堵漏施工协议3篇_第1页
堵漏施工协议3篇_第2页
堵漏施工协议3篇_第3页
堵漏施工协议3篇_第4页
堵漏施工协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩51页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME堵漏施工协议本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.当事人信息2.1施工方信息2.2责任方信息3.施工项目概述3.1项目名称3.2施工地点3.3施工内容4.施工工期4.1施工期限4.2预计完工时间4.3延期处理5.施工质量要求5.1质量标准5.2质量检测5.3质量保证6.施工材料与设备6.1材料供应6.2设备租赁6.3材料与设备的质量保证7.施工费用7.1费用构成7.2费用支付方式7.3费用调整8.施工进度管理8.1进度计划8.2进度控制8.3进度调整9.施工安全与环境保护9.1安全措施9.2环境保护措施9.3应急预案10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决费用11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.合同生效与解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件12.3合同解除程序13.合同附件13.1附件一:施工图纸13.2附件二:施工进度计划13.3附件三:其他相关文件14.其他约定14.1通知与送达14.2合同变更与补充14.3合同解除后的处理14.4合同争议管辖地第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义(1)“堵漏施工”指本合同约定的施工内容,包括但不限于裂缝修补、防水处理、渗漏点封堵等;(2)“施工方”指承担本合同堵漏施工任务的单位或个人;(3)“责任方”指委托施工方进行堵漏施工的业主或相关单位;(4)“合同”指本堵漏施工协议;(5)“工期”指合同约定的施工完成时间;(6)“质量”指施工方按照合同约定完成施工后的质量标准。1.2解释本合同中的解释以合同为准,如有歧义,由双方协商解决。2.当事人信息2.1施工方信息施工方名称:________________________施工方地址:________________________施工方联系人:________________________联系电话:________________________2.2责任方信息责任方名称:________________________责任方地址:________________________责任方联系人:________________________联系电话:________________________3.施工项目概述3.1项目名称堵漏施工项目3.2施工地点________________________3.3施工内容(1)裂缝修补:对建筑物表面裂缝进行修补,确保防水效果;(2)防水处理:对建筑物进行防水处理,防止水分渗透;(3)渗漏点封堵:对建筑物渗漏点进行封堵,消除渗漏问题。4.施工工期4.1施工期限自合同签订之日起,施工方应在____天内完成全部施工任务。4.2预计完工时间预计完工时间为____年____月____日。4.3延期处理如因施工方原因导致工期延误,施工方应立即通知责任方,并承担由此产生的所有损失。5.施工质量要求5.1质量标准(1)裂缝修补:修补后的裂缝应平整、牢固,防水效果良好;(2)防水处理:防水处理后的建筑物应无渗漏现象;(3)渗漏点封堵:封堵后的渗漏点应无渗漏现象。5.2质量检测施工过程中,责任方有权对施工质量进行检测,检测费用由责任方承担。5.3质量保证施工方对施工质量承担终身保证责任,如因施工质量问题导致责任方损失,施工方应承担相应责任。6.施工材料与设备6.1材料供应施工所需材料由施工方负责采购,并确保材料质量符合合同约定。