2024年度基础建设承包协议范本版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年度基础建设承包协议范本版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程1.4工程地点1.5工程期限第二条合同标的及内容2.1工程范围2.2工程量清单2.3工程质量标准2.4工程材料第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算3.6付款方式第四条合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误4.4工期提前第五条工程质量与验收5.1质量要求5.2验收标准5.3验收程序5.4质量保证期第六条违约责任6.1发包方违约6.2承包方违约6.3违约赔偿第七条争议解决7.1争议解决方式7.2仲裁地点7.3仲裁效力第八条合同的变更和解除8.1合同变更8.2合同解除第九条合同的转让9.1合同转让条件9.2转让程序第十条不可抗力10.1不可抗力事件10.2不可抗力后果10.3不可抗力责任第十一条保险11.1保险责任11.2保险办理11.3保险费用第十二条税务12.1税务责任12.2税务申报12.3税务争议第十三条保密13.1保密内容13.2保密期限13.3泄露后果第十四条其他条款14.1合同附件14.2合同生效14.3合同终止14.4合同解释权14.5法律适用14.6合同副本第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程1.4工程地点工程地点位于：1.5工程期限工程开工日期为：工程竣工日期为：第二条合同标的及内容2.1工程范围本合同工程范围包括但不限于：2.2工程量清单工程量清单详见附件一。2.3工程质量标准工程质量标准按照《建设工程质量管理条例》和《建设工程质量验收标准》执行，具体要求如下：2.4工程材料工程材料必须符合国家相关法律法规和行业标准，具体品牌和型号如下：第三条合同价格3.1合同总价本合同总价为一亿人民币（大写：人民币壹亿元整），￥100,000,000.00。3.2价格调整合同总价在合同签订后，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商进行价格调整。3.3预付款发包方在合同签订后七个工作日内，向承包方支付合同总价30%的预付款，即￥30,000,000.00。3.4进度付款承包方按照工程进度，向发包方提交进度付款申请，发包方在收到申请后七个工作日内完成付款。3.5竣工结算工程竣工后，承包方按照合同约定提交竣工结算报告，发包方在收到报告后七个工作日内完成结算。3.6付款方式付款方式为银行转账。第四条合同工期4.1开工日期工程开工日期为：4.2竣工日期工程竣工日期为：4.3工期延误如因承包方原因导致工期延误，承包方应承担由此产生的一切后果。4.4工期提前如因发包方原因导致工期提前，发包方应支付给承包方提前完成工程的奖励，具体金额双方协商确定。第五条工程质量与验收5.1质量要求工程质量必须符合国家相关法律法规、行业标准和本合同约定。5.2验收标准工程验收标准按照《建设工程质量管理条例》和《建设工程质量验收标准》执行。5.3验收程序工程验收程序如下：5.4质量保证期工程质量保证期为两年，自工程竣工验收合格之日起计算。第六条违约责任6.1发包方违约如发包方违反本合同约定，导致工程无法正常进行，应承担由此产生的一切后果，并向承包方支付违约金，违约金为合同总价5%。6.2承包方违约如承包方违反本合同约定，导致工程无法正常进行，应承担由此产生的一切后果，并向发包方支付违约金，违约金为合同总价5%。6.3违约赔偿一方违约导致对方损失的，违约方应承担赔偿责任。赔偿金额为损失金额的实际发生额。第七条争议解决7.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。7.2仲裁地点如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为：7.3仲裁效力仲裁裁决具有终局性，对双方均有约束力。第八条合同的变更和解除8.1合同变更合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。8.2合同解除合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。第九条合同的转让9.1合同转让条件9.2转让程序合同转让程序如下：第十条不可抗力10.1不可抗力事件不可抗力事件包括：10.2不可抗力后果如发生不可抗力事件，双方应立即通知对方，并采取措施减轻损失。10.3不可抗力责任因不可抗力事件导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。第十一条保险11.1保险责任承包方应按照合同约定，办理工程保险，并承担保险责任。11.2保险办理保险办理程序如下：11.3保险费用保险费用由承包方承担。第十二条税务12.1税务责任双方应遵守国家税收法律法规，依法纳税。12.2税务申报双方应按照税务规定，及时办理税务申报。12.3税务争议如发生税务争议，双方应协商解决；协商不成的，按国家法律法规处理。第十三条保密13.1保密内容双方应对合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密。13.2保密期限保密期限为：13.3泄露后果如发生泄露，泄露方应承担相应的法律责任。第十四条其他条款14.1合同附件合同附件包括：14.2合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同终止14.4合同解释权本合同的解释权归：14.5法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.6合同副本本合同一式两份，双方各执一份。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单附件二：工程设计图纸附件三：材料规格及品牌清单附件四：工程进度计划附件五：付款申请表附件六：工程验收单附件七：保险单据附件八：税务申报表附件一：工程量清单材料名称材料型号材料数量单位价格总价附件二：工程设计图纸工程整体布局图结构施工图电气施工图给排水施工图其他相关设计图纸附件三：材料规格及品牌清单材料名称规格型号品牌数量单位总价附件四：工程进度计划施工阶段开始日期结束日期工程内容附件五：付款申请表付款项目付款金额付款理由付款条件付款方式附件六：工程验收单验收项目验收结果验收日期验收人员签字附件七：保险单据保险名称保险金额保险期限保险公司名称附件八：税务申报表申报项目申报金额申报日期申报人签字说明二：违约行为及责任认定：1.发包方未按约定时间支付预付款、进度付款或竣工结算。2.发包方未按约定提供施工场地、施工条件或施工许可。3.承包方未按约定时间完成工程或工程质量不符合约定。4.承包方使用不合格材料或偷工减料。5.双方未按约定履行合同义务，导致合同无法履行或造成对方损失。违约责任认定标准：1.按合同约定承担违约金。2.赔偿对方因此造成的直接经济损失。3.承担因违约导致的额外费用。4.违约行为导致合同无法履行，对方有权解除合同，并要求违约方支付合同总价一定比例的赔偿金。示例说明：如承包方未按约定时间完成工程，属于违约行为。根据合同约定，承包方应承担违约金，并赔偿发包方因此造成的直接经济损失。如发包方未按约定时间支付进度付款，属于违约行为。根据合同约定，发包方应支付违约金，并承担因违约导致的额外费用。说明三：法律名词及解释：1.发包方：指合同中约定的委托他人完成工程建设的一方。2.承包方：指合同中约定的接受发包方委托完成工程建设的一方。3.工程：指合同中约定的建设项目。4.工程量清单：指详细列明工程所需材料、工程量和工程费用的清单。5.工程设计图纸：指用于指导工程施工的图纸，包括整体布局图、结构施工图、电气施工图、给排水施