2024版海绵城市建设项目施工合同范本2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版海绵城市建设项目施工合同范本1合同目录一、合同签订与生效1.合同签订日期2.合同生效条件3.合同签订主体4.合同签订地点5.合同签订方式二、项目概述1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目建设内容5.项目投资规模三、合同双方权利与义务1.发包方权利与义务2.承包方权利与义务3.双方合作原则四、合同工期与进度1.合同工期2.进度计划3.进度调整4.工期延误责任五、工程量清单与计价1.工程量清单编制2.工程量清单审核3.合同价格确定4.计价方式5.计价调整六、施工图纸与技术规范1.施工图纸提供2.施工图纸审核3.技术规范要求4.施工图纸变更七、施工组织设计1.施工组织设计编制2.施工组织设计审核3.施工组织设计变更4.施工组织设计实施八、施工材料与设备1.材料设备采购2.材料设备质量要求3.材料设备供应责任4.材料设备验收九、施工质量与验收1.施工质量标准2.施工质量控制3.施工质量验收4.质量问题处理十、安全生产与文明施工1.安全生产责任制2.安全生产措施3.文明施工要求4.安全事故处理十一、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同变更程序3.合同解除条件4.合同解除程序十二、合同争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决费用4.争议解决期限十三、合同履行与终止1.合同履行条件2.合同终止条件3.合同终止程序4.合同终止后事宜十四、合同附件1.附件一：工程量清单2.附件二：施工图纸3.附件三：技术规范4.附件四：施工组织设计5.附件五：其他相关文件合同编号_________一、合同签订与生效1.合同签订日期：本合同签订日期为____年____月____日。2.合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。3.合同签订主体：发包方为_______，承包方为_______。4.合同签订地点：_______。5.合同签订方式：本合同采用书面形式签订。二、项目概述1.项目名称：_______海绵城市建设项目。2.项目地点：_______。3.项目规模：_______。4.项目建设内容：包括但不限于_______。5.项目投资规模：_______。三、合同双方权利与义务1.发包方权利与义务：a.按合同约定支付工程款；b.提供施工图纸和技术规范；c.协助承包方办理施工许可等手续；d.对施工过程进行监督和检查。2.承包方权利与义务：a.按合同约定完成施工任务；b.保证施工质量；c.按时提交施工组织设计；d.配合发包方进行工程验收。四、合同工期与进度1.合同工期：_______。2.进度计划：详见附件一《进度计划表》。3.进度调整：如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商一致，调整进度计划。4.工期延误责任：因承包方原因导致工期延误，承包方应承担相应责任。五、工程量清单与计价1.工程量清单编制：详见附件二《工程量清单》。2.工程量清单审核：发包方应在收到工程量清单后____日内进行审核。3.合同价格确定：按工程量清单和计价方式确定合同价格。4.计价方式：采用固定总价方式，合同价格包括但不限于_______。5.计价调整：如因市场价格波动等原因导致合同价格发生变化，双方应协商一致，调整合同价格。六、施工图纸与技术规范1.施工图纸提供：发包方应在合同签订后____日内提供施工图纸。2.施工图纸审核：承包方应在收到施工图纸后____日内进行审核。3.技术规范要求：施工过程中应严格按照国家相关技术规范执行。4.施工图纸变更：如需变更施工图纸，双方应协商一致，办理变更手续。七、施工组织设计1.施工组织设计编制：承包方应在合同签订后____日内提交施工组织设计。2.施工组织设计审核：发包方应在收到施工组织设计后____日内进行审核。3.施工组织设计变更：如需变更施工组织设计，双方应协商一致，办理变更手续。4.施工组织设计实施：承包方应严格按照施工组织设计进行施工。八、施工材料与设备1.材料设备采购：承包方负责采购施工所需的材料与设备。2.材料设备质量要求：所有材料与设备必须符合国家相关质量标准。3.材料设备供应责任：承包方负责按时供应材料与设备。4.材料设备验收：双方共同对材料与设备进行验收，并签字确认。九、施工质量与验收1.施工质量标准：严格按照国家相关质量标准执行。2.施工质量控制：承包方应建立完善的质量控制体系。3.施工质量验收：工程完工后，双方共同进行质量验收。4.质量问题处理：对发现的质量问题，双方应协商解决。十、安全生产与文明施工1.安全生产责任制：双方应建立安全生产责任制。2.安全生产措施：承包方应采取必要的安全措施，确保施工安全。3.文明施工要求：承包方应遵守文明施工规范。4.安全事故处理：发生安全事故，双方应立即采取应急措施，并按规定上报。十一、合同变更与解除1.