2024版商场消防系统改造工程分包合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版商场消防系统改造工程分包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.项目工期3.1工期安排3.2工期延误责任4.工程质量要求4.1质量标准4.2质量验收4.3质量保证5.工程进度5.1进度计划5.2进度调整5.3进度延误责任6.工程费用6.1费用构成6.2费用结算6.3费用变更7.付款方式7.1付款比例7.2付款时间7.3付款条件8.甲方权利和义务8.1甲方权利8.2甲方义务9.乙方权利和义务9.1乙方权利9.2乙方义务10.风险分担10.1风险分类10.2风险责任10.3风险处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担13.3违约赔偿14.其他约定事项14.1不可抗力14.2合同变更14.3合同附件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称：_______1.1.2分包方法定代表人：_______1.1.3分包方地址：_______1.1.4分包方联系电话：_______1.1.5分包方开户银行及账号：_______1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称：_______1.2.2总包方法定代表人：_______1.2.3总包方地址：_______1.2.4总包方联系电话：_______1.2.5总包方开户银行及账号：_______2.项目概况2.1项目名称：2024版商场消防系统改造工程2.2项目地点：_______2.3项目规模：_______2.4项目内容：2.4.1消防系统设备更换2.4.2消防管道及配件安装2.4.3消防设施调试2.4.4消防系统验收3.项目工期3.1工期安排：自合同签订之日起_______天内完成3.2工期延误责任：因乙方原因造成工期延误，每延误一天，应向甲方支付_______元违约金4.工程质量要求4.1质量标准：按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》执行4.2质量验收：验收合格后方可进行下一道工序施工4.3质量保证：乙方保证施工过程中使用合格的材料和设备，确保工程质量5.工程进度5.1进度计划：详见附件《工程进度计划表》5.2进度调整：因不可抗力等原因导致工期延误，经双方协商一致后可进行调整5.3进度延误责任：因乙方原因造成工期延误，每延误一天，应向甲方支付_______元违约金6.工程费用6.1费用构成：详见附件《工程费用清单》6.2费用结算：按月结算，每月底前提交上月工程进度及费用申请，甲方在收到申请后_______个工作日内支付6.3费用变更：因设计变更、材料价格变动等原因导致工程费用发生变化，经双方协商一致后可进行变更7.付款方式7.1付款比例：合同签订后，乙方收到甲方支付_______%的预付款；工程进度达到_______%时，甲方支付_______%的进度款；工程验收合格后，甲方支付_______%的结算款7.2付款时间：每月_______日前7.3付款条件：乙方提交完整的工程进度及费用申请，且经甲方审核无误8.甲方权利和义务8.1甲方权利8.1.1甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量完成工程8.1.2甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度进行监督8.1.3甲方有权在合同约定的情况下解除合同8.2甲方义务8.2.1甲方应按合同约定的时间支付工程款项8.2.2甲方应提供施工所需场地和条件8.2.3甲方应配合乙方办理相关施工手续9.乙方权利和义务9.1乙方权利9.1.1乙方有权要求甲方按合同约定支付工程款项9.1.2乙方有权要求甲方提供必要的施工条件9.1.3乙方有权在甲方违约时要求解除合同9.2乙方义务9.2.1乙方应按照合同约定的时间、质量完成工程9.2.2乙方应遵守国家相关法律法规及施工规范9.2.3乙方应妥善保管施工场地，确保施工安全10.风险分担10.1风险分类10.1.1不可抗力因素导致的风险10.1.2因甲方原因导致的风险10.1.3因乙方原因导致的风险10.2风险责任10.2.1不可抗力因素导致的风险，由双方各自承担10.2.2因甲方原因导致的风险，由甲方承担10.2.3因乙方原因导致的风险，由乙方承担10.3风险处理10.3.1发生风险后，双方应及时协商处理10.3.2因风险导致的损失，应根据责任归属进行赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应通过友好协商解决争议11.1.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼11.2争议解决机构11.2.1争议解决机构为合同签订地人民法院11.3争议解决费用11.3.1争议解决费用由败诉方承担12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签署合同并加盖公章12.1.2甲方支付预付款12.2合同终止条件12.2.1工程完成且验收合格12.2.2双方协商一致解除合同12.3合同解除12.3.1合同解除需双方书面同意13.