6.2设备租赁施工所需设备由施工方租赁,并确保设备性能良好。6.3材料与设备的质量保证施工方对材料与设备的质量承担保证责任,如因材料与设备质量问题导致施工质量不合格,施工方应承担相应责任。8.施工进度管理8.1进度计划施工方应编制详细的施工进度计划,包括各阶段的施工内容、时间节点和责任人。施工进度计划应经责任方审核批准后执行。8.2进度控制施工方应严格按照施工进度计划执行施工任务,确保工程按期完成。如遇特殊情况导致进度延误,施工方应及时通知责任方,并采取有效措施调整进度计划。8.3进度调整如因责任方原因导致施工进度计划调整,责任方应提前通知施工方,并就调整后的进度计划达成一致。9.施工安全与环境保护9.1安全措施施工方应采取必要的安全措施,确保施工过程中人员和设备安全。施工方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。9.2环境保护措施施工方应采取必要的环境保护措施,减少施工对周围环境的影响。施工方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准。9.3应急预案施工方应制定应急预案,以应对施工过程中可能发生的突发事件。应急预案应包括事故处理程序、应急物资准备和应急人员培训等内容。10.争议解决10.1争议解决方式双方应本着友好协商的原则解决合同执行过程中产生的争议。如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序发生争议后,双方应立即停止争议行为,并尽快协商解决。如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决费用争议解决过程中产生的费用,包括但不限于诉讼费、律师费等,由败诉方承担。11.违约责任11.1违约情形(1)施工方未按合同约定完成施工任务;(2)施工方未按合同约定保证施工质量;(3)施工方未按合同约定遵守施工安全与环境保护规定;(4)责任方未按合同约定支付工程款。11.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定,如协商不成,可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。12.合同生效与解除12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同解除条件(1)因不可抗力导致合同无法履行;(2)双方协商一致解除合同。12.3合同解除程序合同解除前,双方应就解除事宜达成一致。合同解除后,双方应按照合同约定处理善后事宜。13.合同附件13.1附件一:施工图纸13.2附件二:施工进度计划13.3附件三:其他相关文件14.其他约定14.1通知与送达本合同中通知与送达方式以书面形式为准,送达地址为合同约定的地址。14.2合同变更与补充本合同如有变更或补充,应以书面形式进行,经双方签字盖章后生效。14.3合同解除后的处理合同解除后,双方应按照合同约定处理善后事宜,包括但不限于工程款结算、设备返还等。14.4合同争议管辖地本合同争议管辖地为合同签订地,即________________________。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中,“第三方”是指除甲乙双方以外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、评估方、咨询方等。15.2第三方责任15.2.1第三方责任限额第三方在履行本合同过程中产生的责任,其责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在合同附件中明确。15.2.2第三方责任划分(1)中介方:中介方仅提供信息对接服务,不参与施工过程,其责任限于提供错误信息或服务瑕疵,责任限额由甲乙双方在合同中约定。(2)监理方:监理方负责监督施工过程,确保施工质量符合合同约定。监理方责任限于其监督职责范围内的失职行为,责任限额由甲乙双方在合同中约定。