2024年度房地产开发商与施工方关于消防给水工程施工合同3篇_第1页
2024年度房地产开发商与施工方关于消防给水工程施工合同3篇_第2页
2024年度房地产开发商与施工方关于消防给水工程施工合同3篇_第3页
2024年度房地产开发商与施工方关于消防给水工程施工合同3篇_第4页
2024年度房地产开发商与施工方关于消防给水工程施工合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩52页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度房地产开发商与施工方关于消防给水工程施工合同本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1开发商2.2施工方3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模4.工程内容4.1消防给水系统设计4.2施工范围4.3施工标准5.合同工期5.1工期安排5.2工期延误及处理6.合同价格6.1工程总价6.2付款方式6.3付款时间7.设计变更及洽商7.1设计变更程序7.2洽商程序8.施工管理8.1施工组织设计8.2施工现场管理8.3施工安全与文明施工9.质量保证9.1质量标准9.2质量检验9.3质量责任10.验收与交付10.1验收标准10.2验收程序10.3交付条件11.保修与维修11.1保修期限11.2保修内容11.3维修责任12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序14.合同生效、变更与终止14.1合同生效条件14.2合同变更程序14.3合同终止条件第一部分:合同如下:1.定义和解释1.1定义(1)“消防给水系统”指用于灭火、消防设施用水、人员疏散等用途的给水系统。(2)“施工方”指承担消防给水系统工程施工的单位。(3)“开发商”指负责房地产开发项目的单位。1.2解释本合同中的解释如下:(1)“消防给水系统设计”包括消防给水系统的设计图纸、设计说明书等相关文件。(2)“施工范围”指消防给水系统的施工内容,包括但不限于管道安装、阀门安装、水泵安装等。(3)“施工标准”指国家及行业相关标准,以及双方约定的特殊要求。2.合同双方2.1开发商(1)名称:X房地产开发有限公司(2)地址:X市X区X路X号(3)法定代表人:2.2施工方(1)名称:X建筑安装工程有限公司(2)地址:X市X区X路X号(3)法定代表人:3.工程概况3.1工程名称消防给水系统工程3.2工程地点X市X区X小区3.3工程规模建筑面积:100000平方米,消防给水系统管道总长度:5000米4.工程内容4.1消防给水系统设计(1)设计单位:X建筑设计研究院(2)设计文件:包括消防给水系统设计图纸、设计说明书等。4.2施工范围(1)消防给水管道安装(2)消防阀门安装(3)消防水泵安装(4)消防给水系统调试4.3施工标准(1)按照国家及行业相关标准执行(2)符合消防给水系统设计要求5.合同工期5.1工期安排合同工期为60日历天,自合同签订之日起计算。5.2工期延误及处理(1)因施工方原因导致工期延误,每延误一日,施工方应向开发商支付合同总价款的0.5%作为违约金。(2)因开发商原因导致工期延误,每延误一日,开发商应向施工方支付合同总价款的0.5%作为违约金。6.合同价格6.1工程总价本合同工程总价为人民币壹佰万元整(¥1000000.00)。6.2付款方式(1)合同签订后,开发商支付合同总价款的30%作为预付款。(2)工程验收合格后,开发商支付合同总价款的60%。(3)工程保修期满后,开发商支付合同总价款的10%作为保修金。7.设计变更及洽商7.1设计变更程序(1)施工过程中如需进行设计变更,施工方应提前3个工作日向开发商提出变更申请。(2)开发商收到变更申请后,应在5个工作日内予以答复。7.2洽商程序(1)施工过程中如遇洽商事项,双方应友好协商解决。(2)洽商事项经双方协商一致后,应以书面形式明确双方的权利义务。8.施工管理8.1施工组织设计施工方应编制详细的施工组织设计,包括施工方案、施工进度计划、施工质量保证措施、施工安全措施、环境保护措施等,并在开工前报送开发商审批。8.2施工现场管理施工方应负责施工现场的日常管理,确保施工质量、安全和环境保护符合相关法律法规及合同要求。8.3施工安全与文明施工施工方应严格执行国家和地方的安全生产法律法规,落实安全生产责任制,确保施工现场安全无事故。同时,施工方应遵守文明施工规范,维护施工现场的整洁和文明。9.质量保证9.1质量标准消防给水系统的施工质量应符合国家及行业相关质量标准,确保系统运行稳定、可靠。9.2质量检验施工方应进行质量自检,并在每道工序完成后,由开发商组织进行验收。