2024年度太阳能光伏发电站高低压配电工程施工协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度太阳能光伏发电站高低压配电工程施工协议本合同目录一览1.项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目内容2.双方权利与义务2.1发包方权利与义务2.2承包方权利与义务3.项目进度与工期3.1工程进度安排3.2工期要求4.质量标准与验收4.1质量标准4.2验收标准4.3验收程序5.施工材料与设备5.1材料供应5.2设备供应5.3材料与设备验收6.工程价款及支付6.1工程价款6.2支付方式6.3付款时间6.4付款条件7.保险与安全7.1保险责任7.2安全责任7.3安全措施8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件11.合同生效与解除11.1合同生效条件11.2合同解除程序12.合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：施工图纸12.3附件三：其他相关文件13.合同签署与生效13.1签署日期13.2生效日期14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.项目概述1.1项目名称：2024年度太阳能光伏发电站高低压配电工程施工项目1.2项目地点：省市县乡村1.3项目规模：装机容量兆瓦1.4项目内容：包括高低压配电设备安装、调试及试运行等2.双方权利与义务2.1发包方权利与义务2.1.1发包方有权对承包方的施工过程进行监督和检查。2.1.2发包方负责提供施工图纸、技术资料和施工场地。2.1.3发包方负责办理项目所需的各项审批手续。2.2承包方权利与义务2.2.1承包方有权要求发包方按照合同约定提供施工图纸、技术资料和施工场地。2.2.2承包方负责按照合同约定进行施工，确保工程质量符合国家标准。3.项目进度与工期3.1工程进度安排：根据施工图纸和技术要求，制定详细的施工进度计划，确保项目按期完成。3.2工期要求：自合同生效之日起，承包方应在个月内完成全部施工任务。4.质量标准与验收4.1质量标准：施工质量应符合国家现行有关标准、规范和设计要求。4.2验收标准：按照国家现行有关标准、规范和设计要求进行验收。4.3验收程序：工程完工后，双方应共同进行验收，并签署验收报告。5.施工材料与设备5.1材料供应：承包方负责提供施工所需的全部材料，材料质量应符合合同约定。5.2设备供应：承包方负责提供施工所需的全部设备，设备性能应符合合同约定。5.3材料与设备验收：材料与设备进场后，双方应共同进行验收，并签署验收报告。6.工程价款及支付6.1工程价款：根据工程量清单和合同约定，工程总价为万元。6.2支付方式：按工程进度分阶段支付，具体支付比例和支付时间详见附件一。6.3付款时间：承包方完成相应阶段的施工任务并经发包方验收合格后，发包方应在个工作日内支付相应款项。6.4付款条件：付款条件以合同约定为准。7.保险与安全7.1保险责任：发包方负责办理建筑工程一切险，承包方负责办理人员意外伤害险。7.2安全责任：双方应共同遵守国家有关安全生产的法律、法规，确保施工安全。7.3安全措施：承包方应制定详细的安全施工方案，并采取有效措施确保施工安全。8.争议解决8.1争议解决方式：双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至省市仲裁委员会仲裁。8.2争议解决机构：争议提交至省市仲裁委员会，仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。9.违约责任9.1违约行为：任何一方违反本合同的约定，均构成违约。9.2违约责任：9.2.1发包方未按时支付工程款的，应向承包方支付违约金，违约金按每日千分之五计算。9.2.2承包方未按合同约定完成施工任务的，应向发包方支付违约金，违约金按每日千分之五计算。9.2.3承包方未按合同约定进行质量控制的，应对不合格工程部分进行返工，并承担由此产生的全部费用。10.合同解除与终止10.1合同解除条件：10.1.1一方违约，另一方在履行期限内未采取补救措施，导致合同无法继续履行的；10.1.2因不可抗力致使合同无法继续履行的；10.2合同终止条件：10.2.1合同约定的工程任务全部完成；10.2.2双方协商一致解除合同；10.3合同解除程序：合同解除需书面通知对方，并经双方签字确认。