2024版消防工程设计与施工安全管理合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版消防工程设计与施工安全管理合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称1.2双方法定代表人及授权代表1.3双方住所及联系方式2.合同签订背景及依据2.1签订背景2.2签订依据3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模及范围3.4项目工期4.设计阶段安全管理4.1设计单位责任4.2设计阶段安全管理措施4.3设计变更及审批5.施工阶段安全管理5.1施工单位责任5.2施工阶段安全管理措施5.3施工现场安全管理5.4施工进度管理6.消防设施及材料6.1消防设施及材料要求6.2消防设施及材料采购及验收6.3消防设施及材料质量保证7.质量控制与验收7.1质量控制要求7.2质量验收程序7.3质量保证期8.工程款支付与结算8.1工程款支付方式8.2工程款支付节点8.3工程款结算及争议解决9.合同履行与违约责任9.1合同履行要求9.2违约责任及赔偿10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件11.争议解决方式11.1争议解决方式选择11.2争议解决程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件及补充协议13.1合同附件清单13.2补充协议14.合同签署及其他14.1合同签署日期14.2合同份数14.3合同文本版本14.4其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称甲方（设计单位）：_______________________乙方（施工单位）：_______________________1.2双方法定代表人及授权代表甲方法定代表人：_______________________乙方法定代表人：_______________________1.3双方住所及联系方式甲方住所：_______________________甲方联系方式：_______________________乙方住所：_______________________乙方联系方式：_______________________2.合同签订背景及依据2.1签订背景根据《中华人民共和国消防法》及相关法律法规，甲方为_______________________项目提供消防工程设计，乙方为该项目提供消防工程施工。双方经友好协商，达成一致，签订本合同。2.2签订依据《中华人民共和国消防法》、《建设工程消防设计规范》、《建设工程消防验收规范》等相关法律法规。3.项目概况3.1项目名称_______________________项目消防工程3.2项目地点_______________________3.3项目规模及范围项目总建筑面积：_______________________平方米消防工程范围：_______________________3.4项目工期自合同生效之日起，工期为_______________________天。4.设计阶段安全管理4.1设计单位责任甲方应按照国家和地方相关法律法规，制定消防工程设计阶段的安全管理措施，确保设计安全、合理、可靠。4.2设计阶段安全管理措施4.2.1设计单位应建立完善的安全管理制度，明确设计人员的职责。4.2.2设计单位应严格执行国家和地方关于消防设计的相关标准、规范。4.2.3设计单位应定期对设计成果进行安全检查，确保设计安全、合理、可靠。4.3设计变更及审批4.3.1设计过程中如需变更，应经甲方同意，并办理相关变更手续。4.3.2设计变更后，设计单位应重新进行安全评估，确保变更后的设计安全、合理、可靠。5.施工阶段安全管理5.1施工单位责任乙方应按照国家和地方相关法律法规，制定消防工程施工阶段的安全管理措施，确保施工安全、合理、可靠。5.2施工阶段安全管理措施5.2.1乙方应建立完善的安全管理制度，明确施工人员的职责。5.2.2乙方应严格执行国家和地方关于消防施工的相关标准、规范。5.2.3乙方应定期对施工现场进行安全检查，确保施工安全、合理、可靠。5.3施工现场安全管理5.3.1施工现场应设置明显的安全警示标志。5.3.2施工现场应配备必要的安全防护设施和器材。5.3.3施工现场应加强施工人员的安全教育培训。5.4施工进度管理5.4.1乙方应根据合同约定的工期制定施工进度计划。5.4.2乙方应严格按照施工进度计划进行施工，确保工程按期完工。6.消防设施及材料6.1消防设施及材料要求消防设施及材料应满足国家和地方相关法律法规、标准、规范的要求。6.2消防设施及材料采购及验收6.2.1甲方负责消防设施及材料的采购，乙方负责施工。6.2.2消防设施及材料到货后，双方应共同进行验收，确保符合要求。6.3消防设施及材料质量保证6.3.1甲方应确保消防设施及材料的质量，乙方应按照要求进行施工。6.3.2如发现消防设施及材料存在质量问题，双方应立即采取措施，追究相关责任。8.工程款支付与结算8.1工程款支付方式8.1.1本合同工程款采用分期支付方式。8.1.2首付款：合同签订后，乙方提交相关资料，甲方支付合同总额的30%作为首付款。8.1.3进度款：每完成合同约定工程量的20%，乙方提交相关资料，甲方支付已完成工程量价值的20%。8.1.4质量合格款：工程竣工验收合格后，乙方提交相关资料，甲方支付合同总额的35%。8.1.5验收合格款：工程竣工验收合格并投入使用后，乙方提交相关资料，甲方支付合同总额的10%。8.1.6保修金：工程竣工验收合格并投入使用后，甲方支付合同总额的5%作为保修金，保修期满无质量问题后无息退还。8.2工程款支付节点8.2.1首付款支付节点：合同签订后5个工作日内。8.2.2进度款支付节点：每个工程量节点完成后5个工作日内。8.2.3质量合格款支付节点：工程竣工验收合格后15个工作日内。8.2.4验收合格款支付节点：工程竣工验收合格并投入使用后30个工作日内。8.2.5保修金支付节点：工程竣工验收合格并投入使用后15个工作日内。8.3工程款结算及争议解决8.3.1双方应按照合同约定进行工程款结算。8.3.2如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。9.合同履行与违约责任9.1合同履行要求9.1.1双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。