验收合格后方可进行下一道工序。9.3质量责任若因施工方原因导致消防给水系统质量不合格,施工方应负责返工、修复,直至达到合同约定的质量标准,并承担由此产生的费用。10.验收与交付10.1验收标准消防给水系统工程验收应按照国家及行业相关验收标准进行,确保系统符合设计要求。10.2验收程序验收程序如下:(1)施工方完成施工并自检合格后,向开发商提交验收申请。(2)开发商收到验收申请后,应在5个工作日内组织验收。(3)验收合格后,双方签署验收合格证明。10.3交付条件验收合格后,施工方应在5个工作日内将消防给水系统交付给开发商。11.保修与维修11.1保修期限消防给水系统工程的保修期限为自工程验收合格之日起一年。11.2保修内容保修内容包括但不限于:系统故障排除、设备更换、维修等。11.3维修责任在保修期内,若因施工方原因导致消防给水系统出现故障,施工方应无偿进行维修。12.违约责任12.1违约情形(1)施工方未按合同约定完成施工任务。(2)施工方未按合同约定保证施工质量。(3)开发商未按合同约定支付款项。12.2违约责任承担(1)支付违约金。(2)赔偿因违约给对方造成的损失。13.争议解决13.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。协商不成时,可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2争议解决程序争议解决程序如下:(1)双方协商不成,任何一方可向对方发出书面争议通知。(2)收到争议通知后,双方应在15个工作日内进行协商。(3)协商不成,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.合同生效、变更与终止14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同变更程序合同变更应经双方协商一致,并以书面形式明确变更内容。14.3合同终止条件(1)合同约定的工期已满,且消防给水系统验收合格。(2)合同双方协商一致解除合同。(3)因不可抗力导致合同无法履行。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念及划分1.1第三方定义在本合同中,第三方是指除合同双方(开发商与施工方)之外的,根据合同约定参与合同履行或提供相关服务的个人或单位。1.2第三方分类(1)监理单位:负责对施工过程进行监督,确保施工质量符合合同约定。(2)设计单位:负责提供消防给水系统设计图纸及相关文件。(3)检测单位:负责对施工质量进行检测,出具检测报告。(4)其他第三方:根据合同约定,可能涉及的咨询、评估、保险等服务机构。2.第三方介入条件及程序2.1介入条件(1)合同双方同意第三方介入。(2)第三方具备相应资质和条件。(3)第三方同意承担相应的责任。2.2介入程序(1)合同双方协商确定第三方介入的具体内容、范围和期限。(2)合同双方与第三方签订相应协议,明确各方的权利、义务和责任。(3)第三方按照协议规定履行职责。3.第三方责任限额3.1责任限额定义本合同中,第三方责任限额是指第三方因自身原因造成合同履行过程中出现的问题,应承担的最高赔偿责任。3.2责任限额确定(1)根据第三方介入的具体内容和范围,双方协商确定第三方责任限额。(2)责任限额应合理,确保在第三方出现违约情况时,能够有效保障合同双方的合法权益。4.第三方与其他各方的责权利划分4.1第三方与开发商(1)第三方应按照合同约定,为开发商提供优质服务。(2)开发商有权要求第三方按照约定完成工作,并对其工作进行监督。(3)第三方因自身原因导致工作未达到约定要求,应承担相应责任。4.2第三方与施工方(1)第三方应配合施工方完成工作,确保施工质量符合合同约定。(2)施工方有权要求第三方按照约定提供必要的技术支持和服务。(3)第三方因自身原因导致施工质量不合格,应承担相应责任。4.3第三方与监理单位(1)第三方应接受监理单位的监督,确保工作符合监理要求。(2)监理单位有权对第三方工作进行评价,并提出整改意见。(3)第三方应配合监理单位的工作,并对监理单位的评价和整改意见予以回应。5.第三方介入后的额外条款5.1第三方介入费用(1)第三方介入产生的费用由合同双方协商确定,并在合同中明确。(2)第三方介入费用包括但不限于:服务费、咨询费、检测费等。5.2第三方介入期限(1)第三方介入期限由合同双方协商确定,并在合同中明确。(2)第三方介入期限应合理,确保第三方有足够的时间完成工作。5.3第三方介入的变更(1)合同双方协商一致,可对第三方介入的内容、范围和期限进行变更。(2)变更后的内容、范围和期限应以书面形式明确,并经双方签字盖章确认。5.4第三方介入的终止(1)合同双方协商一致,可终止第三方介入。