2012建设工程合同范例

2012建设工程合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程项目的施工、监理及相关服务事宜，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：____________________

1.2项目地点：____________________

1.3项目规模：____________________

1.4项目投资：____________________

1.5项目工期：____________________

二、合同双方的权利与义务

2.1甲方权利与义务：

2.1.1甲方负责提供施工、监理及相关服务所需的图纸、资料、设备、材料等。

2.1.2甲方负责按约定支付工程款、监理费及相关费用。

2.1.3甲方负责办理项目所需各项审批手续。

2.1.4甲方负责监督乙方按照合同约定履行施工、监理及相关服务义务。

2.2乙方权利与义务：

2.2.1乙方负责按照合同约定进行施工、监理及相关服务。

2.2.2乙方负责按照甲方要求提供施工、监理及相关服务所需的图纸、资料、设备、材料等。

2.2.3乙方负责按照约定时间完成施工、监理及相关服务。

2.2.4乙方负责按照合同约定对施工、监理及相关服务进行质量管理。

三、工程款支付方式

3.1工程款支付方式：____________________

3.2工程款支付节点：____________________

3.3工程款支付比例：____________________

四、工程质量要求

4.1工程质量标准：____________________

4.2工程验收标准：____________________

4.3工程保修期限：____________________

五、违约责任

5.1甲方违约责任：

5.1.1甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为未支付工程款总额的_____%。

5.1.2甲方未按时办理项目所需各项审批手续，应向乙方支付违约金，违约金为延误工期总额的_____%。

5.2乙方违约责任：

5.2.1乙方未按约定完成施工、监理及相关服务，应向甲方支付违约金，违约金为延误工期总额的_____%。

5.2.2乙方提供的施工、监理及相关服务不符合合同约定，应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

6.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

7.3附件：

附件一：施工图纸

附件二：监理大纲

附件三：工程量清单

附件四：施工合同专用条款

附件五：监理合同专用条款

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为项目投资方，乙方（以下简称“乙方”）为工程承包方，丙方（以下简称“丙方”）为工程监理方。三方本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行建设工程项目的施工，丙方进行工程监理及相关服务事宜，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：____________________

