版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME施工进度保障书范本合同目录第一章合同双方基本信息第一条合同双方名称第二条合同双方法定代表人第三条合同双方联系方式第二章施工进度要求第一条施工工期第二条施工节点时间安排第三条施工进度监控第三章施工进度调整第一条施工进度调整原因第二条施工进度调整程序第三条施工进度调整期限第四章施工质量保证第一条施工质量标准第二条施工质量控制措施第三条施工质量问题处理第五章施工安全管理第一条施工安全标准第二条施工安全措施第三条施工安全事故处理第六章施工现场管理第一条施工现场布置要求第二条施工现场环境要求第三条施工现场人员管理第七章施工资料管理第一条施工资料收集要求第二条施工资料整理要求第三条施工资料归档要求第八章施工合同履行第一条合同履行原则第二条合同履行责任第三条合同履行期限第九章合同违约责任第一条违约情形第二条违约责任第三条违约处理第十章合同解除条件第一条合同解除情形第二条合同解除程序第三条合同解除后果第十一章合同争议解决第一条争议解决方式第二条争议解决机构第三条争议解决程序第十二章合同生效及终止第一条合同生效条件第二条合同生效时间第三条合同终止条件第十三章合同附件第一条附件一:施工进度计划第二条附件二:施工质量标准第三条附件三:施工安全措施第十四章合同签署及其他第一条合同签署第二条合同生效第三条其他合同编号_________第一章合同双方基本信息第一条合同双方名称1.1甲方名称:1.2乙方名称:第二条合同双方法定代表人2.1甲方法定代表人:2.2乙方法定代表人:第三条合同双方联系方式3.1甲方联系方式:3.2乙方联系方式:第二章施工进度要求第一条施工工期1.1施工总工期为____个月。1.2施工开始时间为____年____月____日。1.3施工结束时间为____年____月____日。第二条施工节点时间安排2.1第一阶段施工节点时间:2.2第二阶段施工节点时间:2.3第三阶段施工节点时间:第三条施工进度监控3.1甲方应定期对施工进度进行监督检查。3.2乙方应按甲方要求提供施工进度相关资料。第三章施工进度调整第一条施工进度调整原因1.1因不可抗力因素导致施工进度延误。1.2因甲方提供材料或设备延误导致施工进度延误。第二条施工进度调整程序2.1乙方应向甲方提出书面进度调整申请。2.2甲方应在收到申请后____个工作日内给予答复。第三条施工进度调整期限3.1调整后的施工工期不得超过原定工期____个月。第四章施工质量保证第一条施工质量标准1.1乙方应严格按照国家相关施工质量标准进行施工。1.2乙方应确保施工质量达到甲方要求。第二条施工质量控制措施2.1乙方应建立健全施工质量控制体系。2.2乙方应定期对施工质量进行检查。第三条施工质量问题处理3.1乙方应立即对发现的质量问题进行处理。3.2乙方应向甲方汇报处理结果。第五章施工安全管理第一条施工安全标准1.1乙方应严格按照国家相关施工安全标准进行施工。1.2乙方应确保施工安全达到甲方要求。第二条施工安全措施2.1乙方应建立健全施工安全管理体系。2.2乙方应定期对施工安全进行检查。第三条施工安全事故处理3.1乙方应立即对发生的安全事故进行处理。3.2乙方应向甲方汇报处理结果。第六章施工现场管理第一条施工现场布置要求1.1乙方应合理布置施工现场,确保施工顺利进行。1.2乙方应确保施工现场环境整洁、安全。第二条施工现场环境要求2.1乙方应保持施工现场环境卫生。2.2乙方应采取措施减少施工对周边环境的影响。第三条施工现场人员管理3.1乙方应加强对施工现场人员的管理。3.2乙方应确保施工现场人员遵守施工现场规定。第七章施工资料管理第一条施工资料收集要求1.1乙方应按甲方要求收集施工资料。1.2乙方应确保施工资料真实、完整。第二条施工资料整理要求2.1乙方应将施工资料整理成册。2.2乙方应确保施工资料清晰、易读。第三条施工资料归档要求3.1乙方应将施工资料归档保存。3.2乙方应确保施工资料安全、保密。第八章合同履行及其他第一条合同履行原则1.1双方应严格按照合同约定履行各自义务。1.2双方应本着诚实信用原则,相互配合,共同完成施工任务。第二条合同履行责任2.1甲方负责提供施工所需材料、设备,并按时支付工程款。2.2乙方负责按照合同约定完成施工任务,确保施工质量。