(2)终止第三方介入应以书面形式通知第三方,并明确终止后的相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.消防给水系统工程合同(1)合同(2)合同附件2.消防给水系统设计图纸(1)设计图纸(2)设计说明书3.施工组织设计(1)施工组织设计文件4.验收报告(1)消防给水系统工程验收报告5.质量检测报告(1)消防给水系统质量检测报告6.付款凭证(1)预付款支付凭证(2)进度款支付凭证(3)竣工结算支付凭证7.第三方介入协议(1)监理单位协议(2)设计单位协议(3)检测单位协议8.违约金支付凭证(1)违约金支付凭证9.争议解决相关文件(1)争议协商记录(2)争议解决申请书(3)法院判决书或仲裁裁决书附件详细要求和说明:1.合同附件:包括合同变更、补充协议、补充条款等。2.设计图纸:应清晰、完整,符合国家及行业标准。3.施工组织设计:应详细、具体,包括施工方案、进度计划、质量保证措施等。4.验收报告:应明确验收结果,包括验收合格或不合格的结论。5.质量检测报告:应详细列出检测项目、检测数据、检测结果等。6.付款凭证:应清晰显示付款金额、付款时间、付款对象等信息。7.第三方介入协议:应明确第三方的职责、权利和义务。8.违约金支付凭证:应清晰显示违约金金额、支付时间、支付对象等信息。9.争议解决相关文件:应完整记录争议解决过程及结果。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)施工方未按合同约定完成施工任务;(2)施工方未按合同约定保证施工质量;(3)开发商未按合同约定支付款项;(4)第三方未按协议约定履行职责;(5)其他违反合同约定的行为。2.责任认定标准:(1)违约行为的严重程度;(2)违约行为对合同履行的影响;(3)违约行为发生的原因;(4)违约行为造成的损失。3.违约责任认定示例:(1)施工方未按合同约定完成施工任务,导致工程延期交付,应支付违约金。(2)施工方施工质量不合格,经检测单位检测确认,施工方应承担修复费用及违约金。(3)开发商未按合同约定支付进度款,应支付违约金。(4)第三方未按协议约定履行职责,导致工程进度延误或质量不合格,第三方应承担相应责任。(5)其他违约行为,根据违约行为的严重程度和损失,确定违约责任。全文完。2024年度房地产开发商与施工方关于消防给水工程施工合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方当事人2.1开发商2.2施工方3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型4.工程内容与范围4.1给水管道安装4.2消防设备安装4.3检测与调试4.4附属设施安装5.工程进度与工期5.1工程进度安排5.2工期5.3工期延误责任6.工程质量要求6.1质量标准6.2质量检测与验收6.3质量保证期7.工程费用7.1工程合同总价7.2工程付款方式7.3付款时间节点7.4逾期付款责任8.甲方责任与义务8.1甲方提供资料8.2甲方配合施工8.3甲方验收8.4甲方其他责任9.乙方责任与义务9.1乙方施工质量9.2乙方施工进度9.3乙方安全责任9.4乙方其他责任10.风险承担10.1自然灾害风险10.2政府政策风险10.3其他风险11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效、变更与解除13.1合同生效13.2合同变更13.3合同解除14.其他约定14.1合同附件14.2合同附件内容14.3合同附件效力第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“消防给水工程”是指按照国家有关消防法规和标准,为建筑物提供消防用水所进行的管道、设备安装及调试工程。1.1.2“消防给水设备”是指消防水泵、消防水池、消防水箱、消防管道、消防阀门等消防用水设施。1.2解释1.2.1本合同中的“工程”指消防给水工程。1.2.2本合同中的“合同总价”指本消防给水工程的总费用,包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。2.双方当事人2.1开发商2.1.1名称:X房地产开发有限公司2.1.2地址:省市区路号2.2施工方2.2.1名称:X建筑工程有限公司2.2.2地址:省市区路号3.工程概况3.1工程名称:小区消防给水系统工程3.2工程地点:省市区小区3.3工程规模:建筑面积万平方米,消防给水系统覆盖栋住宅楼3.4工程类型:住宅小区消防给水系统工程4.工程内容与范围4.1给水管道安装:包括消防给水管道的铺设、连接、测试及验收。