1.2项目地点：____________________

1.3项目规模：____________________

1.4项目投资：____________________

1.5项目工期：____________________

二、合同双方的权利与义务

2.1甲方权利与义务：

2.1.1甲方拥有项目投资决策权，负责项目的整体规划、设计变更和投资调整。

2.1.2甲方负责提供施工、监理及相关服务所需的图纸、资料、设备、材料等。

2.1.3甲方负责按约定支付工程款、监理费及相关费用。

2.1.4甲方负责监督乙方和丙方按照合同约定履行施工、监理及相关服务义务。

2.2乙方权利与义务：

2.2.1乙方负责按照合同约定进行施工、监理及相关服务。

2.2.2乙方负责按照甲方要求提供施工、监理及相关服务所需的图纸、资料、设备、材料等。

2.2.3乙方负责按照约定时间完成施工、监理及相关服务。

2.2.4乙方负责按照合同约定对施工、监理及相关服务进行质量管理。

2.3丙方权利与义务：

2.3.1丙方负责对施工、监理及相关服务进行全过程监理。

2.3.2丙方负责对施工质量、进度、安全等方面进行监督检查。

2.3.3丙方负责对施工过程中发现的问题提出整改意见，并监督整改落实。

三、工程款支付方式

3.1工程款支付方式：____________________

3.2工程款支付节点：____________________

3.3工程款支付比例：____________________

四、工程质量要求

4.1工程质量标准：____________________

4.2工程验收标准：____________________

4.3工程保修期限：____________________

五、违约责任

5.1乙方违约责任：

5.1.1乙方未按约定完成施工、监理及相关服务，应向甲方支付违约金，违约金为延误工期总额的_____%。

5.1.2乙方提供的施工、监理及相关服务不符合合同约定，应承担相应的赔偿责任。

5.2丙方违约责任：

5.2.1丙方未按约定进行监理，应向甲方支付违约金，违约金为延误工期总额的_____%。

5.2.2丙方在监理过程中发现的问题未及时提出整改意见，应承担相应的赔偿责任。

六、第三方介入的意义和目的

6.1第三方丙方的介入，有助于确保工程质量和进度，降低甲方风险。

6.2第三方丙方的专业监理，有助于提高工程管理水平，提高工程质量。

七、甲方权益保障条款

7.1甲方有权对施工、监理及相关服务进行监督检查，确保乙方和丙方按照合同约定履行义务。

7.2甲方有权要求乙方和丙方对施工、监理过程中发现的问题进行整改，直至问题得到解决。

7.3甲方有权要求乙方和丙方对施工、监理过程中出现的安全事故进行及时处理，并承担相应责任。

八、限制条款

8.1乙方和丙方在施工、监理过程中，未经甲方同意，不得擅自变更设计方案、施工方案和监理方案。

8.2乙方和丙方在施工、监理过程中，不得泄露甲方商业秘密和项目信息。

九、争议解决

9.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。

9.2协商不成的，任何一方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

十、其他

10.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

10.2本合同一式两份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

附件：

附件一：施工图纸

附件二：监理大纲

附件三：工程量清单

附件四：施工合同专用条款

附件五：监理合同专用条款

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

丙方（盖章）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：____________________

签订日期：____________________

本合同在保障甲方权益的基础上，明确了乙方和丙方的责任与义务，引入第三方丙方进行监理，旨在提高工程质量，降低甲方风险。甲方作为主导方，通过增加权益保障条款和限制条款，确保项目顺利进行，实现项目投资效益最大化。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“乙方”）为专业施工单位，甲方（以下简称“甲方”）为项目业主，丁方（以下简称“丁方”）为项目咨询顾问。三方本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行建设工程项目的施工，丁方提供项目咨询及管理服务事宜，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：____________________

1.2项目地点：____________________

1.3项目规模：____________________

1.4项目投资：____________________

1.5项目工期：____________________

二、合同双方的权利与义务

2.1乙方权利与义务：

2.1.1乙方拥有施工方案的制定权，并负责施工过程中的技术指导和质量管理。

2.1.2乙方负责按照合同约定进行施工，确保工程质量和进度。

2.1.3乙方有权要求甲方按照约定提供施工所需的图纸、资料、设备、材料等。

2.1.4乙方有权要求丁方提供必要的咨询服务，并对其咨询意见负责。

2.2甲方权利与义务：

2.2.1甲方负责项目的整体规划和管理，对施工过程中的重大决策拥有最终决定权。

2.2.2甲方负责按约定支付工程款、咨询费及相关费用。

2.2.3甲方负责监督乙方和丁方按照合同约定履行职责。

2.3丁方权利与义务：

2.3.1丁方负责提供项目咨询及管理服务，包括但不限于进度管理、成本控制、风险管理等。

2.3.2丁方有权要求乙方提供施工过程中的相关信息，以便进行有效咨询。

2.3.3丁方对提供的咨询服务质量负责。

三、工程款支付方式

3.1工程款支付方式：____________________

3.2工程款支付节点：____________________

3.3工程款支付比例：____________________

四、工程质量要求

4.1工程质量标准：____________________

4.2工程验收标准：____________________

4.3工程保修期限：____________________

五、违约责任

5.1甲方违约责任：

5.1.1甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为未支付工程款总额的_____%。

5.1.2甲方未按时提供施工所需图纸、资料等，应向乙方支付违约金，违约金为延误工期总额的_____%。

5.2乙方违约责任：

5.2.1乙方未按约定完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为延误工期总额的_____%。

5.2.2乙方提供的施工质量不符合合同约定，应承担相应的赔偿责任。

六、乙方权益保障条款

6.1乙方有权要求甲方按照约定提供施工所需的图纸、资料、设备、材料等，确保施工进度不受影响。

6.2乙方有权要求丁方提供必要的咨询服务，以确保施工质量和进度。

6.3乙方有权要求甲方对施工过程中的重大决策进行充分沟通，避免因决策失误导致施工延误。

七、甲方限制条款

7.1甲方在施工过程中，不得擅自变更施工方案，如需变更，应经乙方同意。

7.2甲方在施工过程中，不得泄露乙方商业秘密和项目信息。

八、争议解决

8.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

9.2本合同一式两份，甲乙丁三方各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

附件：

附件一：施工图纸

附件二：施工方案

附件三：工程量清单

附件四：施工合同专用条款

附件五：咨询合同专用条款

乙方（盖章）：____________________

甲方（盖章）：____________________

丁方（盖章）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：__