二次结构砼劳务分包条款3篇_第1页
二次结构砼劳务分包条款3篇_第2页
二次结构砼劳务分包条款3篇_第3页
二次结构砼劳务分包条款3篇_第4页
二次结构砼劳务分包条款3篇_第5页
已阅读5页,还剩48页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二次结构砼劳务分包条款本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1分包方2.2总包方3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.工程内容4.1工程范围4.2工程量4.3工程质量要求5.劳务分包内容5.1劳务分包范围5.2劳务分包内容5.3劳务分包要求6.合同价款6.1计价方式6.2合同价款6.3付款方式7.工程进度与节点7.1工程进度计划7.2工程节点7.3工程进度调整8.质量保证8.1质量标准8.2质量检查8.3质量问题处理9.安全生产9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3安全生产事故处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决费用11.合同变更与解除11.1合同变更11.2合同解除11.3合同解除条件12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿13.合同解除与终止13.1合同解除13.2合同终止13.3合同解除与终止条件14.其他约定14.1不可抗力14.2通知与送达14.3合同生效与终止14.4附件第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“本合同”指本《二次结构砼劳务分包合同》。1.1.2“分包方”指承担本合同劳务分包工程的乙方。1.1.3“总包方”指委托乙方进行劳务分包工程的甲方。1.1.4“工程”指本合同约定的劳务分包工程。1.1.5“劳务分包内容”指分包方在合同约定的范围内应完成的劳务工作。1.1.6“合同价款”指本合同约定的劳务分包工程的总费用。1.1.7“工期”指本合同约定的完成劳务分包工程的时间期限。2.合同双方2.1分包方2.1.1乙方全称:____________________2.1.2乙方地址:____________________2.1.3乙方联系人:____________________2.1.4乙方联系电话:____________________2.2总包方2.2.1甲方全称:____________________2.2.2甲方地址:____________________2.2.3甲方联系人:____________________2.2.4甲方联系电话:____________________3.项目概况3.1项目名称:____________________3.2项目地点:____________________3.3项目规模:____________________3.4项目工期:从____年____月____日至____年____月____日4.工程内容4.1工程范围:____________________4.2工程量:____________________4.3工程质量要求:____________________5.劳务分包内容5.1劳务分包范围:____________________5.2劳务分包内容:____________________5.3劳务分包要求:____________________6.合同价款6.1计价方式:____________________6.2合同价款:人民币____元整(大写:____________________)6.3付款方式:____________________7.工程进度与节点7.1工程进度计划:____________________7.2工程节点:____________________7.3工程进度调整:____________________8.质量保证8.1质量标准8.1.1分包方应按照国家现行相关标准和设计文件要求,确保劳务分包工程的质量。8.1.2劳务分包工程的质量标准应不低于国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定。8.2质量检查8.2.1甲方有权对劳务分包工程的质量进行检查,分包方应予以配合。8.2.2工程质量检查应在施工过程中进行,包括隐蔽工程验收、分项工程验收和竣工验收。8.3质量问题处理8.3.1如发现质量问题,甲方应及时通知分包方,并要求分包方采取措施予以整改。8.3.2分包方应在接到通知后____日内完成质量问题整改,并向甲方提交整改报告。9.安全生产9.1安全生产责任9.1.1分包方应建立健全安全生产责任制,确保施工安全。9.1.2分包方应对施工人员进行安全生产教育和培训,提高安全意识。