清工承包合同范例

清工承包合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“承包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“发包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

鉴于：

1.承包方具备履行本合同约定的清工承包能力，愿意按照本合同约定承担清工承包工作。

2.发包方需要承包方承担清工承包工作，满足工程需要。

双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.承包方承担本合同约定的清工承包工作，包括但不限于：____________________。

2.发包方提供的工程图纸、技术规范、施工组织设计等相关资料，承包方应严格遵守。

二、合同工期

1.本合同工期自签订之日起至____________________止。

2.承包方应按照合同工期完成清工承包工作，如有延误，应承担相应的违约责任。

三、合同价款

1.本合同价款为人民币____________________元整（大写：____________________）。

2.合同价款包括但不限于：____________________。

3.合同价款支付方式：____________________。

四、质量要求

1.承包方应严格按照国家相关法律法规、技术规范和设计要求，确保清工承包工程质量。

2.发包方有权对清工承包工程质量进行监督检查，承包方应予以配合。

3.清工承包工程质量不合格，承包方应无条件返工、修复，直至合格为止。

五、安全文明施工

1.承包方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全。

2.承包方应按照发包方要求，做好施工现场的文明施工工作。

六、合同变更

1.双方同意，在合同履行过程中，如遇特殊情况，可经协商一致对合同内容进行变更。

2.合同变更应采取书面形式，并经双方签字盖章后生效。

七、违约责任

1.任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

2.违约责任包括但不限于：____________________。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

附件：

1.工程图纸、技术规范、施工组织设计等相关资料。

2.有关法律法规、技术规范和设计要求。

3.其他与本合同相关的文件。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

法定代表人（签字）：____________________

法定代表人（签字）：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“业主方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

丙方（以下简称“监理方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

鉴于：

1.业主方拟进行清工承包项目，为确保项目质量、安全、进度和投资效益，特委托监理方对承包方的施工进行全过程监理。

2.承包方愿意按照本合同约定承担清工承包工作，并接受监理方的监督管理。

3.监理方愿意接受业主方的委托，对承包方的施工进行监理。

双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.承包方承担本合同约定的清工承包工作，包括但不限于：____________________。

2.监理方对承包方的施工进行全过程监理，确保项目质量、安全、进度和投资效益。

二、合同工期

1.本合同工期自签订之日起至____________________止。

2.承包方应按照合同工期完成清工承包工作，如有延误，应承担相应的违约责任。

三、合同价款

1.本合同价款为人民币____________________元整（大写：____________________）。

2.合同价款包括但不限于：____________________。

3.合同价款支付方式：____________________。

四、监理方职责

1.监理方应对承包方的施工质量、安全、进度和投资效益进行监督检查。

2.监理方应定期向业主方报告施工情况，对施工中出现的问题提出整改意见。

3.监理方应确保监理工作的独立性、客观性和公正性。

五、业主方权益

1.业主方有权要求承包方按照合同约定的时间、质量和标准完成清工承包工作。

2.业主方有权要求监理方对承包方的施工进行全过程监理，确保施工质量、安全、进度和投资效益。

3.业主方有权要求承包方和监理方在施工过程中保持沟通，及时解决施工中出现的问题。

六、承包方责任

1.承包方应按照合同约定的时间、质量和标准完成清工承包工作。

2.承包方应遵守国家相关法律法规、技术规范和设计要求，确保施工质量。

3.承包方应接受监理方的监督检查，对监理方提出的问题及时整改。

七、违约责任及限制条款

1.任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

2.承包方延误工期，每延误一日，应向业主方支付人民币____________________元违约金。

3.承包方施工质量不合格，应无条件返工、修复，直至合格为止，并承担由此产生的全部费用。

4.监理方未履行监理职责，业主方有权要求监理方承担相应的责任。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式三份，甲方、乙方、监理方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

附件：

1.工程图纸、技术规范、施工组织设计等相关资料。

2.有关法律法规、技术规范和设计要求。

3.其他与本合同相关的文件。

第三方介入的意义和目的：

1.监理方的介入有助于提高施工质量，确保项目安全、进度和投资效益。

2.监理方的监督作用有助于降低业主方的风险，保障业主方的权益。

3.监理方的专业意见有助于优化施工方案，提高施工效率。

甲方为主导的目的和意义：

1.甲方作为业主方，对项目的质量、安全、进度和投资效益负有最终责任。

2.甲方通过主导合同条款，确保承包方和监理方按照合同约定履行职责，实现项目目标。

3.甲方通过强化自身权益，降低项目风险，保障项目顺利实施。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

甲方（以下简称“业主方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

丙方（以下简称“监理方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

鉴于：

1.业主方拟进行清工承包项目，为确保项目质量、安全、进度和投资效益，特委托监理方对承包方的施工进行全过程监理。

2.承包方具备承担清工承包工作的能力，愿意按照本合同约定履行承包义务，并要求监理方的专业监督。

3.监理方愿意接受业主方的委托，对承包方的施工进行监理，并提供专业的技术支持。

双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.承包方承担本合同约定的清工承包工作，包括但不限于：____________________。

2.监理方对承包方的施工进行全过程监理，包括质量、安全、进度和投资效益的监督。

二、合同工期

1.本合同工期自签订之日起至____________________止。

2.承包方应按照合同工期完成清工承包工作，监理方有权要求承包方解释和修正施工进度。

三、合同价款

1.本合同价款为人民币____________________元整（大写：____________________）。

2.合同价款包括但不限于：____________________。

3.合同价款支付方式：____________________。

四、监理方职责

1.监理方应按照国家相关法律法规、技术规范和设计要求，对承包方的施工进行监督。

2.监理方应定期向业主方和承包方报告施工情况，并提出专业意见和建议。

五、乙方权益

1.乙方有权要求监理方提供专业的技术指导和咨询服务。

2.乙方有权要求监理方在施工过程中对承包方的施工质量、安全、进度和投资效益进行公正、客观的监督。

3.乙方有权要求监理方在发现问题时及时通知并协助解决。

六、甲方责任

1.甲方应按照合同约定支付合同价款，并确保支付条件的及时性和准确性。

2.甲方应提供必要的施工条件，包括但不限于施工图纸、技术规范和施工场地。

3.甲方应配合监理方的工作，确保监理方能够独立、公正地履行职责。

七、违约责任及限制条款

1.任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

2.甲方未按时支付合同价款，每延误一日，应向乙方支付人民币____________________元违约金。

3.甲方未提供必要的施工条件，导致工期延误，应承担相应的责任。

4.监理方未履行监理职责，导致施工质量、安全、进度和投资效益受到影响，监理方应承担相应的责任。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式三份，甲方、乙方、监理方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

乙方为主导的目的和意义：

1.乙方作为承包方，希望通过合同的制定和执行，确保自身权益得到充分保障。

2.