版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度大型体育场馆建设工程总承包及赛事运营合同合同编号_________一、合同主体1.1甲方:名称:(填写甲方名称)地址:(填写甲方地址)联系人:(填写甲方联系人姓名)联系电话:(填写甲方联系电话)1.2乙方:名称:(填写乙方名称)地址:(填写乙方地址)联系人:(填写乙方联系人姓名)联系电话:(填写乙方联系电话)1.3其他相关方:(如有其他相关方,在此处填写相关方名称、地址、联系人、联系电话)二、合同前言2.1背景:本合同背景系为满足我国大型体育场馆建设及赛事运营需求,促进体育产业健康发展,经甲乙双方友好协商,本着平等、互利、诚实信用的原则,达成如下协议。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方在大型体育场馆建设工程总承包及赛事运营过程中的权利、义务,确保工程质量和赛事运营效果,实现双方共同利益。三、定义与解释3.1专业术语:(此处列出合同中涉及的专业术语,并给出解释)3.2关键词解释:(此处对合同中关键词进行解释)四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成大型体育场馆建设工程及赛事运营;(2)甲方有权对乙方的工作进行监督,确保工程质量和赛事运营效果;(3)甲方有权根据合同约定,对乙方的工作进行奖惩;(4)甲方应按照合同约定,及时向乙方支付工程款及赛事运营费用。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成大型体育场馆建设工程及赛事运营;(2)乙方应保证工程质量和赛事运营效果,符合国家及行业标准;(3)乙方应接受甲方对工程和赛事运营工作的监督;(4)乙方应按照合同约定,向甲方提供相关资料和报告;(5)乙方应按照合同约定,配合甲方进行验收工作。五、履行条款5.1合同履行时间:(填写合同履行开始及结束时间)5.2合同履行地点:(填写合同履行地点)5.3合同履行方式:(1)大型体育场馆建设工程:乙方按照合同约定,进行设计、施工、验收等环节;(2)赛事运营:乙方负责赛事策划、组织、实施、宣传等工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件:(1)合同约定的工程及赛事运营任务全部完成;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)经甲乙双方协商一致解除合同。6.3终止程序:(1)一方提出终止合同,应提前书面通知对方;(2)双方协商一致后,签订终止合同协议。6.4终止后果:(1)合同终止后,乙方应向甲方交付已完成的工程及赛事运营成果;(2)合同终止后,甲乙双方应按照合同约定,结算相关费用;(3)合同终止后,甲乙双方应各自承担因合同终止而产生的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成:(1)大型体育场馆建设工程费用,包括但不限于设计费、施工费、材料费、设备费、人工费等;(2)赛事运营费用,包括但不限于策划费、组织费、宣传费、安保费、场地租赁费等;(3)其他费用,如税费、保险费、监理费等。7.2支付方式:(1)大型体育场馆建设工程费用:采用分期支付方式,具体支付节点如下:a.设计阶段:支付设计费用的30%;b.施工阶段:每完成一定比例的工程量,支付相应比例的工程款;c.验收阶段:支付剩余工程款的30%;d.保修阶段:支付保修金。(2)赛事运营费用:采用预付款加结算支付方式,具体如下:a.预付款:合同签订后5个工作日内,支付赛事运营总费用的30%;b.结算支付:每举办一场赛事后,根据实际发生费用支付相应款项。7.3支付时间:(1)大型体育场馆建设工程费用支付时间:a.设计阶段:合同签订后15个工作日内;b.施工阶段:根据工程进度,每月支付一次;c.验收阶段:验收合格后30个工作日内;d.保修阶段:保修期满后30个工作日内。(2)赛事运营费用支付时间:a.预付款:合同签订后5个工作日内;b.结算支付:每举办一场赛事后15个工作日内。7.4支付条款:(1)支付方式:甲方应按照约定的支付方式,通过银行转账或支票等形式支付费用;(2)付款凭证:甲方应在支付费用后,向乙方提供付款凭证;(3)违约责任:如甲方未按时支付费用,应向乙方支付违约金,违约金按每日应付款项的千分之五计算。八、违约责任8.1甲方违约:(1)甲方未按时支付费用的,应向乙方支付违约金;(2)甲方未按合同约定提供相关资料或报告的,应承担相应的责任;(3)甲方违反保密条款的,应承担相应的法律责任。8.2乙方违约:(1)乙方未按时完成工程或赛事运营任务的,应向甲方支付违约金;(2)乙方提供的工程或赛事运营成果不符合合同约定的,应承担相应的责任;(3)乙方违反保密条款的,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式:违约方应按照合同约定,向守约方支付违约金或赔偿金。