发包方叫停施工项目3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME发包方叫停施工项目本合同目录一览1.合同概述1.1合同签订双方1.2合同项目概况1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同终止日期2.项目停工原因及条件2.1停工原因概述2.2停工条件说明2.3停工通知程序2.4停工期间责任界定3.停工期间费用及责任3.1费用计算方式3.2费用承担主体3.3费用支付方式3.4费用支付时间4.停工期间安全措施4.1施工现场安全责任4.2人员撤离及设备保护4.3施工现场围护措施4.4环保及消防措施5.停工期间项目管理5.1项目管理人员职责5.2项目进度管理5.3项目质量保证5.4项目变更管理6.停工期间合同变更6.1变更申请程序6.2变更内容确认6.3变更费用及工期调整6.4变更审批流程7.停工期间争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决程序7.3争议解决机构7.4争议解决费用8.停工期间保险及风险承担8.1保险范围及内容8.2保险责任承担8.3保险费用及支付8.4保险理赔程序9.停工期间合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除责任9.4合同解除费用10.停工期间档案及资料管理10.1档案资料范围10.2档案资料保存10.3档案资料查阅10.4档案资料销毁11.合同履行监督及检查11.1监督检查主体11.2监督检查内容11.3监督检查方式11.4监督检查结果12.合同终止及清算12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止责任12.4合同终止费用13.合同附件及补充条款13.1附件内容13.2补充条款说明13.3附件及补充条款效力13.4附件及补充条款变更14.合同签订及生效14.1合同签订程序14.2合同生效条件14.3合同生效日期14.4合同生效通知第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同签订双方发包方：[发包方全称]承包方：[承包方全称]1.2合同项目概况本合同项目为[项目名称]，项目地点位于[项目地点]，项目规模为[项目规模]，合同金额为[合同金额]元。1.3合同签订日期本合同于[签订日期]签订。1.4合同生效日期本合同自签订之日起生效。1.5合同终止日期本合同在项目完工并经双方验收合格后终止。2.项目停工原因及条件2.1停工原因概述（1）自然灾害；（2）国家政策调整；（3）政府相关部门要求；（4）项目资金不到位；（5）施工过程中发现严重影响工程质量和安全的隐患。2.2停工条件说明发包方在发现上述停工原因之一时，应立即通知承包方，并提供相关证明材料。2.3停工通知程序发包方应在发现停工原因后的[通知时间]内向承包方发出停工通知。2.4停工期间责任界定停工期间，发包方负责承担由此产生的各项费用，包括但不限于人员工资、设备租赁费、现场管理费等。3.停工期间费用及责任3.1费用计算方式停工期间的费用按照实际发生计算，包括但不限于人员工资、设备租赁费、现场管理费等。3.2费用承担主体停工期间的费用由发包方承担。3.3费用支付方式发包方应在停工通知发出后的[支付时间]内支付停工期间的费用。3.4费用支付时间停工期间的费用支付时间为每月[支付日期]。4.停工期间安全措施4.1施工现场安全责任停工期间，承包方应确保施工现场的安全，防止安全事故发生。4.2人员撤离及设备保护发包方应负责将施工人员撤离现场，并对设备进行妥善保护。4.3施工现场围护措施发包方应采取必要的围护措施，防止非施工人员进入施工现场。4.4环保及消防措施停工期间，承包方应确保施工现场的环保和消防安全。5.停工期间项目管理5.1项目管理人员职责停工期间，项目管理人员应履行其职责，确保项目管理的连续性。5.2项目进度管理停工期间，项目进度管理应暂停，待停工原因消除后恢复。5.3项目质量保证停工期间，项目质量保证措施应继续执行，确保项目质量。5.4项目变更管理停工期间，项目变更管理应暂停，待停工原因消除后恢复。6.停工期间合同变更6.1变更申请程序停工期间，任何一方提出合同变更的，应向对方提出书面申请。6.2变更内容确认双方应就变更内容进行确认，并签订书面变更协议。6.3变更费用及工期调整变更费用及工期调整按照双方协商一致的原则确定。6.4变更审批流程变更协议需经双方负责人批准后方可生效。8.