9.2安全生产措施9.2.1分包方应采取必要的安全防护措施,确保施工人员的人身安全。9.2.2分包方应配备必要的安全防护设施和应急救援设备。9.3安全生产事故处理9.3.1发生安全生产事故时,分包方应立即采取措施进行现场处理,并保护事故现场。9.3.2分包方应在事故发生后____小时内向甲方报告事故情况,并按照国家有关规定进行事故调查处理。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。10.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序10.2.1双方应在争议发生后____日内提出书面争议解决请求。10.2.2争议解决过程中,双方应继续履行合同义务。10.3争议解决费用10.3.1争议解决费用由败诉方承担,双方另有约定的除外。11.合同变更与解除11.1合同变更11.1.1合同变更应经双方协商一致,并以书面形式签署变更协议。11.1.2合同变更不得违反法律法规和合同约定。11.2合同解除11.2.1出现合同约定的解除条件时,任何一方均可解除合同。11.2.2合同解除应提前____日通知对方。11.3合同解除条件11.3.1甲方违约,经分包方催告后____日内仍未履行或采取补救措施的;11.3.2分包方违约,严重影响工程进度或造成甲方损失的;11.3.3发生不可抗力事件,导致合同无法继续履行的。12.违约责任12.1违约情形12.1.1分包方未按合同约定完成工程任务的;12.1.2分包方未按合同约定保证工程质量的;12.1.3分包方未按合同约定履行安全生产责任的;12.1.4任何一方违反合同约定的其他违约行为。12.2违约责任12.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.2.2违约金数额按合同约定或法律规定确定。12.3违约赔偿12.3.1违约赔偿金额应足以弥补非违约方因违约所遭受的损失。12.3.2违约赔偿金额应在违约发生后____日内支付。13.合同解除与终止13.1合同解除13.1.1出现合同解除条件时,任何一方均可解除合同。13.1.2合同解除应提前____日通知对方。13.2合同终止13.2.1工程验收合格,合同约定的义务履行完毕;13.2.2双方协商一致解除合同。13.3合同解除与终止条件13.3.1出现合同解除条件的;13.3.2工程验收合格,合同约定的义务履行完毕。14.其他约定14.1不可抗力14.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。14.1.2发生不可抗力事件时,双方应协商解决合同履行问题。14.2通知与送达14.2.1通知应以书面形式发送,自发送之日起视为送达。14.2.2通知送达地址为合同双方在合同中约定的地址。14.3合同生效与终止14.3.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。14.3.2本合同在工程验收合格、合同约定的义务履行完毕后终止。14.4附件14.4.1.1劳务分包工程量清单;14.4.1.2劳务分包工程进度计划;14.4.1.3劳务分包工程安全生产措施;14.4.1.4劳务分包工程验收报告。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1“第三方”指在本合同履行过程中,为甲方或乙方提供专业服务、咨询、监督或其他支持的个人、法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险机构等。15.2第三方责任15.2.1第三方在提供专业服务时,应遵守国家相关法律法规和行业标准,对其提供的服务承担相应的法律责任。15.2.2第三方对其提供的服务质量、及时性和合法性负责。15.3第三方权利15.3.1第三方有权根据合同约定,要求甲方或乙方提供必要的资料、信息和条件,以完成其工作。15.3.2第三方有权要求甲方或乙方支付其提供服务所需的费用。15.4第三方与其他各方的关系15.4.1第三方与甲方、乙方之间的关系是基于本合同的约定,三方应按照合同约定各自履行义务。15.4.2第三方不参与甲方与乙方之间的合同纠纷,其责任仅限于其提供服务的内容。16.第三方介入程序16.1第三方介入的申请16.1.1甲方或乙方需要第三方介入时,应向对方提出书面申请,说明介入原因、第三方资质及预期效果。16.1.2对方应在接到申请后____日内回复,同意或拒绝第三方介入。16.2第三方介入的审批16.2.1双方同意第三方介入后,应共同与第三方签订补充协议,明确各方的权利和义务。16.2.2补充协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方对其提供的服务所造成的损失,其责任限额由双方在补充协议中约定。17.1.2第三方责任限额应合理,能够覆盖其可能造成的损失。