4.2消防设备安装:包括消防水泵、消防水池、消防水箱等设备的安装、调试及验收。4.3检测与调试:对消防给水系统进行全面检测和调试,确保系统运行正常。4.4附属设施安装:包括消防阀门、消防喷淋头、消防报警器等附属设施的安装。5.工程进度与工期5.1工程进度安排:根据工程实际情况,制定详细的施工进度计划,包括分阶段目标及时间节点。5.2工期:合同工期为自合同生效之日起个月。5.3工期延误责任:如因施工方原因导致工期延误,每延误一日,施工方应向开发商支付合同总价%的违约金。6.工程质量要求6.1质量标准:严格按照国家相关消防法规和标准执行。6.2质量检测与验收:施工方应在每个分项工程完成后,进行自检,并邀请开发商进行验收。6.3质量保证期:消防给水系统自验收合格之日起,质量保证期为个月。8.甲方责任与义务8.1甲方提供资料8.1.1甲方应向施工方提供工程所需的各项资料,包括但不限于土地使用证、规划许可证、建筑设计文件、消防验收标准等。8.1.2甲方应确保提供的资料真实、完整、有效,并对资料的真实性承担责任。8.2甲方配合施工8.2.1甲方应按照施工方的要求,及时提供施工所需的场地、水源、电源等条件。8.2.2甲方应配合施工方进行施工协调,确保施工顺利进行。8.3甲方验收8.3.1甲方应在施工方完成工程后,按照合同约定的标准进行验收。8.3.2甲方应在验收合格后,向施工方出具书面验收报告。8.4甲方其他责任8.4.1甲方应承担因自身原因导致工程延误的责任。8.4.2甲方应承担因自身原因导致工程成本增加的责任。9.乙方责任与义务9.1乙方施工质量9.1.1乙方应严格按照国家相关标准和设计要求进行施工。9.1.2乙方应确保工程质量达到合同约定的标准。9.2乙方施工进度9.2.1乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。9.2.2乙方应保证施工进度不因乙方自身原因而延误。9.3乙方安全责任9.3.1乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。9.3.2乙方应采取有效措施,确保施工现场的安全。9.4乙方其他责任9.4.1乙方应承担因自身原因导致的工程缺陷责任。9.4.2乙方应承担因自身原因导致的工程成本增加责任。10.风险承担10.1自然灾害风险10.1.1因自然灾害导致的工程损失,由双方按各自责任分担。10.1.2因自然灾害导致工程延误,工期相应顺延。10.2政府政策风险10.2.1因政府政策调整导致的工程变更,由双方协商解决。10.2.2因政府政策调整导致的工程成本增加,由双方协商分担。10.3其他风险10.3.1因不可抗力导致的工程损失,由双方按各自责任分担。10.3.2因不可抗力导致工程延误,工期相应顺延。11.违约责任11.1违约情形11.1.1任何一方未履行合同约定的义务或违反合同约定。11.1.2任何一方未按合同约定的时间节点完成工程。11.2违约责任11.2.1违约方应向守约方支付违约金。11.2.2违约方应承担因违约行为导致的损失。11.3违约赔偿11.3.1违约赔偿金额由双方协商确定。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应通过友好协商解决争议。12.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构12.2.1无。12.3争议解决程序12.3.1双方应遵循法定诉讼程序。13.合同生效、变更与解除13.1合同生效13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同变更13.2.1合同的任何变更需经双方书面同意,并签署书面协议。13.3合同解除13.3.1合同的解除需按法律规定和双方约定进行。14.其他约定14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于工程设计文件、施工方案、验收报告等。14.2合同附件内容14.2.1合同附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。14.3合同附件效力14.3.1合同附件的效力与本合同一致,任何一方不得单独变更或解除合同附件。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方定义与责任15.1第三方定义15.1.1“第三方”是指本合同中未作为甲乙双方当事人,但根据合同约定或法律法规规定,需介入本合同履行过程中的任何个人、组织或机构。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、保险机构等。