停工期间保险及风险承担8.1保险范围及内容停工期间，双方应继续维持现有的保险合同，包括但不限于建筑工程一切险、意外伤害险等。8.2保险责任承担停工期间，如因不可抗力或其他原因导致保险事故，保险责任按照保险合同约定承担。8.3保险费用及支付保险费用由双方按照原保险合同约定各自承担，支付方式与原保险合同一致。8.4保险理赔程序保险理赔程序按照原保险合同约定执行，双方应积极配合保险公司进行理赔。9.停工期间合同解除9.1合同解除条件（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）一方严重违约，经另一方催告后仍未纠正；（3）双方协商一致解除合同。9.2合同解除程序解除合同的一方应提前[通知时间]书面通知对方，并说明解除合同的原因。9.3合同解除责任合同解除后，双方应按照合同约定承担相应的责任，包括但不限于赔偿损失、返还预付款等。9.4合同解除费用合同解除产生的费用由责任方承担。10.停工期间档案及资料管理10.1档案资料范围停工期间，双方应妥善保管项目相关的档案及资料，包括设计文件、施工图纸、验收报告等。10.2档案资料保存档案资料应保存在安全、干燥、防火、防盗的场所。10.3档案资料查阅双方有权在合理的时间内查阅档案资料，查阅时应遵守保密原则。10.4档案资料销毁档案资料在项目完成后，双方应按照国家相关规定进行销毁。11.合同履行监督及检查11.1监督检查主体发包方有权对承包方的施工过程进行监督检查。11.2监督检查内容监督检查内容包括但不限于施工质量、进度、安全、环保等方面。11.3监督检查方式监督检查可以通过现场检查、查阅资料、召开会议等方式进行。11.4监督检查结果监督检查结果应及时反馈给承包方，并要求承包方整改。12.合同终止及清算12.1合同终止条件合同终止条件包括合同履行完毕、合同解除、合同到期等。12.2合同终止程序合同终止后，双方应进行合同清算，包括但不限于工程结算、费用结算等。12.3合同终止责任合同终止后，双方应按照合同约定承担相应的责任。12.4合同终止费用合同终止产生的费用由责任方承担。13.合同附件及补充条款13.1附件内容合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、技术规范等。13.2补充条款说明补充条款是对合同的具体补充和说明。13.3附件及补充条款效力附件及补充条款与合同具有同等法律效力。13.4附件及补充条款变更附件及补充条款的变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。14.合同签订及生效14.1合同签订程序合同签订应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。14.2合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同生效日期合同生效日期为[生效日期]。14.4合同生效通知合同生效后，双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方定义本合同中，第三方是指除发包方和承包方之外，为履行合同提供专业服务或中介服务的任何个人或机构，包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、仲裁机构等。2.第三方介入情形2.1监理介入发包方有权委托第三方监理单位对施工过程进行监督管理，以确保工程质量、进度和安全。2.2检测介入发包方或承包方可委托第三方检测机构对施工材料、工程质量等进行检测。2.3评估介入在合同履行过程中，如需对项目进行评估，发包方或承包方可委托第三方评估机构进行。3.第三方介入程序3.1第三方选择第三方的选择应由发包方或承包方负责，并确保第三方具备相应的资质和能力。3.2第三方合同签订第三方介入前，双方应与第三方签订书面合同，明确双方的权利和义务。4.第三方责任限额4.1责任限额定义本条款所指的责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成损失时，对发包方和承包方承担的最高赔偿责任。4.2责任限额确定第三方责任限额应根据第三方提供的专业服务内容、服务质量及行业标准确定。4.3责任限额条款在第三方合同中，应明确责任限额条款，包括责任限额的具体金额、责任范围等。5.第三方责权利界定5.1责任第三方应按照合同约定履行其职责，如因自身原因导致合同无法履行或造成损失，应承担相应的责任。5.2权利第三方在合同履行过程中享有获取报酬、查阅相关资料、参与项目决策等权利。