版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版房地产项目资金监管与社区服务合同本合同目录一览1.定义和解释1.1合同双方定义1.2术语定义1.3合同生效日期2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资总额2.5项目开发进度3.资金监管3.1资金来源及用途3.2资金拨付流程3.3资金监管机构3.4资金监管方式3.5资金监管报告4.社区服务4.1社区服务内容4.2社区服务标准4.3社区服务费用4.4社区服务实施时间4.5社区服务质量评估5.双方权利义务5.1双方权利5.2双方义务5.3违约责任6.合同履行6.1合同履行期限6.2合同履行地点6.3合同履行方式6.4合同履行变更7.保密条款7.1保密信息定义7.2保密义务7.3保密期限8.合同解除8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3合同解除后果9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用10.合同生效与变更10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同变更内容11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止程序11.3合同终止后果12.合同附件12.1附件一:项目资金监管方案12.2附件二:社区服务方案12.3附件三:其他相关文件13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署双方代表14.合同份数与生效14.1合同份数14.2合同生效日期第一部分:合同如下:第一条定义和解释1.1合同双方定义1.1.1本合同所指的甲方为房地产项目开发商,乙方为资金监管服务提供商。1.1.2甲方应具备房地产开发资质,乙方应具备相关资金监管服务资质。1.2术语定义1.2.1“资金”指项目开发过程中所需的资金投入。1.2.2“社区服务”指为项目居民提供的生活服务、物业管理等。1.2.3“监管机构”指由双方共同认可的具备监管资质的第三方机构。1.3合同生效日期1.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第二条项目概况2.1项目名称2.1.1本合同所指项目名称为“房地产项目”。2.2项目地点2.2.1项目位于省市区街道。2.3项目规模2.3.1项目占地面积为平方米,总建筑面积为平方米。2.4项目投资总额2.4.1项目总投资额为人民币亿元。2.5项目开发进度2.5.1项目开发进度按照甲方提供的开发计划执行。第三条资金监管3.1资金来源及用途3.1.1资金来源包括甲方自筹资金、银行贷款、预售收入等。3.1.2资金用途包括土地购置、建设成本、配套设施建设等。3.2资金拨付流程3.2.1甲方应按照资金监管方案,将资金拨付至监管机构指定的账户。3.2.2监管机构对资金使用进行监督,确保资金按约定用途使用。3.3资金监管机构3.3.1本合同指定的监管机构为银行。3.4资金监管方式3.4.1监管机构采用定期审计、现场检查等方式对资金使用情况进行监督。3.5资金监管报告3.5.1监管机构每月向双方提交资金监管报告,报告内容包括资金使用情况、项目进度等。第四条社区服务4.1社区服务内容4.1.1社区服务内容包括物业管理、绿化维护、安保服务等。4.2社区服务标准4.2.1社区服务标准应符合国家相关法规和行业标准。4.3社区服务费用4.3.1社区服务费用由甲方承担,费用标准在合同附件中明确。4.4社区服务实施时间4.4.1社区服务自项目交付使用之日起开始实施。4.5社区服务质量评估4.5.1乙方应定期对社区服务质量进行评估,并向甲方报告评估结果。第五条双方权利义务5.1双方权利5.1.1甲方有权要求乙方按照合同约定提供资金监管和社区服务。5.1.2乙方有权要求甲方按照合同约定支付相关费用。5.2双方义务5.2.1甲方应按时足额支付乙方服务费用。5.2.2乙方应按照合同约定提供高质量的资金监管和社区服务。5.3违约责任5.3.1任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。第六条合同履行6.1合同履行期限6.1.1本合同履行期限自合同生效之日起至项目竣工交付之日止。6.2合同履行地点6.2.1合同履行地点为项目所在地。6.3合同履行方式6.3.1双方应按照合同约定履行各自义务。6.4合同履行变更6.4.1合同履行过程中,如需变更合同内容,双方应协商一致,签订补充协议。第七条保密条款7.1保密信息定义7.1.1本合同所指的保密信息包括但不限于项目商业秘密、技术秘密、财务信息等。