15.2第三方责任15.2.1第三方应按照法律法规、行业标准以及合同约定,独立、客观、公正地履行其职责。15.2.2第三方对提供的服务质量负责,如因第三方原因导致服务不合格,第三方应承担相应责任。16.第三方介入的条件与程序16.1第三方介入的条件16.1.1合同履行过程中,如需第三方介入,应满足合同约定的条件或法律法规的规定。16.1.2第三方的介入应有利于合同的履行,保障合同双方的合法权益。16.2第三方介入的程序16.2.1第三方的介入需经甲乙双方协商一致,并签订书面协议。16.2.2第三方介入协议应明确第三方的权利、义务和责任。17.第三方责任限额17.1责任限额的定义17.1.1“责任限额”是指第三方在履行职责过程中,因自身原因导致合同一方或双方遭受损失时,应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额的确定17.2.1第三方责任限额应根据第三方提供服务的性质、服务内容、合同金额等因素确定。17.2.2第三方责任限额在第三方介入协议中明确约定。17.3责任限额的调整17.3.1如合同履行期间发生不可抗力因素,导致第三方责任限额需要调整,应由甲乙双方协商一致后进行。18.第三方与甲乙双方的权利义务18.1第三方与甲方权利义务18.1.1甲方有权要求第三方按照合同约定和法律法规要求提供专业服务。18.1.2甲方有权对第三方的服务质量进行监督和评估。18.1.3甲方有权要求第三方提供必要的资料和文件。18.2第三方与乙方权利义务18.2.1乙方应配合第三方履行职责,提供必要的协助和便利。18.2.2乙方应接受第三方对施工过程的监督和检查。18.2.3乙方应按照第三方的要求进行施工调整。19.第三方与其他相关方的划分19.1第三方与甲乙双方的关系19.1.1第三方与甲乙双方均为独立主体,各自承担相应的法律责任。19.1.2第三方不得以任何形式干涉甲乙双方的正常合同履行。19.2第三方与施工人员的划分19.2.1第三方对施工人员的职责和责任进行监督,但施工人员的具体工作由乙方负责管理。19.2.2第三方对施工人员的行为进行指导,但施工人员的操作规程由乙方制定。19.3第三方与材料供应商的划分19.3.1第三方对材料供应商提供的产品质量进行检测和验收。19.3.2第三方对材料供应商的供货情况进行监督,但材料采购由乙方负责。20.第三方介入的争议解决20.1第三方介入争议的解决20.1.1第三方介入过程中产生的争议,由甲乙双方协商解决。20.1.2协商不成时,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。21.合同变更与解除21.1合同变更21.1.1如因第三方介入导致合同需要变更,甲乙双方应协商一致,并签订书面协议。21.2合同解除21.2.1如因第三方介入导致合同无法继续履行,甲乙双方应协商一致,并按照合同约定或法律法规规定解除合同。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程设计文件详细要求和说明:包含建筑设计图纸、结构设计图纸、设备选型表、施工图等,需符合国家相关标准和规范。2.施工方案详细要求和说明:包括施工组织设计、施工进度计划、施工质量保证措施、安全文明施工措施等。3.验收报告详细要求和说明:包括工程验收记录、检测报告、验收结论等,需由第三方验收机构出具。4.材料设备清单详细要求和说明:包括材料设备名称、规格型号、数量、产地、供应商等信息。5.工程变更记录详细要求和说明:记录工程实施过程中发生的变更事项、原因、影响及处理结果。6.工程进度款支付凭证详细要求和说明:包括付款申请、支付凭证、付款审批等文件。7.工程结算文件详细要求和说明:包括工程结算书、竣工结算书、审计报告等。8.工程保险合同详细要求和说明:包括建筑工程一切险、第三者责任险等合同文本。9.第三方介入协议详细要求和说明:明确第三方介入的条件、程序、权利义务和责任等。10.争议解决协议详细要求和说明:约定争议解决方式、机构、程序等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为详细要求和说明:任何一方未按合同约定履行义务的行为。2.违约责任认定标准详细要求和说明:根据违约行为的性质、程度、影响等因素,确定违约责任。3.违约责任示例说明违约行为:施工方未按合同约定的工期完成工程。违约责任认定:根据合同约定,施工方应承担每延误一日,支付合同总价%的违约金。违约行为:甲方未按合同约定提供施工所需的场地。违约责任认定:根据合同约定,甲方应承担因场地原因导致工程延误的责任,并赔偿施工方因此产生的损失。违约行为:第三方未按合同约定提供合格的服务。