2024版数据中心建设分包合同范本2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版数据中心建设分包合同范本1合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方基本信息1.5合同签订地点第二章合同背景2.1项目背景2.2建设内容2.3建设规模2.4建设地点第三章分包范围3.1分包工程内容3.2分包工程量3.3分包工程工期3.4分包工程质量要求第四章分包工程款项4.1分包工程款项总额4.2分包工程款项支付方式4.3分包工程款项支付时间4.4分包工程款项支付条件第五章技术要求5.1设备技术参数5.2工程施工技术要求5.3软件技术要求5.4系统集成技术要求第六章工程进度计划6.1工程进度安排6.2关键节点时间6.3进度控制措施6.4进度调整机制第七章工程质量保证7.1质量标准7.2质量保证措施7.3质量检验与验收7.4质量责任与纠纷处理第八章安全生产与环境保护8.1安全生产责任制8.2安全生产措施8.3环境保护措施8.4应急预案第九章合同变更与解除9.1合同变更程序9.2合同解除条件9.3合同变更与解除后的处理第十章违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿标准第十一章争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序第十二章合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理第十三章附件13.1附件一：技术规格书13.2附件二：工程量清单13.3附件三：合同签订双方代表签字页第十四章其他14.1合同份数14.2合同文本效力14.3合同附件效力合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称：2024版数据中心建设分包合同1.2合同编号：_______1.3合同签订日期：_______1.4合同双方基本信息：1.4.1甲方（建设单位）：_______1.4.2乙方（分包单位）：_______1.5合同签订地点：_______第二章合同背景2.1项目背景：_______2.2建设内容：_______2.3建设规模：_______2.4建设地点：_______第三章分包范围3.1分包工程内容：_______3.2分包工程量：_______3.3分包工程工期：_______3.4分包工程质量要求：_______第四章分包工程款项4.1分包工程款项总额：_______4.2分包工程款项支付方式：_______4.3分包工程款项支付时间：_______4.4分包工程款项支付条件：_______第五章技术要求5.1设备技术参数：_______5.2工程施工技术要求：_______5.3软件技术要求：_______5.4系统集成技术要求：_______第六章工程进度计划6.1工程进度安排：_______6.2关键节点时间：_______6.3进度控制措施：_______6.4进度调整机制：_______第七章工程质量保证7.1质量标准：_______7.2质量保证措施：_______7.3质量检验与验收：_______7.4质量责任与纠纷处理：_______第八章安全生产与环境保护8.1安全生产责任制：_______8.2安全生产措施：_______8.3环境保护措施：_______8.4应急预案：_______第九章合同变更与解除9.1合同变更程序：_______9.2合同解除条件：_______9.3合同变更与解除后的处理：_______第十章违约责任10.1违约情形：_______10.2违约责任承担：_______10.3违约赔偿标准：_______第十一章争议解决11.1争议解决方式：_______11.2争议解决机构：_______11.3争议解决程序：_______第十二章合同生效与终止12.1合同生效条件：_______12.2合同终止条件：_______12.3合同终止后的处理：_______第十三章附件13.1附件一：技术规格书13.2附件二：工程量清单13.3附件三：合同签订双方代表签字页第十四章其他14.1合同份数：_______14.2合同文本效力：_______14.3合同附件效力：_______甲方（建设单位）签字：_________________________甲方（建设单位）盖章：_________________________乙方（分包单位）签字：_________________________乙方（分包单位）盖章：_________________________见证人签字：_________________________见证人盖章：_________________________签订日期：_______年_______月_______日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方主导下的项目管理责任条款：甲方负责整个数据中心建设项目的总体管理和协调，包括但不限于项目规划、设计、施工、验收等环节。说明：甲方需确保项目按照既定的时间表和预算进行，并对乙方的工作进度和质量进行监督。