7.2保密义务7.2.1双方对本合同涉及的保密信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。7.3保密期限7.3.1本合同涉及的保密期限自合同生效之日起至合同终止后五年止。第八条合同解除8.1合同解除条件8.1.1甲方有严重违约行为,如未按时足额支付资金或未按约定提供社区服务。8.1.2乙方有严重违约行为,如未按约定提供资金监管或社区服务质量不符合标准。8.2合同解除程序8.2.1一方违约时,另一方应书面通知违约方,要求其在合理期限内纠正违约行为。8.2.2若违约方未在规定期限内纠正违约行为,非违约方有权解除合同。8.3合同解除后果第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。9.1.2若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1本合同争议解决机构为仲裁委员会。9.3争议解决费用9.3.1争议解决费用由败诉方承担,双方另有约定的除外。第十条合同生效与变更10.1合同生效条件10.1.1本合同经双方签字盖章后,自合同生效之日起生效。10.2合同变更程序10.2.1合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签订变更协议。10.3合同变更内容10.3.1合同变更内容应包括但不限于合同条款的修改、补充或删除。第十一条合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1如一方违约,另一方有权解除合同。11.1.2如发生不可抗力事件,经双方协商一致,可以解除合同。11.2合同终止程序11.2.1合同终止需双方书面确认,并办理相关手续。11.3合同终止后果第十二条合同附件12.1附件一:项目资金监管方案12.1.1详细规定资金监管的具体流程、监管机构职责等。12.2附件二:社区服务方案12.2.1详细规定社区服务的内容、标准、费用等。12.3附件三:其他相关文件12.3.1包括但不限于土地使用证、建设许可证等。第十三条合同签署13.1签署日期13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2签署地点13.2.1本合同签署地点为省市。13.3签署双方代表13.3.1甲方代表:[姓名],职务:[职务]。13.3.2乙方代表:[姓名],职务:[职务]。第十四条合同份数与生效14.1合同份数14.1.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。14.2合同生效日期14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同相关事务的独立法人或其他组织。1.2第三方包括但不限于中介机构、监理单位、评估机构、审计机构等。第二条第三方介入的条件2.1第三方介入需符合合同约定,且经甲乙双方书面同意。2.2第三方介入应具备相应的资质和条件,能够独立、公正地履行其职责。第三条第三方责任限额3.1第三方在合同履行过程中,因其自身原因导致的损失,其责任限额由甲乙双方在合同中约定。3.2第三方责任限额应根据第三方的资质、能力和风险承担能力确定。3.3第三方责任限额不得超过合同总金额的%。第四条第三方权利和义务4.1第三方有权根据合同约定,独立履行其职责,并享受相应的权利。4.2第三方应遵守国家法律法规和合同约定,维护甲乙双方的合法权益。4.3第三方在履行职责过程中,应保持独立、客观、公正的原则。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲乙双方在合同履行过程中,各自承担相应的责任和义务。5.2第三方与甲乙双方之间不存在隶属关系,其职责仅限于合同约定的范围内。5.3第三方与其他各方(如供应商、承包商等)的关系由第三方自行处理。第六条第三方介入的程序6.1第三方介入前,甲乙双方应就第三方介入的相关事宜进行协商,达成一致意见。6.2甲乙双方应书面通知第三方介入事宜,并明确第三方的职责和权限。6.3第三方介入后,甲乙双方应积极配合第三方履行职责,确保合同履行顺利进行。第七条第三方介入的费用7.1第三方介入产生的费用由甲乙双方按照合同约定承担。7.2若合同未约定,费用由甲乙双方协商确定。7.3第三方介入费用包括但不限于咨询费、服务费、评估费等。第八条第三方介入的终止8.1.1第三方无法履行合同约定的职责;8.1.2第三方违反合同约定,损害甲乙双方的合法权益;8.1.3出现不可抗力事件,导致第三方无法继续履行职责。8.2第三方介入终止后,甲乙双方应根据合同约定处理相关事宜。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中,如出现争议,甲乙双方应通过协商解决。9.2协商不成,可提交合同约定的争议解决机构或法院解决。