违约责任认定:根据合同约定,第三方应承担因服务不合格导致合同一方或双方遭受的损失,并承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度房地产开发商与施工方关于消防给水工程施工合同2本合同目录一览1.合同概述1.1合同订立依据1.2合同双方基本情况1.3合同履行期限1.4合同生效条件1.5合同解除条件2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别2.5工程质量要求2.6工程进度要求3.工程设计3.1设计依据3.2设计深度3.3设计变更3.4设计保密4.施工内容4.1施工范围4.2施工工艺4.3施工材料4.4施工设备4.5施工安全4.6施工环境保护5.工程价款5.1工程合同价款5.2工程付款方式5.3工程结算5.4工程变更价款5.5工程款结算争议6.合同工期6.1工期约定6.2工期延误6.3工期顺延6.4工期调整7.质量保证7.1质量标准7.2质量验收7.3质量保修7.4质量责任8.风险承担8.1自然灾害风险8.2不可抗力风险8.3合同风险8.4风险承担方式9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决费用10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后果13.附件13.1附件一:工程图纸13.2附件二:设计文件13.3附件三:施工图纸13.4附件四:工程量清单13.5附件五:其他相关文件14.其他约定14.1合同未尽事宜的协商14.2合同签署14.3合同修改与补充14.4合同生效与备案第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及相关法律法规制定。1.2合同双方基本情况甲方:房地产开发商地址:省市区路号法定代表人:乙方:施工方地址:省市区路号法定代表人:1.3合同履行期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至消防给水工程竣工验收合格之日止。1.4合同生效条件本合同经双方签字盖章,并按约定缴纳保证金后生效。1.5合同解除条件1.5.1双方协商一致,可以解除本合同。1.5.2因不可抗力导致合同无法履行时,可以解除本合同。1.5.3一方违约,另一方有权解除本合同。2.工程概况2.1工程名称小区消防给水工程施工2.2工程地点省市区小区2.3工程规模建筑面积:平方米2.4工程类别消防给水及消防设施工程2.5工程质量要求本工程质量应符合国家有关消防给水及消防设施工程的质量标准。2.6工程进度要求本工程应在合同约定的工期内完成,具体进度安排见附件四。3.工程设计3.1设计依据本工程设计依据国家现行消防设计规范及甲方提供的施工图纸。3.2设计深度本工程设计深度为施工图设计。3.3设计变更3.3.1任何设计变更均需经甲方和乙方共同确认,并由乙方提出变更申请。3.3.2设计变更后,双方应重新协商工程价款和工期。3.3.3设计变更费用由提出变更的一方承担。3.4设计保密乙方应保守本工程设计秘密,未经甲方同意,不得向任何第三方泄露。4.施工内容4.1施工范围本合同约定的施工范围为消防给水系统设计、设备安装、管道铺设、调试及试运行。4.2施工工艺4.2.1乙方应严格按照国家现行消防施工规范和设计要求进行施工。4.2.2乙方应采用先进的施工工艺,确保工程质量。4.3施工材料4.3.1乙方应选用符合国家标准和设计要求的消防设备及材料。4.3.2乙方应提供材料合格证明,并在施工过程中接受甲方监督。4.4施工设备乙方应自备施工设备,确保施工质量。4.5施工安全4.5.1乙方应严格执行施工现场安全管理制度,确保施工安全。4.5.2乙方应定期对施工人员进行安全教育,提高安全意识。4.6施工环境保护乙方应遵守国家有关环境保护法律法规,采取有效措施保护施工现场环境。5.工程价款5.1工程合同价款本合同约定工程总价为人民币万元整。5.2工程付款方式5.2.1乙方进场前,甲方支付合同总价%作为预付款。5.2.2工程进度款按实际完成工程量支付,每月支付%。5.2.3工程竣工验收合格后,甲方支付合同总价%作为结算款。5.3工程结算工程结算以乙方提交的工程量清单和结算资料为依据。5.4工程变更价款因设计变更或不可抗力等原因导致的工程变更,其价款按实际发生费用结算。5.5工程款结算争议工程款结算争议应协商解决,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。8.合同工期8.1工期约定本合同工期为自合同生效之日起个月。8.2工期延误8.2.1乙方因自身原因导致工期延误,每延误一天,应向甲方支付元违约金。8.2.2甲方因自身原因导致工期延误,应相应顺延工期,并支付乙方因工期延误造成的实际损失。