2024版办公楼绿色节能改造合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版办公楼绿色节能改造合同本合同目录一览第一条合同订立依据与背景1.1政策法规依据1.2项目背景介绍1.3改造目标与原则第二条项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4改造范围2.5改造内容第三条改造方案与技术要求3.1改造方案概述3.2能源消耗指标3.3节能技术要求3.4环境保护要求第四条施工组织与管理4.1施工单位资质要求4.2施工组织设计4.3施工进度计划4.4质量控制体系4.5安全生产管理第五条造价与费用5.1工程造价5.2费用构成5.3付款方式5.4争议解决第六条合同履行与验收6.1合同履行期限6.2验收标准与程序6.3验收报告6.4验收争议解决第七条违约责任7.1违约行为7.2违约责任承担7.3违约赔偿第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序第九条合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除与终止程序第十条合同生效与备案10.1合同生效条件10.2合同备案手续10.3合同生效日期第十一条合同解除与终止后的处理11.1合同解除与终止后的财产处理11.2合同解除与终止后的债权债务处理11.3合同解除与终止后的其他处理第十二条合同附件12.1附件一：合同附件清单12.2附件二：改造方案及技术要求12.3附件三：施工组织设计12.4附件四：验收标准与程序12.5附件五：其他相关文件第十三条合同签订与生效13.1合同签订主体13.2合同签订程序13.3合同生效日期第十四条其他约定事项14.1本合同未尽事宜14.2本合同解释权14.3本合同附件效力14.4本合同修改与补充14.5本合同附件14.6本合同签订日期第一部分：合同如下：第一条合同订立依据与背景1.1政策法规依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国节约能源法》等相关法律法规制定。1.2项目背景介绍甲方为满足办公需求，提高能源利用效率，决定对现有办公楼进行绿色节能改造。1.3改造目标与原则改造目标：降低办公楼能源消耗，提高能源利用效率，改善室内环境质量。改造原则：遵循节能减排、绿色环保、技术先进、经济合理、安全可靠的原则。第二条项目概况2.1项目名称2024版办公楼绿色节能改造项目2.2项目地点[具体地址]2.3项目规模总建筑面积：[平方米]2.4改造范围包括办公楼外墙保温、门窗更换、照明系统改造、空调系统改造、热水系统改造等。2.5改造内容具体改造内容详见附件二：改造方案及技术要求。第三条改造方案与技术要求3.1改造方案概述本改造项目采用综合节能技术，包括但不限于外墙保温、高效节能门窗、LED照明、变频空调、太阳能热水系统等。3.2能源消耗指标改造后，办公楼的年综合能耗较改造前降低[百分比]。3.3节能技术要求具体节能技术要求详见附件二：改造方案及技术要求。3.4环境保护要求改造过程中，严格遵守国家环保法规，确保施工过程中不产生污染。第四条施工组织与管理4.1施工单位资质要求施工单位须具备相应的资质证书，具备绿色建筑改造施工经验。4.2施工组织设计施工单位应编制详细的施工组织设计，明确施工方案、进度安排、质量保证措施等。4.3施工进度计划施工进度计划详见附件三：施工组织设计。4.4质量控制体系施工单位应建立完善的质量控制体系，确保工程质量达到合同约定要求。4.5安全生产管理施工单位应严格执行安全生产管理制度，确保施工安全。第五条造价与费用5.1工程造价工程造价为人民币[金额]元。5.2费用构成包括但不限于设计费、材料费、施工费、监理费、检验检测费等。5.3付款方式按照合同约定分期付款，具体付款方式详见附件一：合同附件清单。5.4争议解决因造价争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条合同履行与验收6.1合同履行期限合同履行期限为[起始日期]至[终止日期]。6.2验收标准与程序验收标准详见附件四：验收标准与程序。验收程序：施工单位自检、监理单位抽检、甲方验收。6.3验收报告验收合格后，双方应共同签署验收报告。6.4验收争议解决验收过程中出现争议，双方应协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条违约责任7.1违约行为7.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。7.3违约赔偿违约赔偿金额按照合同约定及实际情况确定。