2024版新能源汽车充电桩建设劳务分包合同范本3篇_第1页
2024版新能源汽车充电桩建设劳务分包合同范本3篇_第2页
2024版新能源汽车充电桩建设劳务分包合同范本3篇_第3页
2024版新能源汽车充电桩建设劳务分包合同范本3篇_第4页
2024版新能源汽车充电桩建设劳务分包合同范本3篇_第5页
已阅读5页,还剩48页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版新能源汽车充电桩建设劳务分包合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.劳务分包内容3.1充电桩建设施工3.2施工人员配备3.3施工材料供应3.4施工设备使用4.施工质量要求4.1充电桩质量标准4.2施工质量保证措施4.3质量检验及验收5.施工进度要求5.1施工进度计划5.2进度调整及延误处理5.3施工进度监控6.安全生产与文明施工6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3文明施工要求7.合同价款及支付方式7.1合同价款7.2支付方式7.3付款进度8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理12.合同附件12.1合同附件清单12.2合同附件内容13.其他约定事项13.1合同变更13.2合同补充13.3合同解释14.合同签署与生效日期14.1合同签署日期14.2合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同双方地址甲方地址:[甲方详细地址]乙方地址:[乙方详细地址]1.3合同双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系人姓名]联系电话:[甲方联系电话]乙方联系方式:[乙方联系人姓名]联系电话:[乙方联系电话]2.项目概况2.1项目名称[项目全称]2.2项目地点[具体项目地址]2.3项目规模[项目规模描述,如:充电桩数量、建设面积等]2.4项目工期[合同约定工期,如:自合同生效之日起X个月]3.劳务分包内容3.1充电桩建设施工[详细施工内容,包括但不限于:基础施工、设备安装、调试等]3.2施工人员配备[施工人员数量、资质要求、专业技能等]3.3施工材料供应[所需材料种类、规格、数量、供应商等]3.4施工设备使用[施工设备种类、型号、数量、使用要求等]4.施工质量要求4.1充电桩质量标准[参照国家标准或行业标准,如:GB/T]4.2施工质量保证措施[质量保证措施,如:施工过程控制、质量检验、验收等]4.3质量检验及验收[质量检验及验收的标准、程序、时间等]5.施工进度要求5.1施工进度计划[详细施工进度计划,包括各个阶段的开始和结束时间]5.2进度调整及延误处理[进度调整的流程、原因及处理措施]5.3施工进度监控[施工进度监控的方法、责任人及监控报告等]6.安全生产与文明施工6.1安全生产责任[安全生产责任主体、责任范围、责任追究等]6.2安全生产措施[安全生产管理制度、安全操作规程、应急预案等]6.3文明施工要求[文明施工的具体要求,如:现场管理、环境保护等]8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应通过友好协商解决争议。8.1.2若协商不成,任何一方均有权将争议提交至[仲裁委员会名称]进行仲裁。8.1.3仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。8.2争议解决机构8.2.1争议解决机构为[仲裁委员会名称]。8.3争议解决程序8.3.1提交仲裁申请书及有关证据。8.3.2仲裁委员会指派仲裁员组成仲裁庭。8.3.3仲裁庭审理案件,并作出裁决。9.违约责任9.1违约情形9.1.1乙方未按合同约定完成施工任务的;9.1.2乙方提供的施工材料不符合质量要求的;9.1.3甲方未按合同约定支付工程款的;9.1.4任何一方违反合同约定导致合同无法履行的。9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2.2违约金的具体数额由双方协商确定,协商不成的,按合同约定执行。9.3违约赔偿9.3.1违约方应赔偿守约方因违约所遭受的直接损失。9.3.2赔偿金额应包括但不限于实际损失、合理费用等。10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致解除合同的;10.1.2一方严重违约,另一方提出解除合同的;10.1.3因不可抗力导致合同无法继续履行的。