17.2超出责任限额的处理17.2.1如第三方责任造成的损失超过约定的责任限额,超出部分由甲方或乙方根据实际情况承担。17.2.2甲方或乙方承担超出部分责任时,有权向第三方追偿。18.第三方变更与解除18.1第三方变更18.1.1如需更换第三方,甲方或乙方应提前____日向对方和第三方提出书面申请。18.1.2对方和第三方应在接到申请后____日内回复,同意或拒绝第三方变更。18.2第三方解除18.2.1如第三方未能履行合同义务或存在重大违约行为,任何一方均可解除与第三方的协议。18.2.2第三方解除协议后,甲方或乙方有权要求第三方承担相应的违约责任。19.第三方介入费用19.1第三方介入费用19.1.1第三方介入费用由甲方或乙方承担,具体费用在补充协议中约定。19.1.2第三方介入费用包括但不限于服务费、咨询费、检测费等。19.2费用支付方式19.2.1第三方介入费用按补充协议约定的时间和方式支付。19.2.2甲方或乙方应按约定支付第三方介入费用,否则第三方有权暂停或终止其服务。20.第三方介入的记录与报告20.1第三方介入记录20.1.1第三方在介入过程中应做好记录,包括工作内容、时间、结果等。20.1.2第三方应定期向甲方或乙方提交工作进展报告。20.2第三方介入结果第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.劳务分包工程量清单详细要求:包括工程量、单位、数量、单价、合价等信息,需经双方确认无误。附件说明:作为合同附件,用于明确工程量和计价依据。2.劳务分包工程进度计划详细要求:包括工程节点、时间安排、责任人等信息,需经双方确认。附件说明:作为合同附件,用于明确工程进度安排和责任分配。3.劳务分包工程安全生产措施详细要求:包括安全生产责任制、安全防护措施、应急预案等内容。附件说明:作为合同附件,用于明确安全生产责任和措施。4.劳务分包工程验收报告详细要求:包括验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。附件说明:作为合同附件,用于明确工程验收情况和整改要求。5.第三方介入协议详细要求:包括第三方资质、服务内容、费用、责任限额、介入程序等。附件说明:作为合同附件,用于明确第三方介入的具体事宜。6.争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、程序、费用等内容。附件说明:作为合同附件,用于明确争议解决的具体事宜。7.合同变更协议详细要求:包括变更内容、变更原因、变更影响、变更生效日期等。附件说明:作为合同附件,用于明确合同变更的具体事宜。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1未按合同约定完成工程任务的;1.2未按合同约定保证工程质量的;1.3未按合同约定履行安全生产责任的;1.4违反合同约定的付款方式;1.5未按合同约定提供相关资料和信息;1.6未经对方同意,擅自变更第三方介入事宜。2.责任认定标准违约责任认定标准如下:2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.2违约金数额按合同约定或法律规定确定。2.3赔偿损失包括但不限于直接损失和间接损失。3.违约责任示例说明示例1:若分包方未按合同约定完成工程任务,导致工程进度延误,甲方有权要求分包方支付违约金,并承担由此造成的损失。示例2:若分包方未按合同约定保证工程质量,导致工程出现质量问题,甲方有权要求分包方进行整改,并承担由此造成的损失。示例3:若分包方违反合同约定的付款方式,导致甲方资金周转困难,甲方有权要求分包方支付违约金,并承担由此造成的损失。二次结构砼劳务分包条款1本合同目录一览1.定义与解释1.1二次结构砼1.2劳务分包1.3本合同1.4相关法律法规1.5当地政策1.6术语解释2.双方基本信息2.1分包方信息2.2总包方信息2.3项目信息2.4合同签订日期2.5合同有效期3.工程范围与内容3.1工程概述3.2分包工程范围3.3工程量清单3.4工程变更3.5工程验收4.工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期要求4.3工期延误4.4工期调整5.质量要求与标准5.1质量标准5.2质量检查5.3质量验收5.4质量责任6.材料与设备6.1材料供应6.2设备租赁6.3材料验收6.4设备验收7.付款方式与进度款7.1付款方式7.2付款进度7.3付款条件7.4付款期限8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决机构8.4争议解决费用9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿9.4违约解除合同10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3保密责任11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除程序11.4合同终止程序12.