版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年智慧城市建设施工工程劳务分包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.2合同乙方2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.合同标的3.1劳务分包内容3.2劳务分包范围3.3劳务分包方式4.合同工期4.1工期安排4.2阶段性工期4.3工期延误责任5.劳务人员5.1劳务人员数量5.2劳务人员资质5.3劳务人员调配6.劳务费用6.1劳务费用组成6.2劳务费用结算方式6.3劳务费用支付7.材料供应7.1材料供应责任7.2材料供应时间7.3材料供应质量8.施工现场管理8.1施工现场安全8.2施工现场环保8.3施工现场纪律9.质量控制9.1质量标准9.2质量检测9.3质量保证10.风险责任10.1风险识别10.2风险承担10.3风险处理11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后的处理14.合同生效及终止14.1合同生效时间14.2合同终止条件14.3合同终止程序第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.1.1甲方全称:__________1.1.2甲方地址:__________1.1.3甲方联系人:__________1.1.4甲方联系电话:__________1.2合同乙方1.2.1乙方全称:__________1.2.2乙方地址:__________1.2.3乙方联系人:__________1.2.4乙方联系电话:__________2.项目概述2.1项目名称:2024年__________智慧城市建设施工工程2.2项目地点:__________2.3项目规模:__________2.4项目内容:包括但不限于__________3.合同标的3.1劳务分包内容:__________3.2劳务分包范围:__________3.3劳务分包方式:__________4.合同工期4.1工期安排:自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止4.2阶段性工期:__________4.3工期延误责任:__________5.劳务人员5.1劳务人员数量:__________5.2劳务人员资质:__________5.3劳务人员调配:__________6.劳务费用6.1劳务费用组成:包括但不限于__________6.2劳务费用结算方式:__________6.3劳务费用支付:__________7.材料供应7.1材料供应责任:__________7.2材料供应时间:__________7.3材料供应质量:__________8.施工现场管理8.1施工现场安全8.1.1甲方负责整个施工区域的安全管理,包括但不限于施工区域内的安全标志、警示牌的设置和维护。8.1.2乙方负责其劳务人员的安全教育和现场操作安全,确保劳务人员遵守安全操作规程。8.2施工现场环保8.2.1乙方应采取有效措施,防止施工过程中产生噪音、粉尘、废水等对环境造成污染。8.2.2乙方应遵守国家及地方的环保法规,确保施工现场的环保达标。8.3施工现场纪律8.3.1乙方应遵守施工现场的纪律规定,确保施工秩序井然。8.3.2乙方应配合甲方进行现场巡查,及时整改发现的问题。9.质量控制9.1质量标准9.1.1劳务分包工程应按照国家及行业相关质量标准执行。9.1.2乙方应确保施工质量符合合同约定的质量标准。9.2质量检测9.2.1乙方应自行进行质量检测,并保存相关检测报告。9.2.2甲方有权对施工质量进行监督和检测,检测费用由责任方承担。9.3质量保证9.3.1乙方应在施工过程中提供质量保证,包括但不限于材料质量、施工工艺等。9.3.2乙方应承担因施工质量问题导致的一切损失和责任。10.风险责任10.1风险识别10.1.1双方应共同识别施工过程中可能出现的风险因素。10.1.2乙方应对其劳务人员进行风险评估和培训。10.2风险承担10.2.1双方应按照合同约定分担风险责任。10.2.2因不可抗力导致的风险,双方应根据实际情况协商解决。10.3风险处理10.3.1出现风险时,双方应立即采取措施减少损失。10.3.2风险处理方案应在24小时内提出并报甲方审核。11.违约责任11.1违约情形11.1.1乙方未按合同约定完成工程量或工期延误。