10.2合同解除程序10.2.1提出解除合同的一方应书面通知另一方。10.2.2收到解除合同通知的一方应在收到通知之日起X日内予以答复。10.3合同解除后的处理10.3.1解除合同后,双方应按照合同约定进行结算。10.3.2双方应妥善处理合同解除后的遗留问题。11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章;11.1.2甲方支付首期工程款。11.2合同终止条件11.2.1合同约定的工程全部完成;11.2.2双方协商一致终止合同;11.2.3因不可抗力导致合同无法继续履行。11.3合同终止后的处理11.3.1合同终止后,双方应按照合同约定进行结算。11.3.2双方应妥善处理合同终止后的遗留问题。12.合同附件12.1合同附件清单[列出所有合同附件的名称和数量]12.2合同附件内容[附上所有合同附件的具体内容]13.其他约定事项13.1合同变更13.1.1合同变更需经双方书面同意。13.1.2合同变更不得违反法律法规及本合同约定。13.2合同补充13.2.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。13.3合同解释13.3.1本合同条款如有歧义,以有利于维护守约方权益的解释为准。14.合同签署与生效日期14.1合同签署日期[合同签署的具体日期]14.2合同生效日期[合同生效的具体日期,通常为签署日期或双方约定生效日期]第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,为履行本合同而介入合同关系的任何自然人、法人或其他组织。15.1.2.1供应商;15.1.2.2设计单位;15.1.2.3监理单位;15.1.2.4金融机构;15.1.2.5仲裁机构;15.1.2.6法院等。15.2第三方介入的条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。15.2.2第三方介入的目的应为协助合同履行,提高合同履行的效率和质量。15.3第三方责任限额15.3.1第三方在履行本合同时,如因自身原因造成损失,其责任限额由甲乙双方在合作协议中约定。15.3.2第三方责任限额应包括但不限于:15.3.2.1第三方直接造成的经济损失;15.3.2.2第三方直接导致的工期延误;15.3.2.3第三方直接引起的质量事故。15.4第三方责权利划分15.4.1第三方的权利:15.4.1.1第三方有权根据合作协议获得相应的报酬;15.4.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的配合和支持;15.4.1.3第三方有权根据合同约定对甲乙双方进行监督。15.4.2第三方的义务:15.4.2.1第三方应按照合作协议履行其职责;15.4.2.2第三方应保证其提供的服务符合合同要求;15.4.2.3第三方应遵守国家法律法规和行业规范。15.4.3第三方与其他各方的划分说明:15.4.3.1第三方与甲方的关系:第三方应服从甲方的管理,接受甲方的监督,并按约定向甲方报告工作。15.4.3.3第三方与甲乙双方的关系:第三方应作为甲乙双方共同合作的一部分,共同维护合同的履行。16.第三方介入的合同条款补充16.1.1第三方的名称、地址、联系方式;16.1.2第三方的职责和权利;16.1.3第三方的责任和责任限额;16.1.4第三方介入的期限和条件;16.1.5第三方介入的费用及支付方式。16.2第三方介入的合同条款应与本合同的其他条款相协调,确保合同整体的完整性和一致性。16.3第三方介入的合同条款变更16.3.1如需变更第三方介入的合同条款,应经甲乙双方和第三方协商一致,并以书面形式修改。16.3.2任何第三方介入的合同条款变更,均应在本合同附件中予以记录,并作为本合同的有效组成部分。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.充电桩建设施工图纸及设计文件要求:提供完整的设计图纸、施工图及设计文件,确保设计符合国家标准和规范。说明:施工图纸是施工的重要依据,必须准确无误。2.施工人员资质证书要求:提供所有施工人员的相关资质证书,证明其具备相应的专业技能和经验。说明:确保施工人员具备相应资质,保证施工质量。3.施工材料合格证明要求:提供所有施工材料的合格证明,证明材料符合质量要求。说明:合格证明是确保材料质量的重要文件。4.施工设备清单及检验报告要求:提供施工设备的清单及检验报告,证明设备符合施工要求。说明:设备清单和检验报告是确保设备性能和安全的依据。