5.3利益第三方在合同履行过程中应获得合法利益，包括但不限于服务费用、赔偿款等。6.第三方与其他各方的划分说明6.1发包方与第三方发包方与第三方之间是委托与被委托的关系，双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。6.2承包方与第三方承包方与第三方之间是执行与配合的关系，双方应确保合同履行过程中相互配合，共同完成项目。6.3第三方与第三方如第三方之间发生纠纷，应按照各自合同约定解决，不得影响项目正常进行。7.第三方介入时的额外条款及说明7.1第三方介入前的通知发包方或承包方在决定第三方介入前，应提前[通知时间]通知对方，并说明介入原因和预期效果。7.2第三方介入后的沟通发包方、承包方与第三方之间应保持良好沟通，确保项目顺利进行。7.3第三方介入的费用承担第三方介入产生的费用由委托方承担，具体费用由双方在合同中约定。7.4第三方介入的合同变更第三方介入可能导致合同内容发生变化，双方应及时协商并签订书面变更协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目合同详细要求和说明：本附件为项目合同，包括合同双方的基本信息、项目概况、合同条款等内容。2.项目设计文件详细要求和说明：本附件包括项目的设计图纸、施工图纸、技术规范、工程量清单等。3.项目进度计划详细要求和说明：本附件包括项目的施工进度计划，包括各阶段的起止时间、关键节点等。4.项目质量保证文件详细要求和说明：本附件包括项目的质量保证体系、质量标准、检测报告等。5.项目安全管理制度详细要求和说明：本附件包括项目的安全管理制度、安全操作规程、安全事故应急预案等。6.项目环境保护措施详细要求和说明：本附件包括项目的环保措施、环保设施、环保监测报告等。7.第三方合同详细要求和说明：本附件包括与第三方签订的监理合同、检测合同、评估合同等。8.人员配置表详细要求和说明：本附件包括项目管理人员、施工人员、监理人员等的人员配置情况。9.资金支付计划详细要求和说明：本附件包括项目的资金支付计划，包括各阶段的支付金额、支付时间等。10.变更协议详细要求和说明：本附件包括项目实施过程中签订的变更协议，包括变更内容、变更原因、变更费用等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为未按时完成施工任务质量不符合合同要求安全事故发生资金支付不及时违反合同约定的其他行为2.责任认定标准违约行为的严重程度给对方造成的损失违约方的整改意愿和措施3.违约责任示例说明未按时完成施工任务：承包方未按合同约定的时间完成施工任务，导致工期延误。发包方有权要求承包方支付违约金，并赔偿由此造成的损失。质量不符合合同要求：承包方施工的质量不符合合同约定的标准。发包方有权要求承包方返工或修复，并承担由此产生的费用。安全事故发生：承包方在施工过程中发生安全事故，导致人员伤亡或财产损失。承包方应承担相应的赔偿责任，并承担由此产生的费用。资金支付不及时：承包方未按合同约定的时间支付相关费用。发包方有权要求承包方支付违约金，并赔偿由此造成的损失。违反合同约定的其他行为：承包方违反合同约定的其他行为，如擅自改变设计方案、未按规定进行施工等。发包方有权要求承包方承担相应的责任。发包方叫停施工项目1本合同目录一览1.1项目背景与概述1.2项目停工的原因与依据1.3停工通知的发出与送达1.4停工期间的工作安排1.5停工期间的费用承担1.6停工期间的工程维护1.7停工期间的工程变更1.8停工期间的合同履行1.9停工期间的争议解决1.10停工期间的工期延误1.11停工期间的合同解除1.12停工期间的工程恢复1.13停工期间的合同终止1.14停工期间的合同终止后的处理第一部分：合同如下：1.1项目背景与概述1.1.1发包方与承包方双方应明确项目的基本情况，包括项目名称、项目地点、项目规模、项目类型等。1.1.2项目合同签订前，双方应就项目的技术要求、质量标准、工期要求等达成一致意见。1.1.3本合同适用于发包方因特殊原因需要叫停施工项目的情况。1.2项目停工的原因与依据1.2.1.1项目施工过程中出现严重质量问题，经专业机构鉴定，无法保证工程安全或质量要求；1.2.1.2项目施工过程中出现重大安全隐患，可能对施工人员、公众或环境造成危害；1.2.1.3项目施工过程中发生不可抗力事件，如自然灾害、战争、政府行为等；1.2.1.4项目施工过程中出现严重影响工程进度的其他原因。1.3停工通知的发出与送达1.3.1发包方应在停工原因发生后的第一时间内，以书面形式向承包方发出停工通知。