2024版城市综合体停车场建设施工合同范本2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版城市综合体停车场建设施工合同范本合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________2.乙方：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________3.其他相关方：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________二、合同前言2.1背景：随着我国城市化进程的加快，城市综合体项目日益增多，停车场作为城市综合体的重要组成部分，其建设施工质量直接关系到城市综合体的整体品质和运营效益。2.2目的：为明确甲乙双方在城市综合体停车场建设施工过程中的权利和义务，确保工程质量和进度，保障各方合法权益，特制定本合同。三、定义与解释3.1专业术语：（1）城市综合体：指集商业、办公、居住、休闲、娱乐等多种功能于一体的综合性建筑群。（2）停车场：指为城市综合体提供车辆停放服务的场所，包括地面停车场和地下停车场。（3）施工图设计：指乙方根据甲方要求，按照国家相关标准和规范，对停车场进行设计，并形成的图纸。（4）施工组织设计：指乙方根据施工图设计，编制的施工方案和施工组织计划。3.2关键词解释：（1）工程量清单：指乙方按照施工图设计，列出的工程量、材料、设备、人工等各项费用的清单。（2）合同工期：指本合同约定的停车场建设施工完成的时间。（3）工程质量：指停车场建设施工过程中，按照国家相关标准和规范，达到的质量要求。（4）工程进度：指停车场建设施工过程中，按照合同工期，完成的工程量。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成停车场建设施工任务。（2）甲方有权对乙方施工过程中出现的问题提出整改要求，乙方应予以配合。（3）甲方有权要求乙方提供施工过程中的相关资料，包括但不限于施工图设计、施工组织设计、工程量清单等。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成停车场建设施工任务。（2）乙方应按照国家相关标准和规范，进行施工图设计和施工组织设计。（3）乙方应确保工程质量，对施工过程中出现的问题及时整改。（4）乙方应按照合同约定，向甲方提供施工过程中的相关资料。五、履行条件5.1合同履行时间：本合同约定的停车场建设施工完成时间为_________天。5.2合同履行地点：本合同约定的停车场建设施工地点为_________。5.3合同履行方式：乙方按照施工图设计和施工组织设计，组织实施停车场建设施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件：（1）合同约定的停车场建设施工任务完成；（2）合同约定的工期届满，双方未达成延期协议；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）双方协商一致解除合同。6.3终止程序：（1）一方提出终止合同，应提前_________天书面通知另一方；（2）双方协商一致解除合同，应签订书面协议；（3）终止合同后，乙方应按照约定完成剩余工作。6.4终止后果：（1）合同终止后，双方应按照约定结算工程款；（2）合同终止后，乙方应按照约定清理施工现场；（3）合同终止后，双方应按照约定承担相应的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成本合同中，停车场建设施工的费用构成如下：（1）施工图设计费用：根据实际设计工作量及收费标准计算；（2）施工材料费用：包括但不限于钢筋、水泥、砂石、混凝土等；（3）施工设备费用：包括但不限于施工机械、设备租赁等；（4）人工费用：包括但不限于施工人员工资、福利等；（5）管理费用：包括但不限于项目管理、协调、监督等；（6）税费：按照国家相关法律法规规定，应缴纳的税费；（7）其他费用：根据实际施工过程中产生的其他费用。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后_________天内，甲方支付合同总价款的_________作为预付款；（2）进度款：在乙方完成合同约定工程量后，甲方应按照实际完成工程量及约定的进度比例支付进度款；（3）竣工结算款：在乙方完成全部工程并经甲方验收合格后，甲方应在_________天内支付竣工结算款；（4）质保金：合同总价款的_________作为质保金，在工程验收合格后_________天内无质量问题退还。7.3支付时间甲方支付工程款的具体时间如下：（1）预付款：合同签订后_________天内；（2）进度款：在乙方完成合同约定工程量后的_________天内；（3）竣工结算款：在乙方完成全部工程并经甲方验收合格后的_________天内；（4）质保金：工程验收合格后的_________天内。7.4支付条款（1）甲方应在支付款项前，向乙方提供合法有效的付款凭证；（2）乙方应在收到甲方支付款项后，向甲方提供相应的发票或收据；（3）甲方支付款项后，乙方应在_________天内向甲方提供相应的工程进度报告。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按约定支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金按未支付工程款总额的_________%计算；（2）甲方未按约定提供施工图设计或施工条件的，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约（2）乙方未按约定质量完成工程的，应承担相应的违约责任，包括但不限于返工、修复等。8.3赔偿金额和方式（1）违约方应按照本合同约定的违约金比例支付违约金；（2）违约方给对方造成的损失超过违约金数额的，应按照实际损失进行赔偿；（3）赔偿金额以人民币计算，支付方式为银行转账。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的保密内容包括但不限于：（1）甲方提供的商业秘密、技术秘密等；（2）乙方在施工过程中获取的甲方商业秘密、技术秘密等；（3）双方约定应保密的其他信息。