第八条争议解决8.1争议解决方式本合同项下发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构双方同意将争议提交至[具体名称]仲裁委员会仲裁。8.3争议解决程序仲裁程序按照[具体名称]仲裁委员会的仲裁规则进行。9.1争议解决方式本合同项下发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条合同解除与终止9.1合同解除条件（1）一方严重违约，经对方书面通知后，违约方在合理期限内仍未纠正；（2）发生不可抗力事件，影响合同履行，经双方协商一致；（3）法律法规规定的其他解除合同的情形。9.2合同终止条件合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时，合同终止。9.3合同解除与终止程序合同解除或终止，双方应书面通知对方，并按照合同约定进行财产清算和债权债务处理。第十条合同生效与备案10.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同备案手续本合同签订后，双方应按照国家相关规定办理合同备案手续。10.3合同生效日期本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第十一条合同解除与终止后的处理11.1合同解除与终止后的财产处理合同解除或终止后，双方应按照合同约定和实际情况进行财产清算。11.2合同解除与终止后的债权债务处理合同解除或终止后，双方应按照合同约定和实际情况处理债权债务。11.3合同解除与终止后的其他处理合同解除或终止后，双方应按照法律法规和合同约定处理其他相关事宜。第十二条合同附件12.1附件一：合同附件清单包括但不限于设计文件、施工图纸、技术规范、验收标准等。12.2附件二：改造方案及技术要求详细描述改造方案和技术要求。12.3附件三：施工组织设计包括施工进度计划、质量保证措施、安全生产管理等内容。12.4附件四：验收标准与程序明确验收标准、验收程序和验收报告的要求。12.5附件五：其他相关文件包括但不限于合同履行过程中的相关文件、变更协议等。第十三条合同签订与生效13.1合同签订主体本合同由甲方和乙方签订，双方均为具有完全民事行为能力的法人或其他组织。13.2合同签订程序（1）协商一致；（2）签署合同；（3）交换合同文本；（4）合同生效。13.3合同生效日期本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第十四条其他约定事项14.1本合同未尽事宜本合同未尽事宜，由双方协商解决。14.2本合同解释权本合同的解释权归甲方所有。14.3本合同附件效力本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.4本合同修改与补充本合同的修改与补充，必须以书面形式进行，并由双方签字（或盖章）确认。14.5本合同签订日期本合同签订日期为[具体日期]。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1定义本合同所指的第三方，是指除甲方、乙方以外的，因合同履行需要而介入的任何个人、法人或其他组织。1.2范围第三方介入的范围包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、咨询机构、检测机构、金融机构等。第二条第三方介入的必要性2.1介入目的第三方介入的目的是为了确保合同履行的顺利进行，提高工程质量，降低风险，保障各方的合法权益。2.2介入条件（1）符合国家相关法律法规和行业标准；（2）具备相应的资质和能力；（3）能够为合同履行提供必要的专业服务。第三条第三方介入的程序3.1介入申请3.2介入审查对方收到介入申请后，应在[具体期限]内进行审查，并决定是否同意第三方介入。3.3介入协议双方同意第三方介入后，应与第三方签订相应的协议，明确各方的权利、义务和责任。第四条第三方介入的职责与权利4.1职责（1）按照合同约定和行业标准，提供专业服务；（2）对施工过程进行监督，确保工程质量；（3）对项目进度进行跟踪，确保按时完成；（4）对项目成本进行控制，避免超支；（5）对项目风险进行评估，并提出防范措施。4.2权利（1）根据合同约定和行业标准，收取服务费用；（2）要求甲方和乙方提供必要的资料和信息；（3）对甲方和乙方的违约行为提出书面异议；（4）根据合同约定，参与争议解决。第五条第三方介入的责任限额5.1责任界定第三方在履行职责过程中，因自身原因造成的损失，应承担相应的责任。5.2责任限额第三方应承担的责任限额由双方在第三方介入协议中约定，但不得超过合同总金额的[百分比]。5.3保险第三方应自行购买相应的责任保险，以保障其履行合同期间可能发生的风险。