第三条合同履行期限3.1本合同自双方签字盖章之日起生效,至施工任务完成之日止。第九章合同违约责任第一条违约情形1.1乙方未按合同约定完成施工任务,造成工期延误。1.2乙方施工质量不符合合同约定,造成损失。1.3甲方未按合同约定支付工程款。第二条违约责任2.1乙方因违约行为造成甲方损失的,应承担赔偿责任。2.2甲方因违约行为造成乙方损失的,应承担赔偿责任。第三条违约处理3.1双方应友好协商解决违约问题。3.2协商不成,可依法向人民法院提起诉讼。第十章合同解除条件第一条合同解除情形1.1双方协商一致解除合同。1.2因不可抗力导致合同无法履行。1.3一方严重违约,另一方有权解除合同。第二条合同解除程序2.1提出解除合同的一方应书面通知另一方。2.2收到解除合同通知的一方应在____个工作日内给予答复。第三条合同解除后果3.2双方应相互结算已发生的费用。第十一章合同争议解决第一条争议解决方式1.1双方应友好协商解决合同争议。1.2协商不成,可依法向人民法院提起诉讼。第二条争议解决机构2.1双方可共同选择仲裁机构解决争议。第三条争议解决程序3.1双方应按照所选争议解决机构的程序进行。第十二章合同生效及终止第一条合同生效条件1.1双方签字盖章。1.2合同经双方代表签字盖章后生效。第二条合同生效时间2.1合同自双方签字盖章之日起生效。第三条合同终止条件3.1施工任务完成。3.2双方协商一致解除合同。第十三章合同附件第一条附件一:施工进度计划1.1施工进度计划应详细列出各阶段施工内容、时间安排。第二条附件二:施工质量标准1.1施工质量标准应包括国家相关标准和甲方特殊要求。第三条附件三:施工安全措施1.1施工安全措施应包括施工现场安全管理和安全事故应急预案。第十四章合同签署及其他第一条合同签署1.1本合同一式____份,甲乙双方各执____份。第二条合同生效2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第三条其他3.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。甲方(盖章):乙方(盖章):代表人(签字):代表人(签字):年月日年月日多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.第一条甲方主导权1.1在本合同履行过程中,甲方拥有对施工进度、质量和安全的主导权。1.2甲方有权根据项目需求,调整施工计划、施工方案和施工工艺。2.第二条甲方审批权限2.1乙方提交的施工方案、施工图纸和施工变更,需经甲方审批后方可实施。2.2甲方对乙方提交的审批材料有异议时,有权要求乙方重新修改。3.第三条甲方监督责任3.1甲方应定期对施工现场进行监督检查,确保施工质量和安全。3.2甲方发现施工过程中存在问题,有权要求乙方立即整改。4.第四条甲方费用支付4.1甲方应在合同约定的每个支付节点,向乙方支付相应工程款项。4.2甲方有权根据工程进度和实际完成情况,调整工程款支付比例。5.第五条甲方责任承担5.1因甲方原因导致施工进度延误、施工质量不合格或安全事故发生,甲方应承担相应责任。5.2甲方应按照国家相关法律法规和合同约定,对乙方进行赔偿。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.第一条乙方主导权1.1在本合同履行过程中,乙方拥有对施工进度、质量和安全的主导权。1.2乙方有权根据项目需求,调整施工计划、施工方案和施工工艺。2.第二条乙方施工管理2.1乙方应建立健全施工管理制度,确保施工质量和安全。2.2乙方应定期向甲方汇报施工进度、质量和安全情况。3.第三条乙方施工人员3.1乙方应配备合格的施工人员,并对施工人员进行技术培训和安全管理。3.2乙方应确保施工人员遵守施工现场规定,防止安全事故发生。4.第四条乙方材料供应4.1乙方应严格按照合同约定,提供符合质量标准的施工材料。4.2乙方应保证材料供应的及时性,避免因材料问题影响施工进度。5.第五条乙方责任承担5.1因乙方原因导致施工进度延误、施工质量不合格或安全事故发生,乙方应承担相应责任。5.2乙方应按照国家相关法律法规和合同约定,对甲方进行赔偿。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.