9.2保密期限本合同约定的保密期限为自合同签订之日起_________年。9.3保密履行方式（1）双方应采取合理措施，确保保密内容的保密性；（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容；（3）保密期限届满或双方另有约定的，保密内容不再适用保密条款。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所指的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：地震、洪水、台风等；（2）社会事件：战争、动乱、政府行为等；（3）其他不可抗力事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并提供相关证明；（2）因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方互不承担责任；（3）不可抗力事件解除后，双方应尽快恢复合同履行。10.4不可抗力实例（1）地震：指地震烈度达到国家地震烈度表规定的烈度；（2）洪水：指洪水水位超过国家防汛标准；（3）战争：指国家之间的战争或地区性冲突。十一、争议解决11.1协商解决双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向有管辖权的人民法院申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）本合同项下的权利和义务涉及国家秘密、商业秘密等；（2）本合同项下的权利和义务涉及国家安全、社会公共利益等。建设施工合同范本十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对停车场设计、施工、运营等方面的最终决定权；（2）乙方在施工过程中应遵守国家相关法律法规，并接受甲方及相关部门的监督检查。13.2特殊权力保留（1）甲方保留在合同履行期间，对停车场建设施工过程中的技术、质量、进度等方面的监督权；（2）乙方在施工过程中应按照甲方要求，及时提供施工进度报告、质量检验报告等相关资料。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）对本合同的修改和补充，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行；（2）修改和补充的内容为本合同的有效组成部分。14.2修改和补充效力（1）经甲乙双方签署的修改和补充协议，与本合同具有同等法律效力；（2）未经甲乙双方签署的修改和补充，对本合同不具有约束力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲方应协助乙方办理相关手续，包括但不限于土地使用、规划许可、施工许可等；（2）乙方应按照甲方要求，提供施工所需的场地、材料、设备等。15.2协作与配合方式（1）甲乙双方应设立专门的项目管理小组，负责项目的日常管理和协调；（2）项目管理小组应及时沟通、协调，确保项目顺利进行。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间的完整协议，任何一方不得以任何形式对本合同进行修改、补充或替代。16.3增减条款（1）本合同如有增减条款，应以书面形式进行；（2）未经甲乙双方签署的增减条款，对本合同不具有约束力。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：____年____月____日乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.施工图设计文件2.施工组织设计文件3.工程量清单4.材料设备采购合同5.人员配置表6.施工进度计划表7.质量检验报告8.工程验收报告9.付款凭证10.争议解决协议11.修改和补充协议12.其他双方认为必要的文件二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按约定支付工程款：认定依据为付款凭证及合同约定。未按约定提供施工图设计或施工条件：认定依据为合同约定及甲方提供的证明材料。2.乙方违约：未按约定完成工程量：认定依据为工程量清单及施工进度计划表。未按约定质量完成工程：认定依据为质量检验报告及合同约定。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。2.违约金：指合同一方因违约行为而应向对方支付的一定金额的补偿。3.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。4.保密条款：指合同双方就保密内容达成的协议，约定保密期限和保密义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中遇到材料供应不及时。解决办法：甲方应提前与材料供应商沟通，确保材料供应的及时性；乙方应提前向甲方汇报材料需求计划。2.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：乙方应及时整改质量问题，并向甲方汇报整改情况；甲方应组织相关人员进行质量检验。3.问题：施工进度滞后。解决办法：乙方应分析进度滞后的原因，制定整改措施，并及时向甲方汇报；甲方应督促乙方加快施工进度。4.问题：合同争议。解决办法：双方应友好协商解决争议；协商不成的，可申请调解、仲裁或诉讼解决。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体名称及信息第三方名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________2.第三方责任第三方应按照合同约定，承担相应的责任，包括但不限于材料供应、设备租赁、技术支持等。3.第三方权利第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定，履行各自义务，确保第三方权益不受侵害。4.第三方义务第三方应遵守国家相关法律法规，保证其提供的材料、设备等符合质量要求。