5.安全生产管理制度及应急预案要求:提供安全生产管理制度及应急预案,确保施工过程中的安全。说明:安全生产管理制度和应急预案是保障施工安全的重要文件。6.施工进度计划及调整记录要求:提供施工进度计划及调整记录,确保施工按计划进行。说明:进度计划是施工管理的重要工具,调整记录是进度控制的依据。7.质量检验报告及验收记录要求:提供质量检验报告及验收记录,证明施工质量符合标准。说明:质量检验报告和验收记录是确保施工质量的重要文件。8.合同变更及补充协议要求:提供合同变更及补充协议,明确合同变更内容和双方权利义务。说明:合同变更和补充协议是合同履行过程中的重要文件。9.争议解决协议要求:提供争议解决协议,明确争议解决的方式和程序。说明:争议解决协议是解决合同履行过程中可能出现的争议的重要文件。10.付款凭证及结算单据要求:提供付款凭证及结算单据,证明合同款项的支付和结算情况。说明:付款凭证和结算单据是合同履行过程中款项支付的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1乙方未按合同约定完成施工任务;1.2乙方提供的施工材料不符合质量要求;1.3甲方未按合同约定支付工程款;1.4第三方未按合作协议履行职责;1.5因不可抗力导致合同无法履行。2.责任认定标准:2.1乙方未按合同约定完成施工任务的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.2乙方提供的施工材料不符合质量要求的,应承担相应的赔偿责任。2.3甲方未按合同约定支付工程款的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.4第三方未按合作协议履行职责的,应根据合作协议的约定承担相应的责任。2.5因不可抗力导致合同无法履行的,甲乙双方应根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任。3.示例说明:3.1乙方未按合同约定完成施工任务,导致工期延误3个月,甲方有权要求乙方支付违约金X万元。3.2乙方提供的施工材料存在质量问题,导致充电桩损坏,乙方应承担修复费用Y万元。3.3甲方未按合同约定支付工程款,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付违约金Z万元。全文完。2024版新能源汽车充电桩建设劳务分包合同范本1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.当事人信息2.1分包方信息2.2总包方信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.劳务分包内容4.1充电桩设备安装4.2线路敷设与连接4.3接地与保护4.4配电系统调试4.5项目验收与移交5.质量要求5.1充电桩设备质量5.2施工质量标准5.3验收标准6.安全生产6.1安全责任6.2安全措施6.3安全培训7.人员安排7.1人员配备7.2人员资质7.3人员管理8.材料供应8.1材料清单8.2材料质量要求8.3材料采购与验收9.工程进度9.1进度计划9.2进度调整9.3进度考核10.计价与支付10.1计价方式10.2工程款支付10.3结算与审计11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同变更与解除12.1变更条件12.2变更程序12.3解除条件13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任13.3违约赔偿14.其他约定14.1法律适用14.2合同生效14.3合同份数14.4合同附件第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义本合同中,除非上下文另有要求,下列术语的定义如下:(1)“充电桩”指为新能源汽车提供电能补充的设备,包括但不限于交流充电桩、直流充电桩。(2)“劳务分包”指分包方根据本合同约定,为总包方提供充电桩建设所需的劳务服务。(3)“工程”指本合同约定的充电桩建设项目。1.2解释本合同中对相关术语的解释应按照国家相关法律法规和行业规范进行。2.当事人信息2.1分包方信息(1)名称:___________(2)法定代表人:___________(3)住所:___________2.2总包方信息(1)名称:___________(2)法定代表人:___________(3)住所:___________3.