合同变更条件：因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容需变更。2.合同变更程序：双方协商一致后，签署书面变更协议。3.合同解除条件：合同一方违约或发生不可抗力等情形。4.合同解除程序：双方协商一致后，签署书面解除协议。十二、合同争议解决1.争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼。2.争议解决程序：双方应友好协商解决争议，如协商不成，可申请仲裁或诉讼。3.争议解决费用：由败诉方承担。4.争议解决期限：自争议发生之日起____日内解决。十三、合同履行与终止1.合同履行条件：双方按合同约定履行各自义务。2.合同终止条件：合同履行完毕或因其他原因解除合同。3.合同终止程序：双方签署书面终止协议。4.合同终止后事宜：双方应妥善处理合同终止后的相关事宜。十四、合同附件1.附件一：工程量清单2.附件二：施工图纸3.附件三：技术规范4.附件四：施工组织设计5.附件五：其他相关文件甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________代表人（签字）：________________代表人（签字）：________________日期：________________日期：________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导决策权条款说明：甲方作为项目主导方，对项目整体规划和重大决策拥有最终决定权。具体包括但不限于项目进度调整、设计变更、合同价格调整等。2.甲方提供技术支持条款说明：甲方应向乙方提供必要的技术支持，包括但不限于技术规范、施工图纸、设计变更等，确保乙方能够顺利实施项目。3.甲方监督与管理条款说明：甲方应设立项目监督小组，对施工过程进行全程监督，确保施工质量、安全和进度符合合同要求。4.甲方支付进度款条款说明：甲方应根据合同约定和项目进度，按时支付乙方进度款，确保乙方资金周转。5.甲方风险承担条款说明：甲方应承担因政策调整、市场波动等原因导致的项目风险，包括但不限于成本上涨、工期延误等。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方主导施工条款说明：乙方作为施工方，在确保施工质量、安全和进度的前提下，有权自主安排施工计划、选择施工材料和设备。2.乙方技术支持条款说明：乙方应向甲方提供必要的技术支持，包括但不限于施工方案、进度报告、质量检测报告等，确保甲方了解项目进展。3.乙方进度管理条款说明：乙方应建立健全的进度管理体系，确保项目按合同约定的时间节点完成。4.乙方成本控制条款说明：乙方应采取有效措施控制施工成本，确保项目在预算范围内完成。5.乙方责任承担条款说明：乙方对施工过程中出现的质量问题、安全事故等承担主要责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责条款说明：第三方中介负责对项目进行技术监督、质量检测、进度控制等工作，确保项目符合合同要求。2.第三方中介费用条款说明：第三方中介费用由双方协商确定，并在合同中明确费用支付方式和时间。3.第三方中介报告条款说明：第三方中介应定期向双方提交项目监督、检测、控制等方面的报告，双方应予以审核。4.第三方中介争议解决条款说明：如第三方中介在履行职责过程中出现争议，双方应协商解决；协商不成的，可申请仲裁或诉讼。5.第三方中介责任条款说明：第三方中介应承担因自身原因导致的项目质量问题、安全事故等责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程量清单2.附件二：施工图纸3.附件三：技术规范4.附件四：施工组织设计5.附件五：其他相关文件6.附件六：第三方中介资质证明7.附件七：进度计划表8.附件八：合同变更协议9.附件九：质量检测报告10.附件十：安全生产记录二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按合同约定支付进度款。认定：甲方在规定的时间内未支付进度款，经乙方催告后仍不支付。2.违约行为：乙方未按合同约定完成施工任务。认定：乙方未在合同约定的工期内完成施工任务，或施工质量不符合合同要求。3.违约行为：第三方中介未按合同约定履行职责。认定：第三方中介未按合同约定提交报告或未履行监督、检测、控制职责。4.违约行为：任何一方未按合同约定进行变更或解除合同。认定：任何一方未在规定时间内提出变更或解除合同，或未按合同约定程序进行。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.仲裁：指由双方当事人同意，将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。3.诉讼：指一方当事人向人民法院提起诉讼，请求法院判决解决争议。4.质量检测：指对工程实体或材料进行检测，以确定其是否符合质量标准。5.监督：指对施工过程进行观察、检查，以确保其符合合同要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：立即停止施工，查明原因，采取补救措施，并经甲方认可后方可继续施工。