2024版房地产分销与绿色建筑推广合作协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版房地产分销与绿色建筑推广合作协议本合同目录一览1.合作概述1.1合作目的1.2合作范围1.3合作期限2.合作双方基本信息2.1合作方一2.1.1名称2.1.2注册地址2.1.3法定代表人2.1.4联系方式2.2合作方二2.2.1名称2.2.2注册地址2.2.3法定代表人2.2.4联系方式3.房地产分销合作3.1房地产项目选择3.2分销渠道3.3分销任务分配3.4分销业绩考核3.5分销费用及结算4.绿色建筑推广合作4.1绿色建筑标准及要求4.2推广方案4.3推广费用及结算4.4推广效果评估5.合作双方权利义务5.1合作方一权利义务5.1.1提供房地产项目5.1.2分销支持5.1.3推广支持5.2合作方二权利义务5.2.1房地产分销5.2.2绿色建筑推广5.2.3业绩考核5.2.4费用结算6.合作成果及收益分配6.1合作成果6.2收益分配原则6.3收益分配方式7.合作风险承担7.1风险种类7.2风险责任划分7.3风险应对措施8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决机构10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除11.合同附件11.1房地产项目资料11.2推广方案资料11.3其他相关附件12.合同签署12.1签署日期12.2签署地点12.3签署人13.合同变更及补充13.1变更条件13.2变更程序13.3补充协议14.其他14.1适用法律14.2合同份数14.3其他约定事项第一部分：合同如下：1.合作概述1.1合作目的本合同旨在通过合作方一提供房地产项目，合作方二负责房地产分销和绿色建筑推广，共同实现房地产项目的销售目标，并推广绿色建筑理念。1.2合作范围本合同合作范围包括但不限于房地产项目的分销、绿色建筑推广活动、市场调研、宣传推广等。1.3合作期限本合同自双方签署之日起生效，合作期限为三年，自合同生效之日起计算。2.合作双方基本信息2.1合作方一2.1.1名称：房地产开发有限公司2.1.2注册地址：省市区路号2.1.3法定代表人：2.2合作方二2.2.1名称：房地产分销有限公司2.2.2注册地址：省市区路号2.2.3法定代表人：3.房地产分销合作3.1房地产项目选择合作方一负责提供符合绿色建筑标准的房地产项目，并提前一个月向合作方二提供项目资料。3.2分销渠道合作方二负责通过线上线下渠道进行房地产分销，包括但不限于房地产中介、电商平台、社交媒体等。3.3分销任务分配合作方二每月向合作方一提交分销任务计划，经合作方一审核同意后执行。3.4分销业绩考核合作方二每月提交分销业绩报告，合作方一根据业绩进行考核，考核结果作为后续合作费用结算的依据。3.5分销费用及结算合作方二按照分销业绩获得佣金，佣金比例为分销总金额的3%，每月结算一次。4.绿色建筑推广合作4.1绿色建筑标准及要求合作双方共同制定绿色建筑推广标准，确保推广项目符合国家绿色建筑标准。4.2推广方案合作方二负责制定绿色建筑推广方案，包括宣传推广、活动策划等。4.3推广费用及结算推广费用由合作方一承担，具体费用根据推广方案及实际效果进行结算。4.4推广效果评估合作双方定期对推广效果进行评估，评估内容包括项目知名度、客户满意度等。5.合作双方权利义务5.1合作方一权利义务5.1.1提供符合绿色建筑标准的房地产项目。5.1.2负责与合作方二沟通协调，确保合作顺利进行。5.2合作方二权利义务5.2.1负责房地产分销和绿色建筑推广。5.2.2按照合同约定完成分销任务和推广活动。5.2.3定期向合作方一提交分销业绩报告和推广效果评估报告。6.合作成果及收益分配6.1合作成果合作成果包括但不限于房地产项目的销售业绩、绿色建筑推广效果等。6.2收益分配原则收益分配原则为按比例分配，具体比例由双方协商确定。6.3收益分配方式收益分配方式为按月结算，具体结算时间由双方协商确定。8.合作风险承担8.1风险种类包括但不限于市场风险、政策风险、法律风险、自然灾害风险等。8.2风险责任划分8.2.1市场风险：由合作双方共同承担，根据市场变化调整合作策略。8.2.2政策风险：由合作方一承担，因政策变动导致合作受阻，合作方一应采取措施降低风险。8.2.3法律风险：由合作双方共同承担，因法律变更导致合同无效，双方应协商解决。8.2.4自然灾害风险：由合作双方共同承担，因自然灾害导致项目受损，双方应共同承担修复费用。