项目概况3.1项目名称:___________3.2项目地点:___________3.3项目规模:___________3.4项目工期:自____年____月____日起至____年____月____日止。4.劳务分包内容4.1充电桩设备安装:包括但不限于充电桩设备的组装、调试、验收等工作。4.2线路敷设与连接:包括但不限于充电桩供电线路的敷设、连接、验收等工作。4.3接地与保护:包括但不限于接地电阻测试、保护装置安装、验收等工作。4.4配电系统调试:包括但不限于配电系统的调试、验收等工作。4.5项目验收与移交:包括但不限于项目完工后的验收、资料整理、项目移交等工作。5.质量要求5.1充电桩设备质量:应符合国家相关标准及行业标准。5.2施工质量标准:应符合国家相关施工质量标准及行业标准。5.3验收标准:应符合国家相关验收标准及行业标准。6.安全生产6.1安全责任:分包方应负责施工现场的安全管理工作,确保施工安全。6.2安全措施:分包方应制定安全生产措施,包括但不限于人员培训、安全检查、应急预案等。6.3安全培训:分包方应对施工人员进行安全培训,提高施工人员的安全意识。7.人员安排7.1人员配备:分包方应按照项目需求配备充足的技术人员和施工人员。7.2人员资质:施工人员应具备相应的施工资质和技能证书。7.3人员管理:分包方应加强对施工人员的管理,确保施工人员遵守合同约定。8.材料供应8.1材料清单(1)充电桩设备(2)供电线路材料(3)接地材料(4)配电设备(5)施工工具及耗材8.2材料质量要求所有材料应符合国家相关标准及行业标准,并由具有相应资质的供应商提供。8.3材料采购与验收(1)材料采购由总包方负责,分包方应配合提供所需材料信息。(2)材料验收应在材料进场后进行,由双方共同验收,验收合格后方可使用。9.工程进度9.1进度计划分包方应制定详细的工程进度计划,并报总包方批准。9.2进度调整如因不可抗力或其他原因导致进度延误,双方应协商调整进度计划。9.3进度考核总包方将根据进度计划对分包方的工程进度进行考核。10.计价与支付10.1计价方式本合同采用按工程量清单计价方式。10.2工程款支付(1)预付款:合同签订后,分包方提交相关手续,总包方支付合同总价款的20%作为预付款。(2)进度款:工程进度达到约定节点,分包方提交相关手续,总包方支付已完成工程量清单的相应比例款项。(3)结算款:工程完工并验收合格后,分包方提交结算资料,总包方支付结算款。10.3结算与审计结算款应在工程验收合格后30日内支付完毕,如需审计,审计费用由双方协商承担。11.争议解决11.1争议解决方式发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序(1)双方应在争议发生后10日内提交争议书面报告。(2)争议解决过程中,双方应继续履行合同义务。12.合同变更与解除12.1变更条件(1)因不可抗力导致合同无法履行。(2)双方协商一致。12.2变更程序(1)提出变更申请。(2)双方协商确定变更内容。(3)签订变更协议。12.3解除条件(1)合同约定的解除条件成就。(2)双方协商一致解除合同。13.违约责任13.1违约情形(1)分包方未按合同约定完成工程。(2)分包方未按合同约定提供材料。(3)分包方未按合同约定履行其他义务。13.2违约责任(1)违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。(2)违约方应承担因违约行为给对方造成的全部损失。14.其他约定14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同份数本合同一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力。14.4合同附件(1)工程量清单(2)人员配备表(3)材料清单(4)施工图纸(5)其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同中,第三方指除甲乙双方之外的,为履行本合同目的而介入合同关系中的个人、法人或其他组织。第三方包括但不限于监理方、咨询方、检测方、评估方、保险方等。15.2第三方责任限额(1)第三方在履行职责过程中,因自身原因导致合同无法履行或造成损失的,应承担相应的赔偿责任。(2)第三方责任限额由双方在合同中约定,具体金额应考虑第三方提供服务的性质、难度、风险等因素。15.3第三方责权利(1)第三方责任:第三方应按照合同约定,履行其职责,确保合同目的的实现。(2)第三方权利:第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助,以履行其职责。