赔偿金额和方式由双方协商确定,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容:本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等均属于保密内容。9.2保密期限:保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。9.3保密履行方式:(1)双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性;(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容;(3)保密内容不得用于本合同约定范围之外的目的。十、不可抗力10.1不可抗力定义:不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件:(1)自然灾害:地震、洪水、台风、雪灾等;(2)战争:战争、军事冲突等;(3)政府行为:政府政策、法律、法规等变动。10.3不可抗力发生时的责任和义务:(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方;(2)因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担责任;(3)双方应协商解决因不可抗力导致的合同履行问题。10.4不可抗力实例:(1)地震导致工程无法继续施工;(2)战争导致赛事无法举办。十一、争议解决11.1协商解决:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼:协商不成时,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定:未经对方同意,任何一方不得将合同的全部或部分权利义务转让给第三方。12.2不得转让的情形:(1)合同中明确约定不得转让的权利义务;(2)法律、法规规定不得转让的权利义务。十三、权利的保留13.1权力保留:(1)甲方保留对大型体育场馆建设工程和赛事运营的整体规划、设计和监督权;(2)甲方保留对赛事运营的市场推广、品牌使用和知识产权的最终决定权。13.2特殊权力保留:(1)乙方在合同履行期间,未经甲方书面同意,不得将合同权利义务转让给第三方;(2)乙方在合同履行期间,未经甲方书面同意,不得自行变更或终止合同约定的内容。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:任何对本合同的修改或补充,必须以书面形式由甲乙双方共同签署,方可生效。14.2修改和补充效力:修改或补充的书面文件,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项:甲乙双方应相互配合,共同确保大型体育场馆建设工程和赛事运营的顺利进行。15.2协作与配合方式:(1)甲方应提供必要的资料和条件,支持乙方的工程和赛事运营工作;(2)乙方应按照甲方的要求,及时提供工程和赛事运营的相关信息和数据。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成甲乙双方之间的完整协议,取代了以前所有书面或口头协议。16.3增减条款:未经甲乙双方书面同意,任何一方不得增减合同条款。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):签字:________________________日期:________________________乙方(盖章):签字:________________________日期:________________________甲方(盖章):签字:________________________日期:________________________乙方(盖章):签字:________________________日期:________________________甲方(盖章):签字:________________________日期:________________________乙方(盖章):签字:________________________日期:________________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲乙双方营业执照复印件;2.甲乙双方法定代表人身份证明;3.大型体育场馆建设工程设计图纸;4.大型体育场馆建设工程施工方案;5.赛事运营策划方案;6.赛事运营预算及费用明细;7.不可抗力事件证明材料;8.争议解决相关文件;9.其他双方认为需要作为合同附件的文件。二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:a.未按时支付费用;b.未按合同约定提供相关资料或报告;c.违反保密条款。乙方违约:a.未按时完成工程或赛事运营任务;b.提供的工程或赛事运营成果不符合合同约定;c.违反保密条款。