1.2甲方提供的资料和资源条款：甲方应向乙方提供项目所需的全部技术资料、设计图纸、设备清单、施工规范等，并确保信息的准确性和完整性。说明：甲方提供的资料对于乙方施工至关重要，因此甲方需保证资料的及时性和准确性。1.3甲方对乙方工作的指导和支持条款：甲方应按照合同约定，对乙方的工作提供必要的指导和支持，包括但不限于技术指导、人员培训、现场协调等。说明：甲方作为主导方，有责任协助乙方解决施工过程中遇到的问题，确保项目顺利进行。1.4甲方对乙方违约的处理条款：如乙方在履行合同过程中发生违约行为，甲方有权采取必要措施，包括但不限于暂停付款、终止合同等。说明：甲方有权对乙方的违约行为进行制止，并采取相应措施以保护自身权益。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方主导下的项目管理责任条款：乙方负责具体实施数据中心建设的各项工程，包括但不限于施工组织、进度控制、质量控制等。说明：乙方作为主导方，需确保工程按照合同要求完成，并对工程质量负责。2.2乙方对甲方提供资料的审核条款：乙方对甲方提供的资料进行审核，确保资料符合施工要求，并在发现问题时及时通知甲方。说明：乙方需对甲方提供的资料进行核实，以保证施工质量不受影响。2.3乙方对项目进度和质量的控制条款：乙方需制定详细的施工计划和进度表，确保项目按时完成，并对施工质量进行严格控制。说明：乙方需对施工进度和质量进行管理，确保项目按期交付且质量达标。2.4乙方对甲方违约的处理条款：如甲方在履行合同过程中发生违约行为，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、延长工期等。说明：乙方有权要求甲方对违约行为进行赔偿，以弥补因甲方违约造成的损失。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的引入条款：在合同执行过程中，如需引入第三方中介，双方应协商确定中介的职责、权限和费用。说明：第三方中介的引入有助于提高项目管理的专业性和公正性。3.2第三方中介的监督职责条款：第三方中介负责对项目的进度、质量、安全等方面进行监督，并提出相应的意见和建议。说明：第三方中介的监督有助于确保项目按照合同要求进行，并提高项目的整体管理水平。3.3第三方中介的争议解决条款：在合同执行过程中，如出现争议，第三方中介应协助双方进行调解，并提出解决方案。说明：第三方中介的调解有助于快速解决争议，避免争议对项目造成不必要的延误。3.4第三方中介的合同终止条款：如第三方中介在合同执行过程中出现严重违约，双方有权终止其合同，并要求其承担相应的违约责任。说明：第三方中介的违约行为将对项目产生不利影响，因此双方有权终止其合同。附件及其他补充说明一、附件列表：1.技术规格书2.工程量清单3.合同签订双方代表签字页4.第三方中介资质证明5.第三方中介监督报告6.甲方提供的全部技术资料、设计图纸、设备清单、施工规范等7.乙方提交的施工计划和进度表8.乙方提交的质量控制记录9.争议解决相关文件10.违约赔偿协议二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定的时间完成工程，导致工期延误。2.乙方施工质量不符合合同约定的标准。3.甲方未按合同约定提供技术资料或支付款项。4.第三方中介未按合同约定履行监督职责。5.任何一方未按合同约定履行其他义务。违约行为的认定依据合同条款、相关法律法规及第三方中介的监督报告。三、法律名词及解释：1.违约责任：指合同一方未履行合同义务，导致合同目的不能实现时，应承担的法律责任。2.争议解决：指在合同履行过程中，合同双方对合同条款的理解或执行产生分歧时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。3.第三方中介：指在合同执行过程中，由合同双方共同指定的，对合同履行情况进行监督和调解的第三方机构。4.质量控制：指在工程建设和施工过程中，对工程质量进行监督、检查、验收和控制的一系列活动。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方施工进度落后于计划。解决办法：甲方与乙方协商调整施工计划，提供必要的资源支持，并加强进度监控。2.问题：甲方未按时提供技术资料。解决办法：甲方应尽快提供所需资料，如因特殊情况无法按时提供，应提前通知乙方并协商解决方案。3.问题：第三方中介监督不力。解决办法：双方应重新评估第三方中介的资质和能力，必要时更换中介机构。4.问题：合同条款理解不一致。解决办法：双方应通过协商或咨询法律专业人士，明确合同条款的具体含义。五、所有应用场景：1.数据中心建设项目中，甲方为建设单位，乙方为分包单位。2.数据中心建设项目中，乙方为主导方，负责具体施工。3.数据中心建设项目中，引入第三方中介进行项目监督和调解。4.数据中心建设项目中，涉及多个分包单位，需要协调和管理。全文完。2024版数据中心建设分包合同范本2本合同目录一览1.合同订立1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期及地点1.3合同生效日期1.4合同期限2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目进度计划3.