违约责任13.1违约情形13.1.1乙方未按合同约定时间完成工程13.1.2乙方施工质量不符合合同约定13.1.3甲方未按合同约定支付工程款项13.2违约责任承担13.2.1乙方未按合同约定时间完成工程，应向甲方支付_______元违约金13.2.2乙方施工质量不符合合同约定，应承担返工、修复等费用13.2.3甲方未按合同约定支付工程款项，应向乙方支付_______元违约金13.3违约赔偿13.3.1双方应按照合同约定和法律规定承担违约责任14.其他约定事项14.1不可抗力14.1.1不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方，并采取措施减轻损失14.2合同变更14.2.1合同变更需双方书面同意，并签订补充协议14.3合同附件14.3.1合同附件包括但不限于工程进度计划表、工程费用清单等第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，为协助甲方或乙方履行合同义务或提供专业服务的独立法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入范围包括但不限于工程设计、施工监理、设备采购、质量控制、风险评估等。15.3第三方介入方式15.3.1第三方介入方式包括但不限于直接委托、招标投标、竞争性谈判等。16.第三方介入程序16.1第三方介入前，甲方或乙方应向对方提供第三方的相关资质证明、业绩证明及介入方案。16.2甲方或乙方应在第三方介入前与第三方签订书面协议，明确各方的权利义务。16.3第三方介入后，甲方或乙方应将第三方介入情况及时通知对方。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中，因自身原因导致合同违约或造成损失时，应承担的最高赔偿金额。17.2第三方责任限额的确定17.2.1第三方责任限额应根据第三方的资质、业绩及合同约定进行确定。17.2.2第三方责任限额应不低于合同总价的_______%。17.3第三方责任限额的调整17.3.1第三方责任限额在合同履行过程中，如因客观原因需要调整，应由甲方、乙方和第三方协商一致后，签订补充协议。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方应按照合同约定和法律法规履行职责，对自身行为负责。18.2第三方在履行合同过程中，若因自身原因导致合同违约或造成损失，应向甲方或乙方承担相应责任。18.3甲方或乙方在第三方介入过程中，应按照合同约定支付第三方费用，并对第三方的服务质量进行监督。18.4第三方与其他各方在合同履行过程中，应相互配合，共同确保合同目标的实现。19.第三方介入时的额外条款19.1.1明确第三方的介入范围、工作内容、责任及权利；19.1.2规定第三方在合同履行过程中的保密义务；19.1.3规定第三方在合同履行过程中的报告义务；19.1.4规定第三方在合同履行过程中的责任追究方式。20.第三方介入时的说明20.1第三方介入后，甲方或乙方应将第三方的介入情况及时通知对方，包括第三方的名称、职责、责任限额等信息。20.2第三方介入过程中，若出现争议，应按照本合同第11条“争议解决”条款进行处理。20.3第三方介入结束后，甲方或乙方应将第三方的介入情况及评价报告提交对方，作为合同履行的依据。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.《工程进度计划表》详细要求和说明：详细列明工程各阶段的开始时间、结束时间、预期完成的工作量及质量标准。2.《工程费用清单》详细要求和说明：详细列明工程各分项工程的费用构成，包括材料费、人工费、机械费等，并明确各费用的计算依据。3.《第三方介入协议》详细要求和说明：明确第三方介入的具体内容、工作范围、费用、责任及权利，以及双方的合作期限。4.《施工图纸及技术规范》详细要求和说明：包括工程的设计图纸、技术规范、施工方案等，确保施工过程的规范性和安全性。5.《质量验收报告》详细要求和说明：记录工程各阶段的质量验收结果，包括验收时间、验收人员、验收意见等。6.《工程验收报告》详细要求和说明：记录工程完工后的验收时间、验收人员、验收意见及验收结论。7.《工程变更单》详细要求和说明：记录工程实施过程中发生的变更事项，包括变更原因、变更内容、变更费用等。8.《工程款支付申请》详细要求和说明：记录工程款支付的具体金额、支付时间、支付依据等。9.《违约金支付确认书》详细要求和说明：记录违约行为发生后的违约金支付情况，包括违约金金额、支付时间、支付方式等。10.《争议解决协议》详细要求和说明：记录双方在争议解决过程中的协商结果，包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决费用等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定时间完成工程乙方施工质量不符合合同约定甲方未按合同约定支付工程款项第三方在履行合同过程中违反协议2.