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1职责划分第三方介入后，其职责范围与甲方、乙方的工作内容应明确划分，避免职责交叉或遗漏。6.2权利划分第三方的权利应在介入协议中明确，并与甲方、乙方的权利相互补充，确保各方权益得到保障。6.3责任划分第三方在履行职责过程中，其责任应与甲方、乙方的责任明确划分，避免责任不清或互相推诿。第七条第三方介入的变更与终止7.1变更第三方介入的变更，需经甲方、乙方和第三方协商一致，并签订书面变更协议。7.2终止（1）合同履行完毕；（2）合同约定的终止条件成立；（3）第三方无法继续履行职责；（4）双方协商一致。第八条第三方介入的费用承担8.1费用构成第三方介入的费用包括但不限于服务费用、保险费用、差旅费用等。8.2费用承担第三方介入的费用由合同约定，并在介入协议中明确。8.3费用争议因第三方介入费用产生的争议，双方应通过协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条第三方介入的记录与报告9.1记录第三方介入的过程应详细记录，包括工作内容、工作进度、存在问题等。9.2报告第三方应定期向甲方和乙方提交工作报告，报告内容包括但不限于工作进度、质量情况、成本控制等。第十条第三方介入的保密条款10.1保密内容第三方介入过程中获取的甲方和乙方商业秘密、技术秘密等，应予以保密。10.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后[具体年限]。10.3违约责任第三方违反保密义务，应承担相应的违约责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同附件清单要求：详细列出所有附件的名称、编号和页码。说明：本清单作为合同不可分割的一部分，用于明确合同附件的内容和位置。2.附件二：改造方案及技术要求要求：包括改造目标、技术路线、设备选型、施工工艺等。说明：本附件作为合同的技术性附件，用于指导施工和验收。3.附件三：施工组织设计要求：包括施工进度计划、质量保证措施、安全生产管理等内容。说明：本附件作为合同的执行性附件，用于指导施工单位的施工活动。4.附件四：验收标准与程序要求：明确验收的标准、程序、验收报告的格式等。说明：本附件作为合同的验收性附件，用于确保工程质量达到合同要求。5.附件五：其他相关文件要求：包括设计文件、施工图纸、技术规范、验收报告等。说明：本附件作为合同的补充性附件，用于提供合同履行的必要依据。6.附件六：第三方介入协议要求：明确第三方介入的目的、职责、权利、责任和费用等。说明：本附件作为合同的补充性附件，用于规范第三方介入的行为。7.附件七：变更协议要求：详细记录合同变更的内容、原因、时间和双方签字。说明：本附件作为合同的补充性附件，用于记录合同变更的情况。8.附件八：争议解决协议要求：明确争议解决的方式、机构、程序和期限。说明：本附件作为合同的补充性附件，用于指导争议解决的过程。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按时支付工程款责任认定标准：甲方未按合同约定时间支付工程款，构成违约。示例说明：甲方应在每月底支付当月工程款，若逾期支付，每日应向乙方支付[金额]的违约金。2.违约行为：乙方未按合同约定时间完成施工责任认定标准：乙方未按合同约定时间完成施工，构成违约。示例说明：乙方应在合同约定的时间内完成施工，若逾期完成，每日应向甲方支付[金额]的违约金。3.违约行为：施工单位质量不达标责任认定标准：施工单位施工的工程质量不符合合同约定，构成违约。示例说明：若施工单位施工的工程质量不达标，乙方应要求施工单位进行整改，直至符合合同要求。4.违约行为：监理单位未能有效监督责任认定标准：监理单位未能有效履行监督职责，构成违约。示例说明：若监理单位未能有效监督，导致工程质量问题，监理单位应承担相应的责任。5.违约行为：第三方泄露商业秘密责任认定标准：第三方在介入过程中泄露甲方或乙方的商业秘密，构成违约。示例说明：若第三方泄露商业秘密，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失。全文完。