(3)评估方:评估方负责对施工项目进行评估,其责任限于评估结果的真实性和准确性,责任限额由甲乙双方在合同中约定。(4)咨询方:咨询方提供专业咨询意见,其责任限于咨询意见的合理性和适用性,责任限额由甲乙双方在合同中约定。15.3第三方权利15.3.1第三方权利范围第三方在履行本合同过程中享有的权利,包括但不限于:(1)根据合同约定获得相应的报酬;(2)在合同规定的范围内,对施工过程进行监督、检查和评估;(3)根据合同约定,对甲乙双方提出建议和意见。15.3.2第三方权利行使第三方行使权利时,应遵守国家相关法律法规和合同约定,不得损害甲乙双方的合法权益。15.4第三方介入程序15.4.1第三方介入申请甲乙双方协商一致后,可向第三方发出介入申请,第三方应在收到申请后____日内回复是否接受介入。15.4.2第三方介入协议第三方接受介入后,甲乙双方应与第三方签订《第三方介入协议》,明确各方的责任、权利和义务。15.5第三方介入费用15.5.1费用承担第三方介入费用由甲乙双方在《第三方介入协议》中约定,并由责任方承担。15.5.2费用支付第三方介入费用支付方式、时间等由《第三方介入协议》规定。16.第三方变更与解除16.1第三方变更如需变更第三方,甲乙双方应协商一致,并与新的第三方签订《第三方介入协议》。16.2第三方解除任何一方有权解除第三方介入,但应提前____日通知其他方,并按照《第三方介入协议》规定处理相关事宜。17.第三方责任追溯17.1责任追溯如第三方在履行本合同过程中造成损失,甲乙双方有权追溯第三方责任。17.2责任追溯程序责任追溯程序参照本合同争议解决方式执行。18.第三方保密18.1保密义务第三方在履行本合同过程中,对甲乙双方的商业秘密、技术秘密等负有保密义务。18.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸详细要求:包含施工项目的详细设计图纸,包括平面图、立面图、剖面图、节点详图等,需标注材料规格、尺寸、施工工艺等。说明:施工图纸是施工方进行施工的重要依据,责任方需确保图纸的准确性和完整性。2.附件二:施工进度计划详细要求:详细列出施工项目的各个阶段、时间节点、责任人及所需资源。说明:施工进度计划是施工方进行施工进度控制的重要工具,责任方需确保计划的合理性和可行性。3.附件三:施工材料清单详细要求:列出施工所需的各种材料名称、规格、数量、供应商等信息。说明:施工材料清单是施工方采购材料的重要依据,责任方需确保清单的准确性和完整性。4.附件四:施工设备清单详细要求:列出施工所需的各种设备名称、型号、数量、租赁方等信息。说明:施工设备清单是施工方租赁设备的重要依据,责任方需确保清单的准确性和完整性。5.附件五:施工安全措施详细要求:列出施工过程中的安全措施,包括人员安全、设备安全、环境保护等。说明:施工安全措施是确保施工过程中人员安全和环境保护的重要依据,责任方需确保措施的有效性。6.附件六:施工环境保护措施详细要求:列出施工过程中的环境保护措施,包括噪声、粉尘、废水等污染物的防治。说明:施工环境保护措施是确保施工过程中环境保护的重要依据,责任方需确保措施的有效性。7.附件七:施工质量保证措施详细要求:列出施工过程中的质量保证措施,包括质量检查、验收、整改等。说明:施工质量保证措施是确保施工质量的重要依据,责任方需确保措施的有效性。8.附件八:施工合同变更记录详细要求:记录施工过程中发生的合同变更事项,包括变更原因、变更内容、变更时间等。说明:施工合同变更记录是确保合同变更合法、有效的重要依据,责任方需确保记录的准确性和完整性。9.附件九:施工验收报告详细要求:记录施工项目的验收结果,包括质量、进度、安全等方面的评价。说明:施工验收报告是施工项目完成的重要依据,责任方需确保报告的真实性和完整性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工方未按合同约定完成施工任务。责任认定标准:施工方未按合同约定的时间节点完成施工任务,或施工质量不符合合同约定。示例说明:施工方未在合同约定的工期内完成施工任务,导致责任方遭受损失,施工方应承担违约责任。