合同变更与补充12.1合同变更条件12.2合同补充内容12.3合同变更程序12.4合同补充程序13.合同生效与解除13.1合同生效条件13.2合同解除条件13.3合同生效日期13.4合同解除日期14.其他14.1适用法律14.2争议管辖14.3合同份数14.4合同附件第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1二次结构砼:指在主体结构完成后,根据设计要求,对建筑物的非承重部分进行混凝土施工,包括墙体、梁、板等。1.2劳务分包:指总包方将部分工程或工作内容委托给具有相应资质的分包方完成。1.3本合同:指本二次结构砼劳务分包合同。1.4相关法律法规:指国家及地方有关建筑、合同、劳动等方面的法律法规。1.5当地政策:指项目所在地政府发布的有关建筑、招投标等方面的政策文件。1.6术语解释:本合同中未定义的术语,按照行业惯例或相关法律法规进行解释。2.双方基本信息2.1分包方信息:包括分包方名称、法定代表人、注册地址、联系电话、资质证书等。2.2总包方信息:包括总包方名称、法定代表人、注册地址、联系电话、资质证书等。2.3项目信息:包括项目名称、项目地点、项目规模、项目合同金额等。2.4合同签订日期:指本合同双方签字盖章的日期。2.5合同有效期:自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。3.工程范围与内容3.1工程概述:包括工程名称、工程地点、工程规模、工程结构类型等。3.2分包工程范围:详细列出分包方应完成的二次结构砼施工内容,如墙体、梁、板等。3.3工程量清单:详细列出分包工程范围的工程量,包括工程量计算依据、单位、数量等。3.4工程变更:明确工程变更的提出、审批、实施及变更后的工程量、费用调整等。3.5工程验收:明确工程验收的标准、程序、验收时间及验收合格后的手续办理。4.工程进度与工期4.1工程进度计划:制定详细的工程进度计划,包括各阶段的开始时间、结束时间及关键节点。4.2工期要求:明确分包工程的工期要求,包括总工期、各分部工程的工期等。4.3工期延误:明确工期延误的处理方式,包括责任划分、工期顺延、违约责任等。4.4工期调整:明确工期调整的条件、程序及调整后的工期要求。5.质量要求与标准5.1质量标准:依据国家及行业相关标准,明确分包工程的质量要求。5.2质量检查:明确分包工程的质量检查程序、检查内容、检查时间等。5.3质量验收:明确分包工程的质量验收标准、验收程序、验收时间等。5.4质量责任:明确分包方在工程质量方面的责任,包括返工、返修、赔偿等。6.材料与设备6.1材料供应:明确分包工程所需材料的供应方式、质量要求、供应时间等。6.2设备租赁:明确分包工程所需设备的租赁方式、质量要求、租赁时间等。6.3材料验收:明确分包工程材料的验收程序、验收标准、验收时间等。6.4设备验收:明确分包工程设备的验收程序、验收标准、验收时间等。7.付款方式与进度款7.1付款方式:明确分包工程的付款方式,如按月付款、按工程进度付款等。7.2付款进度:明确各阶段付款的时间节点、付款比例等。7.3付款条件:明确付款条件,如工程进度、质量、验收等。7.4付款期限:明确付款期限,如收到发票后多少个工作日内付款等。8.争议解决8.1争议解决方式:双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序:争议发生后,双方应尽快成立争议解决小组,共同协商解决争议;如协商无果,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.3争议解决机构:如双方同意,可选择仲裁机构进行仲裁,仲裁裁决为终局裁决。8.4争议解决费用:争议解决过程中产生的费用,由败诉方承担;双方协商解决或仲裁解决的费用,由双方按照各自责任分担。9.违约责任9.1违约情形:包括但不限于工程延期、质量不符合要求、材料供应不及时、违反保密条款等。9.2违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金、解除合同等。9.3违约赔偿:违约赔偿金额应根据实际损失、合同约定等因素确定。9.4违约解除合同:如一方违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应的违约责任。10.保密条款10.1保密内容:包括但不限于技术秘密、商业秘密、项目信息等。10.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止后三年。10.3保密责任:双方应严格遵守保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。10.4违反保密:如一方违反保密义务,应承担相应的法律责任。11.合同解除与终止11.1合同解除条件:包括但不限于一方违约、不可抗力、合同目的不能实现等。