2.问题：工期延误。解决办法：分析延误原因，制定调整计划，经甲方同意后执行，并承担相应责任。3.问题：资金周转困难。解决办法：与甲方协商，争取提前支付进度款，或通过调整施工计划、优化资源配置等方式缓解资金压力。五、所有应用场景：1.海绵城市建设项目的施工合同。2.政府投资或企业投资的建设项目施工合同。3.公共基础设施建设项目施工合同。4.工程总承包或分承包合同。5.施工监理合同。全文完。2024版海绵城市建设项目施工合同范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________2.乙方：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________3.其他相关方：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、合同前言2.1背景和目的鉴于我国海绵城市建设项目的快速发展，为促进项目顺利进行，确保施工质量，实现双方互利共赢，甲方与乙方经友好协商，特订立本合同。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语海绵城市：指通过雨水花园、透水铺装、雨水收集利用等手段，实现城市雨水径流控制、雨水资源化利用，改善城市生态环境，提高城市抗洪排涝能力的一种新型城市建设模式。施工：指乙方按照甲方要求，在合同约定的时间和地点，完成海绵城市建设项目的建设任务。3.2关键词解释1.项目：指海绵城市建设项目，包括设计、施工、监理等全过程。2.质量标准：指国家和地方有关海绵城市建设项目的质量标准。3.合同价款：指甲方支付给乙方的施工费用。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、质量标准完成施工任务。2.甲方有权对乙方施工过程中的质量问题进行监督检查。3.甲方有权要求乙方提供必要的施工资料和工程验收报告。4.甲方有权根据实际情况调整施工进度和工程量。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权按照合同约定的时间、地点、质量标准完成施工任务。2.乙方有权要求甲方按照合同约定支付施工费用。3.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和支持。4.乙方有权要求甲方在工程验收合格后支付合同价款。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，工期为____个月。5.2合同履行地点海绵城市建设项目施工现场。5.3合同履行方式乙方按照甲方要求，分阶段、分批次完成施工任务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.合同期满，双方无异议。2.经双方协商一致，可以解除合同。6.3终止程序1.双方协商一致解除合同，应当签订书面协议。2.乙方完成施工任务后，甲方应当及时验收。6.4终止后果1.合同解除后，双方应按照约定支付已完成的工程款项。2.合同解除后，因合同解除给双方造成的损失，由责任方承担。七、费用与支付7.1费用构成1.施工直接费用：包括人工费、材料费、机械使用费等。2.施工间接费用：包括项目管理费、质量监督费、安全文明施工费等。3.风险费用：包括不可预见费用、工程变更费用等。4.税费：按照国家相关规定，应由乙方承担的税费。7.2支付方式1.乙方提交施工进度报告及相应的发票、付款申请单后，甲方按照合同约定的支付比例和进度支付工程款。2.甲方有权对乙方提交的付款申请单进行审核，如有不符，甲方有权拒绝支付。7.3支付时间1.乙方提交的施工进度报告及发票经甲方审核通过后，甲方应在5个工作日内支付当期工程款。2.工程竣工验收合格后，甲方应在30个工作日内支付尾款。7.4支付条款1.甲方支付工程款时，应按照国家有关规定开具增值税专用发票。2.乙方应在收到工程款后及时开具相应的发票。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未能按时支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金按未支付款项的千分之五计算。2.甲方未能按照合同约定提供施工条件，应承担由此造成的损失。8.2乙方违约2.乙方施工过程中出现质量问题，应承担修复责任，并赔偿甲方因此造成的损失。8.3赔偿金额和方式1.违约金和赔偿金额以实际损失为准。2.赔偿方式包括但不限于：货币支付、实物赔偿、维修等。九、保密条款9.1保密内容1.双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密。2.本合同的具体条款内容。9.2保密期限本合同有效期内及合同终止后三年内。9.3保密履行方式1.双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性。2.双方不得泄露、复制、转让或公开保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件1.