5.第三方收益第三方有权根据合同约定，获得相应的收益，包括但不限于材料供应费用、设备租赁费用等。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方的权利条款乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款；乙方有权要求甲方提供必要的施工条件；乙方有权对施工过程中的问题提出整改要求。2.乙方的利益条款乙方有权获得合同约定的质保金；乙方有权获得合同约定的奖励金。3.甲方的违约及限制条款甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金；甲方未按约定提供施工条件，应承担相应的违约责任；甲方不得无故终止合同，否则应向乙方支付违约金。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款甲方可对乙方的施工过程进行监督；甲方可要求乙方提供施工进度报告和质量检验报告；甲方可要求乙方按照合同约定进行整改。2.甲方的利益条款甲方可获得合同约定的质保金；甲方可获得合同约定的奖励金。3.乙方的违约及限制条款乙方未按约定完成工程量，应向甲方支付违约金；乙方未按约定质量完成工程，应承担相应的违约责任；乙方不得无故终止合同，否则应向甲方支付违约金。全文完。2024版城市综合体停车场建设施工合同范本1合同目录一、合同订立1.1合同订立依据1.2合同双方基本信息1.3合同订立时间及地点二、项目概况2.1项目名称及地点2.2停车场规模及设计标准2.3施工工期及进度要求三、工程内容3.1停车场土建工程3.2停车场设施设备安装3.3电气工程3.4水暖工程3.5交通安全设施四、合同双方责任与义务4.1发包人责任与义务4.2承包人责任与义务4.3监理单位责任与义务五、工程款支付方式5.1预付款5.2进度款5.3验收款5.4结算款六、工期及进度管理6.1施工进度计划6.2工期延误处理6.3工期奖惩措施七、质量标准及验收7.1质量标准7.2验收程序7.3质量问题处理八、安全文明施工8.1安全生产责任8.2安全防护措施8.3文明施工要求九、合同变更及解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同变更及解除程序十、争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决期限十一、不可抗力11.1不可抗力定义11.2不可抗力处理11.3不可抗力证明十二、合同生效、终止及解除12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件十三、其他约定事项13.1违约责任13.2保密条款13.3通知与送达十三、附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工图纸13.3附件三：合同签订双方营业执照复印件13.4附件四：相关资质证书复印件合同编号_________一、合同订立1.1合同订立依据1.1.1依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规。1.1.2依据《建筑工程施工合同示范文本》。1.2合同双方基本信息1.2.1发包人名称：_________________________1.2.2发包人地址：_________________________1.2.3发包人法定代表人：____________________1.2.4承包人名称：_________________________1.2.5承包人地址：_________________________1.2.6承包人法定代表人：____________________1.3合同订立时间及地点1.3.1合同订立时间：_________________________1.3.2合同订立地点：_________________________二、项目概况2.1项目名称及地点2.1.1项目名称：_________________________2.1.2项目地点：_________________________2.2停车场规模及设计标准2.2.1停车场规模：_________________________2.2.2设计标准：_________________________2.3施工工期及进度要求2.3.1施工工期：_________________________2.3.2进度要求：_________________________三、工程内容3.1停车场土建工程3.1.1土方工程：_________________________3.1.2基础工程：_________________________3.1.3结构工程：_________________________3.2停车场设施设备安装3.2.1车位划线：_________________________3.2.2防滑设施：_________________________3.2.3导航系统：_________________________3.3电气工程3.3.1变配电工程：_________________________3.3.2照明工程：_________________________3.3.3电力线路：_________________________3.4水暖工程3.4.1给排水工程：_________________________3.4.2暖通工程：_________________________3.4.3消防工程：_________________________3.5交通安全设施3.5.1交通标志：_________________________3.5.2交通标线：_________________________3.5.3监控系统：_________________________四、合同双方责任与义务4.1发包人责任与义务4.1.1按时提供施工图纸和资料。4.1.2按合同约定支付工程款。4.1.3协助承包人办理施工许可等相关手续。4.2承包人责任与义务4.2.1按照合同约定完成施工任务。4.2.2保证工程质量符合国家及行业标准。4.2.3按时提交施工进度报告。4.3监理单位责任与义务4.3.1对施工过程进行监督检查。