1.3.2停工通知应包括停工原因、停工期限、停工期间的工程维护要求等内容。1.3.3停工通知送达承包方后，承包方应立即停止施工活动。1.4停工期间的工作安排1.4.1停工期间，承包方应确保施工现场的安全，防止发生安全事故。1.4.2发包方应负责对停工期间发生的工程损失进行评估和补偿。1.4.3双方应就停工期间的工程维护费用进行协商，明确费用承担方。1.5停工期间的费用承担1.5.1停工期间，承包方应按照合同约定继续承担相关费用，包括但不限于工程保险费、人员工资等。1.5.2发包方应承担因停工原因导致的工程损失，包括但不限于材料费、人工费、机械费等。1.5.3双方应就停工期间的费用承担比例进行协商，并在合同中明确。1.6停工期间的工程维护1.6.1停工期间，承包方应采取必要措施，对已完成的工程进行维护，确保工程安全。1.6.2发包方有权对停工期间的工程维护工作进行监督，并要求承包方提供相关证明材料。1.6.3双方应就停工期间的工程维护责任进行明确，并在合同中予以约定。1.7停工期间的工程变更1.7.1停工期间，如因停工原因导致工程变更，双方应协商确定变更内容、变更方案及变更费用。1.7.2工程变更应遵循合同约定，确保工程质量和安全。1.7.3双方应就工程变更的审批程序和责任进行明确，并在合同中予以约定。1.8停工期间的合同履行1.8.1停工期间，双方应继续履行合同中约定的权利和义务。1.8.2双方应就停工期间的合同履行情况进行监督，确保合同目的的实现。1.9停工期间的争议解决1.9.1停工期间发生的争议，双方应友好协商解决。1.9.2如协商不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。1.10停工期间的工期延误1.10.1停工期间，因发包方原因导致的工期延误，发包方应承担相应责任。1.10.2停工期间，因承包方原因导致的工期延误，承包方应承担相应责任。1.11停工期间的合同解除1.11.1停工期间，如双方协商一致，可解除合同。1.11.2合同解除后，双方应就合同解除后的责任承担进行协商。1.12停工期间的工程恢复1.12.1停工期间，如需恢复施工，双方应协商确定恢复施工的时间、方案及费用。1.12.2恢复施工应遵循合同约定，确保工程质量和安全。1.13停工期间的合同终止1.13.1停工期间，如因停工原因导致合同无法继续履行，双方可协商终止合同。1.13.2合同终止后，双方应就合同终止后的责任承担进行协商。1.14停工期间的合同终止后的处理1.14.1合同终止后，双方应就工程剩余部分的处理进行协商。1.14.2双方应就合同终止后的费用结算进行协商，确保双方权益。8.1停工期间的人员安置8.1.1停工期间，承包方应妥善安置施工人员，包括但不限于工资发放、福利待遇等。8.1.2发包方应协助承包方处理停工期间施工人员的安置问题。8.1.3双方应就停工期间施工人员的安置方案达成一致，并在合同中予以明确。8.2停工期间的资料保存与交接8.2.1停工期间，承包方应妥善保存与工程相关的资料，包括图纸、技术文件、施工记录等。8.2.2停工期间，发包方有权随时要求承包方提供相关资料，承包方应予以配合。8.2.3双方应就停工期间的资料保存与交接责任进行明确，并在合同中予以约定。8.3停工期间的工程保险8.3.1停工期间，承包方应继续承担工程保险责任，确保工程安全。8.3.2发包方有权要求承包方提供工程保险证明，承包方应予以配合。8.3.3双方应就停工期间的工程保险责任进行明确，并在合同中予以约定。8.4停工期间的合同解除条件8.4.1.1承包方未能在合理期限内恢复施工；8.4.1.2承包方违反合同约定，严重损害发包方利益；8.4.1.3停工原因消除后，双方协商一致解除合同。8.5停工期间的违约责任8.5.1停工期间，如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。8.5.2违约责任包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等。8.5.3双方应就停工期间的违约责任进行明确，并在合同中予以约定。8.6停工期间的合同终止后的费用结算8.6.1合同终止后，双方应就合同终止前的工程进度、已完成工程量、已发生费用等进行结算。8.6.2结算应遵循合同约定，确保双方权益。8.7停工期间的合同终止后的争议解决8.7.1合同终止后，如双方对合同终止后的争议无法协商一致，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.8停工期间的合同终止后的工程交付8.8.1合同终止后，如工程已基本完成，发包方有权要求承包方交付工程。