8.3风险应对措施8.3.1建立风险预警机制，定期评估风险等级。8.3.2制定应急预案，应对可能出现的风险。8.3.3及时沟通，共同商讨应对策略。9.违约责任9.1违约情形包括但不限于未按时提交分销业绩报告、未按时完成推广任务、未按约定支付费用等。9.2违约责任9.2.1一方违约，应向守约方支付违约金，违约金为未履行部分金额的1%。9.2.2因违约导致对方遭受损失的，违约方应赔偿实际损失。9.3违约赔偿违约赔偿由违约方在收到守约方索赔通知后10日内支付。10.争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决争议，协商不成时，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序10.2.1提起诉讼前，双方应至少书面通知对方争议存在，并尝试协商解决。10.2.2如协商无果，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决机构本合同的争议解决机构为合同签订地人民法院。11.合同生效及终止11.1合同生效条件本合同自双方签署之日起生效，双方签字盖章后正式生效。11.2合同终止条件11.2.1合作期限届满。11.2.2双方协商一致解除合同。11.2.3因不可抗力导致合同无法履行。11.2.4一方违约，经对方催告后仍未改正。11.3合同解除合同解除需书面通知对方，并经双方签字确认。12.合同附件12.1房地产项目资料12.1.1项目规划图12.1.2项目设计图12.1.3项目施工图12.2推广方案资料12.2.1推广活动计划12.2.2推广物料设计12.3其他相关附件12.3.1双方签署的保密协议12.3.2双方签署的补充协议13.合同签署13.1签署日期本合同自双方签署之日起生效。13.2签署地点本合同签署地点为省市区路号。13.3签署人合作方一：合作方二：14.其他14.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同份数本合同一式两份，双方各执一份。14.3其他约定事项本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同中所述第三方是指除合作方一、合作方二之外的，为合作项目的实施提供专业服务或产品，并参与合同履行过程中的独立第三方。15.2第三方介入方式15.2.1专业服务机构：如建筑设计、工程监理、营销策划等。15.2.2产品供应商：如建筑材料、装饰材料、设备供应商等。15.2.3资金服务机构：如银行、投资公司等。15.3第三方责任15.3.1第三方在履行合同过程中，应遵守国家法律法规和合同约定，对其提供的服务或产品承担相应的法律责任。15.3.2第三方因自身原因造成合作项目损失或延误的，应承担相应的赔偿责任。15.4第三方责任限额15.4.1第三方责任限额由合作方一和合作方二共同协商确定，并在合同中明确。15.4.2第三方责任限额应考虑第三方服务或产品的性质、风险程度以及合作项目的规模等因素。15.4.3第三方责任限额应在合同附件中详细列明。16.甲乙方的额外条款16.1第三方介入通知16.1.1合作方一或合作方二在引入第三方前，应提前一个月书面通知对方。16.1.2通知内容应包括第三方的名称、服务或产品内容、责任限额等。16.2第三方协议16.2.1合作方一或合作方二与第三方签订的协议，应包含本合同的相关条款，并明确第三方的责任。16.2.2第三方协议应在合作方一或合作方二与第三方签订后，报送对方审核。16.3第三方变更16.3.1如第三方在合同履行过程中发生变更，合作方一或合作方二应及时通知对方，并经对方同意。16.3.2第三方变更不影响本合同的效力。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与合作方一、合作方二的关系第三方与合作方一、合作方二之间为服务或产品提供与接受的关系，双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。17.2第三方与项目参与方的责任划分17.2.1第三方对合作项目承担的责任，限于其提供的服务或产品范围内。17.2.2合作方一、合作方二对合作项目承担的责任，包括但不限于项目整体实施、协调管理等方面。17.3第三方与其他参与方的责任划分17.3.1第三方与其他参与方（如施工单位、监理单位等）的责任划分，应按照各自合同约定执行。17.3.2如第三方与其他参与方之间存在责任争议，合作方一、合作方二应协助解决。