11.1.2乙方施工质量不符合合同约定。11.1.3乙方违反施工现场管理规定。11.2违约责任11.2.1乙方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.2.2违约金的计算方式及赔偿金额应在合同中明确。11.3违约处理11.3.1甲方有权要求乙方立即整改或停止违约行为。11.3.2违约行为严重时,甲方有权解除合同。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议。12.1.2协商不成的,提交__________仲裁委员会仲裁。12.2争议解决程序12.2.1提起仲裁申请前,双方应书面通知对方。12.2.2仲裁委员会应在收到申请后的15日内组成仲裁庭。12.3争议解决机构12.3.1本合同争议解决机构为__________仲裁委员会。13.合同解除13.1合同解除条件13.1.1乙方严重违约,甲方有权解除合同。13.1.2因不可抗力导致合同无法履行。13.2合同解除程序13.2.1双方应书面通知对方解除合同。13.2.2解除合同后,双方应按照合同约定处理后续事宜。13.3合同解除后的处理13.3.1合同解除后,乙方应立即停止施工,撤离施工现场。13.3.2双方应按照合同约定结算剩余款项。14.合同生效及终止14.1合同生效时间14.1.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。14.2合同终止条件14.2.1合同约定的工期完成。14.2.2合同解除。14.3合同终止程序14.3.1合同终止后,双方应进行工程验收。14.3.2验收合格后,双方应按照合同约定进行结算。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同中的第三方,是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督、评估或其他协助的独立法人或其他组织。15.1.2第三方可以是监理公司、检测机构、评估机构、咨询顾问等。15.2第三方责权利15.2.1第三方应按照合同约定提供专业服务,并对服务质量负责。15.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以完成其职责。15.2.3第三方在履行职责过程中,享有相应的知情权、建议权和监督权。15.3第三方与其他各方的划分说明15.3.1第三方与甲乙双方的关系是独立的,第三方不应介入甲乙双方的权利义务关系。16.第三方介入的额外条款及说明16.1第三方介入的条件16.1.1第三方介入必须经甲乙双方书面同意。16.1.2第三方介入应满足合同约定的条件,如资质要求、服务内容等。16.2第三方介入的程序16.2.1甲乙双方应共同确定第三方介入的具体事宜,包括服务内容、费用、期限等。16.2.2甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确各方的权利义务。16.3第三方介入的费用16.3.1第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定分摊。16.3.2第三方介入的费用应包括但不限于服务费、差旅费、资料费等。17.第三方责任限额17.1第三方责任17.1.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。17.1.2第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定。17.2第三方责任限额的确定17.2.1第三方责任限额应根据第三方的服务内容、风险程度和合同金额等因素综合确定。17.2.2第三方责任限额的确定应确保甲乙双方的合法权益。17.3第三方责任限额的调整17.3.1如有特殊情况需要调整第三方责任限额,甲乙双方应重新协商并签订补充协议。18.第三方介入后的合同变更18.1合同变更的条件18.1.1第三方介入导致合同内容需要变更的,甲乙双方应协商一致。18.1.2合同变更应符合法律法规的规定。18.2合同变更的程序18.2.1甲乙双方应就合同变更事项达成一致意见。18.2.2合同变更应以书面形式进行,并由甲乙双方签字(或盖章)。18.3合同变更后的通知18.3.1合同变更后,甲乙双方应及时通知第三方。18.3.2第三方在接到通知后,应按照变更后的合同约定履行职责。