第十条本合同的修改与补充10.1本合同如需修改或补充,甲乙双方应协商一致,并以书面形式签订补充协议。10.2补充协议与本合同具有同等法律效力。第十一条本合同的解释11.1本合同条款如有歧义,解释权归甲乙双方共同享有。11.2本合同未尽事宜,可由甲乙双方另行协商解决。第十二条本合同的生效12.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。12.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:项目资金监管方案详细规定资金监管的具体流程、监管机构职责、资金使用情况报告等。要求:方案应包含资金监管的具体措施、风险控制措施、监管报告格式等。2.附件二:社区服务方案详细规定社区服务的内容、标准、费用、服务提供时间等。要求:方案应包含服务项目、服务标准、服务质量评估方法、费用结算方式等。3.附件三:第三方资质证明文件要求:提供第三方介入机构的营业执照、资质证书、相关业务许可等证明文件。4.附件四:不可抗力事件证明文件要求:在发生不可抗力事件时,提供相关证明文件,如自然灾害、政府行为等。5.附件五:合同变更协议要求:在合同变更时,提供变更协议,明确变更内容、生效日期等。6.附件六:争议解决协议要求:在发生争议时,提供争议解决协议,明确争议解决方式、机构等。7.附件七:第三方介入费用清单要求:详细列出第三方介入产生的各项费用,包括但不限于咨询费、服务费等。8.附件八:合同履行情况报告要求:定期提供合同履行情况报告,包括资金使用情况、项目进度等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时足额支付资金。甲方未按约定提供社区服务。乙方未按约定提供资金监管。乙方未按约定提供社区服务质量。第三方未按约定履行职责。2.责任认定标准:甲方未按时足额支付资金,应按照逾期付款的利息计算违约金。甲方未按约定提供社区服务,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失。乙方未按约定提供资金监管,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失。乙方未按约定提供社区服务质量,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失。第三方未按约定履行职责,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失。3.违约责任示例:甲方逾期支付资金,应按照每日万分之五的利率支付违约金。乙方未按约定提供社区服务,导致居民生活不便,应赔偿居民损失人民币元。第三方未按约定履行职责,导致项目进度延误,应赔偿甲方损失人民币元。全文完。2024版房地产项目资金监管与社区服务合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2解释原则2.项目概述2.1项目基本信息2.2项目目标2.3项目范围3.资金监管3.1资金监管机构3.2资金监管方式3.3资金监管流程3.4资金监管责任4.社区服务4.1社区服务内容4.2社区服务标准4.3社区服务质量保证5.合作方责任5.1开发商责任5.2服务提供方责任5.3合作方权利6.合同期限与终止6.1合同期限6.2合同终止条件6.3合同解除程序7.违约责任7.1违约定义7.2违约责任承担7.3违约赔偿8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决地点9.合同附件9.1附件一:项目投资计划9.2附件二:社区服务协议9.3附件三:资金监管方案10.通知与送达10.1通知方式10.2送达方式10.3送达地址11.不可抗力11.1不可抗力定义11.2不可抗力处理12.合同变更与解除12.1合同变更程序12.2合同解除程序12.3合同变更与解除的效力13.合同生效与解释13.1合同生效条件13.2合同解释原则14.其他约定14.1保密条款14.2适用法律14.3合同份数与签署第一部分:合同如下:第一条定义与解释1.1术语定义1.1.1“项目”指本合同约定的房地产项目。1.1.2“开发商”指在本合同中承担房地产开发责任的一方。1.1.3“服务提供方”指在本合同中承担社区服务责任的一方。1.1.4“资金监管”指对项目资金进行监管,确保资金使用的合法、合规。1.1.5“社区服务”指为项目居民提供的各类服务。1.2解释原则1.2.1本合同中的术语和定义应按照本合同的具体内容和上下文进行解释。1.2.2如有歧义,应按照有利于维护善意相对方的原则进行解释。第二条项目概述2.1项目基本信息2.1.1项目名称:________2.1.2项目地点:________2.1.3项目规模:________2.1.4项目类型:________2.2项目目标2.2.1完成项目的开发建设。