8.3工期顺延8.3.1因不可抗力或甲方提供的施工条件不具备等原因导致工期延误,工期应予顺延。8.3.2乙方应在工期延误发生后日内,向甲方提交书面顺延工期申请及相关证明材料。8.4工期调整8.4.1因工程量增加、设计变更等原因导致工期调整,双方应协商一致,并书面确认调整后的工期。9.质量保证9.1质量标准本工程质量应符合国家现行消防给水及消防设施工程的质量标准。9.2质量验收9.2.1乙方应按约定的时间和质量标准进行自检,并向甲方提交自检报告。9.2.2甲方应按约定的时间和质量标准进行验收,并出具验收报告。9.3质量保修9.3.1乙方应提供工程保修,保修期为年。9.3.2在保修期内,因乙方施工原因造成的质量问题,乙方应负责修复,并承担修复费用。9.4质量责任9.4.1乙方对工程质量承担全部责任。9.4.2甲方对工程质量承担监督责任,对乙方施工过程中发现的质量问题,应及时通知乙方整改。10.风险承担10.1自然灾害风险10.1.1因自然灾害导致工程损失,双方应根据实际情况承担相应的责任。10.1.2乙方应采取有效措施预防自然灾害对工程的影响。10.2不可抗力风险10.2.1因不可抗力导致工程无法继续施工,工期应予顺延。10.2.2不可抗力事件发生后,双方应及时沟通,协商处理措施。10.3合同风险10.3.1合同风险由双方共同承担,具体风险责任由合同约定。10.4风险承担方式10.4.1双方应采取合理措施降低合同风险。10.4.2发生合同风险时,双方应协商解决,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。11.争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决程序仲裁委员会应根据《中华人民共和国仲裁法》及有关规定进行仲裁。11.3争议解决费用仲裁费用由败诉方承担,双方另有约定的除外。12.违约责任12.1违约情形12.1.1任何一方违反本合同约定,均构成违约。12.2违约责任12.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。13.合同解除13.1合同解除条件13.1.1出现本合同约定的解除条件时,任何一方均有权解除合同。13.2合同解除程序13.2.1解除合同前,双方应书面通知对方。13.3合同解除后果合同解除后,双方应按照合同约定办理结算和移交手续。14.其他约定14.1合同未尽事宜的协商合同未尽事宜,由双方协商解决。14.2合同签署本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。14.3合同修改与补充本合同的修改与补充,应采用书面形式,经双方签字盖章后生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同中所称的第三方,是指除甲乙双方之外的,为履行本合同或提供相关服务而介入本合同的任何个人、法人或其他组织。15.2第三方介入情形15.2.1在合同履行过程中,若甲乙双方认为有必要引入第三方提供专业服务、技术支持或中介服务,则可引入第三方。15.2.2因不可抗力、合同变更或其他原因,需要第三方介入协助解决争议或提供其他服务的,可引入第三方。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在履行本合同时,应承担相应的法律责任,包括但不限于合同责任、侵权责任等。16.1.2第三方在履行本合同时,若造成甲乙双方的损失,应承担相应的赔偿责任。16.2责任限额16.2.1第三方的责任限额应在本合同中明确约定,具体限额由甲乙双方协商确定。16.2.2若第三方责任限额未在合同中约定,则按法律法规规定执行。17.第三方权利和义务17.1第三方权利17.1.1第三方有权要求甲乙双方按照合同约定提供必要的信息和资料。17.1.2第三方有权在合同履行过程中,对甲乙双方的行为进行监督和检查。17.2第三方义务17.2.1第三方应按照合同约定,提供专业、高效的服务。17.2.2第三方应遵守国家法律法规和行业规范,维护甲乙双方的合法权益。18.第三方与其他各方的划分18.1第三方与甲方的关系18.1.1第三方与甲方的关系由双方另行签订服务协议或委托合同确定。18.1.2第三方在履行本合同时,应接受甲方的监督和检查。18.2第三方与乙方的关系18.2.1第三方与乙方的关系由双方另行签订服务协议或委托合同确定。18.2.2第三方在履行本合同时,应接受乙方的监督和检查。18.3第三方与甲乙双方的关系18.3.1第三方作为独立第三方,与甲乙双方均无隶

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论