5、本协议自签章之日起生效。本协议一式两份，甲、乙双方各执

一份。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）

年月日年月日

工程质量检测委托合同篇16

发包人:__________

承包人:__________

根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房

屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对__签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和

双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、

有防水要求的一卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电

气管线、给排水管道设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。

具体保修的内容，双方约定如下：—O

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质

量保修期如下：

L地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使

用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为

_5一年；

3.装修工程为2年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5.供热与供冷系统为2个采暧期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为XX年；

7.其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

L属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起

7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托

他人修理，所发生的费用从该工程质量保证金中支付。

2,发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达

事故现场抢修.

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保

修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措

施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承

包人实保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

5.因用户擅自改变使用功能，危害功能结构造成的质量事故承

包人不承担保修责任，由用户自行负责°

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项

本工程质星保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前

共同签署，作为施工合同附件其有效期限至保修期满°

发包人（公章）：承包人（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

—年—月—日

工程质量检测委托合同篇17

发包人（全称）；_________________

承包人（全称）：_________________

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管

理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对（工程全称）

签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法

律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质

量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水

要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、

给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保

修的内容，双方约定如下，

二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,

约定本工程的质量保修期如下；

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使

用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏

为年；

3、装修工程为年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为________________年;

5、供热与供冷系统为个采暧期、供冷期；

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为

年；

7、其他项目保修期限约定如下：质量保修期自

工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日

起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委

托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到

达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量

保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范

措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，

承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同

签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：承包人（公章）：

法定代表人（签字）；法定代表人（签字）;

年月日

工程质量检测委托合同篇18

甲方:上海______置地有限公司

乙方:上海建筑工程有限公司

甲、乙双方于______年月日签订了关于上海大

厦项目的《建设工程施工合同》和《建设工程施工合同补充协议》，为

了保证工程在合理期限内正常使用，维护建筑工程所有者和使用者的合

法权益，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经

甲、乙双方协商一致,签订本协议。乙方在工程质量俣修期内按照有关

规定及双方约定承担工程质量缺陷的保修责任。

一、保修范围及内容

乙方承包的全部工程范围。包括;地基基础工程，主体工程,地下防

水工程，屋面防水工程,有防水要求的卫生间（或房间）和外墙面防渗漏

工程,装饰装修工程,排水工程,电气工程,设备安装工程等。

二、工程质量缺陷保修期

工程质量缺陷保修期从工程竣工验收合格之日算起。本工程的质量

缺陷保修期如下：

1、地基基础工程、主体工程为设计文件规定的合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间（或房间）和外墙面防渗漏

工程为五年；

3、电气工程、排水工程、设备安装工程及装饰装修工程为二年Q

三、质量保修责任

1、由于使用者拆、改、修和使用不当造成的工程质量问题,经调查

属实的，不属于本协议保修范围。

2、在保修期内，发生需紧急抢修的质量问题，乙方应遵循先处理后

划分责任的原则。

3、在保修期内，因乙方承包的工程质量（以及维修）问题给用户人身

和财产造成损害的,乙方应承担赔偿责任,并应及时支付用户赔偿金。

4、在保修期内，乙方应设专人负责维修工作，乙方负责维修的人员

必须随时与甲方保持联系,当出现质量问题时,如果甲方与乙方无法联

系或乙方接到通知后未按甲方要求时间到达现场，甲方则安排其它人员

维修，发生的工程量及费用由甲方、物业、监理、及维修人员共同确定,

费用从乙方保修金中扣除，乙方应无条件认可此项费用并承担因此带来

的其它损失。

5、甲方分包工程与乙方承包的工程交接部位出现质量问题，乙方必

须到场协助处理,分清责任后，由责任方负责维修,否则，甲方认为属乙

方责任，由乙方承担维修责任。

四、质量保修金

本工程的工程质量保修金为工程结算总价款的5机

五、保修金的结算与支付

1、保修时间满二年，付至保修金总额的猊保修时间满五年,

付至保修金总额的100猊

2、甲方支付保修金时，扣除以下费用：

(1)因乙方未能及时保修或乙方维修后质量未达到要求，甲方安排

人员维修所发生的费用；

(2)乙方因维修问题产生的违约金；

(3)因乙方原因造成用户的损失应支付给用户的赔偿金；

3、保修时间在二年至五年内，凡属乙方施工质量问题，乙方都应负

责保修.