第一条第三方中介职责1.1第三方中介负责对施工进度、质量和安全进行监督管理。1.2第三方中介有权对施工过程中的问题提出整改意见。2.第二条第三方中介费用2.1第三方中介费用由甲方承担,具体费用在合同中约定。2.2第三方中介费用支付方式按合同约定执行。3.第三条第三方中介报告3.1第三方中介应定期向甲方提交施工进度、质量和安全报告。3.2第三方中介报告应真实、客观、全面。4.第四条第三方中介责任4.1第三方中介在履行职责过程中,因故意或重大过失造成损失的,应承担相应责任。4.2第三方中介应严格按照国家相关法律法规和合同约定,履行监督职责。5.第五条第三方中介变更5.1如需更换第三方中介,双方应协商一致,并签订补充协议。5.2新的第三方中介应具备相应的资质和经验,以确保监督工作的有效性。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:施工进度计划2.附件二:施工质量标准3.附件三:施工安全措施4.附件四:施工合同履行记录5.附件五:施工进度调整申请及批复6.附件六:施工质量问题处理记录7.附件七:施工安全事故报告及处理记录8.附件八:施工资料收集整理清单9.附件九:第三方中介监督报告10.附件十:合同补充协议二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成施工任务,造成工期延误。乙方施工质量不符合合同约定,造成损失。甲方未按合同约定支付工程款。乙方提供的材料或设备不符合合同约定。甲方提供的材料或设备延误导致施工进度延误。2.违约行为认定:甲方或第三方中介根据合同约定和现场实际情况进行认定。违约行为需有书面记录和证据支持。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.诚实信用原则:指合同双方在履行合同过程中,应本着诚实、守信的原则,公平、公正地处理合同关系。3.仲裁:指双方在争议发生前或发生后,达成协议,将争议提交给仲裁机构进行裁决。4.法院诉讼:指双方在争议发生后,依法向人民法院提起诉讼,由法院进行审理和判决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工进度延误。解决办法:及时调整施工计划,增加人力、物力投入,确保按期完成施工任务。2.问题:施工质量问题。解决办法:立即停止施工,查找原因,采取整改措施,确保施工质量。3.问题:安全事故发生。解决办法:立即启动应急预案,及时救治伤员,调查事故原因,防止类似事故再次发生。4.问题:合同履行过程中出现争议。解决办法:双方协商解决,协商不成可依法申请仲裁或提起诉讼。五、所有应用场景:1.新建工程:适用于新建住宅、商业、工业等建筑项目的施工合同。2.改造工程:适用于对现有建筑进行改造的施工合同。3.维修工程:适用于对现有建筑进行维修的施工合同。4.公共设施建设:适用于道路、桥梁、水利等公共设施建设的施工合同。施工进度保障书范本1合同目录第一章合同概述第一条合同名称第二条合同当事人第三条合同签订时间与地点第四条合同生效条件第二章工程概况第一条工程名称第二条工程地点第三条工程规模第四条工程类别第五条工程建设标准第三章进度安排第一条进度计划第二条进度节点第三条进度调整第四条进度延误责任第四章施工组织与管理第一条施工组织机构第二条施工管理人员第三条施工技术方案第四条施工安全措施第五章质量控制第一条质量标准第二条质量检查第三条质量责任第六章材料设备管理第一条材料设备供应第二条材料设备验收第三条材料设备使用第四条材料设备回收第七章付款方式第一条付款进度第二条付款方式第三条付款条件第四条付款违约责任第八章违约责任第一条违约行为认定第二条违约责任承担第三条违约金计算第四条违约争议解决第九章合同解除第一条合同解除条件第二条合同解除程序第三条合同解除后果第十章争议解决第一条争议解决方式第二条争议解决机构第三条争议解决期限第十一章合同生效与终止第一条合同生效时间第二条合同终止时间第三条合同终止后的处理第十二章其他第一条通知与送达第二条合同附件第三条合同解释第四条合同争议的管辖法院第十三章合同签署第一条签署主体第二条签署日期第三条签署地点第十四章合同附件清单第一条附件一:工程概况第二条附件二:进度计划第三条附件三:施工组织机构第四条附件四:质量控制措施第五条附件五:付款方式第六条附件六:违约责任第七条附件七:争议解决第八条附件八:合同签署合同编号_________第一章合同概述第一条合同名称:施工进度保障书第二条合同当事人:甲方(建设单位)和乙方(施工单位)第三条合同签订时间与地点:____年__月__日,地点:____市____区第四条合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。