2.2.2提供优质的社区服务。2.3项目范围2.3.1项目建设内容:________2.3.2社区服务内容:________第三条资金监管3.1资金监管机构3.1.1资金监管机构为________。3.2资金监管方式3.2.1资金监管机构对项目资金进行实时监管。3.2.2资金使用需符合国家相关法律法规和合同约定。3.3资金监管流程3.3.1开发商需将项目资金存入资金监管账户。3.3.2资金使用需经资金监管机构审核。3.4资金监管责任3.4.1开发商负责提供真实、完整的资金使用情况。3.4.2服务提供方负责按照合同约定使用资金。第四条社区服务4.1社区服务内容4.1.1保安服务4.1.2清洁服务4.1.3物业管理服务4.2社区服务标准4.2.1保安服务:24小时巡逻,确保小区安全。4.2.2清洁服务:每日两次小区清洁,保持环境整洁。4.2.3物业管理服务:提供一站式服务,满足居民需求。4.3社区服务质量保证4.3.1服务提供方应确保社区服务质量的持续提升。4.3.2开发商有权对社区服务质量进行监督。第五条合作方责任5.1开发商责任5.1.1按时完成项目建设。5.1.2保证项目资金的安全、合规使用。5.2服务提供方责任5.2.1按时提供社区服务。5.2.2确保社区服务质量的稳定。5.3合作方权利5.3.1开发商有权监督项目建设和资金使用情况。5.3.2服务提供方有权要求开发商提供必要的支持。第六条合同期限与终止6.1合同期限6.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为____年。6.2合同终止条件6.2.1合同到期。6.2.2合同一方违约,另一方有权解除合同。6.3合同解除程序6.3.1解除合同需书面通知对方,并经双方协商一致。6.3.2解除合同后,双方应按照约定处理相关事宜。第七条违约责任7.1违约定义7.1.1违约指一方未履行合同约定的义务。7.2违约责任承担7.2.1违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失。7.3违约赔偿7.3.1违约赔偿金额由双方协商确定,如协商不成,可向人民法院提起诉讼。第八条争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。8.1.2如协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁。8.2争议解决程序8.2.1提交仲裁申请的一方应向仲裁机构提交书面仲裁申请。8.2.2仲裁机构应在收到仲裁申请之日起30日内组成仲裁庭。8.2.3仲裁庭应在组成之日起60日内作出仲裁裁决。8.3争议解决地点8.3.1仲裁地点为________。第九条合同附件9.1附件一:项目投资计划9.1.1附件一应详细列明项目的投资预算、资金来源和使用计划。9.2附件二:社区服务协议9.2.1附件二应明确社区服务的具体内容、服务标准、费用及支付方式。9.3附件三:资金监管方案9.3.1附件三应详细说明资金监管的具体措施、监管流程及责任划分。第十条通知与送达10.1通知方式10.1.1通知应以书面形式进行。10.1.2通知可以通过挂号信、特快专递或合同约定的其他方式进行送达。10.2送达方式10.2.1送达应以实际收到通知为准。10.3送达地址10.3.1开发商的送达地址为:________10.3.2服务提供方的送达地址为:________第十一条不可抗力11.1不可抗力定义11.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等。11.2不可抗力处理11.2.1发生不可抗力事件,双方应立即通知对方,并采取措施减轻损失。11.2.2因不可抗力导致合同无法履行或履行困难的,双方应协商解决。第十二条合同变更与解除12.1合同变更程序12.1.1变更合同需经双方协商一致,并以书面形式签署。12.2合同解除程序12.2.1解除合同需书面通知对方,并经双方协商一致。12.3合同变更与解除的效力12.3.1合同变更或解除后,原合同中未变更或未解除的部分继续有效。第十三条合同生效与解释13.1合同生效条件13.1.1本合同经双方签字盖章后生效。13.2合同解释原则13.2.1本合同条款的解释应按照合同条款的文义、上下文及合同目的进行。第十四条其他约定14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容以及项目信息负有保密义务。14.2适用法律14.2.1本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同份数与签署14.3.1本合同一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力。