2.违约行为的认定:甲方违约的认定:根据合同约定和实际情况,由乙方提出书面违约通知,甲方在收到通知后未在规定期限内改正的,视为违约。乙方违约的认定:根据合同约定和实际情况,由甲方提出书面违约通知,乙方在收到通知后未在规定期限内改正的,视为违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。2.保密条款:指合同中约定的关于保密内容的条款,包括保密内容、保密期限、保密履行方式等。3.争议解决:指合同双方在履行合同过程中发生争议时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。4.合同转让:指合同一方将其在合同中的权利义务全部或部分转让给第三方的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误。解决办法:双方应及时沟通,分析延误原因,制定补救措施,确保工程按期完成。2.问题:赛事运营成本超支。解决办法:双方应重新评估赛事运营预算,调整成本控制措施,确保赛事运营在预算范围内进行。3.问题:保密信息泄露。解决办法:加强保密意识教育,完善保密制度,对泄露保密信息的行为进行追责。4.问题:合同条款理解不一致。解决办法:双方应共同协商,明确合同条款的具体含义,必要时可寻求法律专业人士的帮助。5.问题:不可抗力事件影响合同履行。解决办法:双方应按照合同约定,及时通知对方,协商解决因不可抗力导致的合同履行问题。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体:2.第三方责任:设计方负责大型体育场馆建设工程的设计工作,确保设计方案符合国家相关标准和规范。3.第三方权利:设计方有权要求甲方提供必要的设计资料和条件;设计方有权根据工程进度提出设计变更申请。4.第三方义务:设计方应按照合同约定的时间节点完成设计工作;设计方应配合甲乙双方进行工程验收。5.第三方费用:设计费用按照国家收费标准及合同约定执行。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款和赛事运营费用;乙方有权要求甲方提供必要的工程和赛事运营条件。2.乙方利益条款:乙方有权分享赛事运营带来的商业利润;乙方有权获得甲方提供的品牌宣传支持。3.甲方的违约及限制条款:甲方的违约行为包括未按时支付费用、未按合同约定提供条件等;甲方违约时,乙方有权要求甲方支付违约金;甲方在合同履行期间,未经乙方同意,不得擅自变更或终止合同。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方可对乙方的工程和赛事运营工作进行监督;甲方可要求乙方提供工程和赛事运营的相关报告和资料。2.甲方的利益条款:甲方可享受乙方提供的赛事运营带来的商业收益;甲方可获得乙方提供的品牌宣传支持。3.乙方的违约及限制条款:乙方的违约行为包括未按时完成工程和赛事运营任务、提供不符合约定的成果等;乙方违约时,甲方有权要求乙方支付违约金;乙方在合同履行期间,未经甲方同意,不得擅自变更或终止合同。全文完。2024年度大型体育场馆建设工程总承包及赛事运营合同1本合同目录一览1.合同签订双方信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.合同背景及目的2.1建设工程概述2.2赛事运营概述2.3合同签订依据3.合同工期及进度安排3.1工程建设工期3.2赛事运营时间3.3进度计划及节点4.工程建设内容4.1工程设计4.2工程施工4.3工程验收4.4工程保修5.赛事运营内容5.1赛事策划5.2赛事组织5.3赛事宣传5.4赛事安保6.投资预算及资金管理6.1投资预算编制6.2资金来源及使用6.3资金监管7.质量要求及标准7.1工程质量要求7.2赛事服务质量要求7.3质量检测及验收8.安全生产及环境保护8.1安全生产要求8.2环境保护要求8.3安全生产事故处理9.合同变更及解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同变更及解除程序10.违约责任及争议解决10.1违约责任承担10.2争议解决方式10.3争议解决机构11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.其他约定事项13.1不可抗力13.2合同附件13.3合同未尽事宜14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同签订双方信息1.1合同双方名称甲方:体育场馆建设有限公司乙方:赛事运营管理有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方地址甲方地址:省市区路号乙方地址:省市区路号1.4合同双方联系方式2.合同背景及目的2.1建设工程概述本合同项下建设工程为市大型体育场馆,包括主体育场、训练馆、观众席等设施。2.2赛事运营概述本合同项下赛事运营包括各类体育赛事的策划、组织、宣传及安保工作。