责任认定标准：乙方未按合同约定时间完成工程：每延误一天，应向甲方支付_______元违约金。乙方施工质量不符合合同约定：乙方应承担返工、修复等费用，并向甲方支付_______元违约金。甲方未按合同约定支付工程款项：每逾期一天，应向乙方支付_______元违约金。第三方在履行合同过程中违反协议：第三方应承担相应的违约责任，并向甲方或乙方支付_______元违约金。示例说明：若乙方因自身原因导致工程延误5天，则应向甲方支付5天×_______元/天=_______元违约金。若乙方施工的消防系统存在安全隐患，经检测不合格，乙方应承担返工、修复费用，并向甲方支付_______元违约金。若甲方未在约定时间内支付工程款项，每逾期一天，应向乙方支付_______元违约金。若第三方在提供设备时，设备存在质量问题，第三方应承担相应的违约责任，并向甲方或乙方支付_______元违约金。全文完。2024版商场消防系统改造工程分包合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.合同标的3.1消防系统改造内容3.2消防系统改造标准3.3消防系统改造期限4.合同价格4.1工程总价4.2付款方式4.3付款节点5.工程进度5.1工程进度计划5.2工程进度确认5.3工程进度调整6.质量要求6.1消防系统质量标准6.2质量验收程序6.3质量责任7.工期要求7.1工期计划7.2工期延误责任7.3工期调整8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3安全事故处理9.环境保护9.1环境保护责任9.2环境保护措施9.3环境污染处理10.保密条款10.1保密信息范围10.2保密义务10.3违约责任11.合同变更与解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件11.3合同变更与解除程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同解除程序第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称（1）甲方：商场（2）乙方：消防系统改造有限公司1.2合同双方法定代表人（1）甲方法定代表人：（2）乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式（1）甲方联系人：联系电话2）乙方联系人：赵六联系电话：139001390002.项目概况2.1项目名称商场消防系统改造工程2.2项目地点市区商场2.3项目规模商场总面积为平方米，改造面积约平方米。2.4项目内容（1）消防报警系统升级改造；（2）自动喷水灭火系统改造；（3）防烟排烟系统改造；（4）消防设施设备更新。3.合同标的3.1消防系统改造内容详见附件《消防系统改造方案》。3.2消防系统改造标准（1）符合国家消防技术规范；（2）达到商场消防系统安全运行要求；（3）满足商场消防安全管理需要。3.3消防系统改造期限自合同签订之日起个月内完成全部改造工作。4.合同价格4.1工程总价人民币万元整。4.2付款方式（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同总价款的40%；（3）工程验收合格并交付使用后，甲方支付合同总价款的30%。4.3付款节点（1）预付款：合同签订后个工作日内；（2）进度款1：工程进度达到50%时；（3）进度款2：工程验收合格并交付使用后。5.工程进度5.1工程进度计划详见附件《工程进度计划表》。5.2工程进度确认（1）乙方应按计划完成工程进度；（2）甲方有权对工程进度进行监督和检查。5.3工程进度调整（1）因甲方原因导致工程进度延误，由甲方承担相应责任；（2）因乙方原因导致工程进度延误，由乙方承担相应责任。6.质量要求6.1消防系统质量标准（1）符合国家消防技术规范；（2）达到商场消防系统安全运行要求；（3）满足商场消防安全管理需要。6.2质量验收程序（1）乙方在工程完成后，向甲方提交工程验收申请；（2）甲方在收到验收申请后个工作日内组织验收；（3）验收合格后，双方签署验收合格证书。6.3质量责任（1）乙方负责保证消防系统改造质量；（2）若因乙方原因导致消防系统不合格，乙方应负责返工直至合格，并承担相应费用。8.安全生产8.1安全生产责任（1）乙方在施工过程中应严格遵守国家安全生产法律法规和标准；（2）乙方应配备必要的安全防护设施和设备，确保施工安全；（3）甲方应提供施工所需的安全生产条件，包括但不限于施工场地、安全通道等。8.2安全生产措施（1）乙方应制定安全生产管理制度，明确安全生产责任；（2）乙方应进行安全生产教育和培训，提高施工人员的安全意识；（3）乙方应定期进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。8.3安全事故处理（1）发生安全事故时，乙方应立即采取措施，防止事故扩大；（2）乙方应立即上报甲方，并按照相关规定进行处理；（3）事故原因调查和处理结果应记录在案，并作为合同执行的一部分。9.环境保护9.1环境保护责任（1）乙方在施工过程中应遵守国家环境保护法律法规；（2）乙方应采取措施减少施工对环境的影响；（3）甲方应监督乙方履行环境保护责任。