第二章工程概况第一条工程名称:____工程项目第二条工程地点:____市____区____街道第三条工程规模:占地面积____平方米,建筑面积____平方米第四条工程类别:____类建筑工程第五条工程建设标准:按照国家现行建筑工程施工质量验收统一标准及设计要求执行。第三章进度安排第一条进度计划:根据工程实际情况,制定详细的施工进度计划,包括各阶段的开始时间和结束时间。第二条进度节点:设置关键进度节点,确保工程按期完成。第三条进度调整:如遇特殊情况导致进度延误,乙方应及时向甲方提出调整申请,并经甲方同意后进行调整。第四条进度延误责任:因乙方原因导致进度延误,乙方应承担相应的责任,并采取有效措施加快施工进度。第四章施工组织与管理第一条施工组织机构:设立项目经理部,负责施工组织与管理工作。第二条施工管理人员:配备具有相应资质和经验的项目经理、技术负责人、施工员等管理人员。第三条施工技术方案:制定详细的施工技术方案,确保施工质量与进度。第四条施工安全措施:严格执行安全生产法规,采取有效措施保障施工安全。第五章质量控制第一条质量标准:按照国家现行建筑工程施工质量验收统一标准及设计要求执行。第二条质量检查:设立质量检查小组,定期对施工质量进行检查,确保工程质量符合要求。第三条质量责任:明确各岗位质量责任,对质量事故进行追责。第六章材料设备管理第一条材料设备供应:按照工程进度计划,及时供应所需材料设备。第二条材料设备验收:对进场材料设备进行严格验收,确保其质量合格。第三条材料设备使用:合理使用材料设备,避免浪费。第四条材料设备回收:工程结束后,对剩余材料设备进行回收,并进行清点。第七章付款方式第一条付款进度:根据工程进度和验收情况,分阶段支付工程款。第二条付款方式:采用银行转账方式进行付款。第三条付款条件:工程进度达到约定节点,且工程质量符合要求。第四条付款违约责任:因乙方原因导致付款延误,乙方应承担相应的违约责任。第八章违约责任第一条违约行为认定:乙方未能按照合同约定的进度、质量标准完成工程,或因乙方原因导致工程延误、质量事故等,均属违约行为。第二条违约责任承担:乙方应承担因违约行为导致的损失赔偿、工程返工、延误工期等责任。第三条违约金计算:因乙方违约导致甲方损失的,乙方应支付合同总价款_____%的违约金。第四条违约争议解决:因违约引起的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交____仲裁委员会仲裁。第九章合同解除第一条合同解除条件:在合同履行过程中,如遇不可抗力或合同约定的其他解除条件,双方可协商解除合同。第二条合同解除程序:合同解除需双方书面同意,并签订解除合同协议。第三条合同解除后果:合同解除后,双方应按照协议约定处理已发生的工程款、违约金等事项。第十章争议解决第一条争议解决方式:争议解决采取协商、调解、仲裁或诉讼等方式。第二条争议解决机构:协商不成的,提交____仲裁委员会仲裁。第三条争议解决期限:争议解决期限不超过自争议发生之日起____个月。第十一章合同生效与终止第一条合同生效时间:本合同自双方签字盖章之日起生效。第二条合同终止时间:工程验收合格并交付使用后,本合同终止。第三条合同终止后的处理:合同终止后,双方应按照协议约定处理剩余工程款、违约金等事项。第十二章其他第一条通知与送达:双方的通知应以书面形式送达,自送达之日起生效。第二条合同附件:本合同附件包括但不限于工程概况、进度计划、施工组织机构、质量控制措施、付款方式等。第三条合同解释:本合同如有歧义,以书面文件为准。第四条合同争议的管辖法院:本合同的争议由合同签订地的人民法院管辖。