2024版办公楼绿色节能改造合同1合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同期限1.6合同目的1.7合同背景1.8合同依据1.9合同附件第二章项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目投资2.6项目进度2.7项目验收标准第三章改造方案3.1节能改造目标3.2改造范围3.3改造措施3.4改造技术要求3.5改造材料要求3.6改造施工工艺3.7改造设备要求第四章施工组织4.1施工单位4.2施工人员4.3施工组织机构4.4施工进度计划4.5施工现场管理4.6施工安全措施4.7施工质量保证措施第五章质量管理5.1质量标准5.2质量检测方法5.3质量责任5.4质量验收5.5质量纠纷处理第六章进度管理6.1进度计划6.2进度控制6.3进度调整6.4进度延误责任6.5进度验收第七章预算管理7.1预算编制7.2预算执行7.3预算调整7.4预算审计7.5预算纠纷处理第八章付款方式8.1付款比例8.2付款时间8.3付款条件8.4付款方式8.5付款纠纷处理第九章合同变更9.1变更条件9.2变更程序9.3变更内容9.4变更生效9.5变更纠纷处理第十章违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿10.4违约纠纷处理第十一章争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序11.4争议解决费用第十二章合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后果12.4解除纠纷处理第十三章合同终止13.1终止条件13.2终止程序13.3终止后果13.4终止纠纷处理第十四章合同附件14.1附件一：项目可行性研究报告14.2附件二：项目初步设计文件14.3附件三：施工图纸14.4附件四：合同附件清单14.5附件五：其他相关文件合同编号2024OLGZ001第一章合同概述1.1合同名称：2024版办公楼绿色节能改造合同1.2合同双方：甲方：__________有限公司乙方：__________节能科技有限公司1.3合同签订日期：2024年____月____日1.4合同生效日期：合同签订之日起1.5合同期限：自合同生效之日起____年1.6合同目的：乙方为甲方办公楼进行绿色节能改造，提高能源利用效率，降低运营成本。1.7合同背景：甲方办公楼现有能源利用效率较低，为响应国家节能减排政策，甲方决定对办公楼进行绿色节能改造。1.8合同依据：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国节约能源法》等相关法律法规。1.9合同附件：1.9.1项目可行性研究报告1.9.2项目初步设计文件1.9.3施工图纸1.9.4合同附件清单1.9.5其他相关文件第二章项目概况2.1项目名称：__________办公楼绿色节能改造项目2.2项目地点：__________市__________区__________路__________号2.3项目规模：____平方米2.4项目内容：2.4.1外墙保温改造2.4.2屋顶防水及隔热改造2.4.3窗户更换2.4.4电梯节能改造2.4.5供暖系统改造2.4.6通风系统改造2.4.7照明系统改造2.4.8空调系统改造2.5项目投资：____万元2.6项目进度：2.6.1设计阶段：____个月2.6.2施工阶段：____个月2.6.3验收阶段：____个月2.7项目验收标准：2.7.1符合国家相关节能标准2.7.2符合设计文件要求2.7.3无安全隐患第三章改造方案3.1节能改造目标：3.1.1降低能耗____%3.1.2提高能源利用效率____%3.1.3减少碳排放____%3.2改造范围：3.2.1外墙3.2.2屋顶3.2.3窗户3.2.4电梯3.2.5供暖系统3.2.6通风系统3.2.7照明系统3.2.8空调系统3.3改造措施：3.3.1外墙采用____材料进行保温3.3.2屋顶采用____材料进行防水和隔热3.3.3窗户更换为____型节能窗户3.3.4电梯采用____型节能电梯3.3.5供暖系统采用____型节能供暖设备3.3.6通风系统采用____型节能通风设备3.3.7照明系统采用____型节能灯具3.3.8空调系统采用____型节能空调设备3.4改造技术要求：3.4.1符合国家相关节能技术标准3.4.2采用成熟、可靠的技术3.5改造材料要求：3.5.1符合国家相关节能材料标准3.6改造施工工艺：3.6.1采用规范的施工工艺3.6.2确保施工质量3.6.3确保施工安全3.7改造设备要求：3.7.1符合国家相关节能设备标准第四章施工组织4.1施工单位：__________节能科技有限公司4.2施工人员：4.2.1项目经理：____4.2.2技术负责人：____4.2.3施工队长：____4.2.4施工员：____4.3施工组织机构：4.3.1施工项目部4.3.2施工班组4.3.3施工现场监理组4.4施工进度计划：4.4.1设计阶段进度计划4.4.2施工阶段进度计划4.4.3验收阶段进度计划4.5施工现场管理：4.5.1施工现场安全文明施工4.5.2施工现场材料管理4.5.3施工现场人员管理4.5.4施工现场环境管理4.6施工安全措施：4.6.1施工现场安全教育培训4.6.2施工现场安全防护措施4.6.3施工现场应急救援预案4.7施工质量保证措施：4.7.1施工过程质量