(3)第三方义务:第三方应遵守国家法律法规,维护甲乙双方的合法权益。15.4第三方与其他各方的划分说明(1)第三方与甲方的划分:甲方负责与第三方签订合同,明确双方的权利义务,并监督第三方履行职责。第三方对甲方负责,甲方对第三方的工作成果负责。(2)第三方与乙方的划分:乙方负责配合第三方履行职责,提供必要的信息和协助。乙方对第三方的工作成果负责,第三方对乙方的工作成果负责。(3)第三方与甲乙双方共同责任:如第三方在履行职责过程中,因自身原因导致合同无法履行或造成损失,甲乙双方应根据合同约定承担相应的责任。16.第三方介入的具体条款16.1监理方(1)监理方负责对施工过程进行监督,确保施工质量、进度和安全。(2)监理方有权要求甲乙双方提供施工资料,并有权对施工过程进行抽样检验。(3)监理方责任限额:监理方对施工过程中的质量、进度和安全问题承担相应的责任,责任限额由双方在合同中约定。16.2咨询方(1)咨询方负责对项目提供技术咨询,包括但不限于技术方案、设计方案等。(2)咨询方有权要求甲乙双方提供相关信息,并有权对项目进行评估。(3)咨询方责任限额:咨询方对提供的技术咨询成果承担相应的责任,责任限额由双方在合同中约定。16.3检测方(1)检测方负责对施工材料、设备等进行检测,确保其符合合同要求。(2)检测方有权要求甲乙双方提供相关样品,并有权对检测结果进行公布。(3)检测方责任限额:检测方对检测结果的准确性承担相应的责任,责任限额由双方在合同中约定。16.4评估方(1)评估方负责对项目进行评估,包括但不限于项目进度、质量、成本等。(2)评估方有权要求甲乙双方提供相关信息,并有权对评估结果进行公布。(3)评估方责任限额:评估方对评估结果的准确性承担相应的责任,责任限额由双方在合同中约定。16.5保险方(1)保险方负责为甲乙双方提供保险服务,包括但不限于建筑工程一切险、第三方责任险等。(2)保险方有权要求甲乙双方提供相关信息,并有权对保险条款进行解释。(3)保险方责任限额:保险方对保险责任的履行承担相应的责任,责任限额由双方在合同中约定。17.第三方介入的变更与解除17.1变更条件(1)第三方因自身原因无法履行职责。(2)双方协商一致。17.2变更程序(1)提出变更申请。(2)双方协商确定变更内容。(3)签订变更协议。17.3解除条件(1)第三方无法履行职责,经双方协商无法达成一致。(2)第三方违反合同约定,经双方协商无法达成一致。(3)第三方因自身原因终止服务。17.4解除程序(1)提出解除申请。(2)双方协商确定解除内容。(3)签订解除协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求:包含所有施工项目、材料、设备等的数量、规格、单价、总价等信息。说明:工程量清单是合同计价和支付的重要依据,应确保其准确性和完整性。2.人员配备表详细要求:列出项目所需各类人员(如施工人员、技术人员、管理人员等)的姓名、岗位、资质、数量等信息。说明:人员配备表是保证项目顺利实施的必要条件,应确保人员配备符合项目需求。3.材料清单详细要求:列出项目所需各类材料(如充电桩设备、供电线路材料、接地材料等)的名称、规格、数量、单价、总价等信息。说明:材料清单是确保项目材料供应的依据,应确保材料质量符合合同要求。4.施工图纸详细要求:包含项目施工所需的各类图纸,如平面图、立面图、剖面图、节点详图等。说明:施工图纸是施工人员施工的重要依据,应确保图纸的准确性和完整性。5.施工组织设计详细要求:包括施工方案、施工工艺、施工进度计划、施工安全措施等内容。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,应确保施工方案的可行性和安全性。6.安全生产措施详细要求:包括安全管理制度、安全操作规程、安全培训计划等内容。说明:安全生产措施是保障施工人员生命财产安全的重要手段,应确保措施的完善和有效。7.验收报告详细要求:包括项目验收结果、存在问题及整改措施等内容。说明:验收报告是项目验收的重要文件,应确保验收结果的客观性和准确性。8.合同变更协议详细要求:记录合同变更的内容、原因、双方签字等。说明:合同变更协议是合同变更的正式文件,应确保变更内容的合法性和有效性。9.违约责任认定协议详细要求:记录违约行为、违约责任认定及赔偿方式等内容。说明:违约责任认定协议是处理违约行为的依据,应确保违约责任的明确和合理。10.争议解决协议详细要求:记录争议解决的方式、程序、结果等内容。说明:争议解决协议是解决合同争议的依据,应确保争议解决的公正性和效率。