第十三章合同签署第一条签署主体:甲方代表(签字):____;乙方代表(签字):____第二条签署日期:____年__月__日第三条签署地点:____市____区第十四章合同附件清单第一条附件一:工程概况第二条附件二:进度计划第三条附件三:施工组织机构第四条附件四:质量控制措施第五条附件五:付款方式第六条附件六:违约责任第七条附件七:争议解决第八条附件八:合同签署甲方(建设单位)代表签字:________乙方(施工单位)代表签字:________日期:________年__月__日多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:第一条甲方决策权1.1甲方有权对施工过程中的重大技术、设计变更等进行决策。1.2甲方应在接到乙方通知后____日内对乙方提出的技术、设计变更申请作出决定。第二条甲方协调义务2.1甲方应协调解决施工过程中可能出现的与周边居民、单位等的矛盾和纠纷。2.2甲方应负责协调相关部门,确保施工所需的土地、道路、水电等基础设施的及时到位。第三条甲方信息提供3.1甲方应向乙方提供工程地质勘察报告、设计图纸、施工技术要求等相关资料。3.2甲方应在工程开工前____日内将上述资料完整提供给乙方。第四条甲方进度监督4.1甲方应定期对施工进度进行监督检查,确保工程按计划推进。4.2甲方发现施工进度延误时,有权要求乙方采取措施加快施工进度。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:第一条乙方技术自主权1.1乙方在施工过程中,有权根据实际情况对施工方案进行调整,以确保工程质量与进度。1.2乙方应在调整施工方案前,将调整内容书面通知甲方,并取得甲方同意。第二条乙方材料选择权2.1乙方有权根据工程需要,选择符合质量要求的材料供应商。2.2乙方应在选择材料供应商前,将供应商资质、材料质量等信息报甲方备案。第三条乙方施工组织权3.1乙方有权根据工程特点和现场实际情况,调整施工组织机构和人员配置。3.2乙方应在调整施工组织机构前,将调整方案报甲方备案。第四条乙方质量责任4.1乙方应对施工过程中的质量问题承担全部责任,包括但不限于材料、施工工艺、设备等。4.2乙方应在发现质量问题后,立即采取措施进行整改,并向甲方报告整改情况。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:第一条中介机构职责1.1中介机构应负责监督合同的履行,确保合同各方遵守合同约定。1.2中介机构有权对施工进度、质量、付款等进行监督检查。第二条中介机构费用2.1中介机构的服务费用由合同各方按照约定比例分担。2.2中介机构的服务费用应于合同签订后____日内支付。第三条中介机构报告3.1中介机构应定期向合同各方提交监督检查报告,报告内容包括但不限于施工进度、质量、付款等。3.2中介机构的监督检查报告作为合同履行的依据。第四条中介机构争议解决4.1中介机构在履行职责过程中,如发现合同各方存在争议,应进行调解。4.2中介机构调解不成的,应将争议提交仲裁或诉讼解决。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程概况2.进度计划3.施工组织机构4.质量控制措施5.付款方式6.违约责任7.争议解决8.合同签署9.甲方提供的相关资料(如地质勘察报告、设计图纸等)10.乙方提交的技术、设计变更申请11.中介机构监督检查报告12.合同各方签字盖章的协议、承诺书等二、违约行为及认定:违约行为:1.乙方未能按照合同约定的进度、质量标准完成工程。2.乙方因自身原因导致工程延误。3.乙方提供的材料或设备不符合合同约定或国家标准。4.乙方违反合同约定的付款条件。5.乙方未履行合同约定的通知、报告义务。违约行为的认定:1.甲方有权根据合同约定和实际情况,对乙方的违约行为进行认定。2.违约行为的认定应以书面形式通知乙方,并附上相关证据。3.乙方对违约行为的认定有异议的,可向合同约定的争议解决机构提出。三、法律名词及解释:1.合同:当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约责任:合同当事人一方违反合同约定,应当承担的民事责任。3.不可抗力:不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.仲裁:当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁委员会进行裁决的一种争议解决方式。5.