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同甲方营业执照副本要求:复印件,清晰可辨,加盖甲方公章。说明:用于证明甲方具备合同履行的主体资格。2.附件二:合同乙方营业执照副本要求:复印件,清晰可辨,加盖乙方公章。说明:用于证明乙方具备合同履行的主体资格。3.附件三:劳务分包人员名单及资质证书要求:名单应包括姓名、工种、资质等级等,资质证书需复印件,加盖乙方公章。说明:用于证明劳务分包人员的资质符合要求。4.附件四:施工图纸及技术规范要求:施工图纸应完整,技术规范应与国家标准相符。说明:用于指导施工过程中的技术要求。5.附件五:材料供应清单及质量证明文件要求:清单应详细列明材料名称、规格、数量等,质量证明文件需复印件,加盖供应商公章。说明:用于证明材料符合合同约定。6.附件六:施工进度计划要求:计划应包括施工阶段、工期、责任人等。说明:用于监控施工进度。7.附件七:工程质量检测报告要求:报告应包括检测项目、检测数据、检测结论等。说明:用于证明工程质量符合标准。8.附件八:第三方介入协议要求:协议应明确第三方介入的具体事宜,包括服务内容、费用、期限等。说明:用于规范第三方介入的行为。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成工程量或工期延误责任认定标准:按照合同约定,每延误一天,乙方应支付甲方违约金__________元。示例说明:若乙方因自身原因导致工期延误3天,则应向甲方支付__________元违约金。2.违约行为:乙方施工质量不符合合同约定责任认定标准:根据合同约定的质量标准,乙方应承担由此造成的损失和返工费用。示例说明:若乙方施工的某部分工程质量不符合标准,导致返工,乙方应承担返工费用__________元。3.违约行为:乙方违反施工现场管理规定责任认定标准:根据合同约定的现场管理规定,乙方应承担由此造成的损失和罚款。示例说明:若乙方违反现场环保规定,导致环境污染,乙方应承担罚款__________元。4.违约行为:第三方未能履行协议义务责任认定标准:根据第三方介入协议,第三方应承担由此造成的损失和违约金。示例说明:若第三方未能按时提交检测报告,则应向甲方支付违约金__________元。5.违约行为:甲方未按合同约定支付劳务费用责任认定标准:根据合同约定,甲方应按期支付劳务费用,否则应支付乙方违约金__________元。示例说明:若甲方未按合同约定支付劳务费用,则应向乙方支付违约金__________元。全文完。2024年智慧城市建设施工工程劳务分包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包单位信息1.2总包单位信息1.3监理单位信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程期限3.分包内容3.1分包工程范围3.2分包工程量3.3分包工程标准4.分包价格4.1分包合同价格4.2计价方式4.3付款方式4.4付款节点5.分包工程进度5.1分包工程进度计划5.2工程进度调整5.3工程进度验收6.工程质量管理6.1质量标准6.2质量检查6.3质量纠纷处理7.工程安全生产7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全生产事故处理8.人员配置8.1分包单位人员8.2总包单位人员8.3监理单位人员9.机械设备9.1分包单位机械设备9.2总包单位机械设备9.3监理单位机械设备10.材料供应10.1分包单位材料10.2总包单位材料10.3监理单位材料11.环境保护11.1环境保护责任11.2环境保护措施11.3环境保护纠纷处理12.合同变更12.1变更范围12.2变更程序12.3变更费用13.违约责任13.1分包单位违约责任13.2总包单位违约责任13.3监理单位违约责任14.合同解除14.1解除条件14.2解除程序14.3解除后果第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包单位信息分包单位名称:[分包单位名称]分包单位法定代表人:[法定代表人姓名]分包单位地址:[分包单位地址]分包单位联系电话:[联系电话]1.2总包单位信息总包单位名称:[总包单位名称]总包单位法定代表人:[法定代表人姓名]总包单位地址:[总包单位地址]总包单位联系电话:[联系电话]1.3监理单位信息监理单位名称:[监理单位名称]监理单位法定代表人:[法定代表人姓名]监理单位地址:[监理单位地址]监理单位联系电话:[联系电话]2.