2.违约行为:施工方未按合同约定保证施工质量。责任认定标准:施工方施工后的工程质量不符合合同约定的质量标准。示例说明:施工方施工后的工程质量不合格,导致责任方遭受损失,施工方应承担违约责任。3.违约行为:施工方未按合同约定遵守施工安全与环境保护规定。责任认定标准:施工方在施工过程中违反国家有关安全生产和环境保护的法律、法规和标准。示例说明:施工方在施工过程中发生安全事故,导致人员伤亡或环境污染,施工方应承担违约责任。4.违约行为:责任方未按合同约定支付工程款。责任认定标准:责任方未按合同约定的支付时间和方式支付工程款。示例说明:责任方未按合同约定的时间支付工程款,导致施工方遭受损失,责任方应承担违约责任。5.违约行为:责任方未按合同约定提供施工所需材料、设备。责任认定标准:责任方未按合同约定的时间、数量和质量提供施工所需材料、设备。示例说明:责任方未按合同约定提供施工所需材料,导致施工方无法按时完成施工任务,责任方应承担违约责任。堵漏施工协议1本合同目录一览第一条堵漏施工范围1.1施工区域1.2施工内容1.3施工期限第二条施工方案2.1施工方法2.2施工材料2.3施工工具第三条施工人员3.1施工人员资质要求3.2施工人员职责3.3施工人员培训第四条施工进度4.1施工计划4.2施工进度监控4.3施工进度调整第五条施工质量5.1施工质量标准5.2质量检验5.3质量问题处理第六条施工安全6.1施工安全措施6.2安全责任6.3事故处理第七条施工变更7.1变更程序7.2变更内容7.3变更费用第八条施工验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收不合格处理第九条施工合同费用9.1施工合同总价9.2费用支付方式9.3费用调整第十条施工合同期限10.1合同生效日期10.2合同终止条件10.3合同续签第十一条违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿第十二条争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决期限第十三条合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后果第十四条合同附件14.1附件一:施工图纸14.2附件二:施工技术规范14.3附件三:施工质量检验标准第一部分:合同如下:第一条堵漏施工范围1.1施工区域(1)甲方提供的需进行堵漏施工的建筑物或设施的具体位置;(2)施工区域内的具体面积和长度;(3)施工区域内需进行堵漏的部位和数量。1.2施工内容(1)对施工区域内存在的裂缝、渗漏点进行检测和定位;(2)采用合适的堵漏材料和方法对裂缝、渗漏点进行封堵;(3)对施工区域进行必要的防水处理;(4)施工完成后对堵漏效果进行检验。1.3施工期限(1)施工开始日期:____年____月____日;(2)施工结束日期:____年____月____日;(3)施工总工期:____天。第二条施工方案2.1施工方法(1)采用化学注浆法进行裂缝注浆;(2)采用橡胶止水带进行伸缩缝堵漏;(3)采用聚氨酯防水涂料进行表面防水处理。2.2施工材料(1)化学注浆材料:品牌、型号、规格;(2)橡胶止水带:品牌、型号、规格;(3)聚氨酯防水涂料:品牌、型号、规格。2.3施工工具(1)钻机、注浆泵、压力表等注浆设备;(2)切割机、打磨机等切割打磨设备;(3)刷涂工具、喷枪等涂料施工工具。第三条施工人员3.1施工人员资质要求(1)具有相关施工资质证书;(2)熟悉堵漏施工技术和规范;3.2施工人员职责(1)按照施工方案和施工图纸进行施工;(2)确保施工质量和安全;(3)及时向甲方反馈施工进度和质量情况。3.3施工人员培训(1)对施工人员进行技术培训;(2)对施工人员进行安全培训;(3)对施工人员进行质量意识培训。第四条施工进度4.1施工计划(1)制定详细的施工进度计划;(2)明确各施工阶段的起止时间;(3)确保施工进度符合合同约定。4.2施工进度监控(1)定期对施工进度进行监控;(2)对施工进度进行调整,确保按时完成施工任务;(3)及时向甲方报告施工进度情况。