建设工程施工合同：环保设施改造

建设工程施工合同：环保设施改造合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：1.业主委托施工方就环保设施进行改造，以满足我国相关法律法规的要求；2.双方本着平等互利的原则，经充分协商，达成一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条合同标的1.1本合同的标的为：环保设施改造。1.2改造工程包括但不限于：__________（具体工程内容）。第二条合同价格2.1双方确认，施工方按照本合同约定的工程内容和质量标准完成改造工程，业主应付给施工方合同总价款为人民币____元整（大写：____________________元整）。2.2合同总价款包括但不限于：工程设计费、材料费、施工费、验收费、质保期服务费等。2.3施工方完成工程后，业主应按照本合同约定的付款方式及时支付合同总价款。第三条工程质量3.1施工方应按照我国相关法律法规、行业标准和业主的要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。3.2施工过程中，施工方应严格按照设计方案和施工图纸进行施工，确保工程安全、环保、节能。3.3工程验收合格后，施工方应提供完整的工程技术资料和验收报告。第四条工程进度4.1施工方应按照本合同约定的工期完成工程。4.2施工方应提前向业主报告工程进度，如需延期，应提前向业主申请，并获得业主书面同意。第五条付款方式5.1双方确认，本合同总价款分为三次支付：（1）合同签订后七个工作日内，业主支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，业主支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格并交付使用后，业主支付合同总价款的40%。5.2每次付款前，施工方应向业主提交相应的工程进度报告和付款申请。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2施工方如未按照约定的工程质量和进度完成工程，业主有权要求施工方限期整改，并按照逾期天数向业主支付违约金。6.3业主如未按照约定时间支付合同价款，施工方有权拒绝继续施工，并按照逾期天数向业主支付违约金。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格并交付使用之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.环保设施改造设计方案2.施工图纸3.工程进度报告4.工程验收报告5.工程技术资料6.付款申请二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定的工程质量和进度完成工程，业主有权要求施工方限期整改，并按照逾期天数向业主支付违约金。2.业主如未按照约定时间支付合同价款，施工方有权拒绝继续施工，并按照逾期天数向业主支付违约金。3.双方在履行本合同过程中发生的其他争议，无法通过友好协商解决的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。三、法律名词及解释：1.环保设施改造：指对现有环保设施进行升级改造，以满足我国相关法律法规的要求。2.工程验收：指在工程完成后，由业主或其委托的第三方专业机构对工程质量、安全、环保等方面进行评估，以确定工程是否符合约定标准和法律法规要求的过程。3.违约金：指一方未履行合同约定义务，按照约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：施工方应提前向业主报告工程进度，如需延期，应提前向业主申请并获得业主书面同意。2.工程质量问题：解决办法：施工方应严格按照设计方案和施工图纸进行施工，确保工程质量符合相关标准。如出现质量问题，施工方应立即整改，并承担相应责任。3.付款争议：解决办法：双方应严格按照本合同约定的付款方式及时支付合同总价款。如发生付款争议，可通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于业主委托施工方就环保设施进行改造的场景。2.适用于施工方按照我国相关法律法规