2.3合同签订依据依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,双方经友好协商,达成一致意见,签订本合同。3.合同工期及进度安排3.1工程建设工期工程建设总工期为24个月,自合同生效之日起计算。3.2赛事运营时间赛事运营时间为2024年至2026年,具体赛事安排由双方另行协商确定。3.3进度计划及节点甲方应在合同签订后3个月内提交工程总体设计文件,乙方应在收到设计文件后2个月内完成赛事运营方案。4.工程建设内容4.1工程设计甲方负责体育场馆的工程设计,包括结构、电气、给排水、暖通、消防等设计。4.2工程施工甲方负责体育场馆的施工,确保工程质量符合国家及行业标准。4.3工程验收工程完工后,双方应共同进行验收,验收合格后方可交付使用。4.4工程保修体育场馆工程自验收合格之日起,保修期为5年。5.赛事运营内容5.1赛事策划乙方负责赛事的策划工作,包括赛事主题、赛事规模、赛事流程等。5.2赛事组织乙方负责赛事的组织工作,包括赛事宣传、票务销售、赛事现场管理等。5.3赛事宣传乙方负责赛事的宣传工作,包括媒体宣传、网络宣传等。5.4赛事安保乙方负责赛事的安保工作,确保赛事安全有序进行。6.投资预算及资金管理6.1投资预算编制双方应根据工程实际情况,共同编制投资预算。6.2资金来源及使用资金来源包括甲方投资、乙方自筹等,资金使用应严格按照预算执行。6.3资金监管双方应设立专门账户,对资金进行监管,确保资金使用合规。8.安全生产及环境保护8.1安全生产要求双方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规,建立健全安全生产责任制,确保施工现场和赛事运营过程中的安全生产。8.2环境保护要求双方应采取措施,减少工程建设对环境的影响,确保赛事运营过程中的环境保护工作符合相关法规。8.3安全生产事故处理发生安全生产事故时,双方应立即启动应急预案,及时报告相关部门,并采取有效措施进行事故调查和处理。9.合同变更及解除9.1合同变更条件在合同履行过程中,如因不可抗力、法律法规变更等原因导致合同内容需要变更,双方应协商一致,签订书面变更协议。9.2合同解除条件在合同履行过程中,如一方严重违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应责任。9.3合同变更及解除程序任何合同变更或解除均需书面通知对方,并经双方签字确认后生效。10.违约责任及争议解决10.1违约责任承担双方应严格按照合同约定履行义务,如一方违约,应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.2争议解决方式双方发生争议时,应友好协商解决;协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁。10.3争议解决机构双方同意将争议提交至仲裁委员会进行仲裁。11.保密条款11.1保密内容双方在本合同履行过程中所知悉的对方商业秘密、技术秘密等信息均属于保密内容。11.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。11.3违约责任任何一方违反保密义务,应承担相应的法律责任。12.合同生效及终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同,合同终止。12.3合同终止程序合同终止前,双方应完成合同约定的各项义务,并签订书面终止协议。13.其他约定事项13.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行时,双方互不承担责任,但应及时通知对方。13.2合同附件本合同附件包括但不限于工程设计文件、投资预算、赛事运营方案等。13.3合同未尽事宜本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.合同签署及生效日期本合同一式四份,甲乙双方各执两份,自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,“第三方”指除甲乙双方之外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、供应商、中介机构等。15.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于提供专业服务、技术支持、设备供应、资金支持、咨询服务等。16.第三方介入的审批程序16.1第三方选择甲乙双方应共同协商确定第三方,并签订相应的合作协议。16.2第三方审批第三方的选择和介入需经甲乙双方书面同意,并在合同中明确。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同项下第三方责任限额指第三方因其违约行为或过失导致甲乙双方遭受损失时,第三方应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定第三方责任限额应在合作协议中明确,且不得低于本合同规定的最低赔偿标准。