18.第三方退出18.1第三方退出条件第三方退出条件包括但不限于合同履行完毕、合同解除、第三方自身原因等。18.2第三方退出程序18.2.1第三方退出前，应书面通知合作方一、合作方二。18.2.2合作方一、合作方二应在收到通知后一个月内，对第三方的退出进行审核。18.2.3第三方退出后，合作方一、合作方二应继续履行本合同约定的义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.房地产项目资料1.1项目规划图：详细展示项目整体布局，包括建筑物位置、绿化区域等。1.2项目设计图：包含建筑设计、结构设计、电气设计、给排水设计等。1.3项目施工图：详细展示施工过程中的各个阶段，包括基础、主体、装饰等。2.推广方案资料2.1推广活动计划：包括活动时间、地点、参与人员、活动内容等。2.2推广物料设计：包括宣传册、海报、广告片、网络推广内容等。3.双方签署的保密协议3.1协议内容：明确双方在合作过程中应保密的信息内容，以及违约责任。4.双方签署的补充协议4.1协议内容：针对合同中未明确或需要调整的条款，进行补充说明。5.第三方协议5.1协议内容：包括第三方提供的服务或产品内容、责任限额、保密条款等。6.第三方变更通知6.1通知内容：包括第三方变更的具体情况、对合作项目的影响等。7.第三方退出通知7.1通知内容：包括第三方退出原因、退出时间、后续处理措施等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1未按时提交分销业绩报告1.2未按时完成推广任务1.3未按约定支付费用1.4第三方服务或产品不符合合同约定1.5合作方一、合作方二未履行合同约定的义务2.违约责任认定标准：2.1违约行为发生后，违约方应在接到对方通知后5个工作日内采取补救措施。2.2违约方未采取补救措施或补救措施不力的，应承担违约责任。2.3违约责任包括但不限于违约金、赔偿金、实际损失等。3.违约责任示例说明：3.2第三方提供的服务或产品不符合合同约定，导致合作项目施工延误。根据合同约定，第三方应承担违约责任，赔偿因延误造成的实际损失。全文完。2024版房地产分销与绿色建筑推广合作协议1本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1协议双方名称1.2协议双方法定代表人1.3协议双方联系方式2.协议目的2.1推广绿色建筑2.2扩大房地产分销3.合作范围3.1房地产项目信息共享3.2绿色建筑技术交流3.3市场推广活动4.合作期限4.1协议起始时间4.2协议终止时间5.合作内容5.1房地产项目介绍5.2绿色建筑标准与要求5.3市场推广策略6.合作方式6.1信息共享6.2技术支持6.3市场推广合作7.合作费用及支付方式7.1合作费用总额7.2费用支付方式7.3费用支付时间8.保密条款8.1保密信息定义8.2保密义务8.3违约责任9.违约责任9.1违约行为定义9.2违约责任承担9.3违约纠纷解决10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.解除协议11.1解除协议条件11.2解除协议程序11.3解除协议后果12.协议生效12.1协议生效条件12.2协议生效时间12.3协议效力13.其他约定13.1本协议附件13.2不可抗力13.3协议修改14.协议签署14.1协议签署日期14.2协议签署地点14.3协议签署人签字盖章第一部分：合同如下：1.协议双方基本信息1.1协议双方名称甲方：房地产开发有限公司乙方：绿色建筑推广中心1.2协议双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3协议双方联系方式2.协议目的2.1推广绿色建筑本协议旨在通过甲乙双方的共同努力，推广绿色建筑理念，提高绿色建筑在市场上的认知度和接受度。2.2扩大房地产分销通过绿色建筑的推广，提升甲方房地产项目的市场竞争力，扩大房地产项目的分销范围。3.合作范围3.1房地产项目信息共享甲乙双方应共享房地产项目的基本信息，包括项目名称、地理位置、项目规模、建筑风格、绿色建筑技术等。3.2绿色建筑技术交流甲乙双方应定期举行绿色建筑技术交流会，分享绿色建筑的设计理念、施工技术、运营管理经验等。3.3市场推广活动甲乙双方应共同策划并实施市场推广活动，包括线上推广、线下活动、媒体宣传等。4.合作期限4.1协议起始时间本协议自双方签字盖章之日起生效。4.2协议终止时间本协议有效期为五年，自协议生效之日起计算。