控制4.7.2施工材料质量控制4.7.3施工设备质量控制4.7.4施工人员质量控制第五章质量管理5.1质量标准：5.1.1符合国家相关节能标准5.1.2符合设计文件要求5.1.3符合施工规范要求5.2质量检测方法：5.2.1外墙保温材料检测5.2.2屋顶防水隔热材料检测5.2.3窗户节能性能检测5.2.4电梯节能性能检测5.2.5供暖系统节能性能检测5.2.6通风系统节能性能检测5.2.7照明系统节能性能检测5.2.8空调系统节能性能检测5.3质量责任：5.3.1乙方对施工质量承担全部责任5.3.2甲方对施工质量进行监督和验收5.4质量验收：5.4.1施工过程验收5.4.2隐蔽工程验收5.4.3竣工验收5.5质量纠纷处理：5.5.1双方协商解决5.5.2仲裁机构仲裁5.5.3法院诉讼第六章进度管理6.1进度计划：6.1.1设计阶段进度计划6.1.2施工阶段进度计划6.1.3验收阶段进度计划6.2进度控制：6.2.1施工进度跟踪6.2.2进度偏差分析6.2.3进度调整6.3进度调整：6.3.1因设计变更导致的进度调整6.3.2因不可抗力导致的进度调整6.3.3因甲方原因导致的进度调整6.4进度延误责任：6.4.1乙方原因导致的进度延误责任6.4.2甲方原因导致的进度延误责任6.5进度验收：6.5.1设计阶段进度验收6.5.2施工阶段进度验收6.5.3验收阶段进度验收第七章预算管理7.1预算编制：7.1.1设计阶段预算编制7.1.2施工阶段预算编制7.1.3验收阶段预算编制7.2预算执行：7.2.1预算资金支付7.2.2预算调整7.3预算调整：7.3.1因设计变更导致的预算调整7.3.2因材料价格变动导致的预算调整7.3.3因不可抗力导致的预算调整7.4预算审计：7.4.1预算执行情况审计7.4.2预算调整情况审计7.4.3预算执行效果审计7.5预算纠纷处理：7.5.1双方协商解决7.5.2仲裁机构仲裁7.5.3法院诉讼第八章付款方式8.1付款比例：8.1.1设计阶段：合同总额的____%8.1.2施工阶段：按月进度支付，每月支付合同总额的____%8.1.3验收阶段：合同总额的____%8.2付款时间：8.2.1设计阶段：合同签订后____日内8.2.2施工阶段：每月____日前8.2.3验收阶段：验收合格后____日内8.3付款条件：8.3.1乙方提交付款申请及相关证明材料8.3.2甲方审核无误后进行付款8.3.3乙方提供合法的税务发票8.4付款方式：8.4.1银行转账8.4.2支票8.4.3其他双方约定的付款方式8.5付款纠纷处理：8.5.1双方协商解决8.5.2仲裁机构仲裁8.5.3法院诉讼第九章合同变更9.1变更条件：9.1.1双方协商一致9.1.2符合法律法规和合同约定9.2变更程序：9.2.1乙方提出变更申请9.2.2甲方审核变更申请9.2.3双方签订变更协议9.3变更内容：9.3.1项目内容变更9.3.2项目进度变更9.3.3项目费用变更9.4变更生效：9.4.1变更协议签订之日起生效9.4.2需办理相关手续的，按相关程序办理9.5变更纠纷处理：9.5.1双方协商解决9.5.2仲裁机构仲裁9.5.3法院诉讼第十章违约责任10.1违约情形：10.1.1乙方未按合同约定完成施工10.1.2乙方未按合同约定提供材料10.1.3乙方未按合同约定提供施工图纸10.1.4甲方未按合同约定支付款项10.1.5双方约定的其他违约情形10.2违约责任：10.2.1乙方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等10.2.2甲方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、恢复原状等10.3违约赔偿：10.3.1违约赔偿金额按实际损失计算10.3.2违约赔偿金额最高不超过合同总额的____%10.4违约纠纷处理：10.4.1双方协商解决10.4.2仲裁机构仲裁10.4.3法院诉讼第十一章争议解决11.1争议解决方式：11.1.1双方协商11.1.2仲裁11.1.3法院诉讼11.2争议解决机构：11.2.1甲方所在地仲裁委员会11.2.2乙方所在地仲裁委员会11.2.3双方协商确定的其他仲裁机构11.3争议解决程序：11.3.1双方提交争议材料11.3.2仲裁机构受理并组成仲裁庭11.3.3仲裁庭进行调查、审理和裁决11.4争议解决费用：11.4.1仲裁费用由败诉方承担11.4.2法院诉讼费用按法律规定承担第十二章合同解除12.1解除条件：12.1.1双方协商一致解除合同12.1.2因不可抗力导致合同无法履行12.1.3违约行为导致合同无法履行12.2解除程序：12.2.1提出解除合同申请12.2.2双方确认解除合同12.2.3办理合同解除手续12.3解除后果：12.3.1双方应承担相应的责任12.4解除纠纷处理：12.4.1双方协商解