4.3.2对工程质量进行验收。4.3.3对施工安全进行监督。五、工程款支付方式5.1预付款5.1.1预付款比例：_________________________5.1.2预付款支付时间：____________________5.2进度款5.2.1进度款支付比例：____________________5.2.2进度款支付时间：____________________5.3验收款5.3.1验收款比例：_________________________5.3.2验收款支付时间：____________________5.4结算款5.4.1结算款支付时间：____________________六、工期及进度管理6.1施工进度计划6.1.1承包人应编制详细的施工进度计划，并经发包人批准。6.1.2施工进度计划应包括各阶段的工作内容和时间节点。6.2工期延误处理6.2.1因发包人原因导致工期延误，承包人有权要求延长工期。6.2.2因承包人原因导致工期延误，承包人应承担相应责任。6.3工期奖惩措施6.3.1按时完成工程的，发包人给予奖励。6.3.2迟期完成工程的，承包人应支付违约金。七、质量标准及验收7.1质量标准7.1.1施工质量应符合国家及行业标准。7.1.2施工质量应符合设计文件要求。7.2验收程序7.2.1工程完成后，承包人应组织自检。7.2.2发包人应组织验收，并出具验收报告。7.3质量问题处理7.3.1发现质量问题，承包人应及时整改。7.3.2验收不合格的工程，承包人应重新施工。八、安全文明施工8.1安全生产责任8.1.1发包人和承包人应共同遵守国家和地方的安全生产法律法规。8.1.2承包人应制定安全生产责任制，明确各级人员的安全责任。8.2安全防护措施8.2.1承包人应采取必要的安全防护措施，确保施工安全。8.2.2发包人应提供必要的安全防护设施和用品。8.3文明施工要求8.3.1承包人应遵守文明施工规定，保持施工现场整洁。8.3.2施工现场应设置明显的安全警示标志。九、合同变更及解除9.1合同变更条件9.1.1因不可抗力等原因导致合同内容需要变更的，双方应协商一致。9.2合同解除条件9.2.1发包人违约严重，承包人有权解除合同。9.2.2承包人违约严重，发包人有权解除合同。9.3合同变更及解除程序9.3.1合同变更应书面通知对方，并达成书面协议。9.3.2合同解除应书面通知对方，并按合同约定处理后续事宜。十、争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议。10.1.2协商不成，可提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构10.2.1仲裁委员会由双方共同选定。10.3争议解决期限10.3.1争议应在合同签订之日起一年内解决。十一、不可抗力11.1不可抗力定义11.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。11.2不可抗力处理11.2.1发生不可抗力，双方应协商解决工程进度和合同履行问题。11.3不可抗力证明11.3.1不可抗力事件发生后，双方应尽快提供相关证明。十二、合同生效、终止及解除12.1合同生效条件12.1.1双方签署合同后，合同生效。12.2合同终止条件12.2.1工程竣工并验收合格。12.3合同解除条件12.3.1合同解除条件见第九章。十三、其他约定事项13.1违约责任13.1.1违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。13.2保密条款13.2.1双方对本合同内容负有保密义务。13.3通知与送达13.3.1通知应以书面形式发送至对方指定的地址。十四、附件14.1附件一：工程量清单14.2附件二：施工图纸14.3附件三：合同签订双方营业执照复印件14.4附件四：相关资质证书复印件_________________________（发包人签字盖章）_________________________（承包人签字盖章）_________________________（法定代表人签字）_________________________（法定代表人签字）_________________________（日期）_________________________（日期）多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方主导决策权1.1.1甲方在施工过程中对项目设计、施工方案、进度安排等方面具有最终决策权。1.1.2甲方有权对施工过程中的重大问题进行审核和决定。1.2甲方监督责任1.2.1甲方应指派专人负责对施工现场进行监督，确保施工质量、安全和进度符合合同要求。1.2.2甲方监督人员有权对施工现场进行检查，并要求承包人进行整改。1.3甲方提供资料义务1.3.1甲方应在施工前提供完整的施工图纸、设计文件及相关技术资料。1.3.2甲方应确保提供的资料真实、准确，并对资料负责。1.4甲方协调义务1.4.1甲方应协调解决施工过程中与周边居民、单位的关系，确保施工顺利进行。1.4.2甲方应负责处理施工过程中可能出现的突发事件。1.5甲方变更权1.5.1甲方有权根据项目需要，对施工方案、进度等进行适当变更。1.5.2甲方变更应提前通知承包人，并书面确认变更内容。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方主导施工权2.1.1乙方在施工过程中对施工方案、进度安排等方面具有主导权。2.1.2乙方应确保施工质量、安全和进度符合合同要求。2.2乙方设计责任2.2.1乙方应负责完成施工图纸的设计，并确保设计符合相关规范和标准。2.2.2乙方应对设计方案的合理性和可行性负责。2.3乙方材料采购权2.3.1乙方有权选择施工材料，并确保材料质量符合合同要求。2.3.2乙方应提供材料供应商的相关资质证明。2.4乙方进度控制权2.4.1乙方应制定合理的施工进度计划，并确保按计划完成施工任务。2.4.2乙方应定期向甲方报告施工进度，并及时调整进度计划。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介责任3.1.1第三方中介应负责对施工过程中的质量、安全和进度进行监督。3.1.2第三方中介应确保监督工作