工程概况2.1工程名称:[工程名称]2.2工程地点:[工程地点]2.3工程规模:[工程规模描述]2.4工程类型:[工程类型描述]2.5工程期限:自[开始日期]起至[结束日期]止3.分包内容3.1分包工程范围:[详细描述分包工程范围]3.2分包工程量:[详细描述分包工程量]3.3分包工程标准:[详细描述分包工程标准,包括质量、安全、环保等方面]4.分包价格4.1分包合同价格:[分包合同总价]4.2计价方式:[计价方式描述,如按工程量清单计价等]4.3付款方式:[付款方式描述,如分阶段支付、按月支付等]4.4付款节点:[详细列出付款节点及金额]5.分包工程进度5.1分包工程进度计划:[详细描述分包工程进度计划,包括各阶段工期和节点]5.2工程进度调整:[详细描述工程进度调整的程序和条件]5.3工程进度验收:[详细描述工程进度验收的标准和程序]6.工程质量管理6.1质量标准:[详细描述质量标准,包括国家标准、行业标准等]6.2质量检查:[详细描述质量检查的内容、方式和频次]6.3质量纠纷处理:[详细描述质量纠纷处理的程序和责任]7.工程安全生产7.1安全生产责任:[详细描述各方的安全生产责任]7.2安全生产措施:[详细描述安全生产措施,包括安全教育培训、安全防护设施等]7.3安全生产事故处理:[详细描述安全生产事故处理的程序和责任]8.人员配置8.1分包单位人员项目经理:[姓名],负责现场施工管理技术负责人:[姓名],负责技术指导和质量管理质量检查员:[姓名],负责质量检查和验收安全员:[姓名],负责安全生产和事故预防其他技术人员和施工人员:[人员名单及职责]8.2总包单位人员总包项目经理:[姓名],负责协调和管理分包工作技术支持人员:[姓名],提供技术支持和指导质量监督人员:[姓名],监督分包工程质量安全监督人员:[姓名],监督分包安全生产8.3监理单位人员监理工程师:[姓名],负责监督工程进度和质量9.机械设备9.1分包单位机械设备主要施工机械:[设备名称及型号],数量:[数量]辅助施工机械:[设备名称及型号],数量:[数量]专用设备:[设备名称及型号],数量:[数量]9.2总包单位机械设备主要施工机械:[设备名称及型号],数量:[数量]辅助施工机械:[设备名称及型号],数量:[数量]专用设备:[设备名称及型号],数量:[数量]9.3监理单位机械设备监测设备:[设备名称及型号],数量:[数量]10.材料供应10.1分包单位材料主要材料:[材料名称],规格型号:[规格型号],数量:[数量]辅助材料:[材料名称],规格型号:[规格型号],数量:[数量]10.2总包单位材料主要材料:[材料名称],规格型号:[规格型号],数量:[数量]辅助材料:[材料名称],规格型号:[规格型号],数量:[数量]10.3监理单位材料监测材料:[材料名称],规格型号:[规格型号],数量:[数量]11.环境保护11.1环境保护责任分包单位:负责施工现场的环境保护工作总包单位:负责协调和监督分包单位的环境保护工作监理单位:负责监督环境保护措施的执行11.2环境保护措施施工现场设置环保设施废水和废气的处理废弃物的分类处理和运输11.3环境保护纠纷处理出现环境保护纠纷时,由三方协商解决12.合同变更12.1变更范围因设计变更、工程量增减、不可抗力等因素引起的工程变更12.2变更程序变更申请、审核、批准和实施12.3变更费用变更费用根据实际情况和变更程序进行计算和调整13.违约责任13.1分包单位违约责任未按时完成工程进度质量不符合约定标准违反安全生产规定13.2总包单位违约责任未按时协调和监督分包工作未履行合同约定的责任和义务13.3监理单位违约责任未履行监督职责未按时提交监理报告14.合同解除14.1解除条件双方协商一致因不可抗力导致合同无法履行一方严重违约14.2解除程序提出解除合同申请经双方确认解除14.3解除后果解除合同后,双方应按照约定进行结算和清算第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同选定的,提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。2.第三方介入的条件2.1甲乙双方根据合同履行需要,经协商一致决定引入第三方介入。2.2第三方介入应满足国家相关法律法规的要求,并具备相应的资质和专业技术能力。3.第三方职责3.1第三方应按照合同约定,独立、客观、公正地履行其职责。