决12.4.2仲裁机构仲裁12.4.3法院诉讼第十三章合同终止13.1终止条件：13.1.1合同期限届满13.1.2合同解除13.1.3双方协商一致终止合同13.2终止程序：13.2.1提出终止合同申请13.2.2双方确认终止合同13.2.3办理合同终止手续13.3终止后果：13.3.1双方应承担相应的责任13.4终止纠纷处理：13.4.1双方协商解决13.4.2仲裁机构仲裁13.4.3法院诉讼第十四章合同附件14.1附件一：项目可行性研究报告14.2附件二：项目初步设计文件14.3附件三：施工图纸14.4附件四：合同附件清单14.5附件五：其他相关文件甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________甲方代表（签字）：________________________乙方代表（签字）：________________________日期：________________________日期：________________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1项目决策权1.1.1甲方作为项目主导方，拥有项目决策权，包括但不限于项目设计方案的确定、施工方案的确定、材料设备的选择等。1.1.2乙方应配合甲方的决策，并在甲方指定的范围内提出意见和建议。1.2设计变更管理1.2.1甲方有权根据项目实际情况，提出设计变更要求。1.2.2乙方应在接到甲方的设计变更通知后____日内，完成变更方案的设计工作，并提交甲方审核。1.3施工进度控制1.3.1甲方有权根据项目进度要求，对施工进度进行监控。1.3.2乙方应按照甲方的要求，及时提供施工进度报告，确保项目按期完成。1.4质量监督权1.4.1甲方有权对施工质量进行监督，包括但不限于现场巡查、材料验收、隐蔽工程验收等。1.4.2乙方应积极配合甲方的质量监督工作，确保施工质量符合合同约定。1.5预算执行监督1.5.1甲方有权对项目预算执行情况进行监督。1.5.2乙方应按照甲方的要求，定期提供预算执行报告。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1技术方案主导权2.1.1乙方作为技术主导方，负责提出项目的技术方案，包括但不限于节能措施、施工工艺等。2.1.2甲方应充分评估乙方的技术方案，并在____日内给予反馈。2.2材料设备采购权2.2.1乙方有权根据项目需求，采购所需材料设备。2.2.2甲方应配合乙方的采购工作，并在____日内完成材料设备的验收。2.3施工方案制定权2.3.1乙方有权根据项目实际情况，制定施工方案。2.3.2甲方应支持乙方的施工方案，并在____日内给予确认。2.4质量控制权2.4.1乙方有权对施工质量进行控制，包括但不限于施工过程的监控、质量检验等。2.4.2甲方应配合乙方的质量控制工作，并在质量问题上及时沟通。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1中介机构选聘3.1.1合同双方同意聘请第三方中介机构进行项目管理，中介机构应具备相应的资质和经验。3.1.2合同双方应在中介机构选聘前，就中介机构的职责、权利和义务达成一致。3.2中介机构职责3.2.1中介机构负责对项目的整体管理，包括但不限于进度、质量、成本控制等。3.2.2中介机构应定期向合同双方报告项目进展情况，并提出改进建议。3.3中介机构费用3.3.1中介机构的服务费用按合同约定支付，费用包括但不限于项目管理费、咨询服务费等。3.3.2合同双方应在中介机构提供服务前，明确费用标准和支付方式。3.4中介机构责任3.4.1中介机构应按照合同约定履行职责，对项目管理的质量和效果承担责任。3.4.2合同双方应监督中介机构的工作，并在发现中介机构存在问题时，及时提出。3.5中介机构解聘3.5.1合同双方可因中介机构未能履行职责或存在重大失误，共同决定解聘中介机构。3.5.2解聘中介机构应提前____日通知，并按照合同约定进行交接工作。附件及其他补充说明一、附件列表：1.项目可行性研究报告2.项目初步设计文件3.施工图纸4.合同附件清单5.第三方中介机构资质证明6.设计变更记录7.施工进度报告8.质量检测报告9.预算执行报告10.付款凭证11.违约处理记录12.争议解决协议13.合同解除协议14.其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：a.乙方未按合同约定完成施工或提供材料；b.甲方未按合同约定支付款项；c.乙方未按合同约定提供施工图纸；d.甲方未按合同约定进行验收；e.双方未按合同约定进行设计变更；f.中介机构未按合同约定履行职责。2.违约行为的认定：a.违约行为发生时，由一方或双方共同确认；b.