18.第三方责权利界定18.1责任第三方应按照合作协议及本合同约定,履行其义务,确保其提供的服务或产品符合合同要求。18.2权利第三方有权根据合作协议及本合同约定,收取服务费用或产品费用。18.3利益第三方有权在合同履行过程中获得合同约定的利益。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分第三方应明确其在项目中的职责,并与甲乙双方共同制定详细的职责划分表。19.2信息共享甲乙双方应与第三方建立信息共享机制,确保项目信息的及时传递和沟通。19.3权益保障甲乙双方应保障第三方的合法权益,包括但不限于知识产权、商业秘密等。20.第三方介入后的额外条款20.1第三方违约责任如第三方违约,甲乙双方有权根据本合同及合作协议追究其违约责任。20.2第三方责任保险第三方应购买责任保险,以保障其在合同履行过程中可能发生的风险。20.3第三方变更如第三方需更换,甲乙双方应共同协商,并签订变更协议。21.第三方介入后的合同变更21.1变更程序第三方介入导致合同内容需要变更时,甲乙双方应协商一致,并签订书面变更协议。21.2变更生效变更协议自双方签字盖章之日起生效,并对甲乙双方及第三方具有约束力。22.第三方介入后的争议解决22.1争议解决方式第三方介入导致的争议,甲乙双方应通过协商解决;协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁。22.2争议解决机构争议解决机构应为双方共同选择的仲裁机构,或合同约定的仲裁机构。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订双方的身份证明文件,包括营业执照、法定代表人身份证明等。2.工程设计文件,包括施工图、设计说明书、设计变更通知等。3.工程施工合同,包括施工方案、施工进度计划、质量保证措施等。4.赛事运营方案,包括赛事流程、宣传方案、安保方案等。5.投资预算及资金管理方案,包括资金来源、使用计划、监管措施等。6.安全生产及环境保护措施,包括安全管理制度、环境保护措施、应急预案等。7.质量检测报告,包括原材料检测、施工过程检测、竣工检测等。8.赛事运营相关文件,包括赛事宣传资料、票务销售记录、赛事现场管理记录等。9.第三方合作协议,包括设计、施工、监理、供应商等协议。10.争议解决文件,包括仲裁裁决书、法院判决书等。11.合同变更协议,包括合同变更内容、变更原因、变更日期等。12.其他与本合同相关的文件和资料。附件详细要求和说明:1.所有附件均需为原件或经双方认可的复印件,并加盖公章。2.附件内容应真实、完整、准确,与合同内容相符。3.附件应由合同双方共同保管,并在合同履行过程中随时可供查阅。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:a.甲乙双方未按合同约定的时间履行合同义务;b.甲乙双方未按合同约定提供材料、设备或服务;c.甲乙双方未按合同约定支付款项;d.第三方未按合作协议履行义务;e.发生安全生产事故或环境污染事件;f.发生争议未按合同约定解决。2.责任认定标准:a.违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等;b.违约责任金额根据违约行为的性质、程度和损失情况进行认定;c.违约责任认定需有充分证据支持。违约责任示例说明:a.甲方未按合同约定的时间完成工程建设,导致工期延误,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金按每日工期延误总金额的1%计算。b.乙方未按合同约定提供赛事运营服务,导致赛事无法正常进行,甲方有权要求乙方赔偿因赛事取消或延期造成的损失。c.第三方未按合作协议提供设计服务,导致工程设计延误,双方可根据合作协议追究第三方责任,并要求其赔偿由此造成的损失。全文完。2024年度大型体育场馆建设工程总承包及赛事运营合同2合同目录一、合同概述1.合同背景2.合同目的3.合同范围4.合同期限5.合同主体二、项目概况1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目总投资5.项目工期三、工程总承包内容1.工程设计2.工程施工3.工程监理4.工程验收5.工程保修四、赛事运营内容1.赛事策划2.赛事组织3.赛事宣传4.赛事保障5.赛事收入五、双方权利与义务1.甲方权利与义务2.乙方权利与义务3.第三方权利与义务六、项目进度与质量控制1.项目进度管理2.质量控制要求3.质量验收标准4.质量责任七、合同价款与支付1.合同价款构成2.支付方式3.支付时间4.付款条件八、合同变更与解除1.合同变更2.合同解除3.变更与解除的条件4.变更与解除的程序九、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约赔偿十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序十一、合同生效与终止1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同解除后的处理十二、附则1.