诉讼:当事人依法向人民法院提起诉讼,请求法院作出判决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现设计变更,甲方未及时提供相关资料。解决办法:乙方应及时向甲方提出设计变更申请,甲方应在____日内提供相关资料。2.问题:乙方施工进度延误,甲方未及时支付工程款。解决办法:甲方应在接到乙方进度报告后____日内支付相应工程款。3.问题:中介机构监督检查过程中发现质量问题,乙方未及时整改。解决办法:乙方应在接到中介机构报告后____日内完成整改,并向中介机构报告整改情况。五、所有应用场景:1.建设单位与施工单位之间的施工合同。2.工程监理公司与建设单位、施工单位之间的监理合同。3.工程设计单位与建设单位、施工单位之间的设计合同。4.工程造价咨询公司与建设单位、施工单位之间的造价咨询合同。施工进度保障书范本2合同目录第一章合同双方基本信息第一条款合同双方名称第二条款合同双方地址第三条款合同双方法定代表人第四条款合同双方联系方式第二章施工项目概述第一条款工程名称第二条款工程地点第三条款工程规模第四条款工程类型第三章施工进度安排第一条款施工总工期第二条款各分项工程工期第三条款施工进度节点第四条款施工进度调整第四章施工进度保障措施第一条款施工组织机构第二条款施工人员配置第三条款施工设备保障第四条款施工材料供应第五条款施工质量保证第六条款施工安全措施第五章施工进度监控第一条款进度监控责任第二条款进度监控方式第三条款进度监控报告第四条款进度监控整改第六章施工进度调整机制第一条款进度调整条件第二条款进度调整程序第三条款进度调整责任第四条款进度调整后果第七章合同变更与索赔第一条款合同变更条件第二条款合同变更程序第三条款索赔条件第四条款索赔程序第八章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决期限第三条款争议解决费用第九章合同履行与验收第一条款合同履行责任第二条款合同验收标准第三条款合同验收程序第四条款合同验收争议处理第十章合同终止与解除第一条款合同终止条件第二条款合同解除条件第三条款合同解除程序第十一章违约责任第一条款违约行为认定第二条款违约责任承担第三条款违约责任解除第十二章合同解除与终止后的处理第一条款合同解除后的处理第二条款合同终止后的处理第三条款合同解除与终止后的费用结算第十三章合同附件第一条款附件清单第二条款附件内容第十四章合同签署与生效第一条款合同签署日期第二条款合同生效日期合同编号_________第一章合同双方基本信息第一条款合同双方名称第二条款合同双方地址第三条款合同双方法定代表人第四条款合同双方联系方式第二章施工项目概述第一条款工程名称第二条款工程地点第三条款工程规模第四条款工程类型第三章施工进度安排第一条款施工总工期第二条款各分项工程工期第三条款施工进度节点第四条款施工进度调整第四章施工进度保障措施第一条款施工组织机构第二条款施工人员配置第三条款施工设备保障第四条款施工材料供应第五条款施工质量保证第六条款施工安全措施第五章施工进度监控第一条款进度监控责任第二条款进度监控方式第三条款进度监控报告第四条款进度监控整改第六章施工进度调整机制第一条款进度调整条件第二条款进度调整程序第三条款进度调整责任第四条款进度调整后果第七章合同变更与索赔第一条款合同变更条件第二条款合同变更程序第三条款索赔条件第四条款索赔程序第八章争议解决第一条款争议解决方式:双方应通过友好协商解决争议。如协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。第二条款争议解决期限:自一方提出争议之日起,双方应在三十日内协商解决。如协商未果,任何一方均可向人民法院提起诉讼。第三条款争议解决费用:因争议产生的所有费用,包括但不限于诉讼费用、律师费用等,均由败诉方承担。第九章合同履行与验收第一条款合同履行责任:双方应严格按照合同约定履行各自义务,确保工程按时、按质、按量完成。第二条款合同验收标准:工程验收标准应符合国家相关法律法规和行业标准。第三条款合同验收程序:工程验收应按照合同约定进行,包括自检、预验收和最终验收。第四条款合同验收争议处理:如验收过程中出现争议,双方应协商解决;协商不成,可委托第三方进行鉴定。第十章合同终止与解除第一条款合同终止条件:合同约定的工期结束后,且双方无其他未履行完毕的义务时,合同终止。