地震、洪水、台风等自然灾害。2.战争、罢工、政府行为等社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并采取措施减轻损失。2.不可抗力事件导致合同无法履行，经双方协商一致，可以解除合同。10.4不可抗力实例1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.政府行为：政府政策调整、法律法规变化等。十一、争议解决11.1协商解决1.双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。2.协商不成的，可依法申请调解。11.2调解、仲裁或诉讼1.双方可协商选择调解、仲裁或诉讼作为争议解决方式。2.如选择仲裁，应向有管辖权的人民法院申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得转让或以其他方式处分其在本合同项下的权利和义务。2.经双方协商一致，可以转让合同部分权利和义务。12.2不得转让的情形1.合同中约定的特定权利和义务。2.合同中约定的保密条款。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对施工过程中发现的质量问题的纠正权。2.乙方保留对施工过程中遇到的技术难题的解决权。13.2特殊权力保留1.甲方保留对施工过程中发现的安全隐患的整改权。2.乙方保留对施工过程中出现的设计变更的执行权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何对本合同的修改和补充，均应以书面形式进行。2.修改和补充内容经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力1.修改和补充内容与本合同具有同等法律效力。2.修改和补充内容对本合同原有条款的解释和补充。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的协助，确保项目顺利进行。2.双方应按照合同约定，及时沟通和解决问题。15.2协作与配合方式1.定期召开协调会议，讨论项目进展和问题。2.通过书面文件、电话、电子邮件等方式进行沟通。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于海绵城市建设项目施工的完整协议，并具有独立性。16.3增减条款1.本合同任何条款的增减，均应以书面形式进行。2.增减条款与本合同原有条款具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：____年____月____日乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：____年____月____日附件：1.海绵城市建设项目施工图纸2.施工组织设计3.其他与本合同相关的文件附件及其他说明解释一、附件列表：1.海绵城市建设项目施工图纸2.施工组织设计3.其他与本合同相关的文件，包括但不限于：甲方提供的地质勘察报告乙方提交的施工方案质量保证书安全生产保证书甲方和乙方之间的往来函件相关法律法规和政策文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按时支付工程款，经催告后仍未支付。未按合同约定提供施工条件，影响施工进度。提供的施工图纸存在重大设计错误，导致施工无法进行。2.乙方违约行为及认定：未按合同约定的时间完成施工任务。施工过程中出现质量问题，未及时整改。未经甲方同意，擅自变更施工方案。三、法律名词及解释：1.合同法：调整合同关系的法律规范，包括合同的订立、履行、变更、解除和终止等。2.建筑法：规范建筑活动，保障建筑工程质量和安全的法律。3.建设工程质量管理条例：规定建设工程质量管理的法律规范。4.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等。5.违约金：当事人一方违约时，应向对方支付一定金额的金钱。6.赔偿损失：当事人一方违约给对方造成损失时，应承担相应的赔偿责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中发现设计图纸存在错误。解决办法：及时通知甲方，由甲方负责修改设计图纸，并调整施工进度。2.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：乙方应立即停止施工，查明原因，采取整改措施，并向甲方报告。3.问题：甲方未按时支付工程款。解决办法：乙方应及时催告甲方支付工程款，如甲方仍不支付，乙方可依法采取法律手段。4.问题：施工过程中出现安全事故。解决办法：立即启动应急预案，采取必要措施，并及时报告相关部门。5.问题：合同履行过程中发生不可抗力事件。解决办法：双方应协商解决，如无法协商一致，可依法申请调解或仲裁。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体名称：____________________2.第三方主体地址：___________