11.合同签署与生效11.1签署日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2生效日期：本合同自200年月日起生效。12.合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：施工图纸12.3附件三：其他相关文件13.合同签署与生效13.1签署日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2生效日期：本合同自200年月日起生效。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，并签订补充协议。14.2本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念：在本合同中，第三方指除甲乙双方之外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、咨询机构、保险公司等。15.2第三方介入目的：第三方介入旨在提高合同履行的效率、确保工程质量、降低风险，以及解决合同履行过程中的争议。16.第三方介入方式16.1.1监理：第三方监理单位对施工过程进行监督管理，确保施工质量符合合同要求。16.1.2设计：第三方设计单位提供专业设计服务，确保设计方案的合理性和可行性。16.1.3检测：第三方检测机构对施工材料、设备、工程质量进行检测，确保其符合国家标准。16.1.4咨询：第三方咨询机构提供专业咨询意见，协助甲乙双方解决合同履行过程中的问题。16.1.5保险：第三方保险公司提供相关保险服务，降低合同履行过程中的风险。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额应根据第三方介入的具体事项和合同约定进行确定。17.2.1第三方因自身原因造成合同履行的损失，应承担相应的赔偿责任。17.2.2第三方在执行合同过程中，因不可抗力等原因造成合同履行的损失，应根据合同约定分担责任。17.2.3第三方在执行合同过程中，因违反合同约定造成合同履行的损失，应承担相应的赔偿责任。18.第三方责权利界定18.1第三方权利：18.1.1第三方有权根据合同约定，获取相应的报酬。18.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件，以履行其合同义务。18.1.3第三方有权根据合同约定，对甲乙双方的行为进行监督和评价。18.2第三方义务：18.2.1第三方应按照合同约定，履行其专业职责，确保工作质量。18.2.2第三方应保守合同履行过程中的商业秘密和技术秘密。18.2.3第三方应按照合同约定，及时向甲乙双方报告工作进展情况。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分：19.1.1第三方应向甲方提供工作成果，甲方有权对工作成果进行验收。19.1.2第三方在执行合同过程中，应遵守甲方的要求和指示。19.2第三方与乙方的划分：19.2.1第三方应向乙方提供工作成果，乙方有权对工作成果进行验收。19.2.2第三方在执行合同过程中，应遵守乙方的要求和指示。19.3第三方与甲乙双方的共同责任：19.3.1甲乙双方应共同确保第三方能够正常履行合同义务。19.3.2甲乙双方应共同监督第三方的工作，确保其符合合同要求。20.第三方介入后的合同变更20.1第三方介入后，如需对合同进行变更，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订书面变更协议。20.2变更协议应明确变更内容、变更原因、变更后的合同条款等事项。21.第三方介入后的争议解决21.1第三方介入后，如发生争议，甲乙双方应通过协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至省市仲裁委员会仲裁。21.2第三方作为争议解决的一方，应积极配合仲裁程序的进行，并承担相应的仲裁费用。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求和说明：列出所有施工项目及其对应的工程量。包括材料、设备、人工等费用。标明单位价格和总价。提供变更记录，如有。2.附件二：施工图纸详细要求和说明：包含项目的总体设计图纸和详细施工图纸。图纸需符合国家相关标准和规范。