(一)一方严重违约;(二)不可抗力导致合同无法履行;(三)合同约定的其他解除条件。第三条款合同解除程序:一方提出解除合同,应书面通知另一方,并说明解除原因。第十一章违约责任第一条款违约行为认定:一方违反合同约定的行为,构成违约。第二条款违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第三条款违约责任解除:违约方在接到解除违约责任的通知后,应立即采取补救措施,消除违约影响。第十二章合同解除与终止后的处理第一条款合同解除后的处理:合同解除后,双方应立即终止合同履行,并按照合同约定处理未履行完毕的义务。第二条款合同终止后的处理:合同终止后,双方应按照合同约定处理未履行完毕的义务,并结算合同款项。第三条款合同解除与终止后的费用结算:合同解除与终止后,双方应按照合同约定进行费用结算,包括但不限于工程款、违约金等。第十三章合同附件第一条款附件清单:合同附件包括但不限于工程图纸、施工方案、进度计划、验收报告等。第二条款附件内容:合同附件应完整、准确,并与合同内容一致。第十四章合同签署与生效第一条款合同签署日期:本合同自双方签字盖章之日起生效。第二条款合同生效日期:本合同自合同签署之日起生效。甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________甲方代表(签字):__________________乙方代表(签字):__________________签订日期:____________________附件:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:第一条甲方决策权第一条款:甲方在施工过程中拥有最终决策权,包括但不限于施工方案、进度调整、合同变更等。第二条款:甲方应在施工前制定详细的施工方案,并提交乙方确认。乙方应在收到方案后五个工作日内提出意见和建议。第二条甲方监督权第一条款:甲方有权对施工过程进行监督,确保施工质量、进度和安全符合合同要求。第二条款:甲方应定期对乙方进行现场检查,乙方应配合并提供必要的信息和资料。第三条甲方付款条件第一条款:甲方根据工程进度和合同约定,按照约定的付款比例支付工程款。第二条款:甲方在收到乙方提交的工程款支付申请及相关证明材料后,应在五个工作日内完成付款。第四条甲方违约责任第一条款:甲方如未按合同约定支付工程款,应向乙方支付违约金,违约金按未付款项的千分之五每日计算。第二条款:甲方如因自身原因导致工程延期,应向乙方支付延期违约金,违约金按每日工程总价的千分之一计算。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:第一条乙方施工责任第一条款:乙方负责按照合同约定的施工方案和质量标准完成施工任务。第二条款:乙方应确保施工过程中的人身安全和设备安全,并对施工过程中发生的事故承担全部责任。第二条乙方进度保证第一条款:乙方应确保工程按合同约定的工期完成,如因乙方原因导
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 常熟初三临模数学试卷
- 二零二四年度校园维修服务合同范本5篇
- 二零二五年大学生实习劳动合同范本发布7篇
- 基于SEM-KMV模型的“高周转”房地产开发风险的关键因素研究
- 基于深度学习的工业物联网故障诊断算法研究
- 2025年度销售人员劳动协议书(含绩效考核及晋升机制)
- 2025年度老人病危状态下的紧急医疗救援服务协议
- 2025年度现代农业示范区肥料农药综合服务合同
- 2025年度股东退股协议书:智能硬件股权退出及市场推广合作合同
- 2025年度临时工解除劳动合同协议书
- 2024年安全教育培训试题附完整答案(夺冠系列)
- 神农架研学课程设计
- 文化资本与民族认同建构-洞察分析
- 2025新译林版英语七年级下单词默写表
- 《锡膏培训教材》课件
- 唯物史观课件
- 2021-2022学年四川省成都市武侯区部编版四年级上册期末考试语文试卷(解析版)
- 中国传统文化服饰文化
- 大气污染控制工程 第四版
- 浅析商务英语中模糊语言的语用功能
- 工程勘察资质分级标准和工程设计资质分级标准
评论
0/150
提交评论