5.合作内容5.1房地产项目介绍甲方应向乙方提供详细的房地产项目介绍资料，包括项目规划、建筑设计、施工进度、绿色建筑指标等。5.2绿色建筑标准与要求乙方应向甲方提供绿色建筑的相关标准与要求，包括设计规范、施工要求、材料标准等。5.3市场推广策略甲乙双方应共同制定市场推广策略，包括推广目标、推广渠道、推广时间等。6.合作方式6.1信息共享甲乙双方应建立信息共享平台，确保项目信息、技术资料、市场动态等信息的及时传递。6.2技术支持乙方应向甲方提供绿色建筑技术的支持，包括设计咨询、施工指导、后期运营管理等。6.3市场推广合作甲乙双方应共同参与市场推广活动，包括举办绿色建筑展会、开展绿色建筑知识讲座等。7.合作费用及支付方式7.1合作费用总额本协议合作费用总额为人民币壹佰万元整（￥100,000.00）。7.2费用支付方式（1）协议生效后，甲方支付乙方人民币伍拾万元整（￥50,000.00）作为启动资金；（2）后续费用根据实际发生情况，由甲方按月向乙方支付，每月支付人民币壹拾万元整（￥10,000.00）；（3）本协议终止时，如有剩余费用，按比例退还甲方。8.保密条款8.1保密信息定义本协议中，保密信息是指甲乙双方在合作过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等非公开信息。8.2保密义务甲乙双方对本协议中的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。8.3违约责任任何一方违反保密义务，导致对方商业秘密、技术秘密等泄露的，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。9.违约责任9.1违约行为定义违约行为包括但不限于：未按约定履行合作义务、泄露保密信息、违反合同约定的其他行为。9.2违约责任承担任何一方违约，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。9.3违约纠纷解决因违约产生的纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向协议签订地人民法院提起诉讼。10.争议解决10.1争议解决方式本协议项下的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向协议签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构如双方协商不成，争议提交至协议签订地的人民法院进行诉讼。10.3争议解决费用争议解决过程中产生的所有费用，包括但不限于诉讼费、律师费等，由败诉方承担。11.解除协议11.1解除协议条件任何一方有权在协议期满前三十日书面通知对方解除本协议，无需支付违约金。11.2解除协议程序一方解除协议，应书面通知对方，并按照协议约定进行善后处理。11.3解除协议后果协议解除后，双方应按照协议约定进行财务结算，并各自承担因解除协议而产生的责任。12.协议生效12.1协议生效条件本协议经甲乙双方签字盖章后生效。12.2协议生效时间本协议自双方签字盖章之日起生效。12.3协议效力本协议对甲乙双方具有法律约束力，任何一方不得擅自变更或解除。13.其他约定13.1本协议附件本协议附件与本协议具有同等法律效力。13.2不可抗力因不可抗力导致本协议无法履行或部分无法履行的，双方互不承担责任，但应及时通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。13.3协议修改本协议的修改需经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行。14.协议签署14.1协议签署日期本协议签署日期为2024年X月X日。14.2协议签署地点本协议签署地点为市区路号。14.3协议签署人签字盖章甲方代表：_______________________乙方代表：_______________________甲方盖章：_______________________乙方盖章：_______________________第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入定义15.1第三方定义本合同中的第三方是指除甲乙双方以外的独立第三方机构、个人或企业，包括但不限于中介机构、技术服务提供商、咨询服务机构等。