3.2第三方职责包括但不限于:提供专业咨询和服务;监督合同履行情况;对工程质量、安全、环保等方面进行检测、评估;协助解决合同履行过程中出现的问题。4.第三方权利4.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和配合,以确保其职责的履行。4.2第三方有权根据合同约定收取相应的服务费用。5.第三方与甲乙双方的关系5.1第三方与甲乙双方之间是独立的服务合同关系,与合同主体无关。5.2第三方不得泄露甲乙双方的商业秘密和合同内容。6.第三方责任限额6.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体包括:第三方因自身原因导致的服务质量问题;第三方因违反合同约定造成甲乙双方损失的;第三方在履行职责过程中发生的意外事故。第三方服务的性质和内容;第三方服务的专业能力;第三方服务的市场行情。7.第三方介入的流程7.1甲乙双方协商确定第三方介入的必要性,并签署第三方服务协议。7.2甲乙双方共同选定第三方,并通知对方。7.3第三方根据服务协议履行其职责,甲乙双方予以配合。7.4第三方服务结束后,甲乙双方对第三方的服务进行评价,并根据评价结果决定是否续签服务协议。8.第三方介入的变更8.1如需变更第三方,甲乙双方应重新协商确定第三方,并签署新的服务协议。8.2第三方变更不影响原合同的其他条款。9.第三方介入的终止9.1第三方介入的终止,应按照服务协议约定执行。9.2第三方介入终止后,甲乙双方应根据实际情况进行结算和清算。10.第三方介入的争议解决10.1第三方介入过程中发生的争议,由甲乙双方协商解决。10.2协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:分包合同要求:详细列明分包工程的名称、地点、规模、类型、期限、范围、工程量、价格、进度计划等。说明:此附件为合同主体,双方应仔细核对无误。2.附件二:人员配置表要求:包括分包单位、总包单位和监理单位的人员名单、职位、职责等信息。说明:此附件用于明确各方人员的职责和分工。3.附件三:机械设备清单要求:详细列出分包单位、总包单位和监理单位使用的施工机械设备名称、型号、数量等。说明:此附件用于明确各方的设备情况。4.附件四:材料供应清单要求:详细列出分包单位、总包单位和监理单位使用的材料名称、规格型号、数量等。说明:此附件用于明确各方的材料情况。5.附件五:环境保护措施要求:详细描述各方在施工过程中应采取的环境保护措施。说明:此附件用于确保施工过程中符合环保要求。6.附件六:合同变更记录要求:记录合同履行过程中发生的所有变更,包括变更原因、内容、时间等。说明:此附件用于追溯合同变更的依据。7.附件七:违约记录要求:记录合同履行过程中发生的违约行为,包括违约原因、责任认定、处理结果等。说明:此附件用于追溯违约行为的处理过程。8.附件八:第三方服务协议要求:详细列明第三方服务的范围、职责、权利、费用、期限等。说明:此附件用于明确第三方介入的具体事宜。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时完成工程进度;质量不符合约定标准;违反安全生产规定;未按时支付工程款项;未履行合同约定的其他义务。2.责任认定标准:违约行为的性质和严重程度;违约行为对合同履行的影响;违约方的过错程度。3.违约责任认定示例:分包单位未按时完成工程进度,经核实,原因系分包单位管理不善,造成工期延误5天。根据合同约定,分包单位应承担工期延误的违约责任,支付违约金[金额]元。总包单位未履行质量监督责任,导致分包单位施工的工程质量不合格。经核实,原因系总包单位未及时发现质量问题。根据合同约定,总包单位应承担违约责任,赔偿分包单位损失[金额]元。全文完。2024年智慧城市建设施工工程劳务分包合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系方式2.合同背景与依据2.1智慧城市建设施工工程概况2.2项目审批及立项情况2.3合同签订的法律依据3.工程内容与范围3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容3.5工程分包范围4.合同工期与进度要求4.1工程总工期4.2各分部分项工程工期4.3进度款支付节点4.4工期延误及违约责任5.合同价款与支付方式5.1合同价款5.2合同价款调整5.3支付方式5.4预付款及进度款支付5.5结算与竣工结算6.