9.1.2任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。9.2违约责任及赔偿9.2.1任何一方未按时支付工程款，应向对方支付违约金，违约金按应付款项的万分之五每日计算。9.2.2任何一方未按时完成工程，应向对方支付违约金，违约金按合同约定工期延误的天数计算，每日按合同总额的万分之五计算。9.2.3任何一方因自身原因导致工程质量不合格，应承担修复责任，修复费用由责任方承担。10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1合同一方严重违约，另一方有权解除合同。10.1.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行，双方均有权解除合同。10.2合同终止条件10.2.1合同约定的工期届满，工程竣工验收合格并投入使用。10.2.2双方协商一致解除合同。11.争议解决方式11.1争议解决方式选择双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序11.2.1争议发生后，双方应自收到争议通知之日起30日内协商解决。11.2.2协商不成的，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。12.合同生效及终止12.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同终止条件12.2.1合同约定的工期届满，工程竣工验收合格并投入使用。12.2.2双方协商一致解除合同。12.2.3发生不可抗力事件，导致合同无法履行。13.合同附件及补充协议13.1合同附件清单1.消防工程设计方案2.消防工程施工方案3.合同双方签订的补充协议4.其他相关文件13.2补充协议本合同附件中的补充协议与本合同具有同等法律效力。14.合同签署及其他14.1合同签署日期本合同于____年____月____日签订。14.2合同份数本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。14.3合同文本版本本合同文本为中文文本，双方均确认无误。如需翻译，以中文文本为准。14.4其他约定事项本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，第三方指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、咨询公司、检测机构、保险机构等。15.2第三方介入范围15.2.1监理单位：负责对施工过程进行监督和管理，确保施工质量、安全和进度符合合同约定及国家相关标准。15.2.2咨询公司：提供专业咨询服务，如技术支持、风险评估等。15.2.3检测机构：对工程材料、设备、施工质量进行检测，确保符合相关标准和要求。15.2.4保险机构：提供工程保险服务，保障工程在施工过程中的风险。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并签订相应的合作协议。15.3.2第三方介入后，应遵守本合同的约定，并承担相应的责任。16.甲乙方责任增加条款16.1.1甲方责任：甲方应向第三方提供必要的资料和信息，确保第三方能够有效履行职责。甲方应配合第三方进行现场检查、检测等工作。甲方应承担第三方因履行职责而产生的合理费用。16.1.2乙方责任：乙方应按照第三方的要求，提供必要的施工资料和条件。乙方应接受第三方的监督检查，并及时纠正发现的问题。乙方应承担因自身原因导致第三方履行职责受限而产生的责任。17.第三方责任限额17.1.1第三方责任范围：第三方仅对自身职责范围内的事项承担责任，对甲乙双方的责任不承担连带责任。17.1.2第三方责任限额：第三方的责任限额为本合同总金额的____%，超过此限额的部分，由甲乙双方自行承担。17.1.3第三方责任认定：第三方责任的认定，需经甲乙双方和第三方协商一致，必要时可由仲裁机构或人民法院作出裁决。18.第三方变更与替换18.1如需更换第三方，甲乙双方应协商一致，并签订相应的变更协议。18.2更换第三方后，原第三方的权利和义务由新第三方继承，原第三方不再承担任何责任。19.第三方介入的合同效力19.1本合同在第三方介入的情况下，对甲乙双方和第三方均具有法律约束力。19.2第三方介入不影响本合同的执行，甲乙双方仍应按照合同约定履行各自的权利和义务。20.争议解决20.1第三方介入引发的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。20.2第三方介入引发的争议，甲乙双方应共同参与，第三方作为争议方参与争议解决过程。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.消防工程设计方案详细要求：设计方案应包含项目概述、消防系统设计、消防设施配置、图纸及说明等内容，符合国家相关消防设计规范和标准。说明：此附件为设计单位提交的消防工程设计方案，是合同执行的重要依据。2.消防工程施工方案详细要求：施工方案应包含施工组织设计、施工进度计划、施工工艺及质量保证措施等内容，符合国家相关施工规范和标准。说明：此附件为施工单位提交的消防工程施工方案，是合同执行的重要依据。3.合同双方签订的补充协议详细要求：补充协议应明确合同执行过程中的具体约定，包括但不限于付款方式、工期调整、变更程序等。说明：此附件为合同执行过程中双方协商一致后签订的补充协议，是对合同内容的补充和细化。4.工程量清单详细要求：工程量清单应详细列出工程项目的名称、规格、数量、单位、单价及总价等内容。说明：此附件为工程款结算的依据，确保工程款支付准确无误。5.工程进度报告详细要求：工程进度报告应包含施工进度、质量情况、存在问题及解决方案等内容。说明：此附件为双方了解工程进度和施工质量的重要文件。6.工程验收报告详细要求：验收报告应包含验收时间、验收人员、验收内容、验收结论及存在问题等内容。说明：此附件为工程竣工验收的依据，确保工程质量符合要求。7.工程变更通知单详细要求：变更通知单应明确变更内容、原因、影响及处理措施等。说明：此附件为工程变更的记录，确保变更事项得到妥善处理。8.工程款结算单详细要求：结算单应包含结算时间、结算内容、结算金额、付款方式及付款时间等。说明：此附件为工程款结算的依据，确保工程款支付准确无误。9.争议解决协议