9.2环境保护措施（1）乙方应采取有效措施，防止施工过程中产生的废水、废气、固体废物等对环境造成污染；（2）乙方应采取降噪、减尘等措施，减少施工对周围环境的影响；（3）乙方应按照规定对施工产生的固体废物进行处理。9.3环境污染处理（1）若因乙方原因造成环境污染，乙方应负责治理并承担相应费用；（2）甲方有权要求乙方采取措施，立即停止环境污染行为；（3）环境污染事件的处理结果应记录在案，并作为合同执行的一部分。10.保密条款10.1保密信息范围合同双方在履行合同过程中所获取的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等均属保密信息。10.2保密义务（1）合同双方应对保密信息予以严格保密，不得泄露给任何第三方；（2）合同双方不得利用保密信息进行不正当竞争或损害对方利益。10.3违约责任（1）若一方违反保密义务，导致保密信息泄露，应承担违约责任；（2）违约方应赔偿对方因此遭受的损失。11.合同变更与解除11.1合同变更条件（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）双方协商一致，且不影响合同目的的实现。11.2合同解除条件（1）一方严重违约，经对方催告后仍未履行；（2）合同目的无法实现。11.3合同变更与解除程序（1）任何一方提出合同变更或解除，应提前天书面通知对方；（2）双方应就合同变更或解除事宜进行协商，达成一致意见；（3）合同变更或解除后的协议应作为合同的附件。12.违约责任12.1违约情形（1）一方未按合同约定履行义务；（2）一方违反合同约定，造成对方损失。12.2违约责任承担（1）违约方应承担违约责任，赔偿对方损失；（2）违约方应承担因违约造成的合同解除、终止等后果。12.3违约赔偿违约赔偿的具体金额由双方协商确定，并在合同中明确。13.争议解决13.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决争议；（2）协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2争议解决机构合同签订地为市区。13.3争议解决程序（1）双方应就争议事项提交书面材料；（2）人民法院应根据提交的材料进行审理；（3）人民法院依法作出判决。14.合同生效与终止14.1合同生效条件合同双方签字盖章后生效。14.2合同终止条件（1）合同履行完毕；（2）合同解除；（3）合同期限届满。14.3合同解除程序合同解除程序按照第11.3条执行。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方外的任何个人或组织，包括但不限于中介方、监理方、检测机构、咨询顾问等。15.2第三方介入的情形（1）合同约定需要第三方提供专业服务或监督；（2）甲乙双方协商一致，邀请第三方参与合同执行；（3）因合同履行需要，第三方作为必要参与方。15.3第三方责权利（1）第三方应根据合同约定或甲乙双方的要求，履行相应的职责；（2）第三方有权获得合同约定的报酬和费用；（3）第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。15.4第三方与其他各方的划分说明（1）第三方与甲方、乙方之间的关系由合同约定；（2）第三方在合同执行过程中，应接受甲乙双方的监督和指导；（3）第三方应保持中立，不得偏袒任何一方。16.第三方介入的额外条款16.1第三方介入程序（1）甲乙双方应就第三方介入事宜达成一致意见；（2）甲乙双方应与第三方签订相应的合作协议或服务合同；（3）第三方介入后的合同变更应通知甲乙双方。16.2第三方介入的合同费用（1）第三方介入所产生的费用，由合同约定；（2）若合同未约定，则由甲乙双方协商分担；（3）第三方费用支付方式、时间等应在合作协议或服务合同中明确。17.第三方责任限额17.1第三方责任范围第三方责任限于其提供的专业服务或监督范围内，不包括甲乙双方自身原因造成的损失。17.2第三方责任限额（1）第三方责任限额由合同约定；（2）若合同未约定，则根据第三方提供的专业服务或监督的性质和范围，由甲乙双方协商确定；（3）第三方责任限额应包括但不限于直接损失、间接损失、违约金等。17.3第三方责任赔偿（1）若第三方在履行职责过程中造成甲乙双方损失，应按照合同约定或法律规定承担赔偿责任；（2）第三方责任赔偿的具体金额由甲乙双方协商确定；（3）第三方责任赔偿的程序、期限等应在合作协议或服务合同中明确。18.第三方保密义务18.1第三方保密信息第三方在合同执行过程中获取的甲乙双方的商业秘密、技术秘密、经营信息等均属保密信息。18.2第三方保密义务（1）第三方应严格保守甲乙双方的保密信息；（2）第三方不得泄露、使用或允许他人使用保密信息；（3）第三方违反保密义务的，应承担违约责任。19.第三方介入的争议解决19.1争议解决方式（1）第三方与甲乙双方的争议，应通过协商解决；（2）协商不成的，可提交合同约定的争议解决机构或人民法院。19.2争议解决机构第三方介入的争议解决机构应与甲乙双方在合作协议或服务合同中约定。19.3争议解决程序第三方介入的争议解决程序应参照第13.3条执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一