15.2第三方介入范围（1）协助甲乙双方进行市场推广和销售；（2）提供专业咨询服务和技术支持；（3）协助甲乙双方进行项目管理；（4）其他经甲乙双方同意的第三方服务。16.第三方责任限额16.1责任限额定义第三方在本合同项下的责任限额是指第三方因违反本合同约定而应承担的最高赔偿责任。16.2责任限额设定（1）第三方责任限额为人民币壹拾万元整（￥100,000.00）。（2）如第三方责任造成甲乙双方损失的，第三方应按实际损失的一定比例承担赔偿责任，最高不超过责任限额。17.第三方介入的审批程序17.1第三方选择甲乙双方应共同协商确定第三方，并签订相应的合作协议。17.2第三方协议第三方协议应明确第三方的责任、权利和义务，并作为本合同附件。17.3第三方介入的审批第三方介入需经甲乙双方书面同意，并报相关管理部门备案。18.第三方权利和义务18.1第三方权利（1）第三方有权根据协议约定收取服务费用；（2）第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资源；（3）第三方有权根据协议约定使用甲乙双方的商标、标识等。18.2第三方义务（1）第三方应按照协议约定履行服务义务；（2）第三方应保守甲乙双方的商业秘密；（3）第三方应确保其提供的服务符合相关法律法规和行业标准。19.第三方与其他各方的划分说明19.1责任划分（1）甲乙双方对第三方在履行本合同过程中的行为承担责任；（2）第三方对因其自身原因造成的损失承担责任；（3）因第三方原因导致的甲乙双方损失，第三方应承担相应的赔偿责任。19.2利益划分（1）第三方所获得的服务费用归第三方所有；（2）第三方在履行本合同过程中产生的收益归第三方所有；（3）甲乙双方在合作过程中产生的收益归甲乙双方所有。20.第三方介入的终止20.1终止条件（1）本合同终止；（2）第三方协议终止；（3）甲乙双方协商一致解除第三方介入。20.2终止程序（1）任何一方终止第三方介入，应书面通知对方和第三方；（2）终止第三方介入后，甲乙双方应进行财务结算，并按照协议约定处理相关事宜。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式第三方介入产生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向协议签订地人民法院提起诉讼。21.2争议解决机构如双方协商不成，争议提交至协议签订地的人民法院进行诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.协议双方营业执照复印件要求：提供甲乙双方最新的营业执照复印件，确保信息真实有效。说明：营业执照是证明双方合法经营的重要文件，附件中需注明复印件与原件一致。2.协议双方法定代表人身份证明要求：提供甲乙双方法定代表人的身份证复印件，并注明身份证明文件与原件一致。说明：法定代表人身份证明是确认协议签署人身份的依据。3.协议双方联系方式变更通知要求：在协议签订后，如甲乙双方联系方式发生变更，应及时通知对方。说明：保持联系方式畅通是确保双方沟通顺畅的重要环节。4.第三方合作协议要求：第三方合作协议应详细列明第三方的服务内容、费用、责任等。说明：第三方合作协议是明确第三方在合作中的权利义务的依据。5.合作费用支付凭证要求：提供合作费用支付凭证，包括银行转账记录、支票等。说明：合作费用支付凭证是证明已支付合作费用的依据。6.合作成果报告要求：合作期满后，乙方应向甲方提交合作成果报告，包括项目进展、市场反馈等。说明：合作成果报告是评估合作效果的重要依据。7.争议解决协议要求：如双方发生争议，应签订争议解决协议，明确解决方式、机构等。说明：争议解决协议是确保争议得到妥善解决的依据。8.其他相关文件要求：根据实际情况，可能涉及其他相关文件，如合同变更协议、补充协议等。说明：其他相关文件是完善合同内容的补充。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为（1）未按约定履行合作义务；（2）泄露保密信息；（3）违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准（1）违约行为的认定：根据合同约定和实际情况，判断是否存在违约行为。（2）责任认定：根据违约行为的严重程度和影响，确定违约方应承担的责任。3.违约责任示例（1）甲乙双方未按约定履行推广活动，导致市场推广效果不佳，乙方应承担违约责任，赔偿甲方损失。（2）第三方泄露甲乙双方的商业秘密，给甲乙双方造成损失，第三方应承担违约责任，赔偿损失。