8.8.2工程交付应遵循合同约定，确保工程质量和安全。8.9停工期间的合同终止后的债权债务处理8.9.1合同终止后，双方应就合同终止前的债权债务进行清理。8.9.2清理应遵循合同约定，确保双方权益。8.10停工期间的合同终止后的合同档案管理8.10.1合同终止后，双方应妥善保管合同档案，包括合同文本、相关文件等。8.10.2双方应就合同档案的管理责任进行明确，并在合同中予以约定。8.11停工期间的合同终止后的其他事项8.11.1合同终止后，双方应就合同终止后的其他事项进行协商，如设备移交、场地清理等。8.11.2协商应遵循合同约定，确保双方权益。8.12停工期间的合同终止后的通知义务8.12.1合同终止后，双方应及时通知对方合同终止的事实，包括终止日期、原因等。8.12.2通知应采用书面形式，并确保对方收到。8.13停工期间的合同终止后的保密义务8.13.1合同终止后，双方应继续履行保密义务，不得泄露对方商业秘密。8.13.2保密义务的履行期限应至合同终止后的合理期限内。8.14停工期间的合同终止后的合同解除证明8.14.1合同终止后，双方应相互提供合同解除的证明文件，包括解除通知、解除协议等。8.14.2证明文件应真实、完整，并符合法律规定。第二部分：第三方介入后的修正9.1第三方介入的概念与范围9.1.1本合同所称第三方，是指除发包方和承包方以外的独立第三方，包括但不限于监理单位、评估机构、调解机构、仲裁机构等。9.1.2第三方介入的范围包括但不限于工程监督、质量评估、争议调解、仲裁裁决等。9.2第三方介入的触发条件9.2.1.1双方就工程进度、质量、费用等存在重大争议；9.2.1.2发包方或承包方无法履行合同义务，需第三方协助；9.2.1.3发生不可抗力事件，需第三方评估损失。9.3第三方介入的程序9.3.1.1任何一方提出第三方介入请求，应向其他方发出书面通知；9.3.1.2其他方应在收到通知后7日内予以回复，同意或拒绝第三方介入；9.3.1.3双方同意第三方介入后，应共同选定合适的第三方；9.3.1.4第三方介入后，应按照合同约定或双方协商的规则开展工作。9.4第三方的责权利9.4.1.1要求发包方和承包方提供必要的信息和资料；9.4.1.2独立开展调查、评估、调解等工作；9.4.1.3提出建议、意见或裁决。9.4.2.1严格遵守法律法规和合同约定；9.4.2.2公正、公平、客观地开展工作；9.4.2.3对介入过程中知悉的保密信息负有保密义务。9.5第三方与其他各方的划分说明9.5.1第三方在介入过程中，应明确区分其与发包方、承包方的关系，避免利益冲突。9.5.2第三方应独立于发包方和承包方，不得偏袒任何一方。9.5.3第三方的工作成果和责任应由其自行承担，不应影响发包方和承包方的合同责任。9.6第三方的责任限额9.6.1第三方在介入过程中，因其过错导致发包方或承包方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。9.6.2第三方的责任限额应根据其工作性质、专业能力和合同约定确定。9.6.3第三方的责任限额应在合同中予以明确，并在第三方介入协议中再次确认。9.7第三方介入的费用承担9.7.1第三方介入的费用由双方协商确定，并在合同中予以明确。9.7.2如合同未约定，第三方介入的费用由提出介入请求的一方承担。9.8第三方介入的争议解决9.8.1第三方介入过程中，如出现争议，应由第三方自行解决。9.8.2如第三方无法解决争议，双方可协商解决，或依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.9第三方介入的合同终止9.9.1第三方介入完成后，合同中关于第三方介入的条款终止。9.9.2第三方介入的终止不影响本合同其他条款的效力。9.10第三方介入的后续处理9.10.1第三方介入完成后，发包方和承包方应根据第三方的工作成果和意见，继续履行合同或处理相关事宜。9.10.2双方应就第三方介入的后续处理达成一致，并在合同中予以明确。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目合同文本详细要求：合同文本应包含合同双方的基本信息、项目概况、合同条款、附件等。说明：合同文本是合同的主要组成部分，应清晰、完整地反映双方的权利和义务。2.停工通知详细要求：停工通知应包括停工原因、停工期限、停工期间的工程维护要求等内容。说明：停工通知是发包方通知承包方停工的重要文件，应确保通知的及时性和准确性。3.工程维护记录详细要求：记录应包括停工期间工程维护的具体措施、时间、人员、费用等。