提供必要的施工说明和技术要求。3.附件三：其他相关文件详细要求和说明：包括但不限于：政府审批文件环保评估报告材料设备合格证明施工单位资质证明人员配备情况表说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：承包方未按时完成工程任务。发包方未按时支付工程款。承包方使用不合格材料或设备。承包方施工过程中出现安全事故。第三方未能履行合同义务。2.违约责任认定标准：违约行为的严重程度。对合同履行的影响。违约行为发生的原因。3.违约责任示例说明：承包方未按时完成工程任务，导致工期延误：承包方应支付违约金，违约金按每日千分之五计算。发包方未按时支付工程款：发包方应向承包方支付违约金，违约金按每日千分之五计算。承包方使用不合格材料或设备：承包方应承担由此产生的全部费用，包括返工、赔偿等。承包方施工过程中出现安全事故：承包方应承担相应的法律责任，并赔偿受害者损失。第三方未能履行合同义务：第三方应承担相应的赔偿责任，并赔偿由此给甲乙双方造成的损失。全文完。2024年度太阳能光伏发电站高低压配电工程施工协议1本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程建设内容2.工程承包方式2.1承包范围2.2承包方式2.3合同工期3.工程施工要求3.1设计要求3.2施工材料要求3.3施工工艺要求3.4施工质量要求4.工程进度管理4.1进度计划4.2进度调整4.3进度延误处理5.工程合同价格5.1工程合同总价5.2价格组成5.3价格调整6.工程款项支付6.1付款方式6.2付款节点6.3付款条件7.工程验收与保修7.1验收标准7.2验收程序7.3保修期限7.4保修责任8.违约责任8.1违约行为8.2违约责任承担8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除11.合同附件11.1设计文件11.2施工图纸11.3合同附件清单12.合同变更与解除12.1变更条件12.2变更程序12.3解除条件13.合同履行与监督13.1履行义务13.2监督责任13.3违约处理14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同份数14.3合同签署第一部分：合同如下：1.工程概况1.1工程名称：2024年度太阳能光伏发电站高低压配电工程施工1.2工程地点：省市县镇1.3工程规模：装机容量兆瓦，占地面积亩1.4工程建设内容：包括但不限于高低压配电系统、电缆线路、变压器、无功补偿装置等2.工程承包方式2.1承包范围：包括但不限于工程的设计、施工、安装、调试、试运行及售后服务等全过程2.2承包方式：施工总承包2.3合同工期：自合同签订之日起个月3.工程施工要求3.1设计要求：施工图纸应符合国家及行业标准，确保工程安全、可靠、经济、环保3.2施工材料要求：所使用的材料应符合国家及行业规定，质量合格，并具备相应的质量证明文件3.3施工工艺要求：施工工艺应先进、合理，确保工程质量3.4施工质量要求：工程质量应符合国家标准、行业规范及设计要求，确保工程一次性验收合格4.工程进度管理4.1进度计划：承包方应编制详细的施工进度计划，报送业主方审核，并确保按计划完成工程进度4.2进度调整：因不可抗力或业主方原因导致进度延误时，双方应协商调整进度计划4.3进度延误处理：如因承包方原因导致进度延误，承包方应承担相应的违约责任5.工程合同价格5.1工程合同总价：人民币万元整5.2价格组成：包括但不限于施工费用、材料费用、设计费用、设备费用、管理费用、利润等5.3价格调整：合同价格在合同期内不予调整，如遇政策性调价，双方协商确定调整方案6.工程款项支付6.1付款方式：按进度分阶段支付，具体付款比例由双方协商确定6.2付款节点：根据工程进度及业主方审核情况，确定每个付款节点的具体金额6.3付款条件：承包方提交相关证明材料，业主方审核通过后支付相应款项7.工程验收与保修7.1验收标准：工程质量应符合国家标准、行业规范及设计要求，一次性验收合格7.2验收程序：工程完成后，承包方应向业主方提交验收申请，业主方组织验收7.3保修期限：自工程竣工验收合格之日起，保修期为年7.4保修责任：在保修期内，如因承包方施工质量问题导致工程损坏，承包方应负责维修或更换，并承担相应费用8.违约责任8.1违约行为：包括但不限于未按合同约定完成工程、逾期交付工程、工程质量不符合约定、擅自变更工程内容、未按约定支付工程款等8.