14.3.2本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方指在本合同履行过程中,因特定需要介入合同关系中的独立第三方机构或个人,包括但不限于中介机构、评估机构、监理单位、咨询顾问等。1.2第三方介入是指经甲乙双方同意,由第三方参与合同项下的部分或全部工作,以协助合同的有效履行。第二条第三方介入程序2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订书面协议。2.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权利、义务及责任范围。2.3第三方介入协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。第三条第三方权利与义务3.1.1根据合同约定和第三方介入协议,独立开展相关工作。3.1.2获取甲乙双方提供的相关资料和信息。3.1.3在合同约定范围内,对项目进行监督和检查。3.2.1按照合同约定和第三方介入协议,履行其职责。3.2.2对其工作范围内的行为承担相应的法律责任。3.2.3保守甲乙双方的商业秘密。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额是指第三方因履行合同或第三方介入协议而产生的赔偿责任的上限。4.2第三方责任限额应在本合同中明确约定,并在第三方介入协议中予以确认。4.3.1第三方介入协议的约定。4.3.2第三方的能力和信誉。4.3.3合同项目的风险程度。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方介入后,其工作范围与甲乙双方的权利义务划分如下:5.1.1第三方在合同约定范围内的工作成果归甲乙双方所有。5.1.2第三方对甲乙双方提供的资料和信息负有保密义务。5.1.3第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致合同无法履行或造成损失的,由第三方承担相应责任。5.1.4第三方在履行职责过程中,如因甲乙双方原因导致合同无法履行或造成损失的,由甲乙双方承担相应责任。第六条第三方变更与退出6.1第三方变更需经甲乙双方同意,并签订书面变更协议。6.2第三方退出需提前____天书面通知甲乙双方,并妥善处理相关事宜。6.3第三方变更或退出后,甲乙双方应根据变更或退出后的情况,调整合同相关条款。第七条第三方争议解决7.1第三方介入过程中发生的争议,应由第三方与甲乙双方协商解决。7.2如协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁。第八条本合同其他条款的适用8.1第三方介入后的争议解决、违约责任等,仍适用本合同的相关条款。8.2本合同未规定的第三方介入相关事宜,由甲乙双方另行协商解决。第九条附件9.1本合同附件中涉及第三方介入的条款,包括但不限于第三方介入协议,与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:项目投资计划详细要求:包含项目的投资预算、资金来源、使用计划、预期收益等。说明:项目投资计划是项目资金监管的重要依据,需确保信息的准确性和完整性。2.附件二:社区服务协议详细要求:明确社区服务的具体内容、服务标准、费用及支付方式、服务质量保证措施等。说明:社区服务协议是保障项目居民权益的重要文件,需详细规定服务内容和标准。3.附件三:资金监管方案详细要求:详细说明资金监管的具体措施、监管流程、责任划分、资金使用审批程序等。说明:资金监管方案是确保项目资金安全、合规使用的关键,需确保监管措施的有效性。4.附件四:第三方介入协议详细要求:明确第三方的职责、权利、义务、责任限额、介入程序、变更与退出机制等。说明:第三方介入协议是规范第三方参与合同履行的重要文件,需确保协议内容的明确性和可执行性。5.附件五:争议解决协议详细要求:明确争议解决方式、程序、地点、仲裁机构等。说明:争议解决协议是解决合同履行过程中争议的重要依据,需确保争议解决机制的公正性和效率。6.附件六:保密协议详细要求:明确保密信息的范围、保密义务、保密期限等。说明:保密协议是保护甲乙双方商业秘密的重要工具,需确保信息的保密性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲乙双方未按时履行合同约定的义务。1.2第三方未按照合同约定和第三方介入协议履行职责。1.3甲乙双方未按照合同约定提供资料和信息。1.4第三方泄露甲乙双方商业秘密。1.5因不可抗力导致合同无法履行。2.责任认定标准:2.1违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失。2.2违约责任的具体认定标准如下:2.1.1违约金额:根据违约行为造成的直接经济损失确定。