4.3施工进度调整(1)因客观原因导致施工进度延误时,应及时与甲方沟通;(2)制定合理的调整方案,确保施工进度不受影响;(3)调整后的施工进度需经甲方确认。第五条施工质量5.1施工质量标准(1)按照国家相关施工质量标准和规范进行施工;(2)确保施工质量符合合同约定。5.2质量检验(1)施工过程中进行质量检验;(2)施工完成后进行整体质量检验;(3)对不合格项进行整改,确保质量合格。5.3质量问题处理(1)发现质量问题,及时采取措施进行处理;(2)对处理后的质量问题进行跟踪检查;(3)确保质量问题得到彻底解决。第六条施工安全6.1施工安全措施(1)制定施工安全措施,确保施工安全;(2)对施工人员进行安全培训,提高安全意识;(3)配备必要的安全防护用品。6.2安全责任(1)施工人员必须遵守安全操作规程;(2)施工过程中发现安全隐患,及时报告并采取措施;(3)确保施工安全无事故。6.3事故处理(1)发生安全事故,立即停止施工,启动应急预案;(2)对事故原因进行调查,追究责任;(3)采取措施防止类似事故再次发生。第七条施工变更7.1变更程序(1)甲方提出变更需求,经双方协商一致;(2)修改施工方案和施工图纸;(3)签订变更协议。7.2变更内容(1)变更施工内容、范围;(2)变更施工期限;(3)变更合同费用。7.3变更费用(1)变更后的费用经双方协商一致;(2)变更费用按实际发生计算;(3)变更费用在合同总价中予以调整。第八条施工验收8.1验收标准(1)按照国家相关施工质量标准和规范进行验收;(2)施工质量达到合同约定的标准;(3)施工完成后的建筑物或设施功能正常。8.2验收程序(1)甲方组织验收,施工方配合;(2)验收前,施工方需提交验收报告;(3)验收过程中,双方对施工质量进行确认。8.3验收不合格处理(1)验收不合格项,施工方需整改;(2)整改后,重新进行验收;(3)如连续两次验收不合格,甲方有权解除合同。第九条施工合同费用9.1施工合同总价(1)合同总价为人民币____元;(2)包括施工费用、材料费用、人工费用等。9.2费用支付方式(1)合同签订后,甲方支付合同总价____%作为预付款;(2)施工过程中,按月支付进度款;(3)施工验收合格后,支付合同总价____%作为结算款;(4)合同解除或终止时,剩余款项按约定方式结算。9.3费用调整(1)因甲方原因导致施工延期,费用按实际发生调整;(2)因不可抗力导致施工延期,费用按合同约定调整;(3)因施工方原因导致施工延期,费用按合同约定调整。第十条施工合同期限10.1合同生效日期(1)合同自双方签字盖章之日起生效;(2)合同生效前,双方需完成所有合同签订手续。10.2合同终止条件(1)施工任务完成,验收合格;(2)合同约定的期限届满;(3)双方协商一致解除合同。10.3合同续签(1)合同到期前,双方可协商续签;(2)续签合同内容参照本合同约定;(3)续签合同需重新签订。第十一条违约责任11.1违约情形(1)施工方未按合同约定完成施工任务;(2)施工方未按合同约定保证施工质量;(3)施工方未按合同约定提供施工材料;(4)甲方未按合同约定支付费用。11.2违约责任(1)违约方应承担违约责任,赔偿守约方损失;(2)违约方应支付违约金,违约金为合同总价的____%;(3)违约行为严重时,守约方有权解除合同。11.3违约赔偿(1)违约赔偿金额由双方协商确定;(2)如协商不成,可向人民法院提起诉讼。第十二条争议解决12.1争议解决方式(1)双方协商解决;(2)协商不成,提交仲裁委员会仲裁;(3)仲裁不成,向人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构(1)仲裁委员会:____;(2)人民法院:____。12.3争议解决期限(1)争议发生后,双方应在____日内协商解决;(2)协商不成,提交仲裁委员会仲裁;(3)仲裁期限为____个月。第十三条合同解除13.1合同解除条件(1)合同约定的解除条件成就;(2)一方违约,另一方有权解除合同;(3)不可抗力导致合同无法履行。