违约行为的认定应基于合同约定和相关法律法规；c.违约行为的认定应通过书面记录或仲裁/诉讼程序进行。三、法律名词及解释：1.合同法：调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范。2.节约能源法：为促进节约能源和提高能源利用效率，保护和改善环境，保障能源安全，促进经济社会可持续发展而制定的法律。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.仲裁：指争议双方自愿将争议提交仲裁机构进行裁决，以解决争议的一种方式。5.诉讼：指争议双方通过法院提起诉讼，由法院依法审理并作出判决的一种方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：设计变更频繁，导致项目进度延误。解决办法：建立设计变更审批流程，确保变更的合理性和必要性。2.问题：施工质量不符合要求。解决办法：加强施工过程质量控制，及时发现问题并整改。3.问题：甲方未按时支付款项。解决办法：明确付款条件，及时催款，必要时通过法律途径解决。4.问题：中介机构未能履行职责。解决办法：与中介机构沟通，明确职责，必要时更换中介机构。五、所有应用场景：1.办公楼绿色节能改造项目；2.公共建筑节能改造项目；3.住宅小区节能改造项目；4.工业企业节能改造项目；5.其他需要绿色节能改造的项目。全文完。2024版办公楼绿色节能改造合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________2.乙方名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________3.其他相关方（如有）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、合同前言2.1背景本合同旨在明确甲方与乙方在办公楼绿色节能改造项目中的权利义务，确保项目顺利实施，降低能源消耗，提高能源利用效率，实现绿色环保目标。2.2目的本合同目的在于规范办公楼绿色节能改造项目的实施过程，明确双方责任，确保项目按期完成，达到预期节能效果。三、定义与解释3.1专业术语1.绿色节能改造：指在保持原有建筑功能的基础上，采用节能、环保、低碳的技术和材料，对建筑进行改造，以提高能源利用效率、降低能源消耗和减少环境污染。2.能源消耗：指在办公楼运营过程中，消耗的各种能源，如电力、燃气、热水等。3.环境污染：指在办公楼运营过程中，对环境产生的有害物质，如废气、废水、固体废弃物等。3.2关键词解释1.甲方：指委托乙方进行办公楼绿色节能改造的业主单位。2.乙方：指承接甲方委托，负责办公楼绿色节能改造项目的施工单位。3.项目：指甲方委托乙方进行的办公楼绿色节能改造项目。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成办公楼绿色节能改造项目。2.甲方有权对乙方在项目实施过程中的工作进行监督，确保项目符合合同约定。3.甲方应按合同约定，向乙方支付工程款。4.1乙方的权利和义务1.乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成办公楼绿色节能改造项目。2.乙方应遵守国家有关绿色节能改造的相关法律法规，确保项目符合环保要求。3.乙方应按照甲方要求，提供项目进度报告、工程款支付申请等相关资料。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，工期为______个月。5.2合同履行地点办公楼绿色节能改造项目地点：____________________5.3合同履行方式1.乙方负责组织实施办公楼绿色节能改造项目，包括设计、施工、调试等环节。2.甲方负责提供项目所需的相关资料和条件。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.合同履行完毕，双方达成一致意见。2.因不可抗力因素导致合同无法履行。3.双方协商一致，解除合同。6.3终止程序1.双方协商一致，签订终止合同协议。2.双方按照合同约定，处理项目剩余事宜。6.4终止后果1.合同终止后，乙方应按照合同约定，向甲方退还剩余工程款。2.双方应按照合同约定，处理项目剩余事宜，包括设备、材料等。3.合同终止后，双方不再承担本合同约定的权利义务。七、费用与支付7.1费用构成1.工程费用：包括设计费、材料费、施工费、设备购置费、运输费等。2.管理费用：包括项目管理费、监理费、质量检验费等。3.其他费用：包括不可预见费用、税费等。7.2支付方式1.乙方提交发票和付款申请后，甲方应在5个工作日内支付相应款项。2.甲方有权根据乙方的工作进度和项目完成情况，分期支付工程款项。7.3支付时间1.