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等8.3违约赔偿：违约赔偿金额应根据违约行为的具体情况及损失程度确定，双方协商达成一致9.争议解决9.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁9.2争议解决程序：仲裁程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行9.3争议解决地点：仲裁地点为市10.合同生效与终止10.1合同生效条件：合同双方签字盖章后生效，自合同生效之日起对双方具有法律约束力10.2合同终止条件：合同因履行完毕、双方协商一致解除、违约解除、不可抗力等原因终止10.3合同解除：任何一方违反合同约定，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任11.合同附件11.1设计文件：包括但不限于施工图纸、设计说明书、设计计算书等11.2施工图纸：包括但不限于平面图、立面图、剖面图、系统图等11.3合同附件清单：合同附件清单应详细列明所有附件的名称、数量、规格等信息12.合同变更与解除12.1变更条件：因工程实际情况、政策调整、不可抗力等原因，需对合同内容进行变更12.2变更程序：变更内容经双方协商一致后，以书面形式签订变更协议，作为合同附件12.3解除条件：合同解除应符合法律规定或合同约定的解除条件13.合同履行与监督13.1履行义务：双方应严格按照合同约定履行各自义务，确保工程顺利进行13.2监督责任：业主方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督，承包方应积极配合13.3违约处理：如发现违约行为，业主方有权要求承包方整改，并承担相应责任14.其他约定事项14.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律14.2合同份数：本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力14.3合同签署：本合同经双方代表签字盖章后生效第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方同意介入合同执行过程中的独立第三方，包括但不限于监理单位、检测机构、设计咨询公司、金融机构等。15.1.2第三方应具备相应的资质和执业资格，能够独立承担法律责任。15.2第三方责任限额15.2.1第三方在合同执行过程中，其责任限额应根据其提供的服务的性质和范围由甲乙双方在合同中明确约定。15.2.2第三方责任限额应在合同附件中单独列明，并作为合同的一部分。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方协商一致后，确定第三方介入的具体事项和范围。15.3.2甲乙双方共同与第三方签订合作协议，明确第三方的权利、义务和责任。15.3.3第三方介入后，应按照合作协议的要求，独立行使职责，不得损害甲乙双方的合法权益。16.第三方权利16.1第三方有权根据合作协议的要求，对工程进度、质量、安全等方面进行检查和监督。16.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和配合，以完成其工作职责。17.第三方义务17.1第三方应按照合作协议的要求，公正、客观、及时地履行其职责。17.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。17.3第三方在履行职责过程中，如发现甲乙双方有违约行为，应及时通知甲乙双方，并协助甲乙双方采取纠正措施。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方不应受甲乙双方任何一方的影响。18.2第三方在合同执行过程中的职责不应与甲乙双方的合同责任混淆。18.3第三方在执行职责过程中，如需与甲乙双方之外的第三方进行沟通或合作，应事先获得甲乙双方的同意。19.第三方介入时的额外条款19.1第三方介入后，甲乙双方应继续履行合同约定的义务，并确保第三方能够顺利履行其职责。19.2第三方介入期间，如因第三方原因导致工程进度延误或质量不合格，第三方应承担相应的责任。19.3第三方介入期间，如因第三方原因导致合同费用增加，增加部分应由第三方承担。20.第三方责任的具体规定20.