13.2合同解除程序(1)提出解除合同的一方需提前____日书面通知对方;(2)双方协商解除合同;(3)解除合同需签订解除协议。13.3合同解除后果(1)解除合同后,双方应按照约定结算剩余款项;(2)解除合同后,双方互不承担违约责任;(3)解除合同后,双方应妥善处理合同涉及的财产、权利和义务。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲方或乙方邀请或选定的,参与合同履行并提供专业服务、监督、咨询或执行特定任务的独立法人、自然人或其他组织。1.2.1中介机构:如监理公司、造价咨询公司等;2.2.2技术顾问:如设计单位、工程咨询公司等;2.2.3材料供应商:提供合同所需材料的生产商或经销商;2.2.4质量检测机构:负责施工质量检测的第三方机构。第二条第三方介入方式2.1第三方介入需经甲方和乙方协商一致,并以书面形式明确介入的具体事项、范围、期限和责任。2.2第三方介入的流程:2.2.1甲方或乙方提出第三方介入的需求;2.2.2双方共同选定第三方;2.2.3签订第三方服务协议;2.2.4第三方按照协议规定履行职责。第三条第三方责任限额3.1第三方的责任限额应根据第三方服务协议约定,并在合同中明确。3.2.1第三方提供的服务质量;3.2.2第三方提供的材料或产品的质量;3.2.3第三方在执行任务过程中造成的损失。第四条第三方与其他各方的责权利划分4.1第三方与甲方、乙方的关系:4.1.1第三方与甲方、乙方均为独立主体,各自承担相应的法律责任;4.1.2第三方应遵守国家法律法规和合同约定,不得损害甲方、乙方的合法权益。4.2第三方与甲方的责任划分:4.2.1第三方应按照甲方的要求,提供专业、高效的服务;4.2.2第三方在执行任务过程中,如因自身原因造成甲方损失,应承担相应的赔偿责任。4.3第三方与乙方的责任划分:4.3.1第三方应按照乙方的施工要求,提供符合质量标准的材料或产品;4.3.2第三方在执行任务过程中,如因自身原因造成乙方损失,应承担相应的赔偿责任。第五条第三方介入时的额外条款5.1第三方介入时,甲乙双方应确保第三方具备相应的资质和条件,并在合同中明确。5.2第三方介入时,甲乙双方应共同监督第三方的履约情况,确保第三方按照合同约定履行职责。5.3第三方介入时,甲乙双方应共同承担第三方介入产生的相关费用。第六条第三方介入的合同变更6.1第三方介入后,如需对合同内容进行变更,甲乙双方应与第三方协商一致,并以书面形式修改合同。6.2第三方介入的合同变更,不影响甲乙双方在原合同中的权利义务。第七条第三方介入的合同解除7.1第三方介入后,如因第三方原因导致合同无法履行,甲乙双方有权解除合同。7.2第三方介入的合同解除,甲乙双方应按照合同约定结算相关费用,并处理第三方介入产生的后续事宜。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入后,如发生争议,甲乙双方应通过协商解决。8.2协商不成的,甲乙双方可按照原合同约定的争议解决方式解决。8.3第三方介入的争议解决,不影响甲乙双方在原合同中的权利义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸要求:包含施工区域内所有建筑物或设施的平面图、立面图、剖面图等;说明:施工图纸是施工的重要依据,需详细标注施工内容、尺寸、材料等信息。2.附件二:施工技术规范要求:包含施工过程中应遵循的国家相关技术规范和标准;说明:施工技术规范是保证施工质量的重要依据,需确保施工过程中严格执行。3.附件三:施工质量检验标准要求:包含施工质量检验的具体项目、标准和方法;说明:施工质量检验标准是验收施工质量的重要依据,需确保施工质量达到合同约定。4.附件四:施工人员资质证书要求:包含施工人员的相关资质证书,如施工人员资格证书、安全培训合格证书等;说明:施工人员资质证书是保证施工人员素质的重要依据,需确保施工人员具备相应资质。5.附件五:施工合同要求:包含合同的主要条款,如施工范围、施工期限、费用、违约责任等;说明:施工合同是双方权利义务的法律依据,需确保合同内容完整、准确。