2.1.2违约期限:根据违约行为持续的时间确定。2.1.3违约次数:根据违约行为的次数确定。2.1.4违约性质:根据违约行为的严重程度确定。3.违约责任示例:3.1甲乙双方未按时支付工程款项,导致施工方停工,施工方要求赔偿停工损失。3.2第三方未按时完成评估报告,导致甲乙双方无法按期进行下一步工作,甲乙双方要求第三方承担违约责任。3.3第三方泄露甲乙双方商业秘密,甲乙双方要求第三方承担违约责任,包括赔偿损失和停止侵权行为。全文完。2024版房地产项目资金监管与社区服务合同2本合同目录一览1.合同概述1.1合同定义1.2合同目的1.3合同期限2.项目资金监管2.1资金监管原则2.2资金监管机构2.3资金监管流程2.4资金使用范围2.5资金监管措施3.社区服务内容3.1服务项目分类3.2服务质量标准3.3服务提供方3.4服务时间安排4.费用及支付方式4.1服务费用4.2资金监管费用4.3支付方式及期限5.权利与义务5.1项目方权利5.2服务提供方权利5.3项目方义务5.4服务提供方义务6.违约责任6.1违约情形6.2违约责任承担6.3违约处理程序7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.合同解除8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3合同解除后果9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同终止程序10.合同附件10.1附件一:资金监管细则10.2附件二:社区服务明细10.3附件三:相关法律法规11.合同变更11.1变更条件11.2变更程序11.3变更生效12.合同解除与终止后的处理12.1资金清算12.2服务移交12.3合同解除后的其他事宜13.通知与送达13.1通知方式13.2送达地址13.3送达生效14.其他约定14.1合同适用法律14.2合同解释14.3合同附件效力14.4合同签订及生效日期第一部分:合同如下:第一条合同概述1.1合同定义本合同所称“合同”是指本合同书及所有附件、补充协议、相关法律法规等构成的整体文件。1.2合同目的本合同的目的是明确项目资金监管与社区服务的具体内容、双方的权利义务,确保项目顺利进行,提升社区服务水平。1.3合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,合同期限为三年,自合同生效之日起计算。第二条项目资金监管2.1资金监管原则资金监管应遵循公开、透明、安全、高效的原则,确保项目资金专款专用。2.2资金监管机构资金监管机构由项目方指定,负责对项目资金进行监管,确保资金使用符合合同约定。2.3资金监管流程资金监管流程包括资金申请、审批、拨付、使用、结算、监督等环节。2.4资金使用范围资金使用范围包括但不限于项目开发、基础设施建设、设备购置、物业服务、社区活动等。2.5资金监管措施资金监管措施包括但不限于设立专户、定期审计、监督报告、信息披露等。第三条社区服务内容3.1服务项目分类社区服务项目分为基础服务、增值服务、特色服务等三大类。3.2服务质量标准服务质量标准应参照国家和地方相关法律法规及行业标准执行。3.3服务提供方服务提供方应具备相应的资质、能力和信誉,经项目方审核通过后方可提供服务。3.4服务时间安排服务时间安排应满足社区居民的需求,并确保服务质量。第四条费用及支付方式4.1服务费用服务费用根据服务项目、服务内容和标准计算,具体费用由双方协商确定。4.2资金监管费用资金监管费用由项目方承担,具体费用标准由双方协商确定。4.3支付方式及期限支付方式为银行转账,支付期限为服务完成后次月15日前。第五条权利与义务5.1项目方权利项目方有权要求服务提供方按照合同约定提供服务质量,有权对服务提供方进行监督和考核。5.2服务提供方权利服务提供方有权要求项目方按照合同约定支付费用,有权对项目方进行监督和考核。5.3项目方义务项目方应按时支付费用,配合服务提供方提供必要的条件,确保服务顺利进行。5.4服务提供方义务服务提供方应按照合同约定提供服务质量,遵守国家和地方相关法律法规。第六条违约责任6.1违约情形双方任何一方违反本合同约定,导致合同无法履行或造成损失的,均构成违约。6.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。6.3违约处理程序违约处理程序包括违约方提出违约处理意见、双方协商解决、仲裁或诉讼等。第八条争议解决8.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。8.2争议解决机构如双方协商不成,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.3争议解决程序争议解决程序应遵循相关法律法规和仲裁规则,双方应积极配合,及时提交相关证据。