11.2合同终止条件:包括但不限于合同履行完毕、双方协商一致解除合同等。11.3合同解除程序:合同解除前,双方应书面通知对方,并协商解除事宜。11.4合同终止程序:合同终止后,双方应办理合同终止手续,包括但不限于结算、移交等。12.合同变更与补充12.1合同变更条件:包括但不限于工程范围变更、付款方式变更、工期调整等。12.2合同补充内容:任何对合同内容的补充,均应以书面形式进行,并由双方签字确认。12.3合同变更程序:合同变更应经双方协商一致,并以书面形式修改合同。12.4合同补充程序:合同补充应经双方协商一致,并以书面形式补充合同。13.合同生效与解除13.1合同生效条件:合同经双方签字盖章后生效。13.2合同解除条件:合同解除条件应符合法律、法规及本合同约定。13.3合同生效日期:合同生效日期为合同签字盖章之日。13.4合同解除日期:合同解除日期为合同解除通知送达对方之日起。14.其他14.1适用法律:本合同适用中华人民共和国法律。14.2争议管辖:本合同争议由合同签订地人民法院管辖。14.3合同份数:本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.4合同附件:本合同附件包括但不限于工程量清单、技术规范、图纸等。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方定义:指在本合同履行过程中,除甲乙双方之外的任何第三方,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、供应商等。15.2第三方介入范围:包括但不限于工程监理、质量检测、技术咨询、材料供应、资金监管等。16.第三方介入的程序与条件16.1介入程序:第三方介入需经甲乙双方协商一致,并以书面形式确定。16.2介入条件:第三方应具备相应的资质和条件,符合相关法律法规的要求。17.第三方责任与权利17.1第三方责任:第三方应按照合同约定和法律规定,承担相应的责任,包括但不限于提供专业服务、保证服务质量、遵守保密协议等。17.2第三方权利:第三方享有合同约定的权利,包括但不限于收取合理的服务费用、获得必要的资料和信息等。18.第三方与其他各方的责任划分18.1甲乙双方责任:甲乙双方应按照本合同约定,各自承担相应的责任,第三方不介入的条款和责任不变。18.2第三方与甲方责任:第三方应向甲方负责,如因第三方原因导致甲方损失的,第三方应承担相应的赔偿责任。18.3第三方与乙方责任:第三方应向乙方负责,如因第三方原因导致乙方损失的,第三方应承担相应的赔偿责任。19.第三方责任限额19.1责任限额确定:第三方责任限额应根据第三方提供的专业服务的性质、风险程度、合同约定等因素确定。19.2责任限额形式:责任限额可以采用固定金额、比例赔偿、最高赔偿限额等形式。19.3责任限额生效:责任限额自合同签订之日起生效,并在合同履行期间保持不变。20.第三方变更与退出20.1第三方变更:如需更换第三方,甲乙双方应协商一致,并以书面形式通知对方。20.2第三方退出:第三方因故退出时,甲乙双方应协商确定退出程序和后续事宜。21.第三方介入的费用与支付21.1费用构成:第三方介入的费用包括但不限于服务费、材料费、检测费等。21.2支付方式:第三方介入的费用应按合同约定或双方协商的方式支付。21.3支付时间:第三方介入的费用应在服务完成后或双方约定的其他时间支付。22.第三方介入的争议解决22.1争议解决方式:第三方介入产生的争议,应按照本合同第8条“争议解决”的规定解决。22.2争议解决程序:争议发生后,甲乙双方应与第三方共同协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。23.第三方介入的合同附件23.1附件内容:第三方介入的合同附件应包括但不限于第三方资质证明、服务协议、保密协议等。23.2附件效力:附件与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.第三方资质证明要求:第三方提供有效的营业执照、资质证书、专业资格证书等。说明:证明第三方具备提供相应服务的资格和能力。2.服务协议要求:详细列明第三方提供的服务内容、质量标准、服务期限、费用等。说明:明确双方对第三方服务的具体要求和期望。3.保密协议要求:明确约定第三方对项目信息、技术秘密、商业秘密等的保密义务。说明:保护甲乙双方的商业秘密和知识产权。4.工程量清单要求:详细列明分包工程范围的工程量,包括工程量计算依据、单位、数量等。说明:为工程进度款支付提供依据。5.技术规范要求:提供工程所需的技术规范、设计图纸、施工方案等。说明:确保工程质量和施工安全。6.材料设备清单要求:详细列明工程所需材料、设备的名称、规格、数量等。说明:为材料设备供应和验收提供依据。7.付款计划要求:明确各阶段付款的时间节点、付款比例等。说明:确保工程资金的合理使用和支付。8.工程进度计划要求:制定详细的工程进度计划,包括各阶段的开始时间、结束时间及关键节点。