工程质量要求与验收标准6.1工程质量标准6.2工程验收程序6.3验收标准与不合格处理7.材料与设备供应7.1材料设备供应方式7.2材料设备质量要求7.3材料设备供应进度7.4材料设备验收与保管8.施工安全与环境保护8.1施工安全责任8.2安全生产措施8.3环境保护要求8.4应急预案与处理9.违约责任与争议解决9.1违约责任承担9.2争议解决方式9.3仲裁机构或法院10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3解除与终止程序11.合同生效与变更11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3变更后的合同效力12.合同附件与补充协议12.1合同附件12.2补充协议13.合同签订与生效日期13.1合同签订日期13.2合同生效日期14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:智慧城市建设项目业主单位(2)乙方:智慧城市建设施工工程劳务分包单位1.2合同双方法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3合同双方注册地址(1)甲方注册地址:省市区街道号(2)乙方注册地址:省市区街道号1.4合同双方联系方式2.合同背景与依据2.1智慧城市建设施工工程概况(1)工程名称:智慧城市建设施工工程(2)工程地点:省市区(3)工程规模:万平方米2.2项目审批及立项情况(1)项目审批部门:市住房和城乡建设局(2)项目立项文号:建审字[2023]第号2.3合同签订的法律依据(1)中华人民共和国合同法(2)中华人民共和国建筑法(3)中华人民共和国招标投标法3.工程内容与范围3.1工程名称智慧城市建设施工工程3.2工程地点省市区3.3工程规模万平方米3.4工程内容(1)土建工程(2)安装工程(3)装饰装修工程3.5工程分包范围(1)土建工程(2)安装工程(3)装饰装修工程4.合同工期与进度要求4.1工程总工期自合同生效之日起,共计个月。4.2各分部分项工程工期(1)土建工程:个月(2)安装工程:个月(3)装饰装修工程:个月4.3进度款支付节点(1)开工前支付预付款(2)主体结构完成支付进度款(3)装饰装修完成支付进度款(4)竣工验收合格后支付结算款4.4工期延误及违约责任(1)工期延误超过天,甲方有权解除合同,乙方承担违约责任。(2)因乙方原因导致工期延误,乙方应支付违约金。5.合同价款与支付方式5.1合同价款万元人民币。5.2合同价款调整(1)材料价格变动:按市场价格调整。(2)人工费变动:按当地工资水平调整。5.3支付方式(1)预付款:合同签订后个工作日内支付。(2)进度款:按工程进度支付。(3)结算款:竣工验收合格后支付。5.4预付款及进度款支付(1)预付款:合同价款的%。(2)进度款:按工程进度支付的款项。6.工程质量要求与验收标准6.1工程质量标准(1)符合国家现行工程质量标准。(2)满足设计要求。6.2工程验收程序(1)分部分项工程验收。(2)隐蔽工程验收。(3)竣工验收。6.3验收标准与不合格处理(1)验收标准:符合国家现行工程质量标准。(2)不合格处理:按国家现行工程质量标准处理。8.施工安全与环境保护8.1施工安全责任(1)乙方负责施工过程中的安全管理工作,确保施工安全。(2)甲方提供必要的安全防护设施和措施。8.2安全生产措施(1)乙方应制定安全生产规章制度,加强现场安全管理。(2)乙方应定期对施工人员进行安全生产教育和培训。8.3环境保护要求(1)乙方应遵守国家环境保护法规,采取措施减少施工对环境的影响。(2)乙方应妥善处理施工产生的废水、废气、废渣等。8.4应急预案与处理(1)乙方应制定应急预案,应对突发事件。(2)应急预案应包括事故预防、应急响应、事故处理等内容。9.违约责任与争议解决9.1违约责任承担(1)任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。(2)违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2争议解决方式(1)合同双方发生争议,应协商解决。(2)协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3仲裁机构或法院(1)仲裁机构:市仲裁委员会。(2)法院:市区人民法院。10.合同解除与终止10.1合同解除条件(1)一方违约达到合同约定的解除条件。