工程质量要求3.1工程质量标准3.2质量检验与验收3.3质量保证期4.工程进度要求4.1工程进度计划4.2进度调整及违约责任4.3工程验收5.合同价格5.1合同总价5.2付款方式5.3付款时间5.4付款条件6.交货与安装6.1交货时间6.2交货地点6.3交货方式6.4安装与调试7.风险承担7.1自然灾害风险7.2政策法规风险7.3技术风险7.4其他风险8.保密条款8.1保密信息范围8.2保密义务8.3违约责任9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任承担9.3违约金10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的责任12.合同生效、变更、解除与终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同解除程序12.4合同终止条件13.其他约定13.1合同附件13.2合同解释13.3合同争议处理14.合同签署与生效14.1合同签署14.2合同生效条件14.3合同备案第一部分：合同如下：1.合同订立1.1合同双方基本信息1.1.1甲方（建设单位）：[甲方全称]1.1.2乙方（分包单位）：[乙方全称]1.1.3甲方地址：[甲方详细地址]1.1.4乙方地址：[乙方详细地址]1.1.5甲方联系人：[甲方联系人姓名]1.1.6乙方联系人：[乙方联系人姓名]1.1.7联系电话：[甲方联系电话]1.1.8电子邮箱：[甲方电子邮箱]1.1.9联系电话：[乙方联系电话]1.1.10电子邮箱：[乙方电子邮箱]1.2合同签订日期及地点1.2.1签订日期：[合同签订年月日]1.2.2签订地点：[合同签订地点]1.3合同生效日期1.3.1合同生效日期：[合同生效年月日]1.4合同期限1.4.1合同期限：自合同生效之日起至[合同结束年月日]2.项目概况2.1项目名称2.1.1项目名称：[数据中心建设项目名称]2.2项目地点2.2.1项目地点：[数据中心建设项目具体地址]2.3项目规模2.3.1项目规模：[数据中心建设规模，如：5000平方米]2.4项目内容2.4.1项目内容：[数据中心建设具体内容，如：机房建设、网络设施、安全设施等]2.5项目进度计划2.5.1项目进度计划：[项目各阶段时间节点及完成情况]3.工程质量要求3.1工程质量标准3.1.1工程质量标准：按照国家相关工程质量标准执行3.2质量检验与验收3.2.1质量检验：在施工过程中，乙方应按照甲方要求进行质量检验3.2.2验收：工程完工后，由甲方组织验收3.3质量保证期3.3.1质量保证期：自工程验收合格之日起[质量保证期限，如：一年]4.工程进度要求4.1工程进度计划4.1.1工程进度计划：[项目各阶段时间节点及完成情况]4.2进度调整及违约责任4.2.1进度调整：如遇不可抗力等因素导致进度延误，经双方协商一致，可调整进度计划4.2.2违约责任：如乙方未按进度计划完成工程，应向甲方支付违约金4.3工程验收4.3.1工程验收：工程完工后，由甲方组织验收5.合同价格5.1合同总价5.1.1合同总价：[合同总价金额]5.2付款方式5.2.1付款方式：分阶段付款5.2.2付款比例：[各阶段付款比例]5.3付款时间5.3.1付款时间：按工程进度及验收结果分期支付5.4付款条件5.4.1付款条件：验收合格后，甲方在[付款条件时限，如：15个工作日内]支付相应款项6.交货与安装6.1交货时间6.1.1交货时间：按照合同进度计划执行6.2交货地点6.2.1交货地点：[数据中心建设项目具体地址]6.3交货方式6.3.1交货方式：乙方负责将货物运至指定地点6.4安装与调试6.4.1安装与调试：乙方负责安装与调试工作，确保设备正常运行7.风险承担7.1自然灾害风险7.1.1自然灾害风险：因自然灾害导致工程延误或损失，由双方协商解决7.2政策法规风险7.2.1政策法规风险：因政策法规变动导致工程延误或损失，由双方协商解决7.3技术风险7.3.1技术风险：因技术问题导致工程延误或损失，由乙方承担7.4其他风险7.4.1其他风险：因其他不可抗力因素导致工程延误或损失，由双方协商解决8.保密条款8.1保密信息范围8.1.1保密信息包括但不限于：技术数据、设计图纸、工程方案、商务信息、财务数据、人员信息等。8.1.2保密信息还包括合同双方在合同履行过程中知悉的任何其他信息，无论其是否以书面形式存在。8.2保密义务8.2.1双方对本合同中的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。8.2.2保密义务不因合同终止而终止，保密信息的使用和披露应持续至保密信息已不再具有保密价值。8.3违约责任8.3.1如一方违反保密义务，导致保密信息被泄露，应承担相应的法律责任，并向另一方支付违约金。9.违约责任9.1违约行为9.1.1乙方未按合同约定的时间、质量完成工程，或擅自变更工程内容，属于违约行为。9.1.2甲方未按合同约定支付款项，或无故终止合同，属于违约行为。9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2.2违约金的计算方式为：合同总价×[违约金比例，如：5%]。