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)未按合同约定完成工程;(2)未按合同约定提供材料;(3)未按合同约定履行其他义务;(4)违反合同约定的安全、质量要求;(5)擅自变更合同内容;(6)泄露合同秘密;(7)未按合同约定支付款项。2.责任认定标准:(1)违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等;(2)违约责任认定应根据合同约定及法律法规进行;(3)违约责任认定应考虑违约行为的性质、程度、影响等因素。3.违约责任示例:(1)违约方未按合同约定完成工程,导致工程延期交付,应支付违约金;(2)违约方提供不合格材料,导致工程质量问题,应承担修复费用;(3)违约方泄露合同秘密,给对方造成损失,应赔偿损失。全文完。2024版新能源汽车充电桩建设劳务分包合同范本2本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.双方基本信息2.1分包方信息2.2主承包方信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目内容4.合同工期4.1工期开始时间4.2工期结束时间4.3工期延长条件5.工程质量标准5.1质量标准要求5.2质量检测与验收5.3质量责任6.工程进度计划6.1进度计划制定6.2进度调整6.3进度控制7.工程款支付7.1支付方式7.2支付进度7.3付款条件8.保险与责任8.1保险责任8.2责任承担9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件11.违约责任11.1违约责任承担11.2违约责任赔偿12.不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力处理13.合同生效与解除13.1合同生效条件13.2合同解除条件14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分:合同如下:1.定义和解释1.1定义1.1.1“本合同”指本《2024版新能源汽车充电桩建设劳务分包合同》。1.1.2“分包方”指承担新能源汽车充电桩建设劳务的乙方。1.1.3“主承包方”指委托分包方进行新能源汽车充电桩建设劳务的甲方。1.1.4“项目”指本合同约定的新能源汽车充电桩建设劳务工程。1.1.5“工程量”指本合同约定的项目所需完成的劳务工作总量。1.1.6“工期”指本合同约定的项目完成的时间期限。1.1.7“工程款”指甲方支付给分包方的劳务费用。1.2解释1.2.1本合同中未定义的术语,应按照国家相关法律法规和行业惯例进行解释。2.双方基本信息2.1分包方信息2.1.1名称:_________________________2.1.2地址:_________________________2.1.3联系人:_______________________2.1.4联系电话:____________________2.2主承包方信息2.2.1名称:_________________________2.2.2地址:_________________________2.2.3联系人:_______________________2.2.4联系电话:____________________3.项目概况3.1项目名称:_________________________3.2项目地点:_________________________3.3项目规模:_________________________3.4项目内容:3.4.1充电桩安装3.4.2电气线路敷设3.4.3水源接入3.4.4排水系统建设3.4.5其他相关配套设施建设4.合同工期4.1工期开始时间:____年__月__日4.2工期结束时间:____年__月__日4.3工期延长条件:4.3.1由于不可抗力导致工期延误4.3.2由于甲方原因导致工期延误5.工程质量标准5.1质量标准要求:符合国家相关标准和规范要求。5.2质量检测与验收:5.2.1分包方应按照国家相关标准和规范进行自检。5.2.2甲方有权对工程进行抽检。5.2.3工程验收合格后,甲方应签署验收报告。6.工程进度计划6.1进度计划制定:6.1.1分包方应在合同签订后10日内提交工程进度计划。6.1.2进度计划应包括各阶段工作内容和时间节点。6.2进度调整:6.2.1如遇特殊情况,经双方协商一致,可对进度计划进行调整。6.2.2进度调整应书面通知对方,并注明调整原因和调整后的计划。6.3进度控制:6.3.1分包方应严格按照进度计划执行工程。