首付款：合同签订后5个工作日内支付，金额为合同总价的20%。2.进度款：每完成合同约定的工作量后，乙方提交付款申请，甲方应在5个工作日内支付相应款项。3.尾款：项目竣工验收合格后，乙方提交付款申请，甲方应在15个工作日内支付剩余款项。7.4支付条款1.甲方支付款项时，应严格按照合同约定的支付方式、时间和条款进行。2.乙方提交的发票和付款申请应真实、合法、完整。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付款项，应向乙方支付违约金，违约金按逾期支付金额的1%计算，自逾期之日起至实际支付之日止。2.甲方因自身原因导致项目延期，应向乙方支付违约金，违约金按合同总价款的1%计算，自延期之日起至实际完成之日止。8.2乙方违约1.乙方未按时完成项目，应向甲方支付违约金，违约金按合同总价款的1%计算，自延期之日起至实际完成之日止。2.乙方在施工过程中出现质量问题，应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式1.违约金和赔偿金额应以人民币计算。2.赔偿金应一次性支付给受损方。九、保密条款9.1保密内容1.双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等。2.任何涉及双方权益和商业利益的非公开信息。9.2保密期限1.保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。2.保密期限届满，双方均有义务继续履行保密义务。9.3保密履行方式1.双方应采取合理措施，防止保密信息泄露。2.双方不得将保密信息用于合同约定以外的目的。十、不可抗力10.1不可抗力定义1.不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.不可抗力包括自然灾害、社会事件、政府行为等。10.2不可抗力事件1.自然灾害：地震、洪水、台风、火灾等。2.社会事件：战争、罢工、暴乱、政府禁令等。3.政府行为：政策调整、法规变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.双方应立即通知对方不可抗力事件的发生。2.不可抗力事件发生期间，双方应协商解决合同履行问题。10.4不可抗力实例1.因地震导致项目停工，双方应协商调整工期。2.因政策调整导致材料价格上涨，双方应协商调整合同价格。十一、争议解决11.1协商解决1.双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。2.协商期限为自争议发生之日起30日内。11.2调解、仲裁或诉讼1.协商不成的，双方可选择调解、仲裁或诉讼方式解决争议。2.调解机构或仲裁机构由双方协商确定。11.3争议解决地点1.争议解决地点为合同签订地。2.争议解决过程中，双方应保持沟通，共同寻求解决方案。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。2.经双方协商一致，甲方可以将合同转让给第三方。12.2不得转让的情形1.合同涉及国家秘密或商业秘密。2.合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对办公楼绿色节能改造项目的最终审批权。2.乙方在项目实施过程中，应尊重甲方的知识产权和商业秘密。13.2特殊权力保留1.乙方在项目实施过程中，如发现影响项目质量的问题，有权暂停施工，并及时通知甲方。2.甲方有权要求乙方对项目进行必要的调整，以确保项目符合绿色节能标准。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充应经双方协商一致，并以书面形式进行。2.修改和补充的内容应作为合同的一部分，具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.修改和补充的内容自双方签字盖章之日起生效。2.修改和补充的内容不得违反国家法律法规和本合同的约定。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的协助，确保项目顺利进行。2.双方应定期召开项目协调会议，及时沟通项目进展情况。15.2协作与配合方式1.双方应按照合同约定，及时履行各自义务。2.双方应保持沟通渠道畅通，确保信息传递及时、准确。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于办公楼绿色节能改造项目的完整协议，取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款1.本合同如有增减条款，应以书面形式进行，并由双方签字盖章。2.增减条款