通知与送达2.合同附件3.合同解释4.其他约定十三、合同签署1.签署日期2.签署地点3.签署人4.签署单位十四、附件1.项目设计图纸2.项目施工图纸3.赛事策划方案4.其他相关文件合同编号_________一、合同概述1.合同背景(1)甲方为(甲方名称),乙方为(乙方名称),双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就2024年度大型体育场馆建设工程总承包及赛事运营事宜达成如下协议。(2)甲方根据国家相关法律法规及政策,拟建设一座大型体育场馆,现委托乙方进行工程总承包及赛事运营。2.合同目的(1)确保体育场馆工程按期、按质、按量完成,满足甲方使用需求。(2)提升体育场馆的运营效益,实现甲方经济效益和社会效益的双丰收。3.合同范围(1)工程总承包:包括工程设计、施工、监理等全过程。(2)赛事运营:包括赛事策划、组织、宣传、保障等。4.合同期限(1)合同期限自双方签署之日起至体育场馆竣工验收合格且赛事运营期限届满之日止。(2)赛事运营期限自体育场馆竣工验收合格之日起计算,具体期限由双方协商确定。5.合同主体(1)甲方:负责提供项目所需场地、资金及政策支持。(2)乙方:负责工程总承包及赛事运营。二、项目概况1.项目名称:(具体项目名称)2.项目地点:(具体项目地点)3.项目规模:(具体项目规模,如占地面积、建筑面积等)4.项目总投资:(具体项目总投资)5.项目工期:(具体项目工期)三、工程总承包内容1.工程设计(1)乙方负责体育场馆的工程设计,包括方案设计、施工图设计等。(2)设计应符合国家相关法律法规及政策要求,满足甲方使用需求。2.工程施工(1)乙方负责体育场馆的施工,确保工程质量、进度、安全。(2)施工过程中,乙方应遵守国家相关法律法规及政策,确保施工安全。3.工程监理(1)乙方应设立专业监理机构,对工程施工进行全过程监理。(2)监理机构应严格按照国家相关法律法规及政策,对工程质量、进度、安全进行监督。4.工程验收(1)工程竣工验收应按照国家相关法律法规及政策执行。(2)验收合格后,甲方应在验收合格证书上签字确认。5.工程保修(1)乙方应在工程竣工验收合格后,对体育场馆进行保修。(2)保修期限及内容应符合国家相关法律法规及政策要求。四、赛事运营内容1.赛事策划(1)乙方负责体育场馆赛事的策划,包括赛事类型、规模、时间等。(2)策划应符合国家相关法律法规及政策要求,满足甲方使用需求。2.赛事组织(1)乙方负责体育场馆赛事的组织,包括赛事报名、宣传、场地布置等。(2)组织过程中,乙方应确保赛事顺利进行。3.赛事宣传(1)乙方负责体育场馆赛事的宣传,提高赛事知名度和影响力。(2)宣传应符合国家相关法律法规及政策要求。4.赛事保障(1)乙方负责体育场馆赛事的保障,包括安保、医疗、交通等。(2)保障措施应符合国家相关法律法规及政策要求。5.赛事收入(1)赛事收入包括门票收入、赞助收入等。(2)收入分配应符合双方约定。五、双方权利与义务1.甲方权利与义务(1)甲方享有体育场馆的使用权、收益权。(2)甲方应按照合同约定支付工程总承包及赛事运营费用。2.乙方权利与义务(1)乙方享有工程总承包及赛事运营的收益权。(2)乙方应按照合同约定完成工程总承包及赛事运营任务。六、项目进度与质量控制1.项目进度管理(1)乙方应制定详细的项目进度计划,并及时向甲方汇报。(2)甲方有权对项目进度进行监督,确保项目按期完成。2.质量控制要求(1)乙方应严格按照国家相关法律法规及政策要求,确保工程质量。(2)甲方有权对工程质量进行监督,确保工程质量达到约定标准。3.质量验收标准(1)工程竣工验收应按照国家相关法律法规及政策执行。(2)验收合格后,甲方应在验收合格证书上签字确认。4.质量责任(1)乙方对工程质量承担全面责任。(2)如因乙方原因导致工程质量问题,乙方应承担相应责任。七、合同价款与支付1.合同价款构成(1)工程总承包费用(2)赛事运营费用2.支付方式(1)工程总承包费用:按工程进度分期支付。(2)赛事运营费用:按赛事运营进度分期支付。3.支付时间(1)工程总承包费用:每完成一定比例的工程,支付相应比例的款项。(2)赛事运营费用:每完成一定比例的赛事运营,支付相应比例的款项。4.付款条件(1)甲方应在收到乙方提交的发票及相关证明文件后,及时支付款项。(2)乙方应保证所提交的发票及相关证明文件真实、合法、有效。八、合同变更与解除1.合同变更(1)合同内容如有变更,需经双方协商一致,并以书面形式签署补充协议。(2)任何一方不得擅自变更合同内容。2.合同解除(1)在合同履行过程中,如遇不可抗力等特殊情况,致使合同无法履行,双方可协商解除合同。(2)一方违约,另一方有权解除合同。3.变更与解除的条件(1)不可抗力:指自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免且不能克服的事件。(2)违约行为:包括但不限于延迟付款、工程质量不合格、未按期完成工程等。