说明：工程维护记录是确保工程安全的重要依据，应详细记录维护情况。4.工程变更记录详细要求：记录应包括变更内容、变更方案、变更费用、变更原因等。说明：工程变更记录是反映工程实际情况的重要文件，应确保变更的合法性和合理性。5.费用结算报告详细要求：报告应包括工程进度、已完成工程量、已发生费用、费用结算结果等。说明：费用结算报告是双方进行费用结算的依据，应确保结算的准确性和公正性。6.争议解决文件详细要求：文件应包括争议内容、争议解决过程、争议解决结果等。说明：争议解决文件是解决争议的重要证据，应确保争议解决的合法性和有效性。7.第三方介入协议详细要求：协议应包括第三方介入的原因、范围、程序、费用、责任等。说明：第三方介入协议是明确第三方介入事项的重要文件，应确保协议的合法性和有效性。8.合同终止证明详细要求：证明应包括合同终止的原因、日期、双方确认等。说明：合同终止证明是合同终止的重要文件，应确保终止的合法性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：承包方未按时完成工程进度责任认定标准：根据合同约定的工期和进度要求，如承包方未按时完成工程进度，应承担相应的违约责任。示例说明：承包方未能在合同约定的工期内完成工程，发包方有权要求承包方支付违约金。2.违约行为：承包方施工质量不达标责任认定标准：根据合同约定的质量标准，如承包方施工质量不达标，应承担相应的违约责任。示例说明：承包方施工的工程质量不符合合同约定，发包方有权要求承包方进行返工或赔偿损失。3.违约行为：发包方未按时支付工程款责任认定标准：根据合同约定的付款时间和比例，如发包方未按时支付工程款，应承担相应的违约责任。示例说明：发包方未能在合同约定的付款时间内支付工程款，承包方有权要求发包方支付违约金。4.违约行为：发包方擅自变更工程内容责任认定标准：根据合同约定，如发包方擅自变更工程内容，应承担相应的违约责任。示例说明：发包方未经承包方同意擅自变更工程内容，承包方有权要求发包方承担变更产生的额外费用。5.违约行为：第三方介入过程中出现失误责任认定标准：根据第三方介入协议，如第三方在介入过程中出现失误，应承担相应的违约责任。示例说明：第三方在工程评估过程中出现失误，导致评估结果不准确，第三方应承担相应的责任。发包方叫停施工项目2本合同目录一览第一条合同背景及概述1.1项目名称及编号1.2项目地点及范围1.3发包方及承包方基本信息第二条项目停工原因及依据2.1停工原因概述2.2停工依据及法律依据第三条停工期间双方权利义务3.1发包方权利义务3.2承包方权利义务第四条停工期间费用及支付4.1费用计算及标准4.2费用支付方式及时间第五条停工期间工程进度及恢复条件5.1工程进度调整及确认5.2工程恢复条件及期限第六条停工期间合同变更及解除6.1合同变更及解除条件6.2变更及解除程序及通知第七条停工期间风险及责任承担7.1风险识别及评估7.2责任承担原则及方式第八条停工期间争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序第九条停工期间其他相关事项9.1相关文件及资料9.2其他约定事项第十条合同解除后的处理10.1合同解除程序10.2解除后的权利义务及费用处理第十一条合同终止后的结算11.1结算原则及标准11.2结算程序及时间第十二条合同解除或终止后的争议处理12.1争议解决方式12.2争议解决程序第十三条合同附件及补充协议13.1附件内容13.2补充协议内容第十四条合同生效、修改、解除及终止14.1合同生效条件14.2合同修改、解除及终止条件第一部分：合同如下：第一条合同背景及概述1.1项目名称及编号：本项目名称为“建设项目”，项目编号为“2023001”。1.2项目地点及范围：项目位于市区，具体范围为街道至街道，占地面积平方米。1.3发包方及承包方基本信息：1.3.1发包方：市房地产开发有限公司，统一社会信用代码：91340100MA5B3L5Q。1.3.2承包方：建筑集团有限公司，统一社会信用代码：91340100MA5B3L5Q。第二条项目停工原因及依据2.1停工原因概述：因不可抗力因素，包括但不限于自然灾害、政策调整等，导致项目施工无法正常进行。2.2停工依据及法律依据：依据《中华人民共和国合同法》及《建筑工程施工合同》等相关法律法规。第三条停工期间双方权利义务3.1发包方权利义务：3.1.1确保停工期间承包方人员及设备安全。3.1.2配合承包方进行停工期间的工程维护。3.1.3按时支付停工期间应付款项。3.2承包方权利义务：3.2.1采取必要措施保护施工现场及工程设备。