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。20.2第三方在履行职责过程中，如因不可抗力等原因导致无法履行职责，应及时通知甲乙双方，并采取必要的补救措施。20.3第三方在履行职责过程中，如违反法律法规或合作协议，应承担相应的法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计文件详细要求：包括但不限于施工图纸、设计说明书、设计计算书等，应完整、清晰，符合国家及行业标准。说明：设计文件是施工的重要依据，必须保证其准确性和可靠性。2.施工图纸详细要求：包括平面图、立面图、剖面图、系统图等，应详细标注尺寸、材料、工艺要求等。说明：施工图纸是施工过程中的关键文件，必须确保施工人员能够准确理解并执行。3.合同附件清单详细要求：列明所有附件的名称、数量、规格等信息，确保附件的完整性和可追溯性。说明：附件清单是合同的重要组成部分，有助于明确合同执行过程中的各项要求。4.第三方合作协议详细要求：明确第三方的权利、义务、责任以及介入的具体事项和范围。说明：第三方合作协议是第三方介入合同执行的基础，应确保各方的权益得到保障。5.工程进度计划详细要求：包括工程进度的时间表、关键节点、预期完成时间等。说明：工程进度计划是监控工程进度的重要工具，有助于确保工程按期完成。6.工程验收报告详细要求：包括验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明：验收报告是工程完工后的重要文件，有助于确认工程的质量和安全性。7.工程款支付凭证详细要求：包括付款时间、付款金额、付款方式、付款凭证等。说明：付款凭证是合同履行过程中的重要记录，有助于明确双方的资金往来。8.工程变更协议详细要求：包括变更原因、变更内容、变更金额、变更程序等。说明：工程变更协议是合同履行过程中可能出现的变更事项的书面记录。说明二：违约行为及责任认定：1.未按合同约定完成工程责任认定：承包方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、继续履行合同等。示例：承包方未能按期完成工程，造成业主方损失的，应赔偿业主方相应的损失。2.逾期交付工程责任认定：承包方逾期交付工程，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例：承包方未在合同约定的工期内完成工程，每延迟一天，应支付业主方一定比例的违约金。3.工程质量不符合约定责任认定：承包方提供的工程质量不符合约定，应承担违约责任，包括但不限于修复、赔偿损失等。示例：工程验收不合格，承包方应负责修复，直至达到合同约定的质量标准。4.未按约定支付工程款责任认定：业主方未按约定支付工程款，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例：业主方未按期支付工程款，每延迟一天，应支付承包方一定比例的违约金。5.擅自变更工程内容责任认定：未经双方同意擅自变更工程内容，变更方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、恢复原状等。示例：承包方未经业主方同意，擅自更改工程方案，造成业主方损失的，应赔偿业主方相应的损失。全文完。2024年度太阳能光伏发电站高低压配电工程施工协议2本合同目录一览1.1项目概况1.2工程范围1.3工程地点1.4工程期限1.5施工单位资质要求2.1供电条件2.2供电线路2.3供电设备2.4供电费用3.1配电设备选型3.2配电设备规格3.3配电设备安装3.4配电设备调试4.1高压配电系统4.1.1高压配电柜4.1.2高压电缆4.1.3高压接地系统4.1.4高压保护装置5.1低压配电系统5.1.1低压配电柜5.1.2低压电缆5.1.3低压接地系统5.1.4低压保护装置6.1工程施工方案6.2施工组织设计6.3施工进度计划6.4施工质量保证措施7.1施工现场管理7.2施工人员要求7.3施工材料管理7.4施工安全措施8.1付款方式8.2付款时间8.3付款条件8.4付款比例9.1工程验收9.2验收标准9.3验收程序9.4验收结果10.1违约责任10.2争议解决10.3合同解除10.4合同终止11.1合同生效11.2合同变更11.3合同解除11.4合同终止12.1合同附件12.2合同附件说明13.1合同签署13.2合同生效时间13.3合同份数14.1其他约定事项第一部分