（3）甲乙双方在合作过程中，一方违反合同约定，导致合作项目无法按期完成，违约方应承担违约责任，赔偿对方损失。全文完。2024版房地产分销与绿色建筑推广合作协议2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分销商名称及地址1.2房地产开发商名称及地址1.3联系人及联系方式2.合作范围2.1房地产分销合作2.2绿色建筑推广合作2.3合作期限3.分销商的权利与义务3.1房地产分销权利3.2房地产分销义务3.3绿色建筑推广权利3.4绿色建筑推广义务4.房地产开发商的权利与义务4.1房地产分销权利4.2房地产分销义务4.3绿色建筑推广权利4.4绿色建筑推广义务5.合作费用及支付方式5.1分销费用5.2推广费用5.3支付时间5.4支付方式6.房地产销售政策6.1房地产销售价格6.2房地产销售优惠6.3房地产销售政策调整7.绿色建筑推广政策7.1绿色建筑推广内容7.2绿色建筑推广方式7.3绿色建筑推广效果评估8.市场推广与宣传8.1市场推广内容8.2市场推广方式8.3宣传资料制作与发布9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3解除或终止合同后的处理10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效及变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序13.其他约定13.1保密条款13.2通知条款13.3合同附件14.合同签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署代表第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分销商名称：X房地产开发有限公司1.2分销商地址：省市区街道号1.3联系人：1.4联系电话：1381.6房地产开发商名称：YYYY绿色建筑发展有限公司1.7房地产开发商地址：省市区街道号1.8联系人：1.9联系电话：13956782.合作范围2.1房地产分销合作2.1.1分销商负责在指定区域内推广YYYY绿色建筑发展有限公司开发的房地产项目。2.1.2分销商有权获得房地产项目的销售佣金。2.2绿色建筑推广合作2.2.1双方共同推广YYYY绿色建筑发展有限公司的绿色建筑理念和产品。2.2.2推广活动包括但不限于线上线下宣传、研讨会、展会等。3.分销商的权利与义务3.1分销权利3.1.1分销商有权根据合作协议规定的条件，获取房地产项目的销售佣金。3.1.2分销商有权参与绿色建筑推广活动，并享受相应的推广费用。3.2分销义务3.2.1分销商应按照协议规定的时间、地点和方式，推广房地产项目和绿色建筑理念。3.2.2分销商应遵守YYYY绿色建筑发展有限公司的销售政策和价格体系。4.房地产开发商的权利与义务4.1开发商权利4.1.1开发商有权监督分销商的推广活动，确保推广内容的真实性。4.1.2开发商有权根据市场情况调整销售政策和价格体系。4.2开发商义务4.2.1开发商应向分销商提供合格的房地产项目，并确保项目符合相关法律法规。4.2.2开发商应按照协议规定的时间和方式，支付分销商的销售佣金。5.合作费用及支付方式5.1分销费用5.1.1分销商根据合作协议，可获得房地产项目的销售佣金，佣金比例为项目销售额的3%。5.1.2销售佣金在项目交付后30日内支付。5.2推广费用5.2.1绿色建筑推广费用由双方协商确定，并在合作协议中明确。5.2.2推广费用在活动结束后30日内支付。6.房地产销售政策6.1销售价格6.1.1房地产销售价格以YYYY绿色建筑发展有限公司制定的价格为准。6.1.2销售价格在项目开盘前由双方共同确认。6.2销售优惠6.2.1销售优惠包括但不限于折扣、团购优惠等。6.2.2销售优惠的具体内容在合作协议中明确。7.绿色建筑推广政策7.1推广内容7.1.1推广内容包括但不限于绿色建筑理念、产品特点、技术应用等。7.1.2推广内容需符合相关法律法规和政策要求。7.2推广方式7.2.1推广方式包括但不限于线上线下宣传、研讨会、展会等。7.2.2推广方式的具体安排在合作协议中明确。7.3推广效果评估7.3.1推广效果通过市场反馈、销售数据、活动参与人数等指标进行评估。7.3.2评估结果作为双方调整推广策略的依据。第一部分：合同如下：8.市场推广与宣传8.1市场推广内容8.1.1通过线上渠道，如官方网站、社交媒体、搜索引擎等，发布房地产项目和绿色建筑推广信息。