6.附件六:第三方服务协议要求:包含第三方介入的具体事项、范围、期限和责任;说明:第三方服务协议是明确第三方责任的重要文件,需确保协议内容清晰、明确。7.附件七:施工进度计划要求:包含施工各阶段的起止时间、主要施工内容等;说明:施工进度计划是确保施工进度的重要依据,需确保施工进度符合合同约定。8.附件八:施工验收报告要求:包含施工质量检验结果、验收意见等;说明:施工验收报告是验收施工质量的重要依据,需确保验收报告真实、准确。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工方未按合同约定完成施工任务责任认定:施工方应承担违约责任,赔偿甲方因此造成的损失,包括工期延误损失、材料费用损失等。示例:若施工方未在合同约定的工期内完成施工任务,导致甲方损失工期,施工方应赔偿甲方相应的损失。2.违约行为:施工方未按合同约定保证施工质量责任认定:施工方应承担违约责任,对不合格的施工部分进行整改,并赔偿甲方因此造成的损失。示例:若施工方完成的工程部分存在质量问题,经检验不合格,施工方需承担整改责任,并赔偿甲方因此造成的损失。3.违约行为:甲方未按合同约定支付费用责任认定:甲方应承担违约责任,按照合同约定支付施工方相应的费用,并支付违约金。示例:若甲方未在合同约定的时间内支付施工方费用,施工方有权要求甲方支付相应费用及违约金。4.违约行为:第三方未按服务协议约定履行职责责任认定:第三方应承担违约责任,对未履行职责的部分进行整改,并赔偿甲乙双方因此造成的损失。示例:若第三方在提供咨询服务时未达到约定的标准,甲乙双方有权要求第三方承担相应的责任。堵漏施工协议2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.施工范围及要求3.1施工范围3.2施工要求3.3施工标准4.施工进度安排4.1施工阶段划分4.2各阶段施工时间4.3施工节点5.施工材料及设备5.1材料品牌及型号5.2设备型号及数量5.3材料及设备采购6.施工人员及组织6.1施工人员资质6.2施工团队组织结构6.3施工人员培训7.施工现场管理7.1施工现场布置7.2施工现场安全7.3施工现场环保8.质量保证8.1质量标准8.2质量检测8.3质量责任9.施工验收9.1验收标准9.2验收流程9.3验收时间10.付款方式及进度10.1付款比例10.2付款时间10.3付款方式11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:X有限公司(2)乙方:X施工队1.2合同双方地址(1)甲方地址:省市区路号(2)乙方地址:省市区路号1.3合同双方联系方式(1)甲方联系人:(2)甲方联系电话:138(3)乙方联系人:(4)乙方联系电话:13956782.工程概况2.1工程名称堵漏施工工程2.2工程地点省市区某住宅小区2.3工程规模总面积约为1000平方米2.4工程内容主要包括墙体、屋顶、地面等部位的堵漏施工3.施工范围及要求3.1施工范围甲方提供的所有需要堵漏的部位3.2施工要求(1)严格按照甲方提供的施工图纸进行施工(2)确保施工质量,达到国家相关标准(3)施工过程中不得对原有建筑结构造成破坏4.施工进度安排4.1施工阶段划分(1)前期准备阶段(2)施工阶段(3)验收阶段4.2各阶段施工时间(1)前期准备阶段:5天(2)施工阶段:20天(3)验收阶段:3天4.3施工节点(1)前期准备:完成材料采购及施工人员进场(2)施工:完成所有堵漏施工(3)验收:完成质量验收,甲方签字确认5.施工材料及设备5.1材料品牌及型号(1)防水涂料:品牌型号(2)堵漏剂:品牌型号(3)密封胶:品牌型号5.2设备型号及数量(1)切割机:2台(2)喷枪:2台(3)搅拌机:1台5.3材料及设备采购(1)材料由乙方负责采购,甲方提供采购清单及品牌要求(2)设备由乙方负责租赁,甲方提供租赁清单及型号要求6.施工人员及组织6.1施工人员资质乙方施工人员均具备相关施工资质6.2施工团队组织结构(1)项目经理:1名(2)技术负责人:1名(3)施工人员:若干名6.3施工人员培训乙方对施工人员进行专业技能培训,确保施工质量7.