(2)不可抗力导致合同无法履行。10.2合同终止条件(1)合同约定的工程完成。(2)合同约定的其他终止条件。10.3解除与终止程序(1)一方提出解除合同,应提前通知对方。(2)合同解除或终止后,双方应进行清算。11.合同生效与变更11.1合同生效条件(1)合同双方签字盖章。(2)合同符合法律规定。11.2合同变更程序(1)合同双方协商一致。(2)签订书面变更协议。11.3变更后的合同效力(1)变更后的合同具有同等法律效力。(2)变更内容应明确、具体。12.合同附件与补充协议12.1合同附件(1)工程量清单(2)施工图纸(3)其他相关文件12.2补充协议(1)合同附件与本合同具有同等法律效力。(2)补充协议应在合同签订前达成一致。13.合同签订与生效日期13.1合同签订日期本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同生效日期本合同自合同签订之日起生效。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,由合同双方另行协商解决。14.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义本合同中的“第三方”是指除甲乙双方之外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、施工监理单位、设备供应商、材料供应商、金融机构、保险公司等。15.2范围第三方介入的范围包括但不限于项目咨询、监理、设计、检测、施工监理、设备与材料供应、融资、保险等。16.第三方介入的引入方式16.1引入程序甲乙双方协商一致后,可以引入第三方介入合同履行。引入第三方需签订书面协议,明确第三方的权利、义务和责任。16.2引入条件(1)甲乙双方协商一致。(2)第三方具备履行相关职能的资质和能力。(3)第三方介入不会影响合同履行的正常进行。17.第三方介入的权利与义务17.1第三方的权利(1)按照合同约定和协议要求,行使相关职能。(2)获得合同履行过程中必要的资料和信息。(3)在合同范围内,对甲乙双方的行为进行监督。17.2第三方的义务(1)遵守国家法律法规和合同约定。(2)保守商业秘密和技术秘密。(3)对甲乙双方提供的服务质量负责。18.第三方责任限额18.1责任界定第三方在履行职能过程中产生的责任,由其自行承担,除非因甲乙双方违反合同约定导致第三方产生责任。18.2限额规定(1)第三方因自身原因导致合同履行受到影响,其责任限额为合同价款的%。(2)第三方因履行职能不当导致合同履行受到影响,其责任限额为合同价款的%。(3)第三方在履行职能过程中造成他人损害的,应承担相应的赔偿责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分甲乙双方应明确各自与第三方的职责,确保合同履行过程中各方职责清晰。19.2责任划分(1)第三方在履行职能过程中产生的责任,由其自行承担。(2)甲乙双方违反合同约定导致第三方产生责任,甲乙双方应承担相应的责任。(3)
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年度儿童校园伤害赔偿协议书(二零二五)2篇
- 2025年度工伤事故预防与安全生产合作协议
- 2025年度带景观阳台商品房预定协议
- 软件安全测试服务合作框架协议
- 玉林师范学院《工程制图基础A》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 鹰潭职业技术学院《生物技术制药实验二》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 益阳医学高等专科学校《人力资源管理综合技能实训》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 2024年电子元器件采购合同
- 陶瓷杯定制合同3篇
- 高压施工合同的趋势要点3篇
- 汽车制造业的柔性生产与敏捷制造
- 五年级上册小数乘除练习300道及答案
- 不动产抵押登记手续
- 公安机关执法执勤规范用语
- 无人机技术在消防救援中的作用与局限
- 超越指标:存量时代降本增效的利器
- 一年级道德与法治无纸笔期末检测质量分析
- 形式逻辑期末考试含答案
- 自媒体账号运营的用户画像分析技巧
- 医院门窗工程施工方案与施工方法
- 短视频实习运营助理
评论
0/150
提交评论