：合同如下：1.1项目概况1.1.1项目名称：2024年度太阳能光伏发电站高低压配电工程施工项目1.1.2项目地点：[具体地址]1.1.3项目规模：[具体规模]1.1.4项目业主：[业主单位名称]1.1.5项目施工单位：[施工单位名称]1.2工程范围1.2.1高压配电系统设计、设备采购、安装、调试1.2.2低压配电系统设计、设备采购、安装、调试1.2.3配电室建设及配套设施施工1.2.4工程图纸设计及施工图审查1.3工程地点1.3.1高压配电室：[具体地址]1.3.2低压配电室：[具体地址]1.4工程期限1.4.1工期：自合同签订之日起[具体天数]个工作日内完成施工及调试工作1.5施工单位资质要求1.5.2具有安全生产许可证1.5.3具有太阳能光伏发电站高低压配电工程施工经验2.1供电条件2.1.1供电电压：[具体电压]2.1.2供电频率：[具体频率]2.1.3供电容量：[具体容量]2.2供电线路2.2.1高压线路：[具体线路参数]2.2.2低压线路：[具体线路参数]2.3供电设备2.3.1高压配电设备：[具体设备型号及参数]2.3.2低压配电设备：[具体设备型号及参数]2.4供电费用2.4.1供电费用按照国家电力部门规定执行2.4.2供电费用结算方式：按月结算3.1配电设备选型3.1.1高压配电设备选型符合国家标准及行业规范3.1.2低压配电设备选型符合国家标准及行业规范3.1.3设备选型应考虑安全、可靠、经济、合理等因素3.2配电设备规格3.2.1高压配电设备规格：[具体规格]3.2.2低压配电设备规格：[具体规格]3.3配电设备安装3.3.1安装过程符合国家电力工程施工及验收规范3.3.2安装过程中应确保设备安全、可靠、稳定运行3.4配电设备调试3.4.1调试过程按照设备制造商提供的技术要求进行3.4.2调试完成后，设备应达到设计要求，并经业主方验收合格4.1高压配电系统4.1.1高压配电柜：[具体型号及参数]4.1.2高压电缆：[具体型号及参数]4.1.3高压接地系统：[具体接地参数]4.1.4高压保护装置：[具体型号及参数]5.1低压配电系统5.1.1低压配电柜：[具体型号及参数]5.1.2低压电缆：[具体型号及参数]5.1.3低压接地系统：[具体接地参数]5.1.4低压保护装置：[具体型号及参数]6.1工程施工方案6.1.1施工方案应包括施工组织设计、施工进度计划、施工质量保证措施等6.1.2施工方案应经业主方审查批准后方可实施6.1.3施工过程中应严格按照施工方案执行，确保工程质量和安全6.2施工组织设计6.2.1施工组织设计应包括施工进度计划、施工资源配置、施工安全管理等内容6.2.2施工组织设计应明确施工组织架构、施工人员职责等6.3施工进度计划6.3.1施工进度计划应包括各阶段施工内容、施工时间安排等6.3.2施工进度计划应经业主方审查批准后方可实施6.4施工质量保证措施6.4.1施工过程中应严格按照国家电力工程施工及验收规范执行6.4.2施工过程中应加强质量监控，确保工程质量符合设计要求7.1施工现场管理7.1.1施工现场应设置明显的安全警示标志7.1.2施工现场应保持整洁、有序，确保施工安全7.1.3施工现场应遵守国家有关环境保护的规定，防止环境污染8.1付款方式8.1.1付款方式为分阶段付款，包括预付款、进度款和竣工结算款8.1.2预付款：合同签订后5个工作日内支付合同总额的[具体百分比]作为预付款8.1.3进度款：按月进度支付，每月支付上个月已完成工程量的[具体百分比]作为进度款8.1.4竣工结算款：工程竣工验收合格后30个工作日内支付剩余工程款的[具体百分比]8.2付款时间8.2.1预付款支付时间：合同签订后5个工作日内8.2.2进度款支付时间：每月[具体日期]前支付上个月进度款8.2.3竣工结算款支付时间：竣工验收合格后30个工作日内8.3付款条件8.3.1预付款支付条件：合同签订且施工单位具备开工条件8.3.2进度款支付条件：施工单位提交合格的进度款申请及相应的工程量证明8.3.3竣工结算款支付条件：工程竣工验收合格且施工单位提交完整的结算资料8.4付款比例8.4.1预付款比例：合同总额的[具体百分比]8.4.2进度款比例：每月完成工程量的[具体百分比]8.4.3竣工结算款比例：剩余工程款的[具体百分比]9.1工程验收9.1.1工程验收分为分部工程验收和竣工验收9.1.2分部工程验收：在分部工程完成后，由施工单位组织验收9.1.3竣工验收：在全部工程完成后，由业主方组织验收9.2验收标准9.2.1验收标准应符合国家电力工程施工及验收