第九条合同解除9.1合同解除条件(1)一方严重违约,经对方催告后在合理期限内仍未纠正;(2)不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。9.2合同解除程序合同解除应书面通知对方,并自通知到达对方之日起生效。9.3合同解除后果合同解除后,双方应按照约定处理未履行完毕的义务,并结算已发生的费用。第十条合同生效及终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件合同期限届满或双方约定的终止条件成就时,合同终止。10.3合同终止程序合同终止后,双方应按照约定处理未履行完毕的义务,并结算已发生的费用。第十一条合同附件11.1附件一:资金监管细则附件一详细规定了资金监管的具体流程、措施和责任。11.2附件二:社区服务明细附件二列明了社区服务的具体项目、内容、标准和费用。11.3附件三:相关法律法规附件三列出了与本合同相关的法律法规,作为合同执行的依据。第十二条合同变更12.1变更条件合同签订后,如因国家政策调整、市场变化等原因,导致合同内容需要变更的,双方可协商一致进行变更。12.2变更程序合同变更应书面通知对方,并经双方签字盖章后生效。12.3变更生效合同变更自双方签字盖章之日起生效,对双方具有约束力。第十三条合同解除与终止后的处理13.1资金清算合同解除或终止后,双方应进行资金清算,确保各方权益。13.2服务移交服务提供方应将已提供的服务移交给项目方或其他指定机构。13.3合同解除后的其他事宜合同解除或终止后,双方应妥善处理剩余事宜,包括但不限于资料归档、保密协议解除等。第十四条其他约定14.1合同适用法律本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同解释本合同的解释以中文文本为准。14.3合同附件效力合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念本合同所指的第三方,是指除甲乙双方以外的,在合同履行过程中,因特定需求而介入合同关系的个人或组织,包括但不限于中介方、咨询方、监理方、审计方等。15.2第三方介入条件(1)甲乙双方协商一致;(2)第三方具备相应的资质和能力;(3)第三方提供的介入服务与合同履行相关。16.第三方责任限额16.1责任限额定义本合同所指的责任限额,是指第三方在合同履行过程中,因自身原因导致合同无法履行或造成损失的,其应承担的最高赔偿责任。16.2责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体金额根据第三方提供的服务类型、服务内容、服务期限等因素确定。17.第三方责权利17.1第三方权利(1)按照合同约定提供专业服务;(2)获得合同约定的报酬;(3)在合同履行过程中,享有知情权和参与权。17.2第三方义务(1)遵守合同约定,确保服务质量;(2)对甲乙双方负责,保证服务安全、合规;(3)按照合同约定的时间、地点、方式提供服务。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分(1)甲方负责提供合同履行所需的资源和支持;(2)甲方对合同履行过程中的风险承担责任;(3)甲方对第三方提供的服务进行监督和考核。18.2第三方与乙方的划分(1)乙方负责支付合同约定的费用;(2)乙方对合同履行过程中的风险承
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五年农业项目居间服务合同2篇
- 二零二五年度范文设备租购服务合同2篇
- 二零二五年度集团公司内部子公司间借款合同范本3篇
- 二零二五版花岗石石材行业标准制定与实施合同3篇
- 二零二五年高空玻璃安装与玻璃清洁保养合同3篇
- 二零二五版公司独立董事薪酬及激励合同2篇
- 建筑工地2025年度水电暖供应与安装承包合同2篇
- 基于2025年度市场分析的营销推广合同标的修订3篇
- 二零二五版智能仓储物流设施施工合同协议3篇
- 二零二五年度花卉新品种研发与购销合同3篇
- 绵阳市高中2022级(2025届)高三第二次诊断性考试(二诊)历史试卷(含答案)
- 《视频压缩基础》课件
- 2025南方财经全媒体集团校园招聘63人高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 《A机场公司人力资源管理工作实践调研报告》2600字(论文)
- 社工人才培训计划实施方案
- 四年级数学(上)计算题专项练习及答案
- 6、水平四+田径18课时大单元计划-《双手头上前掷实心球》
- 幼儿园人民币启蒙教育方案
- 军事理论(2024年版)学习通超星期末考试答案章节答案2024年
- 青岛版科学四年级下册课程纲要
- GB/T 6672-2001塑料薄膜和薄片厚度测定机械测量法
评论
0/150
提交评论