6.3.2甲方有权对进度进行监督和检查。8.保险与责任8.1保险责任8.1.1分包方应自行办理并承担工程一切险和意外伤害险,并将保险单副本提交甲方。8.1.2主承包方应自行办理并承担第三者责任险,并将保险单副本提交分包方。8.2责任承担8.2.1在工程实施过程中,因分包方责任导致的人员伤亡和财产损失,由分包方负责赔偿。8.2.2因主承包方责任导致的人员伤亡和财产损失,由主承包方负责赔偿。8.2.3因不可抗力因素导致的损失,双方按国家有关法律法规规定承担责任。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。9.1.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序9.2.1双方应自争议发生之日起30日内协商解决。9.2.2协商不成的,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1.1分包方严重违约,经甲方催告后仍不改正。10.1.1.2发生不可抗力,且合同无法继续履行。10.2合同终止条件10.2.1合同约定的工期完成后,合同自然终止。10.2.2双方协商一致解除合同。11.违约责任11.1违约责任承担11.1.1分包方未按合同约定完成工程,应向甲方支付违约金,违约金为工程款的_____%。11.1.2主承包方未按合同约定支付工程款,应向分包方支付违约金,违约金为应付款项的_____%。11.2违约责任赔偿11.2.1因违约给对方造成损失的,违约方应赔偿损失。12.不可抗力12.1不可抗力事件12.1.1不可抗力事件包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。12.2不可抗力处理12.2.1发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并采取必要措施减轻损失。12.2.2因不可抗力导致合同无法履行的,合同解除。13.合同生效与解除13.1合同生效条件13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同解除条件13.2.1合同解除条件按照第十条约定执行。14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.1.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2其他约定事项二14.2.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。14.3其他约定事项三14.3.1本合同未尽事宜,按照国家相关法律法规执行。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1“第三方”指在合同履行过程中,为提供咨询、监理、检测、设计、施工等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方的责任15.2.1第三方应按照合同约定,履行相应的服务职责,并对服务质量承担责任。15.2.2第三方的责任不超越其服务范围,且不承担因甲方或分包方原因造成的损失。15.3第三方的权利15.3.1第三方有权根据合同约定,获取必要的资料和协助,以完成其服务职责。15.3.2第三方有权在合同约定的范围内,对分包方的施工进行监督和检查。16.第三方介入的程序16.1第三方的选定16.1.1第三方由甲方或分包方根据项目需求,经协商一致后选定。16.2第三方的委托16.2.1甲方或分包方应与第三方签订委托合同,明确双方的权利和义务。16.3第三方的职责16.3.1第三方应根据委托合同,对项目进行全程监理或提供专业服务。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与分包方的划分17.1.1第三方对分包方的施工进行监督和检查,但不直接参与施工活动。17.1.2分包方应按照合同约定和第三方的监督要求,完成施工任务。17.2第三方与甲方的划分17.2.1第三方对甲方承担的服务职责,甲方应予以监督和考核。17.2.2甲方对第三方的服务不满意,有权解除委托合同。18.第三方的责任限额18.1第三方的责任限额18.1.1第三方的责任限额由委托合同约定,一般不超过委托合同金额的_____%。18.1.2第三方的责任限额不因本合同的约定而增加。

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论