规范9.2.2验收标准应包括工程质量、安全、进度等方面9.3验收程序9.3.1验收程序应按照国家电力工程施工及验收规范执行9.3.2验收过程中，应邀请相关专家及第三方检测机构参与9.4验收结果9.4.1验收结果应形成书面报告，并由验收各方签字确认9.4.2验收不合格的工程，施工单位应进行整改，直至合格10.1违约责任10.1.1任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任10.1.2违约金计算方式：按合同约定比例计算10.1.3违约方应承担因违约造成的损失及赔偿10.2争议解决10.2.1争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼10.2.2争议解决地点：[具体地点]10.3合同解除10.3.1合同解除条件：任何一方违反合同约定，经协商无法解决10.3.2合同解除程序：按照国家相关法律法规执行10.4合同终止10.4.1合同终止条件：合同约定的工程全部完成，且验收合格10.4.2合同终止程序：双方签署合同终止协议11.1合同生效11.1.1合同自双方签字盖章之日起生效11.2合同变更11.2.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签署变更协议11.3合同解除11.3.1合同解除需经双方协商一致，并以书面形式签署解除协议11.4合同终止11.4.1合同终止需符合合同约定的终止条件12.1合同附件工程施工图纸施工组织设计付款计划验收标准12.2合同附件说明12.2.1合同附件是合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力13.1合同签署13.1.1合同由双方法定代表人或授权代表签字盖章13.2合同生效时间13.2.1合同自双方签字盖章之日起生效13.3合同份数13.3.1合同一式[具体份数]份，双方各执[具体份数]份14.1其他约定事项14.1.1本合同未尽事宜，由双方协商解决14.1.2本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正15.1第三方介入的定义15.1.1本合同所述“第三方”是指非甲乙双方当事人，为达成本合同目的，提供中介服务、技术支持、监督管理、咨询评估等服务的个人或单位。15.2第三方介入的同意15.2.1甲乙双方同意，在合同履行过程中，可以引入第三方提供相关服务。15.2.2第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的服务协议。15.3第三方责任限额15.3.1第三方提供的服务，其责任限额由甲乙双方在引入第三方时明确约定，并在服务协议中予以规定。15.3.2第三方的责任限额不得超过其在服务协议中约定的金额。15.4第三方的责权利15.4.1第三方的权利：收取甲方或乙方支付的服务费用。要求甲方或乙方提供必要的信息和协助。在服务范围内，独立开展服务活动。15.4.2第三方的义务：按照服务协议的要求，提供专业、高质量的服务。遵守国家法律法规和行业规范。对其在服务过程中知悉的甲乙双方的商业秘密负有保密义务。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方与甲方、乙方之间的关系是独立的，第三方不承担甲乙双方在合同中的直接责任。15.5.2第三方提供的服务成果，甲方或乙方有权接受或拒绝，但第三方对服务成果的最终责任由其自行承担。15.5.3甲方或乙方与第三方之间的争议，应通过协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。15.6第三方介入的具体条款15.6.1第三方介入的具体方式、服务内容、费用等，应在服务协议中明确约定。15.6.2第三方介入的服务协议应与本合同同时生效，并作为本合同的补充部分。服务内容、方式、时间安排。服务费用、支付方式及时间。第三方的责任限额。第三方的权利义务。争议解决方式。15.7第三方介入后的合同履行15.7.1第三方介入后，甲乙双方应按照本合同及服务协议的约定履行各自义务。15.7.2甲乙双方应确保第三方在提供服务过程中，不违反本合同及服务协议的约定。15.7.3第三方介入期间，若发生任何争议，甲乙双方应通过协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。15