说明:监控工程进度,确保工程按时完成。9.质量验收报告要求:详细记录工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等。说明:确保工程质量符合要求。10.工程变更单要求:详细记录工程变更的原因、内容、影响、处理措施等。说明:处理工程变更,确保工程顺利进行。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:工程延期责任认定标准:如因分包方原因导致工程延期,应按合同约定支付违约金。示例说明:如合同约定每月延期支付违约金10000元,若实际延期2个月,则分包方应支付20000元违约金。2.违约行为:质量不符合要求责任认定标准:如因分包方原因导致工程质量不符合要求,分包方应承担返工、返修或赔偿损失的责任。示例说明:如合同约定,如因分包方原因导致墙体裂缝,分包方应负责修复,并赔偿甲方因此造成的损失。3.违约行为:材料供应不及时责任认定标准:如因分包方原因导致材料供应不及时,分包方应承担相应的责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明:如合同约定,如因分包方原因导致材料供应延误,分包方应按每日延误金额支付违约金。4.违约行为:违反保密条款责任认定标准:如因分包方原因泄露保密信息,分包方应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明:如因分包方泄露甲方商业秘密,分包方应赔偿甲方因此造成的损失,并支付违约金。5.违约行为:未按约定履行合同义务责任认定标准:如分包方未按约定履行合同义务,应根据合同约定和实际情况,由分包方承担相应的责任。示例说明:如分包方未按约定完成工程量清单中的某项工作,分包方应承担相应的违约责任。二次结构砼劳务分包条款2本合同目录一览1.定义与解释1.1二次结构砼的定义1.2分包合同的定义1.3相关术语的解释2.合同双方2.1分包单位的基本信息2.2总包单位的基本信息2.3合同双方的法定代表或授权代表3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程进度安排4.工程范围与内容4.1分包工程的具体内容4.2工程质量要求4.3工程量的确定方法5.合同价格与支付5.1合同总价5.2计价方式5.3支付方式与时间5.4预付款5.5进度款5.6结算款5.7滞纳金6.工程进度与工期6.1工程进度计划6.2工期延误的责任6.3工期调整的程序7.工程质量与验收7.1质量标准7.2验收程序7.3验收不合格的处理8.安全生产与文明施工8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3文明施工要求9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.合同变更与解除10.1变更程序10.2解除条件10.3解除程序11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任承担11.3违约赔偿计算12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他14.1合同附件14.2合同附件清单14.3合同生效日期第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1二次结构砼的定义:本合同所指二次结构砼,是指建筑工程主体结构施工完成后,对建筑物的内部空间进行分隔、加固、改造等工程所使用的混凝土结构。1.2分包合同的定义:本合同所指分包合同,是指总包单位将建筑工程的某一部分或全部工程,委托给具有相应资质的分包单位进行施工的合同。1.3相关术语的解释:本合同中涉及的其他相关术语,均按照国家相关法律法规和行业规范进行解释。2.合同双方2.1分包单位的基本信息:分包单位名称、注册地址、法定代表人姓名、联系电话、开户银行及账号。2.2总包单位的基本信息:总包单位名称、注册地址、法定代表人姓名、联系电话、开户银行及账号。2.3合同双方的法定代表或授权代表:合同双方的法定代表人或授权代表姓名、职务、身份证号码、联系电话。3.工程概况3.1工程名称:建筑工程二次结构砼劳务分包工程。3.2工程地点:市区路号。3.3工程规模:建筑面积平方米,总投资万元。3.4工程进度安排:本工程计划于年月日开始施工,年月日竣工。4.工程范围与内容4.1分包工程的具体内容:包括但不限于:墙体、柱子、梁、板等二次结构砼的施工。4.2工程质量要求:按照国家相关质量标准和规范执行,确保工程质量达到优良等级。4.3工程量的确定方法:根据设计图纸和施工方案,由双方共同确认工程量。5.合同价格与支付5.1合同总价:本工程合同总价为人民币万元整。5.2计价方式:按实际完成工程量计算,以单价合同形式结算。5.3支付方式与时间:分阶段支付,包括预付款、进度款和结算款。