3.2.2配合发包方进行停工期间的工程维护。3.2.3保留停工期间的相关记录及资料。第四条停工期间费用及支付4.1费用计算及标准：停工期间费用包括但不限于人员工资、设备折旧、现场维护费用等，按照合同约定的标准计算。4.2费用支付方式及时间：发包方应在停工之日起每季度末支付一次停工期间费用，支付时间为次月10日前。第五条停工期间工程进度及恢复条件5.1工程进度调整及确认：停工期间，双方应协商确定工程进度调整方案，并经双方签字确认。第六条停工期间合同变更及解除6.1合同变更及解除条件：因不可抗力导致项目无法继续施工，经双方协商一致，可对合同进行变更或解除。6.2变更及解除程序及通知：变更或解除合同应书面通知对方，并在收到通知之日起X日内书面确认。第七条停工期间风险及责任承担7.1风险识别及评估：双方应共同识别停工期间可能存在的风险，并进行评估。7.2责任承担原则及方式：停工期间，双方应按照各自的责任承担原则及方式处理风险及损失。如因一方原因导致的风险及损失，由该方承担全部责任；如因不可抗力导致的风险及损失，由双方按比例分担。第八条停工期间争议解决8.1争议解决方式：双方应友好协商解决停工期间发生的争议；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。8.2争议解决程序：提交仲裁的，应按照仲裁委员会的仲裁规则进行。第九条停工期间其他相关事项9.1相关文件及资料：双方应妥善保管与停工期间相关的文件及资料，包括但不限于停工通知、工程进度报告、费用清单等。9.2其他约定事项：双方在停工期间如有其他约定事项，应另行签订补充协议，作为本合同的组成部分。第十条合同解除后的处理10.1合同解除程序：合同解除应书面通知对方，并在收到通知之日起X日内完成合同解除手续。10.2解除后的权利义务及费用处理：10.2.1双方应结清已发生的费用，包括但不限于停工期间的费用、已付款项等。10.2.2双方应妥善处理施工现场及工程设备，确保无遗留问题。10.2.3合同解除后，双方不再承担原合同约定的权利义务。第十一条合同终止后的结算11.1结算原则及标准：合同终止后的结算应遵循公平、合理原则，按照合同约定的结算标准进行。11.2结算程序及时间：合同终止后，双方应在合同终止之日起X日内完成结算，并提交结算报告。第十二条合同解除或终止后的争议处理12.1争议解决方式：合同解除或终止后发生的争议，应按照第八条规定的争议解决方式进行解决。12.2争议解决程序：争议解决程序同第八条所述。第十三条合同附件及补充协议13.1附件内容：本合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、合同专用条款等。13.2补充协议内容：补充协议应与本合同具有同等法律效力，作为本合同的组成部分。第十四条合同生效、修改、解除及终止14.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同修改、解除及终止条件：14.2.1合同修改：双方应协商一致，签订书面修改协议。14.2.2合同解除：合同解除应符合本合同第十条、第六条的规定。14.2.3合同终止：合同终止应符合本合同第十条、第十一条的规定。第二部分：第三方介入后的修正15.1第三方概念界定15.1.1第三方是指在本合同履行过程中，由甲乙双方共同委托或认可，提供专业服务、咨询、监督、调解等非直接施工任务的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联企业、员工或亲属。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订书面协议。15.2.2第三方介入协议应明确介入的具体内容、时间、费用及责任。15.3第三方责任限额15.3.1第三方在履行本合同过程中产生的责任，其责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定。15.3.2第三方责任限额应包括但不限于因第三方原因导致的工程延误、质量不合格、安全事故等。15.3.3第三方责任限额不得低于合同总价的X%。15.4第三方职责15.4.1第三方应按照甲乙双方的要求，独立、客观、公正地履行其职责。15.4.2第三方应遵守国家法律法规、行业规范及合同约定。15.5第三方权利15.5.1第三方有权根据合同约定收取服务费用。15.5.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和便利条件。15.6第三方与其他各方的划