9.3违约金9.3.1违约金的支付时间为违约行为发生后[支付时间，如：7个工作日内]。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方发生争议，应通过友好协商解决。10.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1本合同的争议解决机构为[指定机构名称，如：中国国际经济贸易仲裁委员会]。10.3争议解决程序10.3.1争议解决程序按照争议解决机构的规则进行。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1任何一方违约，另一方有权解除合同。11.1.2因不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致可解除合同。11.2合同解除程序11.2.1解除合同前，双方应书面通知对方。11.2.2合同解除后，双方应立即停止履行合同约定的义务。11.3合同解除后的责任11.3.1合同解除后，双方应按合同约定结算剩余款项。12.合同生效、变更、解除与终止12.1合同生效条件12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更程序12.2.1合同变更需经双方书面同意，并签订书面变更协议。12.3合同解除程序12.3.1合同解除按本合同“合同解除”条款执行。12.4合同终止条件12.4.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同，合同终止。13.其他约定13.1合同附件13.1.1本合同附件包括但不限于：工程图纸、技术规范、设备清单等。13.2合同解释13.2.1本合同条款如有歧义，应以有利于维护国家利益、社会公共利益及双方合法权益的原则进行解释。13.3合同争议处理13.3.1本合同争议处理方式按本合同“争议解决”条款执行。14.合同签署与生效14.1合同签署14.1.1本合同一式[份数，如：两份]，双方各执一份，具有同等法律效力。14.2合同生效条件14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同备案14.3.1本合同需报[备案机构名称，如：当地商务部门]备案。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同中“第三方”指非合同双方的自然人、法人或其他组织，包括但不限于设计单位、监理单位、咨询机构、金融机构等。15.1.2第三方介入合同，需经双方同意，并签订书面协议。15.2第三方责权利15.2.1第三方作为合同的一方，享有合同规定的权利，并承担相应的义务。15.2.2第三方应按照合同约定，履行其职责，不得损害合同双方的合法权益。15.3第三方介入方式15.3.1.1设计、监理等技术服务；15.3.1.2融资、保险等金融服务；15.3.1.3咨询、评估等管理服务。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方、乙方的关系：15.4.1.1第三方与甲方、乙方均为独立法人，相互之间无隶属关系。15.4.1.2第三方对甲方、乙方的义务，由合同约定。15.4.2第三方与合同项目的划分：15.4.2.1第三方负责的合同项目部分，甲方、乙方应予以配合。15.4.2.2第三方负责的合同项目部分，甲方、乙方不得干涉。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额定义16.1.1本合同中“第三方责任限额”指第三方在履行合同过程中，因自身原因造成甲方、乙方损失的最高赔偿限额。16.2第三方责任限额确定16.2.1第三方责任限额由合同双方在签订第三方协议时协商确定，并在合同中明确。16.2.2.1第三方提供服务的重要性；16.2.2.2第三方提供服务可能带来的风险；16.2.2.3第三方服务费用。16.3第三方责任承担16.3.1第三方在履行合同过程中，因自身原因造成甲方、乙方损失，应在责任限额内承担赔偿责任。16.3.2若第三方超出责任限额造成损失，甲方、乙方有权要求第三方承担超出部分的责任。17.第三方变更与替换17.1第三方变更17.1.1第三方变更需经合同双方同意，并签订书面协议。17.1.2第三方变更后，原第三方责任限额仍适用。17.2第三方替换17.2.1第三方替换需经合同双方同意，并签订书面协议。17.2.2第三方替换后，原第三方责任限额仍适用。18.第三方协议的签署与生效18.1第三方协议签署18.1.1第三方协议由合同双方、第三方共同签署。18.1.2第三方协议签署后，合同双方应将协议内容纳入本合同附件。18.2第三方协议生效18.2.1第三方协议自签署之日起生效。18.2.2第三方协议与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同签订文件合同文本附件一：合同双方基本信息表附件二：项目概况表附件三：工程质量要求表附件四：工程进度计划表附件五：合同价格表附件六：付款方式及时间表附件七：交货与安装计划表附件八：