4.变更与解除的程序(1)提出变更或解除请求的一方应书面通知对方。(2)双方应在收到通知之日起一定期限内(如30天)协商解决。九、违约责任1.违约情形(1)甲方未按约定支付款项。(2)乙方未按约定完成工程或赛事运营。(3)任何一方违反合同约定的其他行为。2.违约责任(1)违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。(2)违约金的具体数额由双方协商确定。3.违约赔偿(1)赔偿金额应足以弥补因违约行为造成的损失。(2)赔偿方式包括但不限于货币赔偿、实物赔偿等。十、争议解决1.争议解决方式(1)双方应友好协商解决争议。(2)协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁。2.争议解决机构(1)仲裁委员会由中国国际经济贸易仲裁委员会或双方约定的其他仲裁机构担任。3.争议解决程序(1)仲裁程序按照仲裁委员会的仲裁规则执行。(2)仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。十一、合同生效与终止1.合同生效条件(1)双方签署合同并加盖公章。(2)合同经有关主管部门批准或备案。2.合同终止条件(1)合同期限届满。(2)合同解除。3.合同解除后的处理(1)双方应按照合同约定处理合同解除后的善后事宜。(2)合同解除后,双方应相互返还已支付的款项。十二、附则1.通知与送达(1)通知应以书面形式进行,并送达对方指定地址。(2)送达日期以邮戳为准。2.合同附件(1)合同附件包括但不限于工程设计图纸、施工图纸、赛事策划方案等。3.合同解释(1)合同条款如有歧义,应以有利于保护非违约方的原则进行解释。4.其他约定(1)本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。十三、合同签署1.签署日期:(具体签署日期)2.签署地点:(具体签署地点)3.签署人:(甲方代表签名)4.签署单位:(甲方单位盖章)5.签署人:(乙方代表签名)6.签署单位:(乙方单位盖章)十四、附件(此处列出合同附件清单)甲方代表签名:_________乙方代表签名:_________甲方单位盖章:_________乙方单位盖章:_________日期:_________日期:_________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方主导权条款(1)甲方有权对工程设计和施工过程中的重大决策进行最终审批。(2)甲方有权根据项目需求调整工程设计和施工方案。说明:此条款确保甲方在项目中的主导地位,使其能够根据自身需求对项目进行调整和决策。2.甲方监督权条款(1)甲方有权对乙方的工作进度、质量、安全等方面进行定期或不定期的监督检查。(2)甲方有权要求乙方提供项目进度报告、质量检测报告、安全检查报告等。说明:此条款保障甲方对项目的实时监控,确保项目按照预期目标进行。3.甲方资金管理权条款(1)甲方负责项目资金的筹措和分配。(2)甲方有权根据项目进度和资金需求调整支付计划。说明:此条款确保甲方对项目资金的全面管理,确保项目资金使用的合理性和效率。4.甲方信息保密权条款(1)甲方对项目信息负有保密义务,未经甲方同意,乙方不得向任何第三方泄露项目信息。说明:此条款保障甲方对项目信息的控制,防止信息泄露造成不必要的损失。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方主导权条款(1)乙方负责工程设计和施工过程中的技术决策。(2)乙方有权根据工程实际情况调整设计方案和施工计划。说明:此条款确保乙方在技术方面的主导地位,使其能够根据工程需求进行技术决策。2.乙方质量控制权条款(1)乙方负责对工程质量进行全程控制,确保工程质量达到合同约定标准。(2)乙方有权对甲方提供的材料和设备进行质量检验。说明:此条款保障乙方对工程质量的控制权,确保工程质量符合要求。3.乙方进度管理权条款(1)乙方负责制定项目进度计划,并确保项目按计划完成。(2)乙方有权根据工程实际情况调整进度计划。说
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 温泉租赁合同
- 长期车库租赁协议
- 医院特殊设备安装工程合同样本
- 音乐会停车位租赁协议
- 体育场馆建设项目总承包合同
- 2025版股东间股权转让与利润分配协议范本3篇
- 2025版智能防盗门代理销售合同细则
- 审计局审计员聘用合同样本
- 土地复垦绿化书
- 电子产品净化系统建设合同
- 计算书-过滤器(纤维)
- 《有机波谱分析》期末考试试卷及参考答案
- 地源热泵维修规程
- 双块式无砟轨道道床板裂纹成因分析应对措施
- FZ∕T 62044-2021 抗菌清洁巾
- 净水厂课程设计
- 全级老年大学星级学校达标评价细则
- 模具维护保养PPT课件
- 《新媒体文案写作》试卷4
- 【模板】OTS认可表格
- 2021国家开放大学电大本科《流行病学》期末试题及答案
评论
0/150
提交评论