4、保修金在结算时不计利息。

六、保修细则

1、凡属乙方保修范围内的工程出现质量问题，甲方通知乙方维修。

乙方到达前,需要紧急处理的，甲方可采取适当措施,因此而产生的费用

由乙方承担。

2、维修时间要求：

(1)渗水、漏水、排水、供电设施及线路等出现质量问题影响用户

正常生活情况下，乙方须在3小时内赶到现场,6小时完成维修或采取可

靠的应急措施。

(2)发生紧急抢修事故的，乙方应当在接到通知后，立即到达事故现

场抢修。

(3)一般情况下，乙方须在甲方通知后12小时内到达现场，于到达现

场2日内完成维修,工程量较大,2日内不能完成维修的，甲、乙双方确定

维修时间°

(4)一般情况下，甲方电话通知乙方维修，乙方到达现场后，甲方将

书面通知给乙方，乙方维修合格后,在甲方(或物业)的维修记录上签字,

若甲方与乙方无法联系或乙方接到电话通知后没在规定时间内到达现

场,甲方将维修通知单送达乙方单位。

(5)维修项目完成后,必须经用户、甲方(或物业)验收签字后确认。

(6)乙方未按甲方规定的时间到达维修现场维修,须按20元/次向

甲方交纳违约金。

3、维修质量：

(1)屋面、卫生间、外墙渗漏每发现一处,乙方需向甲方支付违约金

3000元°

(2)同一部位乙方维修两次仍未解决问题，乙方需向甲方支付违约

金:屋面、卫生间、外墙渗漏为10000元;其它分项工程为20_元;且甲

方有权另行安排人员维修，由此而产生的一切费用均由乙方承担。

(3)维修工作完成后，乙方负责将施工现场清理干净。

(4)对于涉及结构安全的质量问题，应立即向当地建设行政主管部

门报告,采取安全防范措施，由设计单位提出维修方案，乙方实施维修。

4、甲供材料/设备出现质量问题及对用户造成损失，经调查属实,由

甲方向供货商索赔，乙方负责更换或安装。

5、乙方维修人员应按甲方或物业制定的维修程序进行维修，服从甲

方、物业管理，服从监理利用户的监督。做到安全、文明施工°当与用

户发生争议时,立即请甲方或物业协调,严禁与用户争执、吵架,否则按

500元/人、次向甲方支付违约金。

6、乙方在维修过程中，甲方或物业给予必要的配合和协调。

7s在保修期内，乙方必须设维修负责人和专业人员负责维修工作°

当乙方维修负责人或联系方式更换时，应立即通知甲方。

乙方维修负责人:______,联系电话:O

七、违约责任

1、在本协议有效期内,双方必须严格遵守协议约定,否则由违约方

承担责任和损失。

2、甲方未按协议规定返还保修金的，乙方有权耍求甲方逾期付款的

利息。

八、本协议未尽事宜,可由双方协商解决。

九、因甲、乙双方履行协议产生纠纷的，可以采取协商解决或调解,

调解不成可依法向甲方所在地人民法院起诉.

十、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。

甲方：____________

乙方；____________

年月日

工程质量检测委托合同篇19

号楼节能工程质量检测合同

甲方：

乙方；

受甲方委托，乙方承担号楼节能工程质量检测工作，为明确双方职

责尽快完成检测工作，根据《中华人民共和国民法典》的规定，特签订

本合同，甲乙双方必须严格执行。

一、检测依据

1.GB50411-20_《建筑节能工程施工质量验收规范》

2.GB50189-20__《公共建筑节能设计标准》

3.DB45/T393-20_《民用建筑节能检验规范》

4.DB45/T221-20__《广西壮族自治区居住建筑节能设计标准》

二、检测内容、数量及单价

1、墙体节能工程

1）相同材料、相同工艺、相同做法墙体构件（外墙保温系统）传热系

数检测抽检数量每个单体建筑不少于1组，检测费单价为元/组，计组,

共元。

2）外墙节能构造：根据《建筑节能工程施工质量验收规范》附录C

规定一个单位工程每种节能保温做法至少取3个芯样。暂按一种墙体计

算，抽样数量为组，检测费单价为元/组。

2、屋面、墙体节能工程

1）屋面、墙体保温材料每种材料导热系数按《建筑节能工程施工质

量验收规范》4.2.3条规定2万平米以下3组，2万平米以上6组。检

测费单价为单种材料导热系数元/组，计组，共元。

3、建筑外窗节能工程

a）单层玻璃遮阳系数（可见光透射比）检测抽1组，检测费为元/组。

计组，共

元Q

4、配电与照明工程

a）电线截面、电阻率检测按每单位工程同厂家10%规格抽，每个单

体建筑最少抽2种规格，检测费为元/规格，计种规格，共元。

b）电缆截面、电阻率检测按每单位工程同厂家10%规格抽，每个单

体最少抽2种规格，检测费为元/（规格•每芯），计规格x芯二组，共元。

三、检测费用及付款方式

L检测费用：合计元优惠至八折进行结算，检测费用计元（元整）。

（最终检测费用按实际检测数量为准）

2,付款方式；本协议签订后一周内，甲方支付总检测费用的%给乙

方.乙方向甲方提供最终检测成果报告后，甲方一次性支付完检测费余

款，甲方付清款项前，乙方应向甲方提供全额发票。

四、甲方责任

1.负责提供检测所需的设计图纸等技术资料；

2.负责按本合同及相关国家标准规范要求送检测样品至乙方试验

室。

3•按本合同规定的时间和方式向乙方支付检测费用及按约定领取

检测报告。