施工现场管理7.1施工现场布置(1)设置安全警示标志(2)合理规划施工区域(3)保持施工现场整洁7.2施工现场安全(1)严格执行安全生产制度(2)定期进行安全检查(3)确保施工人员安全7.3施工现场环保(1)遵守国家环保法规(2)减少施工过程中对环境的影响(3)做好废弃物处理8.质量保证8.1质量标准(1)严格按照国家及行业标准执行(2)防水层应均匀、无气泡、无裂纹(3)堵漏剂施工后应达到防水效果8.2质量检测(1)施工过程中,乙方应定期进行自检(2)甲方有权对施工质量进行抽样检测(3)检测不合格部分,乙方应立即返工8.3质量责任(1)若因乙方施工质量问题导致漏水,乙方应承担修复责任(2)修复费用由乙方承担,不影响甲方正常使用(3)若因甲方原因导致施工质量问题,甲方应承担修复责任9.施工验收9.1验收标准(1)防水层无破损、无气泡、无裂纹(2)堵漏剂施工后无渗漏现象(3)施工质量符合国家及行业标准9.2验收流程(1)乙方完成施工后,通知甲方进行验收(2)甲方在验收前应提前3天通知乙方(3)验收时,双方共同检查施工质量9.3验收时间(1)施工完成后7天内完成验收(2)验收不合格,乙方应在3天内进行整改(3)整改合格后,甲方签字确认10.付款方式及进度10.1付款比例(1)施工进度款:按工程进度支付(2)竣工结算款:验收合格后支付10.2付款时间(1)施工进度款:每月支付一次(2)竣工结算款:验收合格后30天内支付10.3付款方式(1)银行转账(2)现金支付(如有)11.违约责任11.1违约情形(1)乙方未按时完成施工任务(2)乙方施工质量不合格(3)甲方未按时支付款项11.2违约责任(1)乙方未按时完成施工任务,每延迟一天,支付合同总价1%的违约金(2)乙方施工质量不合格,甲方有权要求乙方返工,并承担返工费用(3)甲方未按时支付款项,每延迟一天,支付欠款金额1%的违约金11.3违约赔偿(1)违约方应承担因违约给对方造成的直接经济损失(2)违约方应承担因违约给对方造成的间接经济损失(3)违约方应承担因违约给对方造成的信誉损失12.争议解决12.1争议解决方式(1)双方协商解决(2)提交仲裁机构仲裁(3)向人民法院提起诉讼12.2争议解决机构(1)仲裁委员会(2)人民法院12.3争议解决程序(1)双方协商不成,提交仲裁机构仲裁(2)仲裁机构仲裁不成,向人民法院提起诉讼13.合同生效及终止13.1合同生效条件(1)双方签字盖章(2)合同经双方签字盖章后生效13.2合同终止条件(1)工程验收合格(2)双方协商一致解除合同13.3合同解除(1)一方违约,另一方有权解除合同(2)合同约定的其他解除条件14.其他约定事项14.1合同未尽事宜,双方另行协商解决14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力14.3本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,第三方指介入合同履行过程中的中介机构、监理单位、检测机构、咨询机构或其他第三方服务提供者。15.2第三方介入目的第三方介入旨在保证合同履行过程的公正、透明,确保施工质量和进度,以及保障甲乙双方的合法权益。16.第三方介入条件16.1甲乙双方协商一致,同意引入第三方介入16.2第三方具备相应的资质和能力,能够履行合同规定职责17.第三方职责与权限17.1第三方职责(1)对施工过程进行监督、检查,确保施工质量和进度(2)对施工材料、设备进行检测,确保符合合同要求(3)协调甲乙双方关系,处理合同履行过程中产生的争议17.2第三方权限(1)要求施工方提供施工图纸、技术资料等(2)对施工过程进行拍照、录像等记录(3)对施工方提出整改意见,并要求其执行18.第三方介入程序18.1第三方介入前,甲乙双方应签订第三方合作协议,明确双方权利义务18.2第三方介入后,甲乙双方应向第三方提供相关资料,配合其开展工作18.3第三方在介入过程中,应保持独立、

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论