2025上海市建设工程施工合同示范文本

合同编号：合同双方：名称：地址：联系人：联系电话：名称：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，双方为了共同确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程规模：1.5工程总投资：第二条合同价格2.1双方确认，本工程合同总价为人民币（大写）：元整（小写）：元。2.2乙方报价已包括施工图纸、工程量清单、工程规范和标准等文件中规定的一切工作内容和费用。第三条合同工期3.1双方确认，本工程合同工期为个月，自开工之日起算。3.2乙方应按合同约定保证工程进度，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第四条质量标准4.1乙方应严格按照国家及地方有关工程质量标准和规范进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格标准：按照《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300）执行。第五条付款方式及进度5.1双方确认，本工程付款方式为分阶段付款，具体付款比例和时间按双方约定的付款计划执行。5.2乙方应按照合同约定的付款条件及时提供相关工程进度资料，以便甲方进行付款。第六条违约责任6.1乙方如未按合同约定完成工程，应承担相应的违约责任。6.2甲方如未按合同约定付款，应承担相应的违约责任。第七条争议解决双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：签订日期：注意事项及解决办法：1.合同的合法性：确保合同内容符合中华人民共和国相关法律法规的要求，避免出现违反法律规定的情况。解决办法是，在签订合同前，由法律专业人士对合同进行审核，确保合同的合法性。2.合同的完整性：确保合同条款涵盖了工程项目的所有重要方面，包括但不限于工程范围、质量标准、工期、付款方式、违约责任等。解决办法是，根据具体工程项目的特点和需求，参考相关行业标准和示范文本，制定详尽的合同条款。3.合同的明确性：确保合同中的表述清晰、准确，避免出现歧义或误解。解决办法是，使用明确的法律术语和表述，对于关键条款进行详细说明，并在合同中加入定义和解释条款。4.合同的履行监督：确保双方能够按照合同约定履行各自的义务。解决办法是，建立合同履行监督机制，包括定期检查工程进度、质量等情况，以及时发现并解决问题。5.争议解决：对于合同履行过程中出现的争议，应通过友好协商解决；如果协商不成，应按照合同约定的争议解决方式处理。解决办法是，在合同中明确约定争议解决的方式和地点，如仲裁或诉讼的管辖法院。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中的委托方或发包方，通常为建设工程项目的业主或投资人。2.乙方：指合同中的受托方或承包方，通常为承担建设工程施工任务的单位。3.工程概况：指工程项目的基本信息，包括工程名称、地点、内容、规模和总投资等。4.合同价格：指双方约定的工程合同总价，包括所有工作内容和费用的总和。5.合同工期：指双方约定的工程完成的时间期限，通常以月为单位。6.质量标准：指工程项目应达到的国家或地方规定的质量要求和标准。7.违约责任：指当一方未履行合同约定的义务时，应承担的法律责任和违约后果。8.争议解决：指当合同履行过程中出现争议时，双方采取的解决方式和程序。应用场合：1.适用于上海市范围内的各类建设工程项目，包括但不限于住宅、商业、工业、公共设施等建筑工程的施工合同。2.当甲方为建设工程项目的业主或投资方，乙方为具备相应资质和施工能力的承包商时。3.适用于新建、扩建、改建等建设工程项目的施工合同。补充条款：1.工程变更条款：当工程项目的范围、规模、设计等发生变更时，双方应协商一致，并按照约定的程序进行变更。2.不可抗力条款：对于因不可抗力因素导致工程无法正常进行的情况，双方应协商解决，并根据实际情况调整工期和费用。3.保密条款：双方应对合同履行过程中获取的对方商业秘密和个人信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。4.保险条款：乙方应按照合同约定购买并维持工程保险，以保障工程项目的顺利进行。5.环境保护条款：乙方应遵守国家及地方有关环境保护的法律法规，采取措施防止施工过程中对环境造成污染。附件列表：1.施工图纸和技术文件：包括工程的设计图纸、施工图纸、技术说明书等。2.工程量清单：详细列明工程项目的各项工程量和价格。3.工程规范和标准：国家及地