8.1.2制作并发布宣传册、海报、视频等宣传材料。8.1.3组织线上线下活动，如开放日、讲座、参观等。8.2市场推广方式8.2.1通过与第三方合作，如房产中介、网络平台等，扩大市场推广范围。8.2.2利用电子邮件营销、短信营销等手段，直接触达潜在客户。8.2.3参与行业展会和论坛，提升品牌知名度。8.3宣传资料制作与发布8.3.1双方共同制定宣传资料的内容和设计标准。8.3.2宣传资料的制作由YYYY绿色建筑发展有限公司负责，并保证质量符合要求。8.3.3宣传资料在市场推广活动前完成并交付分销商使用。9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.1.1双方协商一致，决定解除合同。9.1.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行。9.1.3一方严重违约，经另一方书面通知后30日内仍未纠正。9.2合同终止条件9.2.1合作期限届满，双方同意终止合同。9.2.2一方宣布破产、解散或被宣告破产。9.2.3双方在合同到期前30日书面通知对方终止合同。10.违约责任10.1违约情形10.1.1未按时支付销售佣金或推广费用。10.1.2未履行市场推广和宣传义务。10.1.3提供虚假信息或误导消费者。10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.2.2违约责任的具体承担方式在合同中明确。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议。11.1.2协商不成，提交省市仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构11.2.1省市仲裁委员会作为争议解决的最终机构。12.合同生效及变更12.1合同生效条件12.1.1双方代表签字盖章，合同生效。12.1.2合同经双方盖章后，自签署之日起生效。12.2合同变更程序12.2.1合同变更需经双方协商一致。12.2.2合同变更以书面形式进行，并由双方代表签字盖章。13.其他约定13.1保密条款13.1.1双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。13.2通知条款13.2.1除非另有约定，所有通知应以书面形式发送至对方指定的地址或电子邮箱。13.3合同附件13.3.1本合同附件包括但不限于销售佣金明细表、推广活动方案等。14.合同签署14.1签署日期：2024年X月X日14.2签署地点：省市区街道号14.3签署代表：14.3.1X房地产开发有限公司：14.3.2YYYY绿色建筑发展有限公司：第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1本合同中提到的第三方，指除合同双方以外的，参与本合同相关业务活动的第三方机构或个人，包括但不限于中介机构、评估机构、监理公司、咨询公司等。15.2第三方的介入，需经合同双方书面同意，并明确第三方介入的具体事项、责任范围和权利义务。16.第三方责任限额16.1第三方的责任限额，应根据第三方提供的专业服务内容、服务质量以及可能产生的风险进行评估。16.2第三方的责任限额在合同中明确约定，如因第三方原因导致合同双方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不超过约定的责任限额。17.第三方责任界定17.1.1第三方提供的服务质量不符合合同约定，导致合同双方损失的，第三方应承担赔偿责任。17.1.2第三方在提供服务过程中出现重大失误或违法行为，导致合同双方损失的，第三方应承担全部赔偿责任。17.1.3第三方因不可抗力导致合同无法履行，合同双方可根据实际情况协商解决。18.第三方权利义务18.1第三方在合同履行过程中的权利包括：18.1.1根据合同约定，获得相应的报酬。18.1.2在合同规定范围内，独立开展业务活动。18.1.3遵守合同规定，维护合同双方的合法权益。18.2第三方在合同履行过程中的义务包括：18.2.1按照合同约定，提供专业、高质量的服务。18.2.2保守合同双方的商业秘密，不得泄露。18.2.3在合同履行过程中，遵守国家法律法规。19.第三方介入的审批程序19.1.1合同双方共同确定第三方介入的事项和范围。19.1.2合同双方书面同意第三方介入，并明确第三方的责任限额。19.1.3第三方与合同双方签订书面协议，明确各方的权利义务。20.第三方介入的变更和终止20