5.4预付款:合同签订后,分包单位提交相关材料,总包单位在个工作日内支付预付款,金额为合同总价的%。5.5进度款:每完成%的工程量,分包单位提交相关材料,总包单位在个工作日内支付进度款,金额为已完成工程量的%。5.6结算款:工程竣工后,双方共同进行验收,验收合格后,分包单位提交结算资料,总包单位在个工作日内支付结算款,金额为合同总价的%。5.7滞纳金:如总包单位未按时支付款项,应向分包单位支付滞纳金,滞纳金按每日万分之五计算。6.工程进度与工期6.1工程进度计划:分包单位应按照总包单位提供的工程进度计划进行施工,确保工程按期完成。6.2工期延误的责任:如因分包单位原因导致工期延误,分包单位应承担相应的责任,并赔偿总包单位因此遭受的损失。6.3工期调整的程序:如因不可抗力等原因导致工期延误,双方应协商一致,调整工期,并签订补充协议。7.工程质量与验收7.1质量标准:按照国家相关质量标准和规范执行,确保工程质量达到优良等级。7.2验收程序:工程完成后,由总包单位组织验收,分包单位应积极配合验收工作。7.3验收不合格的处理:如验收不合格,分包单位应在个工作日内进行整改,直至合格。如因分包单位原因导致验收不合格,分包单位应承担相应的责任。8.安全生产与文明施工8.1安全生产责任:分包单位应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工现场的安全生产。8.2安全生产措施:分包单位应制定详细的安全生产措施,包括但不限于:施工现场的安全防护、消防设施、安全培训等。8.3文明施工要求:分包单位应遵守施工现场的文明施工规定,保持施工现场整洁,不得随意堆放材料,确保施工环境整洁有序。9.保密条款9.1保密内容:本合同涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等,均属于保密范围。9.2保密期限:保密期限自合同签订之日起至合同终止后年。9.3违约责任:任何一方违反保密条款,泄露保密信息,应承担相应的法律责任,并赔偿对方因此遭受的损失。10.合同变更与解除10.1变更程序:任何一方要求变更合同内容,应提前天书面通知对方,经双方协商一致后,签订书面变更协议。10.2.1一方严重违约,经对方催告后日内仍未改正;10.2.2因不可抗力导致合同无法履行;10.2.3合同约定的其他解除条件。10.3解除程序:一方提出解除合同,应书面通知对方,并采取必要措施防止损失扩大。合同解除后,双方应按照约定进行清算。11.违约责任11.1违约行为:包括但不限于:未按时完成工程、工程质量不合格、未按约定支付款项等。11.2违约责任承担:违约方应承担违约责任,包括但不限于:支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿计算:违约赔偿金额根据合同约定或实际损失计算。12.争议解决12.1争议解决方式:双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决机构:仲裁委员会。12.3争议解决程序:按照仲裁委员会的仲裁规则进行。13.合同生效与终止13.1合同生效条件:合同双方签字盖章后,自年月日起生效。13.2合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同。13.3合同终止程序:合同终止后,双方应进行清算,并签订终止协议。14.其他14.1合同附件:本合同附件包括但不限于:工程图纸、施工方案、验收报告等。14.2合同附件清单:详见合同附件清单。14.3合同生效日期:本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义:本合同所指第三方,包括但不限于:监理单位、检测机构、设计单位、施工图审查机构、工程咨询机构、保险机构等,在合同履行过程中,根据合同约定或法律规定,由甲乙双方邀请或指定参与合同履行的单位或个人。15.2第三方的责权利:15.2.1责任:第三方应按照合同约定或法律规定,履行其职责,对因其工作失误或违法行为导致的损失,应承担相应的法律责任。15.2.2权利:第三方有权根据合同约定或法律规定,获得相应的报酬和服务费用。15.2.3利益:第三方在合同履行过程中,应维护自身合法权益,包括但不限于:知识产权、商业秘密等。15.3第三方的选择与指定:15.3.1甲乙双方应根据合同约定或法律规定,共同选择或指定第三方。15.3.2第三方的选择或指定应确保其具备相应的资质和能力,能够胜任其职责。16.甲乙双方根据本合同有第三方介入时,需增加的额外条款及说明16.1第三方介入的书面通知:甲乙双方在决定引入第三方时,应提前天书面通知对方,并说明第三方的名称、职责、资质等信息。16.2第三方介入的合同签订:甲乙双方与第三方应签订相应的合作协议或服务合同,明确各方的权利义务。16.3第三方介入的费用承担:第三方介入的费用由甲乙双方

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论