建设工程施工合同综合单价2025年

建设工程施工合同综合单价2025年通用合同编号：__________名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工企业，双方为了明确双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程总投资：________________1.6工程开工日期：________________1.7工程竣工日期：________________1.8工程质量标准：________________二、综合单价2.1乙方应按照甲方的要求，完成本合同约定的工程。综合单价包括工程的所有材料、人工、设备、施工机具、管理、税费等成本和合理利润。2.2综合单价为：____________________（币种：人民币，大写：____________________元整）。2.3乙方应保证工程质量，如因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担返工、维修等费用，并支付违约金。三、付款方式3.1甲方按照乙方实际完成的工程量，支付乙方工程款。3.2工程款支付方式为：____________________3.3工程进度款支付比例为：____________________3.4工程验收合格后，甲方支付剩余工程款。四、施工期限4.1乙方应按照本合同约定的工期完成工程。如乙方原因导致工程延期，乙方应支付违约金。4.2工程延期原因包括但不限于：乙方原因、甲方原因、不可抗力等。五、工程验收5.1工程完成后，甲方应组织验收。验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改。5.2工程验收合格后，双方签署验收报告。六、违约责任6.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。6.2甲方未按照约定支付工程款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方支付完毕全部工程款之日终止。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________甲方代表（签字）：____________乙方代表（签字）：____________签订日期：________________一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案和施工组织设计3.工程量清单4.材料和设备的技术规格和参数5.施工标准和质量要求6.付款凭证和工程进度报告7.验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程，包括但不限于延期、质量不达标等。2.甲方未按照约定支付工程款。3.甲方未按约定提供施工条件或所需材料、设备等。4.乙方未按约定使用合格的材料、设备或施工方法。5.不可抗力因素导致工程延期或。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中指定的建设工程项目的业主。2.乙方：指合同中指定的具备相应资质和能力的施工企业。3.综合单价：指包含工程所有成本和合理利润的单价。4.工程量：指根据工程设计图纸和施工方案确定的施工内容。5.工程款：指甲方根据乙方完成的工程量支付的款项。6.违约金：指违约方因违约行为应支付给守约方的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：提前制定合理的施工计划，确保工程按时完成。如遇不可抗力因素，双方协商调整工期。2.工程质量问题：乙方应严格把控施工质量，发现问题及时整改。甲方有权要求乙方返工或维修，并支付违约金。3.付款争议：双方应按照合同约定的付款方式和进度支付工程款。如有争议，可通过友好协商或法律途径解决。4.施工条件不足：甲方应确保施工所需条件，如提供场地、材料、设备等。如甲方原因导致施工条件不足，乙方有权要求甲方尽快解决。5.合同纠纷：在履行合同过程中，如发生纠纷，双方应通过友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场